2022水电安装承包合同精品.docx

《2022水电安装承包合同精品.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022水电安装承包合同精品.docx（82页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022水电安装承包合同水电安装承包合同通用15篇在人们越来越信任法律的社会中，人们运用到合同的场合不断增多，它也是实现专业化合作的纽带。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我细心整理的水电安装承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。水电安装承包合同1甲方(发包方)：_乙方(承包方)：_依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合庆阳北站扩建工程施工的特点，双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就本工程的给排水、采暖及电气分项工程分包事宜，达成如下协议：第一条基本概况1、分项工程名称：_。2、工程地点：_3、工程承包方式：包工包料4、工期：依据土建施工，必需合理支配进度，假如延误工期，每天处以

2、300-500元(大写：叁佰-伍佰元整)罚款。5、承包范围：_6、合同价款：_其次条承包责任1、乙方必需严格根据设计要求规范施工。2、乙方提前向甲方供应材料选购样品。材料检验报告、产品合格证及相关资料，并做到进场材料与样品、设计、预算相符。如变更时，必需取得甲方及建设单位同意。每批进场材料必需取得监理和建设单位现场负责人验收同意后方可运用。3、施工中严格执行平安施工操作规范，做好进场施工人员的平安教化、平安防护、防火规定、施工规范及质量标准要求，按期、保质保量完成施工任务。施工中乙方施工人员发生的任何平安事故由乙方担当全部责任。4、严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境。5、保证施

3、工现场的整齐，做到工完料净场地清。6、自行组织施工工具设备、用具、劳动爱护用品。7、乙方代表必需随叫随到。否则后果自负。8、甲方负责给乙方供应一间房子。第三条工期延误1、对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延(1)因自然条件产生的人力不行抗拒的因素。(2)甲方同意工期顺延的其他状况。2、因乙方责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。第四条工程验收和保修1、工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方应主动组织相关部门验收。对验收存在的问题，乙方必需限期整改。2、电气管线、给排水管道、设备安装工程保修为2年。3、供热系统为2个采暖期。第五条工程款支付方式按工程进度付款，工程

4、预验后付至80%工程款，剩余20%工程款在正式验收后支付(扣除5%的保修金)。第六条违约责任1、合同双方当事人中的任何一方因未仔细履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。2、未办理验收手续，甲方提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责。3、因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。4、由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，并担当修理费用，工期不予顺延。5、如因乙方不能按期完工，甲方可以另行组织人员施工，费用从乙方

5、总工费中扣除。第七条附则1、本合同经双方签字后生效，合同履行完毕后终止。2、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日水电安装承包合同2甲方：乙方：依据中华人民共和国经济合同法和山东省劳务用工条例及国家有关建筑平安规范的规定；本着相互信任的原则；为明确双方的权利。责任和义务，经双方协商，达成以下协议；一，工程项目1,工程名称：2,工程地点：3,工期：_年_月_日至_年_月_日。二，工程范围和内容1,水，电图纸所示项目。2,水电开槽布管，穿线，埋槽；消防系统除外，水电施工的穿墙，打孔，切割；开关面板灯具的

6、安装。（不包括暖气）。3,给排水管道安装。4,负责施工现场水、电安装、维护。5,乙方负责劳务用工以及施工机器，工具，小型耗材（钻头，胶带，胶布，自攻丝。生料带，穿线钢丝）自带，其它材料一切由甲方负责。三，工程结算方式：按实际建筑面积结算：_元/每平方米（不包括暖）气，施工过程中如有变更需附加工程量结算。四，工程付款方式施工中每月付工程量的_%工程费，安装结束付到工程款的百分之_，竣工验收后一个月内付清余款。五，甲方的约定1,甲方供应乙方在施工场地人员的住宿，工具存放。2,专人协作乙方，保证材料的供应，不能使乙方因此延误工期，施工过程中如有变更，需供应给乙方书面材料及变更图纸，作为附加工程量结算

