2022施工合同范本62.docx

《2022施工合同范本62.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同范本62.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同施工合同范文锦集十篇现今许多公民的维权意识在不断增加，人们运用到合同的场合不断增多，在达成看法一样时，制定合同可以享有肯定的自由。那么合同要怎么拟定？想必这让大家都很苦恼吧，下面是我为大家整理的施工合同10篇，欢迎阅读与保藏。施工合同 篇1发包方(甲方)：_身份证号码：_联系(通信)地址：_电话：_手机：_承包方(乙方)：_公司总部地址：_法定代表人：_电话：_法人营业执照号：_资质证书号：_分公司(分部)地址：_营业执照号：_电话：_负责人：_职务：_签约人(或代理人)_电话：_依照中华人民共和国合同法、建设部住宅室内装修管理方法及其他有关法律法规，结合家装工程施工特点，双方

2、协商一样，签定本合同。一、工程概况1、工程地址：_。2、建筑面积：_。3、户型：_室_厅_卫，为平层，或错层，或复式，或别墅。(为确定的内容，以或表示，下同。)4、承包方式：双方商定采纳下列第_种方式承包：乙方包工、包协助施工材料、包全部或部分主材(以甲方托付乙方代购主材清单为准)。乙方包工、包协助施工材料，甲方供应主材(见甲方供应材料明细表)。其他方式_。5、施工内容：(附施工说明、施工图及工程报价单)。6、施工日期：_年_月_日至_年_月_日。7、合同付款：(大写)_元。竣工后据实复核结算;合同款包干。8、支付方式：合同签定后，甲方预付30%工程款_元;水电等隐藏工程验收后支付40%工程款

3、_元;家私、天花、厨卫等中间工程验收后支付25%工程款_元和追加工程款_元。工程竣工验收合格后5日内支付5%的尾款_元。9、甲方向乙方支付定金和工程款时，应仔细核对乙方收款印鉴，取得乙方盖有财务专用章的收据或发票，除此以外的凭证，乙方不认可。二、施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应：1、甲方自行设计供应施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。2、甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式二份，甲乙双方各一份。设计费(大写)_元。(此费用由甲方支付;此费用予以减免)。三、甲方工作1、若由甲方自行设计的，开工前向乙方供应确认的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。2、审核和确定乙方设计的施工图纸、

4、施工说明及提出交的工程报价单，并分别鉴字认可。3、开工前尾乙方入场施工创建条件，包括搬清家内家具、陈设，和归堆、遮盖，以不影响施工尾原则。4、供应施工所需的水、电。办理施工所涉及的申请手续及支付相关费用。5、负责协调施工队与邻里之间的关系。6、刚好供应符合设计要求、正规厂家合格的自备材料和设备。7、组织好工程质量、施工进度的监督和隐藏工程、中间工程及竣工阶段的质量验收。四、乙方工作1、严格执行施工规范、平安操作规程、防火平安法和环境爱护规定。严格按双方确定的设计图纸和施工说明进行施工，按期保质完成装修工程。2、若由乙方设计，开工前向甲方供应双方确定的施工图纸和施工说明，并进行现场交底。3、施工

5、中不得拆改承重结构、暖通及燃气设施，如确需拆改须由甲方到有关部门办理相应审批手续。4、确保装修质量，尤其是水、电等隐藏工程的质量，严防渗漏堵塞。装修期间和保修期内如发生施工造成的质量问题，负责返工返修，费用自负。5、遵守有关部门对施工现场管理的规定，做好现场平安保卫工作，处理好施工扰民问题及与四邻的关系。6、爱护好原居室内的家具和陈设，保证施工现场的整齐，工程完工后负责并负责将垃圾运到指定地点。7、组织好工程质量的自检和甲、乙双方(第三方监理也参与)共同进行隐藏工程、中间工程和竣工验收。五、工程监理本工程实行工程监理，甲乙双方共同托付_监理公司对本工程进行监理，甲方付监理费_%，乙方支付_%;

