关于安装承包合同范本5篇.docx

《关于安装承包合同范本5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《关于安装承包合同范本5篇.docx（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、关于安装承包合同范本5篇承包合同是指买卖双方在经济活动中对基建产品约定的价格，由双方通过谈判，以合同形式确定;承包合同是确定发包与承包双方的权利与义务，并受法律保护的契约性文件。以下是我整理的关于安装承包合同范本5篇，欢迎阅读参考!关于安装承包合同范本(1)甲方：乙方： (承包人)根据建设工程施工合同条件和中华人民共和国经济合同法以及公司有关的规定,结合本工程的具体情况，双方经充分协商，签订本合同，共同遵守。第一条 工程名称：XXXXXXXXXXXX工程第二条 工程地点：XXXXXXXXXXXX厂内第三条 签订地点：XX市第四条 工程范围内容及承包方式一、工程范围内容：1、按甲方指定的柴油质量

2、升级改造项目工艺及热力管网各区域段的管线安装，包含本区域段所有安装内容中所含的全部管道、管件、阀门、接头等附件的安装;所包含的管托的制安;2、本合同所有安装内容不包含管道、管件、管架、支座等的手工除锈和油漆涂刷;3、所有管道必须氩弧焊打底手工焊盖面，根据图纸需要热处理的管线必须进行热处理;4、所有管道必须按国家规范、石油化工规范及图纸规定打坡口和焊接，确保焊接质量;管道安装必须按国家及化工部有关规范规定执行;管道的焊接要求操作者持压力容器压力管道焊工证，施焊项目并与操作证上相符，并按探伤比例的规定拍片合格;5、为确保安全的脚手架等由甲方统一搭设，乙方需提前1-2天提出申请。二、承包方式：本工程

3、采用如下包干方式1、甲方供主材、辅材、主要施工机具、施工水电、乙方工人住宿床架。乙方应注意节约并严格按图施工，对因不当下料造成的浪费等进行相应扣罚。2、乙方包人工、材料的卸车及其二次倒运(只包人工费用)、安全、质量、进度、人身保险、劳保用品、生活水电费等;施工人员食宿差旅费用(甲方提供住宿房间)。乙方可在甲方饭堂搭伙，按甲方相应伙食标准扣除。第五条：工程工期要求：1、乙方进场施工人员初期约10人，其中保证持证焊工3人，管工(大工)3人。并按项目现场的要求随工期进度适时增加施工人员，高峰期不少于25人。当乙方现场施工人员不能满足甲方施工进度要求时，乙方必须按甲方书面要求的时间增加施工人员到现场，

4、若乙方在接到甲方书面通知后5天内仍未将人员安排到位时，甲方有权马上更换施工队伍，乙方同意无条件退场，并承担由此造成的经济损失。2、本工程暂定2022年9月10日正式开工，乙方必须按甲方规定的进度计划按期完成各个区域段节点的施工，并最终交付使用，具体开工时间以甲方书面通知为准。3、以上工期乙方必须按期完成，不可抗力和变更影响延期交付,经甲方确定顺延工期者除外。若因乙方原因延误总工期的，每延误1天，按800元/天罚款。逾期15天末完工的，甲方有权单方面终止合同。按违约处理，乙方同意承担全部责任。4、若因乙方施工进度原因，甲方被业主或监理书面催告一次以上，或经甲方二次书面催告，乙方仍未能满足甲方的进

5、度需要，甲方在提前七天通知后，有权终止本合同或另行安排其它施工队进行施工本合同的任一部分，乙方除承担违约责任外，还需承担由此而增加的工程费用及给甲方造成的其它一切损失。第六条：工程造价及结算1、本工程所有安装内容统一按管道安装寸径单价进行计价，具体单价为：XX元/寸径，寸径计算方式：按常规规定要求DN25管道为1寸，DN200管道为8寸，其余管道等均按相应计算所得。完工后按公司相关规定完成现场工程量确认结算。在本合同履行期间，本合同价格不随设备、材料、人工等资源的价格和各类规费、税费的种类和标准的变化而变化。2、本工程施工单价已综合考虑了：施工人员的进出场费;工程赶工、少量的停工误工费用;安装