7、凭证。六，乙方的约定1,工作人员进入工地，听从一切工地管理制度，友好协作其他施工单位。2,按图施工，保证施工质量。3,主动协作甲方人员，按规定的施工进度，按时保质完成任务。七，违约责任：甲乙双方要共同遵守执行，谁违反谁担当给对方造成的损失。八，本协议一式两份，双方签字盖章后生效。九，本协议未尽事宜，由双方协商解决。甲方：乙方：_年_月_日水电安装承包合同3发包方(甲方)：承包方(乙方)：依据我国合同法及建筑相关法律、法规的规定，本着诚恳守信、公允的原则，通过友好协商，甲乙双方关于小区水电消防安装工程发包一事，自愿达成协议如下：一、工程名称：水电消防安装工程。二、工程位置：巴州区印盒路。三、承包

8、内容：（材料及工资）1、设计施工图中给水加压泵之后的全部给水管道、建筑主体内的全部排污管道。2、施工图纸内的防雷工程。3、施工图纸中配电柜之后的全部电气工程。4、全部的水、电、消防工程按图施工。四、工程价款及支付方式1、本合同工程建筑面积约50000平方米2、计价方式：按四川省20xx年清单定额组价计价。材料、人工费的调整按当地颁布的调差文件执行。3、乙方完成本合同总工程量以施工队伍垫资到0到四楼时，甲方按已完成的工程量的80拨付工程款，以此类推；本工程竣工验收合格后，下余工程款预留保修金后在一个月内付清。保修金在保修期满一个月内全部支付。五、质量标准本合同本工程质量必需达到“合格”质量标准。

9、按国家相关标准进行验收评定。六、双方职责(一)甲方职责1、负责施工场地三通一平，即：水通、电通、路通、场地平整，并担当费用。2、供应全套施工图纸。3、负责解决处理周边关系及场地纠纷。4、负责办理好乙方工程竣工结算手续。5、派驻工地质量监督代表，负责对工程的质量、进度监督检查、隐藏工程作好记载，签证及分项验收；帮助工程竣工验收工作。6、全部工程竣工后，由甲方负责组织竣工验收。(二)乙方职责1、必需持证上岗，严格根据甲方供应的施工图纸和国家颁发的建筑工程质量、平安规范组织施工，确保工程质量、平安、进度。2、乙方自行派驻现场施工员，履行施工技术及质量监督职责，做好各项技术指导，监督检查、记录、签证等

10、工作。3、乙方在施工中运用的水、电费由乙方自行缴纳。4、乙方自行搭设临时施工用房和材料保管用房，作好平安、防盗、排水工作。5、按时向甲方供应书面工程进度报告及各种验收报告和有关检查验收资料。6、工程竣工时，整理好全部资料，报甲方备案和验收。7、乙方负责该工程的各项检测并担当全部费用。不负担自来水，电力公司的入户、安装和验收费用。防雷检测应由甲方办理。8、在施工中因乙方缘由发生的纠纷，由乙方自行解决。9、负责对现场施工人员的平安生产管理教化工作，落实专职平安员，切实做好平安防范工作，因水电安装工程过程中出现的平安大小事故均由乙方负责经济和法律责任，甲方概不负责。10、严格根据施工图和本合同约定，

11、按时、按质、按量完成本合同的施工任务。11、敬重甲方的权威性，听从甲方的指挥，听从甲方领导和监督管理，按本项目管理模式履行本工程项目水电安装分部节点限制。12、必需严格履行工序程序，主动协作土建施工，不得因水电预埋未到位而影响其他工序的施工。工期应与主体工期同步，安装，穿线等工序不得拖延其他工种的进度，由乙方造成的工期拖延损失由乙方担当经济责任。13、接受甲方监理，对生产平安、质量、工期监督。14、乙方必需常常对其员工进行平安教化、社会治安教化、教化职工遵纪遵守法律，杜绝违章作业、聚众闹事的事态发生。15、乙方必需做好班前平安质量交底工作，进行过程限制，创优质争高速，为企业树形象争荣誉。16、

