2022施工合同范例08.docx

《2022施工合同范例08.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同范例08.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同关于施工合同模板合集6篇 随着人们法律意识的建立，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我细心整理的施工合同6篇，希望能够帮助到大家。 施工合同 篇1发包方（简称甲方）：_承包方（简称乙方）：_依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、XX市爱护消费者合法权益条例，中华人民共和国建设部（1997）92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1

2、甲方装饰住房系合法居住。乙方为本市经工商行政管理机关核准登记并经市建委有关部门审定具有民用装饰资质证书的企业法人。2装饰施工地点：_区（县）_路_弄（村）_号_楼_室。3住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。4装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5承包方式：_（包工包料、清包工、部分承包）。6总价款：￥_元，大写（人民币）：_其中：材料费：_，人工费：_，管理费：_，设计费：_，垃圾清运费：_，税金（3。41）：_，其他费用：_。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、关于材料供应的约定：1甲方供应的材料：

3、详见附件二甲方供应材料、设备表。本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方书面提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经乙方验收，由乙方负责保管，乙方可收取甲方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由乙方负责赔偿。2乙方供应的材料：详见附件三主材料报价单。3乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。4乙

4、方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。三、关于工程质量及验收的约定：1本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2本工程由_方设计施工方案。3甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。5在施工过程当中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联

5、系，在签订工程项目变更单（详见附件）后，方能进行该项目的施工，由此影响竣工日期甲、乙双方商定。凡甲方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，甲方自负，给乙方造成损失的，甲方应予赔偿。6工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。事后，若甲方要求复验，乙方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由甲方担当，工期也予顺延。7工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续（详见附件工程质量验收单）。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。

6、如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。四、有关平安生产和防火约定：甲方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任的，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。五、关于工程价款及结算的约定：1工程款付款方式：付款时间付款百分比金额对预算设计认可签订合同之日元合同签订后开工前二至五天元施工过程当中工期进度过半元竣工验收当

7、天元增加工程项目签订项目变更表元2工程结算：详见附件六工程结算单。3工程保修期一年。须工程款全部结清，甲、乙双方方能签订工程保修单（详见附件七），保修期从竣工验收签章之日起算。4双方款项往来，均应出具收据，施工结束须开具发票。六、其它事项1甲方工作：（1）甲方应在开工前一天，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向乙方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。（2）做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。（3）如的确

8、须要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。2乙方工作：（1）参与甲方组织的施工图纸或做法说明现场交底。（2）指派_为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。如更换人员，乙方应刚好书面通知甲方。（3）未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任：1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按

9、逾期未付款的_支付违约金施工合同 篇2建设单位：（以下简称甲方）施工单位： （以下简称乙方）经甲方对乙方承建专业资格的考核，同意将_市华XX地下车库堵漏工程托付乙方施工，为了明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，根据确保工程质量、工程进度、工程平安的原则，协商确定如下合同条款共同遵守执行。一 、总则1、 工程名称：地下车库。2、 工程地点：_市3、工程内容：地下车库墙、板出现不同程度漏水现托付XX公司修堵漏水。二、承包方式：乙方包工、包料、包质量、包管理、包平安、包进度等总包方式。三、工期：整个工期为201110至20930。今年你施工单位把车库明显漏水处修堵，待明年雨季再一次进行修堵。四、

10、工程造价：经甲乙双方确定包死价共计费用 元整。五、质量标准：乙方依据甲方要求仔细组织施工，确保施工质量达到国家关于堵漏相关标准。六、双方责任：1、 甲方责任：（1）协作乙方施工，如供应必要的垂直运输。（2）甲方有权对乙方在施工过程中的工程质量进行监督检查，发觉问题，提交乙方限时整改。2、 乙方责任：（1）听候甲方通知，即时将防水材料进场，提交防水材料合格证、检测报告及_省建设部门颁发的准用证，由甲方现场负责人抽检合格后运用。（2）按甲方提出的施工安排施工，除不行避开的因素外，不得人为拖延。（3）应遵守施工现场的各项规章管理制度，不得有违规行为，否则接受甲方各种形式的惩罚。（4）应严格按防水工程

11、标准规范施工，发觉问题，刚好自行解决，确保工程质量达到优良标准，并对工程保修_年。七、付款方式：本工程无预付工程款，现将华XX车库有漏水处堵完，经甲方验收合格后支付工程款 元，待_年雨季后出现漏水再次进行堵漏，工程全部完工验收合格后_年_月_日前付至总工程款95%，余款5%作为工程质量保证金，_年后无质量问题一次性付清。八、其它：本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具同等法律效力，待_年保修期满，甲方支付余款后，合同自动失效。未尽事宜，双方共同协商解决。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇3建设方： （以下简称甲方）总

12、包方： （以下简称乙方）分包方： （以下简称丙方）为明确施工过程中建设方、 总包方及分包方三方的责任， 依照 中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，建设、总包、分包三方就各自的权利义务，经协商一样，订立本协议。一、总包服务费：本工程市政工程的总包服务费由建设方支付。二、工程概况：工程名称：工程地点：工程内容：工程承包范围：以工程实际测量记录、工程平面图为准。三、合同工期：依据国家工期定额和运用须要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至 年 月 日竣工验收。四、工程质量：1、工程质量等级：一次性验收合格为本合同的合约条件。2