6、工作与其它施工间的交叉配合费用;管线的变更等因素影响的费用，不合格产品乙方应无条件返工。3、结算程序：工程完工，按规定程序完成内部承包结算手续。第七条：工程质量和检查验收1、为保证施工质量，维护甲方信誉，乙方应遵守有关工程质量监督、检验规定，自觉接受甲方、业主方代表或监理公司和质检站的监督检查。2、乙方必须严格按施工图纸、设计变更联系单、说明文件和国家颁发的有关施工规范、质量验收规定进行施工并接受监督检查。3、乙方应在工序完成自检合格的基础上，向现场主管提请验收，合格后才能进入下道工序的施工。隐蔽工程的验收必须报请业主代表和监理工程师验收。末经验收认可的，乙方同意承担全部责任。4、为保证工程质

7、量，本工程绝不许乙方再分包或转包。5、本工程的施工记录原始资料由乙方提供，并整理好交甲方统一归档。乙方对提供资料的真实性负全责。乙方同意承担全部不利后果。6、按规范规定的管道焊缝检测，由乙方负责做试件并送检，甲方承担费用(只限于一次性检测费，同一宗试件因不合格造成多次送检，费用由乙方负责)。第八条：甲方责任1、 按石化厂内的规定甲方代为乙方办理动火作业票、临时用电票、占道票等的批准手续，适当扣除乙方相关办理人工费用。同时向乙方提交施工图纸与说明书和有关技术资料。并组织图纸会审和现场交底。2、按时供应主材、设备、配件。3、提供施工作业指导书、下料图等。并进行施工全过程技术、质量、安全、进度、成本

8、指导和控制。4、与乙方施工代表共同编制并审定施工进度计划，检查督促其每天工作量按计划完成。5、及时协调好对内对外等各方面的关系。第九条：乙方责任1、本工程在施工过程中承包人必须要在现场，负责进度和质量的落实，并接受项目部的督促和检查。承包人外出必須书面明确代管人并征得项目经理同意。2、 负责现场动火点作业的监护(监护人需统一经过石化厂学习考试合格后，方可上岗);现场每天确认有动火作业票、用电票，并要求做好一切防火措施，管廊附近的各种井口、下水道口、必须用石棉布封盖好，电缆用彩板瓦遮盖完毕，并做好管线焊接接火盆挂设后，才允许焊接动火、用电作业，否则一律不得开工。没有占道票，严禁占道施工，根据施工

9、需要，确实须占道施工，需提前至少1天向甲方申请占道或占半道施工，甲方根据现场具体情况再向厂内申请占道，并办理好占道票后，方可占道施工。3、根据甲方总进度要求，编制并向甲方提供施工人员计划及施工进度表。4、配合项目部主管工程师提出现场材料、管件的供应计划。关于安装承包合同范本(2)发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方)_为了明确工程内容和双方责任，本着互相协作、紧密配合、分工负责的原则，现经双方友好协商，在双方自愿以及完全清楚、理解本 合同条款的基础上，按照中华人民共和国合同法及石家庄市有关规定，根据本工程的具体情况，签订本施工合同。一、定义1.1 甲方：是发包人，华鼎伟业石家庄办事处

10、1.2 乙方：是承包人，_1.3 本工程:指金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程;具体详见经甲方确认的施工方案1.4 合同价款：指甲乙双方在本合同中约定，甲方用以支付乙方按照合同约定完成承包范围内全部工程的款项1.5 方案：经过甲方确认，且能满足乙方施工所需要的图纸(包括配套说明和有关资料)。1.6 不可抗力：指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、瘟疫、 严重火灾、洪水、台风、地震等;二、 合同文件解释次序1、 构成合同文件的内容，即：协议书及其附件2、 法律、法规、标准、规范本工程施工及验收依据的规范和国家标准：国家、地方及行业规范和标准

11、。3、 工程内容和承包范围工程地点：石家庄市经济技术开发区世纪大道66号(即金刚集团)工程名称：金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程承包范围：甲方确认金刚集团车间工矿灯改造光源安装工程。4、 工程工期及质量要求：本工程工期要求：工期按日历天数计算，以合同签订付工程款之日起开始计算工期，总工期_天，_年_月_日开始计算工期，竣 工日期为_年_月_日;工程质量须验收达到国家规范要求的合格标准。五、合同价款及承包方式1. 本工程金刚集团车间工矿灯改造光源安装人工费包干,包干总价：￥_元(大写人民币：_).2. 综合单价含人工费、安全文明施工费用、保险等全部费用。合同价款含包质量、包工期、包安全、包验收