12、乙方应严格根据施工图纸组织施工，质量应达到符合各级部门的施工规范和验收标准，消防由乙方全权负责验收合格。七、工程进度随主体工程进度，工期随土建工程工期延迟60天竣工。施工工期进度与土建同步。八、开工时间工程开工时间以甲方通知的时间为准。九、税、费乙方应依法缴纳的各种税、费，由甲方代扣。十、竣工验收：1、竣工前乙方应向发包方供应合同范围内的相关工程技术资，料。2、工程竣工后，双方办清工程结算，按总价的1%预留保修金，余款甲方一次性结清。十一、工程保修1、根据建筑法及相应法律法规之规定，本工程在法定运用年限内，出现质量隐患和重大事故的经济损失和法律责任由乙方担当。2、工程竣工验收合格交付运用后，乙

13、方对本工程按法定的保修年限内进行保修，竣工验收年后付清乙方预留的保修金。3、若业主不按规定运用，造成人伪损坏的，乙方不予保修，由业主自行担当。十二、平安责任本项目施工中产生的平安事故由乙方担当全部行政、民事经济责任。十三、违约责任本合同自双方签宇后，任何一方不得违约。若单方违约，由违约方按本合同履约部分3%向对方支付违约金。十四、平安及履约保证金本合同签订时，乙方向甲方交纳履约保证金5万元整（伍万元整），待乙方进场正式施工时向甲方交纳15万元整（壹拾伍万元整）。在四楼楼面道完混凝土时退还保证金10万元整（壹拾万元整），在十楼楼面道完混凝土时退还保证金10万元整（壹拾万元整）。假如在20xx年3

14、月30日之前，乙方不能进场，视为甲方违约，甲方应按双倍退还乙方向甲方交纳的履约保证金。若乙方不能在甲方通知乙方正式施工时缴纳剩余的履约保证金，视为乙方违约，乙方前期缴纳的履约保证金甲方不退还给乙方。十五、未尽事宜双方协商解决签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。补充协议与本合同相冲突的以补充合同为准。要合同附件与本合同具有同等法律效力。十六、合同生效本合同一式二份，甲、乙双方签字盖章后生效，甲、乙双方各执贰份。甲方(盖章)：乙方(盖章)：法定代表人：法定代表人：项目负责人：项目负责人：年月日水电安装承包合同4发包方（简称甲方）： 四川金源建设有限公司承包方（简称乙方）：依照中华人民共和国合同

15、法、中华人民共和国建筑法及工程所在辖区内有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、诚恳、信用的原则，结合施工现场的详细状况，甲方将该工程： 项目的水电安装 工程承包给乙方施工，经双方协商一样，达成以下协议条款。一工程概况工程名称： 乐山市鼎瑞大厦（研发大楼及公租房项目）施工内容：给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）图纸范围内全部室内水电安装工程，双包。结构类型： 工程地点： 乐山市市中区土主镇高岩塘村一组二、乙方进场人数（附名册）乙方应按国家有关规定及本协议书中内容的规定，担当本工程的全部水电安装工作，并组织进场所需工种人员，相关工种、特别工种必需持上岗证书，无关人员不得进驻现场。三、工期进

16、度要求（一）开工日期： 20xx年 月 日（二）总（日历）工期： 个月（三）详细工期与作业内容，必需遵照甲方制定的进度节点完成施工。四、承包方式与范围（一）承包方式：包工、包料、包质量、包辅材、包工具、包工期、包平安、包文明施工 。（二）承包范围：1.给排水系统，强、弱电系统（弱电只包预埋部分）。图纸范围内的所有室内的水电安装工程（包工包料）。2.乙方负责现场全部临时水电的安装工作。3.夜间施工乙方必需派专人值班（不补任何加班费）。4弱电系统：水电开槽、布管、穿线、埋盒,全部水电施工过程的垃圾清运., 水电施工的穿墙、打孔、切割 开关面板和灯口安装（三）计价方式：1采纳可调价格合同，合同价款调