13、、工程质量标准：丙方必需严格按工程有关文件采纳的技术规范、工程质量标准、施工图要求组织实施，质量必需达到合格。3、分包单位就该项分包的工程质量向建设方担当干脆责任。4、任何由于分包方的材料运用不当或材料不合格、或施工工艺、方法不符合要求、施工程序不当造成的质量问题、工程隐患，分包方应担当全部责任。五、合同价款：合同定价（大写）：暂定人民币 元整（小写）： 元，工程款按最终实际工程量结算下浮%结算。六、决算依据：本工程套用XX省市政工程预算定额（20xx版）、XX省建设工程施工取费定额（20xx版）；材料价格执行 年 月XX建设工程造价信息（XX栏），取费标准综合取费按市区三类中间值计取。七、合

14、同价款调整：设计变更：工程量增减由业主单位签证后结算。八、工程款支付：待工程竣工决算核准后由建设方一次性付清。九、建设方责任1、负责现场的协调和管理，处理总包方、分包方之间的相关事宜。2、负责刚好向分包方支付工程进度款及尾款。十、总包方的工作1、负责对分包单位进场后的现场平安文明施工管理（不含质量、技术、进度） 、服务、协作、协调、对已完验收合格的工程负责保管。2、负责现场临时水电的统一管理。3、在不阻碍承包人优先运用的前提下，合理支配分包人运用总包现场内的施工机械、脚手架等设备。4、总包方负责该分包资料的保管和交档案馆的归档工作。十一、分包方的工作1、负责组织与建设方进行施工设计图的会审及技

15、术交底、方案的报批与确认，处理解决相关的技术问题。2、对工程进度、质量、平安、环保文明施工等担当全部责任。3、遵守总包方施工现场各项管理制度，听从总包方的管理，做好分包范围内的现场文明施工，卫生清理工作。4、刚好向建设方、总包方供应工程进度安排及工程进度报表并对报表的正确性、完整性负主要责任。5、自行组织和协作与监理的预检、隐检、材料检验、试验等达到工程合格标准所要求的一切工作，供应满意专项验收要求的全部技术资料。6、严格根据施工图纸、技术规范、操作规程、工艺流程进行施工，确保工程质量。7、负责自行施工范围内的建筑垃圾的清理，并负责运至发包单位的制定消纳地点。8、负责对已完工程的成品爱护工作，

16、根据国家的相关规定对工程质量负责。9、根据规范及无锡市档案馆要求刚好填报桩基工程的各种相关技术资料，并将填报的各种资料（包括竣工所须要的资料）刚好、完整的供应给总包，并对资料的正确性、完整性、真实性、牢靠性负责。十二、违约责任1、分包单位不协作总包管理，不听从总包方现场的领导造成的后果自行担当。2、造成总包单位现场设施：临时道路、场地、水电管线的损坏，分包方应根据损坏的实际损失如数进行赔偿。3、供应给总包单位的技术资料字迹模糊不清、数量不够，总包方有权退回或拒绝收集。分包方确保市政工程的验收合格。十三、组成合同的文件：1、本工程合同书；2、施工图纸；3、工程预算书；4、规范、标准及其它技术文件

17、；5、双方有关工程洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。 十四、其他事项：丙方在施工及保养期限内必需做好平安防范工作，当发生意外事故均由丙方自行负责，与甲、乙方无涉。未尽事宜，由甲、乙、丙三方协商解决。本协议一式六份，正副本各三份，建设、总包、分包方各执两份，每份具有同等法律效力，自三方签字盖章之日起生效。兹证明双方签订如下：建设方（签章） ：法人代表（或授权托付人）签署：年 月 日总包方（签章） ：法人代表（或授权托付人）签署：年 月 日分包方（签章） ：法人代表（或授权托付人）签署：年 月 日签订地点：签订日期：年 月 日施工合同 篇4托付方（以下简称甲方）：施工方（以下简称乙方

18、）：甲、乙双方本着同等、自愿、协商一样的原则，就乙方承包甲方的油漆装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：一、工程地址：二、工程内容：三、托付方式：实行甲方供应材料方式，乙方包人工的托付方式。人工四、工程工期：1、开工日期：（以乙方工人开工算起）。2、竣工日期：（以按规定的验收标准验收合格的日期为准），如遇雨天则顺延。五、工程总造价：（人民币）六、甲方的权利和义务：1、乙方负责自行选购施工材料，其所购材料应符合国家规定的有关标准，其材料必需为合同上指定运用油漆、2、材料由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。3、施工中，甲方须要变更或增加施工项目时，应刚好照实通知乙方