6、甲方单独与监理公司订立家装工程监理合同，由甲方支付监理费。六、工期1、乙方应按合同期限完成整个工程，不得无故拖延工期，除甲方变更设计方案和停电、停水等不行抗力因素导致停工4小时以上等缘由外，工期每拖延一天，由乙方支付甲方工程总造价千分之一的违约金。2、由于甲方缘由导致中途停工，工期顺延。且每停工一天，由甲方按工程总造价的千分之一补偿乙方误工费。3、若甲方增加工程内容，按新增加工程量顺延工期。施工合同 篇2托付方（甲方）：承接方（乙方）：工程名称：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法，中华人民共和国建设部（20xx）92号文商业

7、工程装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：后湖国际艺术区2.户型规格：_旧厂房改造_3.施工内容：详见本合同附件工程预算表4.托付方式：模式详细以图纸和预算为依据。5.工程开工日期：20xx年月日6.工程竣工日期：20xx年月日7.工程总天数天。其次条：工程价款总计工程价款（金额大写）（￥元）详细项目按合同附件工程预算表和施工图，项目为准。第三条：质量要求1、本工程执行DBJ08-62-97商业建筑装饰工程技术规程、DB31/T30-1999商业装饰装修验收标准和市建设行政主管部

8、门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。1、本工程由甲方认可的设计的施工方案及预算施工，如项目变更则另议。在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，确定后方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。2、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。3、由于乙方缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当。4、工程验收后，工程质量按行业要求，非正常人为状况除外工程整体质量保修六个月，终生维护。如甲方供应材料引起的质量问题则由甲方材料供应商负责。保修期从竣工验收之日起算。5、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组

9、织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。第四条：付款方式1、工程款付款方式列下表：甲方分三次付款付款时间金额签定合同后40%开工前元施工过半40%泥工木工基本完工元施工基本完工15%油漆完工元安装完成5%工程完工验收时元2、工程款尾款按5%收取。3、双方款项往来，均应出具收据。第五条：合同的变更和终止1、合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一样后重新签订补充协议。如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10交付违约金，并办理终止合同手续。2、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，

10、经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第六条：合同生效1、本合同和合同附件需双方签字后生效。2、合同附件与本合同具有同等的法律效力。3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（业主）： 乙方：电话： 电话：如甲方不能到现场沟通可授权托付代理人，职责与甲方同等。甲方授权代理人为托付代理人：电话：签约日期：施工合同 篇3用工方： （以下简称甲方）施工方： （以下简称乙方）在同等互利、公允、守信、合法的前提下，甲乙双方就白杨新镇风情酒店的泥工施工工程承包给乙方，达成如下协议：一、工程内容和范围：施工图纸中墙体砌筑工程、室外台阶、墙风光层、屋面工程、外墙装饰贴砖、瓦、室外散水及

11、排水沟，施工现场的清扫直到竣工验收交付运用。二、本工程所需工具，机械由乙方自备（鸡公吊及脚手架由甲方供应）。三、质量要求：以建筑工程施工验收规范标准为准。四、施工单价：按建筑面积65元/平方米计算。五、工资结算：主体每砌筑、粉刷完工一层甲方向乙方借支5000元，余款待甲方整体验收合格后一周内一次性付清。六、工程工期：自框架主体完工之日起45个工作日进场日期由甲方电话通知。七、签订本合同之时，乙方必需向甲方交纳履约保证金壹万元，若乙方不按时进场或施工中不听从甲方支配，甲方将不予退还该保证金。八、施工责任：若乙方在施工中出现质量问题所造成的一切损失由乙方担当。本合同一式二份，若有未尽事宜，甲乙双方

12、另行协商，双方签字之日起生效，甲乙双方各执一份。甲方签字：乙方签字：施工合同 篇4甲方:乙方:为响应县创卫办要求综合整治小区环境卫生，依据及有关法律，经甲乙双方友好协商，一样同意按下列条款签订本合同:第一条:工程概况1、工程名称:道路修理2、工程地点:3、承包方式:包工包料其次条:工程期限、合同金额、付款方式1、本合同工期为三十天2、工程总造价:元整，大写。本合同签订生效后，即起先进场施工。施工结束后经甲方验收合格，按预算价下浮17%结账。乙方出具由税务局监制的有效发票。(工程预算见附件)3、预留工程造价的5%，即玖仟元整为工程质保金，保修期两年，两年后返还，若两年内出现由工程质量造成的问题，