17、整方法：a、_按定额计价方式计价：按四川省20xx建设工程工程量计价定额建设工程工程量清单计价规范GB50500-20xx以及相关计价文件，按一类工程取费，缺项部分套用相像或相近定额项目，无定额及相近可套项目，参考市场价格。b、施工期间颁发新定额或出台有关政策性文件、规定、方法，则按有关政策性文件执行2水电材料及辅材按施工期间内每月的四川建设工程造价信息中对应材料价格作为最终结算价格。3人工调差按总承包合同执行。4、甲方根据水电安装工程总造价下浮14%支付给乙方（下浮14%包括税金及相关的全部管理费用）。全部材料税务发票由甲方负责。5、签证部分，甲方根据实际签证支付给乙方，扣除提留部份税金。6

18、、材料送检费用由乙方负责，一切资料由乙方做，包括交验收各项费用。7、全部材料严格按图纸要求，指定产品不能变动。8、工地内临水临电由乙方施工，全部材料及人工工资由甲方供应。五、工程要求：甲方提前供应完整的蓝图及蓝图电子版，及施工用水用电。（一）质量要求：按ISO9002质量标准和工程质量验收标准组织施工。1.必需具备承包工作范围相应的工程技术和组织管理实力，能够独立履行相应的现场管理职责，施工人员也必需具备相应的资质、操作证和上岗证。2.乙方必需依据国家有关规范和标准，根据设计图纸（含书面通知）和施工组织设计要求进行施工，工程验收每个部分必需合格，通过备案并达到合格标准。3.乙方必需主动协作甲方

19、，照实做好工程施工过程的记录，并接受甲方的质量检查及现场签证和各种试验。4.对检出的不合格品（项），乙方必需无条件地进行刚好整改，直至通过质量检验达到要求。5.乙方必需负责对半成品及成品进行切实有效的爱护，其爱护措施须事先报经甲方认可，以保证产品的交验质量。6.乙方必需配备相应的技术人员和管理人员。若因乙方技术不到位或对图纸理解造成的错误，遗漏及返工。乙方除担当工程款和工期外，还应赔偿相应的材料费。7.对在管理进度质量平安文明施工等方面严峻不足或经建设单位、监理、甲方管理人员提出整改而未整改者进行相应的经济惩罚，严峻者清退出场。8.保修期为一年。（二）工期要求1、乙方必需按甲方制定的进度安排组

20、织施工，乙方接受监理单位、建设方及甲方工程施工管理人员对进度的检查、整改、监督；工程实际进度与施工进度安排不符时，乙方应按建设方、监理工程师或甲方的要求提出整改措施，经确认后执行。2、工期延误（1）乙方在施工中要主动主动施工，预埋线管不单独支配时间，钢筋安装完工时水电的预埋也必需完工。（2）如因乙方自身缘由延误工期，一切损失由乙方自行担当；（3）如甲方缘由造成的工期延误，一切损失由甲方担当，并工期顺延。（三）成本限制要求1.乙方必需科学管理、合理施工，避开窝工现象发生；努力提高工效，履行节水，节电、节材料等原则。2.各种工程材料必需实行限额领料，乙方超耗部分及因乙方返工造成奢侈和因返工延误的工

21、程损失全部由乙方担当。3.乙方如用到甲方的材料必需经甲方同意签字方可领用。4.乙方领出的材料如出现丢失或损坏，乙方双倍赔偿。5. 乙方必需遵守甲方材料的管理制度。（四）平安施工要求1.甲方对乙方进行平安技术交底及平安教化。2.乙方必需遵守执行平安生产法规、条例、规章、操作规程,严格按“一标三规范”要求组织施工检查。3.乙方必需对所属员工进行平安教化，未进行平安技术交底和平安教化不得上岗操作，更不得违章指挥、违章作业。4.乙方做好劳动爱护工作，按国家有关规定为其操作层人员缴纳意外损害保险，且回执单上交甲方备案。5.乙方在施工过程中所发生的（包括由乙方缘由造成的人员）工伤、死亡、病残按劳动部办公厅