12、等费用。3. 综合单价含乙方在签订本合同前对本工程的施工方案、施工标准、技术说明、合同条件充分理解、本工程所在周围环境、交 通道路等情况均已详细研究并充分了解，合同价款中的已按合同条款中的承包范围、质量标准、工期等要求充分考虑等各项 因素并计算了全部费用，保证按合同要求完成全部内容。4. 如果按合同图纸及方案在实际施工中取消某部分的施工，该部分相应的费用结算时予以扣除。如果在合同方案之外变更增加 金额，并经甲方书面确认(要求工程管理中心、工程成本中心、甲方现场代表一致确认)同意结算时调整费用。六、工程款支付与结算施工验收完成后一次性结算七、甲乙双方权利和义务：甲方权利和义务：1、协调乙方办理工

13、程所需要的许可、执照或批准。2、为乙方提供现场施工用水、用电接驳点，及10米升降机一台费用由甲方承担。3、按合同规定支付工程款。4、甲方协调乙方与其它施工单位交叉配合的工作。乙方必须按照规定的时间完成合同范围内工程的施工，并保质保量。5、当乙方的工期、质量、指令等的执行等未达到合同中有关要求时，甲方发出书面通知，要求乙方整改。乙方权利和义务：1、未经甲方同意，乙方不得将本工程转给第三方。2、严格按施工图及合同要求的设备、材料规格型号进行安装3、乙方完整及时执行甲方指令,并应严格执行有关质量和安全保证措施、组织措施、做好现场有关记录等情况。4、乙方必须教育现场人员遵守甲方的有关工地管理规定，做到

14、文明施工、安全生产。如工程出现质量安全事故，一切责任由乙方承 担。5、乙方必须严格按照国家、省、市等有关规定支付工人工资，不得拖欠或克扣。6、乙方成品保护及其它1)、施工前应对施工周围的建筑物品进行防护，以防止损坏，若有损坏则要复原或赔偿。2)。施工过程中对光源保管不当造成的损失由乙方承担八、进度、工期的管理及施工配合：1、合同签订之日起，开始计算工期，_天内全部完工。2、详细材料、设备到货及安装时间由乙方按照合同要求，并结合项目实际进展情况,合理安排并编制施工进度计划表。3、由于乙方原因导致工期延长损失，其返工损失等费用由乙方承担，并承担工期延误的违约责任。4、如果出于以下不可抗力事件原因：

15、指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件， 诸如战争、瘟疫、严重火灾、洪水、台风、地震等;经甲方和监理书面确认后，乙方有权延长工期。九、保险乙方应在工程开工前，以双方联合名义对下述事项办理保险并随后保持其有效，费用由乙方承担：a)对工程、材料、生产设备和承包人设备的损失或损害;b)双方承担责任的、由于乙方履行合同产生的对第三方或其财产的损失、损害、死亡或伤害，包括乙方对除工程外发包人财产的损害 责任;c)双方和任何发包人代表对承包人人员的死亡或伤害的责任，但由发包人、任何发包人代表的疏忽产生的责任范围除外。保险单应由保险人按甲方批准的条件发出，乙方应向

16、甲方提供任何要求的保险单已生效并已支付保险费的证据。从保险人处收到的、 与工程损失或损害相关的所有付款应由双方共同保有，用于修复这些损失或损害，或作为对不需要修复的损失或损害的补偿。十、争端的解决合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果协商无法解决，由甲方所在地的人民法院裁定。十一、双方承诺1、乙方向甲方承诺，按照合同约定进行施工、竣工，并履行本合同所约定的全部义。2、甲方向乙方承诺，按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项，并履行本合同所约定的全部义务。十二、合同份数本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。十三、未尽事宜十四、合同生效1、本合同经

17、甲、乙双方盖章后即生效。2、合同订立时间：_年_月_日甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日关于安装承包合同范本(3)发包人全称：(以下简称甲方)承包人全称：(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本)及其他有关法律、法规和规章，并结合-省-市有关规定及本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程水电安装工程施工事项协商一致，订立本协议。一、工程概况：工程名称：工程地点：施工现场条件：以现场实际情况为准;施工部位：本合同约定乙方施工