19、，双方应签订项目变更表，协商好造价状况。4、甲方应协作乙方施工人员的工作。七、乙方的权利和义务：1、乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。2、乙方须对甲方购置的其他物品做好爱护措施。3、按施工程序开展监理，刚好主动向甲方汇报监理状况及施工进度。4、乙方须按时完成工程。若因不行抗力因素造成工期延误，应与甲方协商解决。八、付款方式：工程竣工验收合格后7天内，甲方应付清工程款，即（人民币）九、饰后保修承诺：1、乙方在装饰施工质量范围内担当保修责任，保修期间自工程竣工验收之日起，为期年。2、保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责（需双包）。3、保修内容均采纳修复形式。4、在保修期内，

20、乙方应在接到通知5个工作日内派人修复。十、违约责任：1、合同生效后，擅自撤除合同的一方，应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。2、乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求乙方必需返工修理，因返工造成的工期延误，每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1。十一、争议解决：双方友好协商，协商无效，可由乙方所在地人民法院公诉裁决。十二、合同效力：本合同一式两份，双方各执一份。经双方签字，盖章后生效，补充合同后本合同具有同等法律效力。甲方：盖章：联系方式：签订日期：乙方：代表：联系方式：签订日期：施工合同 篇5甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，遵循

21、同等、自愿、公正和诚恳信用的原则，经过友好协商，双方就平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂，新厂建设一事达成一样，签订本合同。一、工程概况1.1、工程名称：平武县豆叩镇华丰村龙泉茶厂新厂建设及场平工作1.2、工程地点：平武县豆叩镇华丰村1.3、工程内容：、新厂建设需用地的平整、土石方开挖清理 （92米70米8米）计51520立方米（含运输，运距不超过5km）。、厂区场平后保坎建设（92米8米高2。5米宽均距）计：1840m3。、厂区道路硬化建设（130米10米）计：1300平方米。、新厂生产、生活、消防用水、井及供水塔一座。、待建部分场地绿化处理工程。、厂房建设图纸范围内容。、厂区地面场采纳5公分磨石地

22、面处理（承裁30吨）。、办公区域的装饰部分。1.4、工程承包范围：上述工作范围。1.5、工程承建方式：上述工作内容包工、包料修建。二、工程质量要求：合格。三、工程工期约定：20xx年1月1日进场，竣工日期20xx年6月30日。四、此工程的报建和政府的全部法律、法规要求的修建手续由甲方供应。五、乙方必需根据国家建设标准保质保量，按期完成施工。六、工程造价及支付：此工程为合同包干价，总计工程造价为516。3万元（大写：伍佰壹拾陆万叁仟元整）。支付状况：1、甲方必需按乙方月进度已完工程量的85%支付（每月25日结算当月工程量）；2、工程完工后，甲方将工程款在一月内（25工作日内）付至97%；3、剩余

23、工程款3%为保修金，保修期为一年，到期后无质量问题甲方全额支付给乙方。七、组成合同的文件：组成合同的文件包括：1、本合同协议书；2、中华人民共和国建设部、国家工商局联合制定的GF19990201合同范畴的通用条款和专用条款；3、标准、规范和有关技术文件；4、图纸；双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。八、合同一经签订，单份也具有同等法律效力。双方应共同遵守，如单方违约，赔偿守约方工程总价5%的损失。九、纠纷解决方式双方约定在原告所在地域居住地县级或市级人民法院通过法律途径解决。十、此合同一式肆份，双方各执两份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定

24、代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇6发包人(全称)：XXX承包人(全称)：XXX依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况： XXX道路硬化工程硬化面积约*平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为XX万元。二、合同工期：工程在20xx年X月XX日前完工。三、质量要求及奖惩措施：1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必需做到平安生产，文明施工。2、村内主干线路面按四级马路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。水泥混凝土标号C25标号，板厚

25、15cm，弯拉强度4.5Mp以上。施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必需采纳碎石，并符合国家有关标准规定，依据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳协作比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按马路工程水泥混凝土试验规程，不合格材料不得进场施工。路面应实行横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规范和工艺要求。工程档案资料及试验资料送*村委会一份备查。3、奖惩措施：承包人必需严格按有关规范、标准施工，确

26、保工程质量。工程质量未达到合格必需无条件返工，担当返工损失，保质期为一周年。四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚 15CM单价为40元/平方米;工程量按实结算。五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，阅历收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。六、承包人向发包人供应履约担保，担保方式为：履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。七、奖罚措施：1、工程在20xx年X月XX日前竣工。除不行抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。2、承包人在决标后须向

27、乙方递交本工程投标时的项目管理班子具体名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发觉擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。3、承包人必需接受发包人的监督员监督，接受整改看法。八、平安责任：1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。2、承包人施工期间爆破作业人员必需持证上岗(三员三证齐全)，并做好平安保险等相关手续，若由承包人引起的发生人身平安和行车平安、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。九、该工程的招标

28、文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。十、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的建筑工程质量管理条例等有关法规执行。十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份,*办公室存档一份。十二、合同生效合同订立时间：20xx年X月XX日合同订立地点:XXX本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：(公章) XXX承包人:XXX代表： 居处:电 话: 电 话：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第28页 共28页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页