22、关于如何确认临时用工主体的复函规定办理，均由乙方负全部责任责，甲方不予担当。水电安装承包合同5甲方：（发包方）乙方：（承包方）本着相互信任的原则，就甲方的水电工程达成以下协议。第一条 工程概况1施工地点：闻喜县信达花园二期16#、17#楼（原工具厂）2工期：_年_月_日 至_年_月_日3本项工程预料11000平米，结算价格为15元/平方米（建筑面积）。工程总价约为：165000元。其次条 材料供应的约定1甲方供应的材料乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料的清单，并注明所须要材料的数量。甲方应按时供应乙方须要的材料。 甲方负责选购供应的材料应符合设计要求的合格产品，并应按时供应到

23、现场，甲乙方应办理交接手续。乙方如发觉甲方供应的材料有质量问题或规格差异，应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失，责任由甲方担当。2甲方选购供应的材料，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料价款的双倍补偿给甲方。第三条 关于工程质量及验收的约定1本工程应严格参照山西省装饰装修工程质量标准及其他 DB-35/T98及运城市装饰工程质量验收标准2由于乙方施工技术差及责任心不到位等自身缘由造成质量问题，其返工费用由乙方担当，工期不变。第四条 有关平安生产和防火等的现场管理约定：1、乙方施工人员要严格听从甲方现场管理要求，做到文明施工

24、，平安施工，在施工过程中假如出现工伤事故由乙方负责。2、甲方现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创建良好的施工条件。3、甲方免费供应施工用水用电。为乙方施工人员免费供应材料仓库和基本的住宿场所。4、乙方应做好施工材料保管工作，禁止闲杂人等进入现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何甲供的装修材料出门，若发觉偷盗现象按材料价格加倍赔偿。第五条 关于工程价款、承包内容、施工工艺、结算的约定：1. 工程款付款方式：主体工程布管完成后支付工钱人民币叁万,线盒、表箱、下水、上水完工后支付工钱人民币伍万, 穿线按安装进度分两次支付。2. 乙方承包内容：1）水电开槽、布管、穿线

25、、埋盒2）全部水电施工过程的垃圾清运3）水电施工的穿墙、打孔、切割4）开关面板和灯口安装3工程结算方式：按建筑面积结算：15元/平米第六条 违约责任：1甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付伍拾元的违约金。2由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付伍拾元违约金。第七条 纠纷处理方式：因工程质量双方发生争议时，双方协商解决；当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不成时，可以根据本合同约定向闻喜县人民法院提起诉讼。第八条 合同的变更和解除：合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。合同签订后施工前，一方如要终止合

26、同，应以书面形式提出，并按合同总价款10 支付违约金，并办理终止合同手续。九条其它约定第：1双方同意由第三方监理进行协商工作。在未经第三方监理确认状况下，甲方有权不支付乙方相关费用。2经过第三方监理确认，甲方必需根据约定支付乙方相关费用。3因气候、停电等不行抗力或不行预见因素造成的工期延误，经双方确认后可以顺延。第十条 附则（一） 本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。（二） 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方签字（盖章）：乙方签字（盖章）：水电安装承包合同6甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法及相关法律法规的规定，甲乙双方现就甲方托付乙方水电安装包工包料事宜，经协商达成一样，签订本合同

27、并共同遵守。第一条 托付事项甲方由于工程进展须要，拟将 的水电安装工程以包安装、包工具、包料的形式托付乙方承包施工。其次条 乙方工作内容1、包材料损耗（损耗按定额执行）。2、包预留套管、预埋给水管，包给排水材料安装（不包含全部二次增压设备，空调冷凝管以及室外雨水管的安装。）3、电施工程，电柜下桩及表后的其他工程按图施工。防雷连接，弱电预埋。（不包含，消防弱电配管和穿线，荧光灯具安装，以及其它灯具，设备电力，变压器和发电机组，各种配电柜，全部的计量表材料安装。）4，全部水电工程以建筑物外轴线1.5米为标准。（不包括消防。）第三条 施工工期1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实