18、部位为： 中所有的水电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1.承包方式：本工程甲方提供塔吊，乙方包人工、包除甲方提供的材料外的所有材料、包施工机具、包工期、包质量、包进度、包安全文明施工、包验收合格。2.承包范围：包所有基础、主体结构、装饰结构、维护性结构、各种构筑体、零星构件、花架、飘板、雨棚、女儿墙、各种预留洞孔、室内等所有一切给排水和强弱电预留预埋与安装工作。3.承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内水电安装工程，包括室内给排水、弱电的全部安装工程，消防、电信、电视、智能化系统、三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用水设备电器，日常安全巡查。

19、具体如下：A.给排水部分：给水部分：自水泵房外墙1.5米(含接口)起至所有用水末端的给水工程安装及系统试压。排水部分：自室内排水起端起至小区排水管网第一个排水检查井处所有排水工程安装及排水试验。B.电气部分：从小区低压配电柜至住户的所有桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装(包括弱电的预埋、预留)，以及从弱电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、弱电井、和强电井的线槽)安装结束，避雷带，避雷网的施工;施工图中从小区低压配电柜至配电强电井、总箱等所有的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设;弱电(包括电视电话、智能化、宽频三表抄送等)依设计图纸将线管敷设

20、到位，穿好铁丝，消防工程预埋套管、线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施工机具和所有检验试验设备和辅助材料;桥架、电线电缆、排污泵、;排气扇、灯具、阀门、水龙头、卫生洁具及其它电动设备均按图纸设计要求进行安装。4.甲方直接分包的专业工程，乙方需全力配合。三、合同工期：1.乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺利实现。本合同约定本工程总工期为 日历天;开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。2.乙方必须服从和执行甲方项目部下达的施工生产计划，根据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源(具体详见合同附件一)。3.若遇人力不可抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后

21、，工期可适当顺延。4.如因乙方本身原因造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥： .00元)的违约金;若累计延误天数超过7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的所有损失(含间接损失)及费用均由乙方承担。甲方选择解除合同时，具体操作按本合同专用条款第九条第4、5款执行。四、质量标准：1.适应于本合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)： 建设强制性条文;建筑工程质量检验评定标准GBJ30188;建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002;建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范GB50242-2

22、002;采暖与卫生施工验收规范(GBJ242-82);电气安装工程施工及验收规范(GBJ242-82)建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88); 省、市相关部门的各种规章制度; 甲方制定的工程质量验收实施细则。2.本合同约定本工程质量必须达到合格质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量验收为不合格，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到本合同约定合格质量标准方可予以结算，结算单价按本合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等所有费用均由乙方承担。若因乙方返工导致甲方工期延误，按本合同

23、协议书第三条第4款处理。3.工程质量等级验收程序：分项工程完工后，由施工班组组织自检并报项目部，项目部根据班组自检结果组织班组进行实测验收评定后报监理公司，监理公司根据项目部初评结果组织工程部、项目部、和施工班组进行现场实测测量，核定该分项工程质量。工程部在每次结算单上签注工程质量核定结果。五、合同价款、工程量的计量及结算方式：1.本工程约定单价为不含税综合单价，此综合单价已包含赶工、停工费补偿和临时停水停电引起的误工、窝工、雨季、夜间施工补偿费、施工机具进退场费(甲供设备以外的施工机具费已隐含在清单各子目单价中，不另行计价)现场安全文明施工费、甲方直接分包工程配合费、超高费、措施费、保管费等

24、费用，且在现场均不再计取二次运输费用;在本合同签署期间，甲方提供了乙方承包范围内详细的各项经济技术指标，乙方作为专业施工队伍，完全明了本合同所约定的工作内容和所包含的单价范围，并完全自愿以上述综合单价签署本合同。本合同执行期间，无论材料市场价格浮动、人工费变动或政府政策变动，本合同所约定综合单价均不予调整，工程总造价以实际结算为准。本合同约定本工程综合单价明细如下： 综合价：.00元/; 计时工：普工65.00元/工日;技术工65元/工日(每工日按8小时计)。2.工程量的计量：(1)结算工程量以建筑面积为准(本合同约定建筑面积计算规则以湖南省建筑工程单位估价表1999版执行，下同)。(2)零星