13、由乙方负责修理，修理费由乙方担当。第三条:双方责任及义务1、乙方必需根据设计图纸及甲方的要求保质、保量的进行施工，如工程质量不符合相关规定，乙方负责无偿修理或返工，否则将赔偿甲方的一切损失。2、乙方必需按双方约定的时间完工，如发生不行抗力因素，工程顺延。非不行抗力因素形成的工程延后，视为违约，并赔偿甲方工程总造价10%的违约金。3、运用过程中，如出现由工程质量造成的问题，乙方在得到甲方通知后应刚好负责修理。第四条:违约责任1、乙方选购的材料必需保证质量，且是符合设计要求的合格产品。否则，应刚好、免费根据甲方要求更换。2、合同纠纷解决方式:双方协商，若达不成一样，可法院起诉。本合同一式贰份，甲乙

14、二方各执一份，均具有同等效力，本合同自签订之日起生效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日施工合同 篇5发包方： （以下简称甲方） 承包方： （以下简称乙方）依照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包条例结合本工程详细状况，依据双方责、权、利明确和遵循同等互利的原则，经双方协商，签定本合同。一工程名称：二工程地点：三承包范围：外墙落地式脚手架及悬挑式脚手架的搭设、拆除；层间水平防护、临边防护、电梯井口、洞口等全部内防护的搭设、拆除；卸料平台、升降机防护架、上料口的搭设、拆除；脚手板、挡脚板、平安网及各类条幅、标牌的安装拆除；剪刀

15、撑用钢管、挡脚板等须要刷漆材料的油漆工作；悬挑架所用吊环的预埋工作。四、承包方式：甲方供应手架所需的周转材料钢管、扣件、密目网、脚手板、尼龙绳、铁丝、铁钉、灭火器材、方木、模板、尼龙网、工字钢、钢丝绳、油漆等；乙方负责现场施工及管理。五、进场时间、开工日期及合同工期：进场时间：本合同甲乙双方签订年，乙方应在 日内组织进场； 开工日期：以乙方进场后正式施工之日起；合同工期：随工程主体进度，满意施工及平安防护要求。六、工程造价：经双方议定， 以建筑面积计算 元/m2。七、工程质量：乙方按脚手架施工组织设计要求及操作规程进行施工，工程质量应满意现行国家规范要求。八、甲乙双方责权：甲方：1、供应搭拆升

16、降脚手架所用的周转材料钢管、扣件、密目网、脚手板、尼龙绳、铁丝、铁钉、灭火器材、方木、模板、尼龙网、工字钢、钢丝绳、油漆等应符合国家标准。2、甲方塔吊在工作范围内无偿地协作乙方搭拆脚手架所需材料的吊运。3、甲方负责协调乙方同其它班组之间的关系，供应住宿、材料仓库用房。4、若因甲方缘由致使脚手架发生事故的，甲方担当一切损失和法律责任。5、若因乙方缘由造成事故的，乙方担当一切损失和法律责任。6、甲方在乙方开工前应将周转材料备齐，以免耽搁工期。7、甲方负责对乙方施工人员进行施工及平安技术交底。乙方：1、乙方根据甲方环境、职业健康、平安管理之规定，仔细做好脚手架外防护的安拆，并做好日常维护工作；并遵守

17、甲方的现场管理制度，听从甲方协调。2、乙方施工期间坚持平安生产文明施工的原则进行施工。3、乙方应向甲方供应外搭设架体操作人员的上岗证书，并按国家规范操作，否则造成的一切后果乙方自负。4、乙方按规范施工，确保外架的平安及整体外观形象。5、乙方在施工时应结合甲方的须要事前综合考虑甲方运用过程中塔吊、施工电梯及卸料平台的安装部位，负责外架与塔吊、施工电梯及卸料平台部位的改拆，费用由乙方担当。6、乙方现场至少应配备管理人员一名以便与甲方协调，并常常性的对外架设备进行检查，对施工人员进行班前平安教化，对存在的问题刚好处理，对有平安隐患的状况有义务刚好通知甲方并解除隐患。7、乙方施工人员的工具及平安劳保用