28、现。本合同约定本工程总工期为 天；开工日期为： 年 月 日，竣工日期为： 年 月 日。2、如遇下列状况，经甲方代表书面签字认可后，工程可以顺延。（1） 甲方不能按合同约定供应开工条件；（2） 工程量改变和设计变更；（3） 非乙方缘由超过4个小时以上 （包括但不限于）停水、停电等状况；（4） 工程款未按时支付；（5） 不行抗力（如地震台风火灾等）。3、由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成的窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。第四条 工程总造价给水工程，电工程。按每建筑面积 元作为结算依据；总价：工程总量 ，合计工程总造价为人民币大写元，小写元。第五条 付款方法依工程建立不同时期为

29、付款的时间节点，分批支付，详细为：1、出正负零，付总造价的 元；2、正负零以上每完成两层，付总造价的 元；3、主体封顶，甲方支付给乙方的款额不低于总造价的 元；4、积水排水做完，付总造价的 元；5、穿线安装完毕，付总造价的 元；6、完工验收，支付总造价的 元；7、剩余3%， 元，为修理质保金，保修期满结清。第六条 双方责权（一）甲方：1、供应水源、电源及场内施工道路，供应施工图纸，派出专业施工员现场管理，解决工程有关问题。2、负责办理工程变更手续，刚好通知乙方更改施工。3、组织各层段的隐藏工程验收，刚好提出存在问题及发出整改通知书，监控工程质量。4、按合同规定按时支付工程款。5、刚好组织有关材

30、料进场。6、在乙方如期完成任务的前提下，交付给甲方正常运用，甲方必需马上组织竣工验收，确保收工，如期交付业主运用。假如甲方在乙方完成天内，还没有组织竣工验收，双方均视作已验收，并支付乙方工程余款，进入工程的保修期内。7、甲方必需按节点支付工程款，如因工程款不按期发放，而影响工程进展，则工期相应延期，并担当每日工程款总额的 5% 的违约金。8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必需按本合同结清余款，假如无法结清，甲方除担当支付余款义务，并当担当每日工程款总额的 5% 的违约金。（二）乙方：1、依据设计图纸、甲方要求及工程进度进行施工。2、编制施工方案及施工安排，上交参与施工人员名单及组织架构表，按时参

31、与平安学习及工程例会。3、负责对已完成的产品作产品爱护。假如属乙方自身有意破坏，追究乙方法律责任及索赔，如非乙方有意破坏，乙方可帮助甲方修复，甲方仅支付正常施工的平均工资即可。4、严格按有关施工规范及强制条文有关规定执行施工，如认为需作图纸变更的，书面对甲方提出申请，否则，后果由乙方负全责。5、按规定搞好文明施工及平安生产，由于乙方有意违章作业，造成平安事故，包括伤及他人的，一切责任及赔偿均由乙方负责。6、执行项目部的管理制度，违反者甲方按规定惩罚乙方。7、乙方包本工程修改人工 元以内，超过的按签证调整，8、乙方有权确保自身的合法权益，和合理要求，反对违章指挥。第七条 管理方法1、工人必需戴好

32、平安帽进场施工。2、乙方全部进场的机具需造册登记，进场时交甲方存档，机具退场由甲方项目经理开放行条放行，否则，不赐予放行。3、按规定组织新工人进场时参与平安学习。4、不得擅自请甲方人员消遣、餐宴、休闲、送礼等，违者每次罚款壹仟元。第八条 质量责任1、乙方必需熟悉图纸，必需严格按图施工，按设计要求及有关施工规范施工，乙方违反上述要求造成甲方经济损失及工期损失的，由乙方负责赔偿，乙方员工必需考试上岗。2、验收表格80%优良的视为优良，不足的视为合格。第九条 平安责任1、甲方必需为班组施工人员购买意外险。2、若乙方未购买意外险，造成乙方人员发生工伤事故的，乙方必需负责工伤人员的一切赔偿；甲方若在事故