25、工程：工程量以工日为单位进行计算。(3)工程量的确认及申报按甲方相关制度进行。3.结算方式：按实际完成整层工程量作为每次结算单位(整层包括：本层楼板、梁和下层柱、墙，其中±0.000及以下的承台、地梁等作为一次结算单位;屋面板及以上的机房、花架、女儿墙等作为一次结算单位，下同)。每次申报工程进度款额度按如下比率划分施工各阶段所占本合同约定综合单价比例，具体每次工程款支付以下述比例结合工程量结算方式综合确定。各部分所占比例明细为：结构预埋部分占本合同约定综合单价的35%;墙体预埋部分占本合同约定综合单价的25%;安装部分占本合同约定综合单价的40%(其中给水、排水、穿线及三箱安装、

26、桥架安装各占比率为10%);六、违约保证金的收取、支付及工程款的支付：1.为加强乙方在本工程施工期间的工程质量、进度、安全文明施工及民工工资发放等各方面的管理，特别约定：在本合同签订之日起3日内，乙方必须向甲方缴纳1万元违约保证金，此违约保证金在所约定期限内到甲方帐户，本合同方为有效，否则此合同无效。2.按实际完成整层工程量即工程节点为单位支付工程款：每完成整层工程量之日作为结算开始日，次日为工程量开始申报及审批日，甲方于结算开始日之日起15日内(国家法定节假日和金融机构原因顺延，下同)支付乙方本节点(即整层)进度款。付款比例为：按照实际完成本节点(即整层)工程量结算的工程款的80%(所有工程

27、款必须经过甲方相关部门和领导全部审定方为有效)。3.工程竣工，乙方移交全部工程竣工资料(包括结算资料)，经政府相关职能部门及甲方相关部门验收合格后开始办理决算手续，甲乙双方在决算书上签字值日起20日内，甲方付至本合同结算总价款的95%，剩余5%作为质保金在两年后(自工程竣工之日起计)20日内甲方在扣除应由乙方承担的维修费用后，将余款一次性无息按实支付给乙方。4.若乙方工程质量、工期和安全文明施工未达到本合同约定标准，甲方有权延期支付工程款，直到乙方按甲方要求整改完毕为止。由此发生的所有费用均由乙方承担，乙方对此无异议。七、施工管理规范乙方在施工期间，必须遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用

28、本合同的管理法规和办法。本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，未尽事宜双方协商解决，不得影响工程质量、进度。甲方： 日期：乙方： 日期：关于安装承包合同范本(4)发包人(甲方):承包人(乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，以及甲方与业主签订总合同，双方就 工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：建筑总面积约 ;建筑层数： ，基础类型、结构形式、建筑物高度详见 的施工图。工程立项批准文号：闽号二、工程承包范围本工程的承包范围包括但不限于下列：发包人所提供的 工程施工图中室内外水电、

29、消防安装工程采购、安装、调试等及其相应预算书。三、合同工期按总包工期四、质量标准1、工程质量标准：本工程必须严格按照图纸要求及国家现行的施工验收规范、强制性条文及有关的规定、规范组织施工;工程施工质量评定标准为建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001)。2、最低验收标准：主体结构验收：合格竣工验收：合格五、合同价款及支付方式1、合同价款：按业主委托的造价咨询单位出具的预算造价(含现行政策调整文件，劳动保险费按丁类计算)，本工程预算总造价下浮率为24%预算价：下浮后合同价暂定为金额(大写)：壹仟贰佰玖拾柒万元整(人民币)￥1297万元(见预算书)(此价格为甲方现金支付给乙方的价格。

30、管理费、税金、保险费，现场总包配合费、水电费，乙方现场补洞用水泥、沙子由甲方承担。)。2、支付方式：双方约定的工程款(进度款)支付的方式和时间：本工程采用实际完成本合同所约定节点工期拨付相应工程进度款的付款方式。(1)桩基及上部主体结构完成1层，有地下室到顶板完成时按其完成工程量的80%支付。(2)上部主体结构合计完成15层结构层按其完成工程量的80%支付。(3)上部完成50%砌体按其完成工程量的80%支付。(4)上部完成100%砌体并通过中间验收，按其砌体完成工程量的80%。(5)上部内、外墙装修按该栋完成工程量的85%支付。(6)上部主体砌体、装修、外架拆除时支付至该栋合同总价(工程完成量