18、品自备。九、结算方式：1、合同签定生效后，乙方施工人员进场，达到施工条件甲方支付给乙方生活费。2、脚手架搭设完成，阅历收合格后甲方支付给乙方工程价款的50%。3、脚手架拆除完成，材料按甲方要求在指定场地堆放整齐，甲方支付给乙方工程价款的40%。4、余款10%在乙方承包工程全部结束后一个月内结清。5、若甲方不能按合同刚好支付工程款给乙方，所造成的一切经济损失和法律责任全部由甲方担当。十、未尽事宜由甲乙双方友好协商解决，签定补充协议，补充协议是本合同不行分割的组成部分，具有同等法律效力。如协商不成可向法院起诉。十一、本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，双方签字盖章后生效；合同款项执行完毕后失效。甲方

19、： 乙方：（盖章） （盖章）代表： 代表：日期： 日期：施工合同 篇6XX乡xx村委会： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)为了保质保量按时完成余卢村道路水泥混凝土路面施工任务，经甲、乙双方协商，订立如下合同，以便双方共同遵守。一、工程地点及规模马源村0.5公里，宽3-3.5米，厚18公分。二、工程质量1、垫层：垫层补强所用材料为碎砾石，规格为碎砾石在4厘米以下，按10标准厚度补强进行压实整平。2、水泥混凝土路面：混凝土厚度18厘米，江西万年青牌水泥标号为325#，用强制性方式搅拌机，路面表面采纳抗滑粗糙面，其抗滑构造深度为0.6毫米，胀缝每4米设一道，用切割机切割。保养期为28天，

20、第17天内昼夜每2小时洒水1次，第814天内白天洒水6次，第1528天白天洒水4次，每天洒水必需饱满，混凝土板断裂块数应不超过受检块数的.1%，断裂块实行相应的有效措施弥补，板块裂缝应不超过受检块数的8，并应实行相应的有效措施弥补，板块裂纹块数应不超过受检块数的12，石子外露、脱皮、缺边、掉角等损害现象，不超过受检面积的3。3、路肩：水泥两边路肩标准为0.50米。上述未涉及的部分必需按交通颁布规范要求进行施工。三、工程监理1、工程中有不符合或严峻违反操作规程及未按前述的工程规模、质量要求进行施工的，监理人员有权责令停工、返工。2、前一道工序完工后，必需经监理人员验收后，方可进行下一道工序，绝不

21、允许先进行下一道工序施工，然后补办验收手续。3、付款必需有监理负责签字。四、有关事项1、乙方必需有1至2名马路技术人员负责施工技术，把握施工质量，1名有施工阅历的施工人员自始至终干脆参加指导施工。2、项目资金，待甲方验收合格后结算并支付。3、停电、误工、工伤事故引起的费用由乙方负责。4、无任何条件(除不行抗拒的自然灾难)延期竣工，每延期一天扣款20xx元。5、施工中，因质量问题监理人员责令的停工、返工引起的费用由乙方自负。6、税收和管理费等根据国家有关政策由乙方担当。7、在路面完工后，甲方要协作乙方管理好路面，假如乙方管理不到位造成的工程质量由乙方负担。假如当地百姓强行提前通车造成的工程质量问

22、题由甲方负担。五、工程造价。按实际现浇水泥面面积计算造价，每平方米40元，按包干经费进行结帐，单价不随物价上涨及政策调价而变更，该工程总造价2万元。六、付款方式由施工单位带资修建，工程验收合格后，余卢村委会付工程资金的90%，余额待一年后工程无问题付清。七、开工、竣工、验收日期1、开工日期20xx年7月10日之前2、竣工日期：20xx年8月20日本合同一式两份，甲乙双方各一份，本协议自签字之日起生效。甲方： 乙方(施工单位)：法人代表： 代表：年月日：施工合同 篇7发包人（甲方）：承包人（乙方）：依照中华人民共和国合同法及相关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚信原则，合同双方就项汇流箱、