33、中为乙方垫付费用，则在以后工程结算中从乙方工程款中扣除相关费用。第十条 合同生效及其他1、保修期： 保修 壹 年，日期由该楼综合验收之日起计算。2、全部因本合同引起的或与本合同有关的任何争议将通过双方友好协商解决。假如双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方可通过乙方所在地有管辖权的人民法院起诉。4、本合同经双方代表签字，甲方盖章后生效，完工及保修期满后自行作废，本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，具同等法律效力。甲方： 乙方：甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日水电安装承包合同7甲方：(简称甲方)乙方： (简称乙方)甲方将贵阳

34、工程机械市场配件区工程水暖电消防工程发包给乙方， 为了明确双方职责，在同等互利的基础上签订如下协议：一、 工程概况：工程名称：贵阳工程机械市场配件区工程建筑面积：(约41000)按建设方给施工方结算的面积为准。结构形 式：框剪。二、承包方式：包人工费用、包质量、包定额辅料、包工期、包机具等。三、 工程承包范围：承包范围：给排水、强弱电、室内外消防、通风(工作内容详见附 件1)。四、工程承包费用及结算方式：1、计价方法：(1)、本工程计价单位以建筑面积计算，竣工后按乙方实际完成的工程 量进行结算，(详细见附件1)。(2)、付款方式：乙方进场垫资三个月，甲方审核后按已完工程量的80% 支付工程款，

35、之后按月进度工程量的80%支付工程款(按附件2进行计算)，工程竣工验收合格后付足95%，留5%为工程质量修理金，两年内保 修完毕一次性付清。五、其它：1、如乙方延误工期，工程质量达不到要求，不听从甲方管理，则甲方有 权终止合同，并按完成工程量的50%付给乙方(按附件2进行结算)。2、乙方不供应相关资质，但需交纳1万元资质挂靠费用。3、消防检测费及消防部门的相关费用由甲方负责。4、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，合同双方签章。5、合同未尽事宜，由双方协商签订补充协议。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日水电安装承包合同8甲 方：乙

36、方：甲方承包的邦盛现代城13#、14#、15#、18#、19#楼工程的水电安装分项工程以清包工的方式承包给乙方施工。由乙方组织施工人员，方负责管理。为实现工程预期目标，维护甲乙双方的合法权利，顺当地完成施工任务，经双方协定，签订本协议。一 承包方法：1 承包形式：清包工。2 工作范围：工程上的主体预埋、水电安装、系统调试、竣工验收、材料归档、材料进退场装卸、现场文明清理等都属乙方工程承包范围。3 承包价格，按建筑面积每平方米元。按图纸设计和甲方要求，不论中途是否变更，一次性包定。二 工程进度：按甲方及业主要求，总工期 天，基础、主体阶段跟着土建进度走，敷线盒、灯座、穿线、安装开关等必需按甲方制

37、定的生产小段进度安排如数完成，乙方如完不成生产任务，甲方有权实行小段罚款进行制约。三 质量上：项目部对该工程质量管理目标一次性验收合格。乙方必需熟识图纸、按图纸施工精选技术力气过硬、素养高的施工队伍，保证正常的运用功能，使业主、甲方满足，确保竣工验收顺当圆满。四 平安上：必需保证施工平安，杜绝任何大小事故。，对职工要签定好平安合同，分项工程要有平安技术交底，听从现场平安管理，发觉隐患刚好汇报，全部施工中的平安由乙方负责，甲方不担当任何责任。五 文明卫生 现场每天保持整齐，讲文明、讲卫生，工种间相互协调、协作、不争不吵，给项目部和监理留下好印象。材料进场堆放整齐、垃圾归堆，材料每天做到工完场清、