31、)的85%。(7)竣工验收合格(通过泉州市地方政府各主管部门验收或评审)，按照专用条款25.补4条用于工程进度款支付的预算书(含主材价差及甲定材料价差调整的差额)，支付至该预算书总价的90%;(8)、工程竣工结算后叁个月内付至合同结算总价的98%，余2%作为保修金。保修金的支付按房屋建筑工程质量保修书中的约定执行。工程保修期满贰年在七天无息支付。3、风险范围以外合同价款调整办法：若定额缺项的，由承包人根据现场实际发生的人、料、机数量编制补充定额，费用取费及人、料、机单价总合同约定方式计价。土建及水电辅材材料价格执行2022年6月份泉州市区建筑材料信息价(电子版)。水电主材(含所有PVC管、扣壁

32、钢管、电线、电缆、设备、灯具、雨污水管等)的材料价格由发包人资材部与承包人共同询价后协商确定。经双方询价的主材不再下浮，其余仍按合同执行。4、联系单增加部分的工程款下浮率按12%计算。六、甲乙双方的责任甲方的责任：1、甲方按时支付工程款。2、甲方提供乙方需要的办公室，宿舍，仓库、制作场地和临时水电。3、甲方负责提供乙方施工和竣工时所需的图纸。乙方责任：1、乙方作好工程承包责任范围内的各项施工准备工作，并承担本合同规定的相应责任;2施工过程中，若发生相关施工问题，乙方应及时报告业主(或甲方)代表及监理，所提出解决问题的措施应经业主(或甲方)代表认可后方可实施，因乙方施工质量而发生的返工费用由乙方

33、承担;3、乙方负责做好现场各类原始施工记录，定期提交业主(或甲方)代表及监理检查;4、乙方服从甲方的现场领导和管理。5、乙方按时做好有关资料。6、乙方做到文明施工，确保所属施工现场的整洁，按福建省的有关要求，搞好场地内外的环境卫生，确保任何时间内所属施工区域及保洁范围的清洁与安全;七、未尽事宜双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日关于安装承包合同范本(5)甲方(发包方):乙方(承包方):为了明确甲乙双方权利和义务，确保工程质量和进度，根据中华人民共和国合同法，并经双方协商一致，达成如下协议：第一条 工程概况:1、工

34、程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程造价：(大写)￥5、承包方式：6、开工日期(以接到甲方的开工通知为准)：7、竣工日期：第二条 图纸及资料:1、乙方负责绘制工程施工图(设计费用为零)，经甲方签字，做合同附件;2、工程款报价单，经甲方签字，做合同附件;3、甲方变更施工指示，应有书面形式，做合同附件;第三条 工程代表:1、甲方代表(签字)：2、乙方签字(签字)：3、各方应对己方工程代表的人选，出具授权委托书，其中应注明委托权限。工程代表负责执行本合同以及施工期间的所有具体事宜。各方如中途更换工程代表，则更换方应向另一方做书面通知并重新出具委托书。第四条 双方责任:1、甲方责任：(1)提供

35、施工用水用电，满足施工基本条件;(2)提供施工仓库用房;(3)负责协调和其它工程商的交叉施工;(4)按合同约定支付工程款;2、乙方责任：(1)严格按甲方认可的施工图纸施工，保证施工安全和施工质量;(2)做好施工管理，保持现场清洁，道路畅通，器材堆放整齐;(3)负责对甲方指定人员的相关技术培训;(4)不得随意拆改甲方原建筑结构及各种管线设施等;第五条 工程质量及验收:1、乙方施工所供材料或设备，列出清单，由甲方负责人验收质量和数量，并经甲方负责人签字认可方可使用;2、隐蔽工程须甲方现场验收，否则乙方可推迟该工程;3、乙方在竣工后向甲方提出验收申请，甲方须在收到申请之日起三日内调试验收完毕，否则工

36、程竣工之日视为工程甲方已验收合格日;4、工程验收标准、方法、程序：甲方收到乙方验收申请后，应组织甲方、乙方和其它相关人员，组成验收小组。参照工程设计方案、工程合同及相关资料设计标准和要求，由验收小组共同检验，并签署验收文件。5、如工程未经验收甲方就单方使用，即视为工程质量合格和甲方验收合格;本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第29页 共29页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页第 29 页 共 29 页