23、配电柜及其他相关辅材。1、基础施工部分包括：场地平整、场地开挖、基础制作、屋面防水及其附属施工。（注：本项目屋面防水由发包方施工）2、电气安装部分包括：太阳能支架及组件安装，电缆敷设、接线，逆变器、配电柜安装，防雷接地、输出线路的全部设备安装调试。二、工期开工日期：并网日期：竣工日期：四、合同价格和付款方式合同价格本合同为固定总价合同（含税），不做工程决算。合同总价格为人民币（大写）：元（小写金额元）。合同总价已包括了合同中规定的总承包方应担当的全部义务（包括供应货物、材料、设备、保险、服务等义务）以及为实施和完成本合同工程和其缺陷修复所必需的一切工作、条件和费用，包括但不限于为实施本项目施工

24、前的打算、进退场前的场地平整、施工临时设施及施工过程中应由总承包方负担的各种措施费、规费、物价上涨引起的价差、税金、风险、保险及政府各部门的收费等一切费质保金为合同总价的%，本合同的质保期为年，在竣工验收合格次日起先计算。发包方在质保期满后15日内一次性支付质保金给承包方。五、施工质量和质量检查1、工程质量（1）、承包方应对施工工程质量全面负责，施工必需严格按施工图所提要求和标准进行施工。（2）、发包方确定为不合格的工程，承包方必需返工重来，费用由承包方自行担当。假如因此引起工期延误，承包方应无条件赶工并完成安排。2、质量检查：六、解决争议的方法起诉讼。（1）调解要求停止施工，且为双方接受。（

25、2）法院要求停止施工。七、违约1、甲、乙双方约定，违约应担当以下经济责任：（1）、发包方不能刚好给出指令、确认、批准、不按合同约定履行自己的各项义务，使合同无法履行的，应担当违约的责任，违约金按实际损失向承包方支付。（2）承包方不能按合同工期竣工、施工质量达不到设计和规范的要求及本合同附件要求，或发生其它使合同无法履行的行为，承包方应担当违约责任，违约金按实际损失金额向发包方支付，且23发包方无故恶意拖欠工程款的，付的工程款不予退还。九、合同的生效及终止1、本合同自双方代表签字并加盖合同章之日起生效。2、本合同在双方完成相互约定的内容后即告终止。十、合同份数本合同正本一式肆份，发包方执贰份，承

26、包方执贰份，具有同等效力。甲方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日施工合同 篇8发包方：*建材集团承包方：*建筑安装工程有限责任公司依据相关法律法规，经双方友好协商一样，签订本合同，并信守下列条款，共同严格执行。第一条 工程名称：*粉磨机基础工程。其次条 工程地点：*厂区内。第三条 工程内容：以发包方供应的施工图纸及现场确认单为准。第四条 工程造价：按实际工程计算。第五条 承包方式：包工包料。第六条 工期：本工程设备基础主体工程须于20xx年4月1日前完成。第七条 工程质量：本工程质量等级为合格。第八条 结算方式：以实际工程量为结算依据，

27、按月进度支付工程款。第九条 发包方权利：派驻工地全权代表，负责与乙方工地代表进行联系，并对设计、施工技术、经济签证等事宜办理相关手续。第十条 承包方权利：1、按发包方供应的图纸及详细要求组织施工；2、确保工程质量和工期，不偷工减料；3、施工中留意平安，如因自身缘由引发平安事故造成损失的，均自行担当。第十一条 竣工验收与结算：1、工程竣工后，由发包方组织人员对工程进行质量评定和验收；2、竣工验收后十日完成工程结算。第十二条 付款方式：自工程开工之日起每月按实际工程量的70%支付工程款，工程竣工完成结算后三日内付至95%。剩余5%作质量保证金，于工程完工后一年后在未出现质量的状况下，予以支付。第十

28、三条 保修：本工程保修期为一年，自发包方在竣工验收单签字之日算起。第十四条 附则：一、 本合同一式四份，双方各执两份；二、 合同有效期限：本合同经双方签章后生效，至工程竣工验收结清尾款后失效。发包方： 承包方：法人代表或代理人：法人代表或代理人： 电话：电话：签订日期： 年 月 日施工合同 篇9发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本外墙保温工程施工事项协商一样，订立本合同。工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：承包范围：合同内每栋单体楼外墙胶粘50mm厚xps板保温层

29、；外表面胶粘标准网格布；安装高强塑料铆钉。合同工期：工期：按项目总进度及甲方要求为准假如因发包方缘由或建筑物主体不能进入外墙保温施工工序，工期应顺延。标准、规范及有关技术文件：施工过程严格根据宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程（DB64/04820xx）执行。引用标准：绝缘用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料（xps）GB/T 10801。2-20xx玻璃纤维制品试验方法（JC1761996）康克外墙隔热保温系统施工规程质量标准及验收方法：1、工程施工及验评方法严格执行宁夏回族自治区外墙保温应用技术规程（DB64/04820xx）。2、质量等级：合格3、质量等级经质检部门，监理单位，建设单位验评后达不到合同

30、规定标准，由承包方无偿返修，达到合同规定质量等级后方可交工。技术资料、图纸及其它材料的供应方法：1、发包人向承包人供应图纸、相关技术资料，在施工过程当中如有变更应出具变更通知单。2、承包人在施工前向发包人供应产品近期检测报告，产品合格证，施工工艺及施工技术规程等。合同价款及付款方式：1、外墙外保温每平方米造价为： 68元（外墙挂板）；70元（外墙挂石材），工程量以实际结算为准。2、付款方式：1）、合同签定后，发包人应按承包人施工进度进行付款，待外墙外保温工程竣工后发包人应向承包人支付本合同暂定价款的85。2）、工程整体竣工且验收合格后，发包人须向承包人支付完实际结算后工程总价款的90，剩余的1

31、0作为保修款保修期结束后付清。本工程保修期为一年。3）、在发包人确认承包人施工工程量且签字认可后，30天内付清工程款。违约责任：1、承包方违约责任：1）、承包人应在合同规定期限内完成施工（不行抗力或发包人责任除外）。2）、如因承包人缘由影响工程进度并给发包人造成损失的，承包人担当所造成的全部损失。3）、如在保值期内发生质量问题，承包人负责赔偿因质量问题而产生的损失。4）、如保温效果达不到有关规定的要求，承包人负责赔偿因此而产生的损失。2、发包人违约责任：1）、发包人需按合同约定的支付方式按期支付工程款。因工程款不到位而产生的延误工期责任由发包人担当。2）、发包人应为承包人供应必需的施工条件，如

32、施工条件达不到而产生的延误工期责任由发包人担当。合同的有效性：本合同双方签字盖章后即视为有效且具有法律效力。有效期自双方签订本合同之日起至工程款全部付完时止。十、合同履行中，如一方须要修改或终止，须在7日前提出，要有书面文件为据，如发生纠纷，双方先行协商，协商不成则按合同法的有关规定解决。十一、其他约定事项：双方协商解决。十二、本合同共四页一式肆份。发包人贰份、承包人贰份。发包人（盖章）： 承包人（盖章）：经办人（签字）： 经办人（签字）：年 月 日 年 月 日施工合同 篇10甲方：贵州省赤天化股份有限责任公司（以下简称甲方）乙方：河南省防腐企业集团公司（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法

33、和建筑、安装工程承包合同条例，本着同等互利的原则，结合本工程的详细状况，双方协商达成如下协议，共同遵守。一工程项目：赤天化股份公司成品大修防腐项目工程，主要包括下述内容： 1#囤船内仓各类金属面约7283.m2，施工要求人工除轻锈3641.5m2，人工除重锈3641.00一底二面氯磺化涂料。 1#囤外体金属面钢结构、设备上下甲板，顶棚钢柜架及各种附件，共计3303.83，除重锈二底二面醇酸磁漆。 顶棚木板面船员室等木材面共计934m2刮腻子刷三面醇酸磙漆。 零星玻璃钢修补未在预算内，决算时以实际发生工程量为准。2大库上下楼梯、天桥、扒料机防腐。下皮带机架546m2人工除锈和粉尘按重锈计算，一底

34、二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。大库天桥皮带机架及平台、栏杆、上下楼梯2792m2除锈和除粉尘按重锈计算，一底二面氯磺聚乙稀涂料防腐。大库扒料机899m2人工除中锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂料防腐。3成品3#-8#皮带机架共计1848m2人工除重锈，一底二面氯磺化聚乙稀涂粉防腐 。二承包工程方式1包工包料（双包）2预算金额：壹佰壹拾贰万捌仟贰佰捌拾贰元柒角叁分。1128282.73元三工期：二OO一年十月三十日至二OO一年十二月五日全部完工。四施工现场负责人甲方：袁清荣 乙方：冯卫宁五甲方负责事项1甲方对施工过程中的工伤事故供应医疗便利，但责任和费用由乙方自行负责。2甲方监督材料的选购价格和质量。3监

35、督检查工程质量和进度。4在有条件的状况下帮助乙方解决施工中遇到的实际困难，做好技术交底和指导，做好有关协调工作。六乙方负责事项1严格根据有关技术规范完成本合同中规定的工程，做好文明施工，确保工程质量和进度，完工后保证工完料净场地清。2确保平安施工。特殊是高空作业，应指派专职平安员进行监护。3遵守甲方的厂规厂纪及现场禁止吸烟、入厂佩戴入厂证等现场制度。 如有违反，按甲方有关规定赐予经济惩罚（交款或从工程款中扣除）。4乙方员工不能拿走甲方现场的任何东西。七工程质量监督及验收1甲方指派专人负责对施工质量的检查验收，隐藏工程应由甲方签证后方可进行下道工序，乙方应做到主动协作。2按国家规定的有关技术标准

36、，对已完工的项目进行验收，每个项目必 须符合规范要求，否则，因乙方负责所产生的质量问题，概由乙方负责，返修费自理。3验收由车间、机动处、综合管理处、审计、财务人员参与。4验收必需达到原中国化学工业部标准，化工设备、管道、钢结构防腐 蚀工程施工及验收规范。5外观检查，涂层漆膜光滑平整，颜色一样，无针孔气泡、流淌及剥落 等缺陷。6玻璃钢要达到粘结强度好，无气泡，外观好，耐腐蚀。7要求涂层匀称，涂层厚度和层数应符合设计要求。8施工中，严格按甲方制定的防腐工程质量和涂层记录表办，每涂一层实干24小时后，经甲方主管人员检查签字后再涂其次遍。八预决算书编制依据与付款方式。1工程量：工程完工后，经甲方按规范

37、验收，由甲方按图纸供应数 据为乙方办理决算书的依据，实行预决算制按实调整。2办理工程决算书：按“赤天化20xx计财字第11号文件”，按“95贵州省安装定额”和“20xx全统安装定额”和“98贵州省土建预决算定额”及相应配套文件。3防腐蚀主材（如：TO树脂，耐酸瓷板、耐酸胶泥等）按市场价格， 结合有关定额用量进行调整，协助材料按定额规定。5按国营全民二级企业标准取费，人、机费下浮40%进行计费计算。6工程竣工后，甲方对乙方工程质量进行验收审定。经甲方核准签 证后，办理决算书交财务审核，按审定价甲乙双方结清款项。7 甲方预付预算工程款的30%，作为材料选购款。8验收合格后一次性进行结算。9保质金按

38、财务审核决算金额的5%扣留，半年后无质量问题付给乙 方。如出现问题，扣除保质金。九违约惩罚1乙方保证在合同规定的日期完成工程，若延迟交工，自二OO一年十一月五日起，每延迟一天，按工程预算总价的0.5%（即 元）作为对乙方的惩罚（从决算中扣除）。2本合同经双方签字生效，任何一方不得单方违约。如任一方违约向对方支付合同预算款的10%作为违约金。十 合同执行过程中发生分歧，双方协商解决，协商不成时，任一方 均可向赤水市人民法院提起诉讼解决。十一本合同一式七份，甲方执五份，乙方执两份。十二签合同时间：二OO一年 月 日。甲方：贵州省赤天化股份有限公司乙方：河南省防腐企业集团公司 地址：赤水市地址：河南郑州市法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：电话：2827824 电话：2877626开户银行：赤水市工行赤天化办事处 开户银行：赤水市建行赤天化办事处 帐号：22100115 帐号：2330808本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第37页 共37页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页第 37 页 共 37 页