38、不奢侈，发觉奢侈加倍罚款。七 合同期内乙方必需信守合同。如乙方在施工中质量和进度等达不到业主和甲方的要求，甲方有权中途更换施工队伍和实行其他制约措施;如乙方无理终止合同、合同期内自己退场或未解除合同前退场，承包金额将永久拒绝支付。八 付款方式 甲方依据施工进度，按完成工程量的80%进行工资发放。余下的工资款在工程竣工验收合格、整个扫尾工作完成后付清九 此合同一式三份，双方签字后生效，各执一份为凭，公司存档一份，并作为甲乙双方当事人法律依据。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日水电安装承包合同9发包方(甲方)： 承包方(乙方)： 身份

39、证号码：依据国家有关法律、法规和本工程的详细状况，为确保工程质量、施工进度、平安目标的实现，甲、乙双方在自愿、同等、互利的基础上，经协商一样，签订本协议，以资双方共同遵守。第一条 工程项目(一)工程名称：(二)工程地点：(三)工程内容：按施工图纸规定的该标段范围内室内外给排水、强电安装、防雷、全部安装工程预留预埋等工程的要求及内容中全部所属水电安装部分的工序及工种进行施工。(四)承包范围：按第一条中第(三)条承包内容，内容如下：1、给水系统按图纸规定全部内容。包括给水管道、洁具及配套安装等。2、排水系统按图纸规定内容，包括排水管道、洁具及配套安装等，管道接至室外排水井(不包市政工程)。3、强电

40、系统按图纸规定全部内容，包括电气安装，包泵房、低压泵、高压泵、包发电机房、低压配电柜的管线安装、消防限制中心、网络房、包括空调电、地下室风机电源等，但不包括(必需要专业厂家才能安装的项目)如高压等工程。4、防雷接地系统按图纸规定全部内容。5、消防系统按图纸规定全部内容。包括喷淋、消防给水管道、消防箱、消防栓、喷头的安装等。6、消防自动报警系统：按图纸规定全部内容，包括烟感、温感、警铃、按钮及管线等安装。7、智能系统按图纸规定范围内主体结构施工时需预埋的管线安装敷设(不含管内穿线及全部器材安装调试)。8、其他属水电安装工程的附属项目。9、以上项目包括安装、调试至符合验收要求。(五)承包方式：包工

41、不包料、包质量、包平安、包工期、包文明施工、包施工照明线路和灯具安装及费用、包承包范围内的预埋工程、包水电施工后的孔洞塞补(不包饰面)、包本专业的地下埋管和管坑土方填平夯实、包本专业须要的一切施工机具、包进退场路费、包平安帽、包劳保、劳保用品和社保费用及赶工费、包办理暂住手续、平安教化合格证(平安卡)等手续和费用、包计生和流淌人口等必需办理的一切手续及费用、包承包范围内的验收(含验收资料)达到市 工程、包保修期内属承包范围内的质量保修。其次条 工程计量及造价：按第一条(四)(五)款的规定内容以议定的单价包干;按建筑面积每平方米￥ 元(大写： )，本单价验收不达标扣5%，还应无偿返工至符合要求，

42、保证达到总包单位的等级要求。建筑面积按有关定额规定计算，约为 万m2(预算或概算)人民币：暂定￥ 万元(大写： 万元)，竣工后按实结算。第三条 工期按定标规定工期为 天;各分部、分项工程施工进度，按现场甲方支配安排规定实施。如甲方提出赶工期加夜班交接作业施工或增减人力等，乙方应无条件听从。开工日期为 年 月 日，竣工日期为 年 月 日竣工，乙方必需实行一切有效措施保证，不得延误，乙方逾期竣工，从逾期之日起，每天按工程造价的千分之一向甲方支付违约金。合同签订后乙方无故不担当工程或要求中止合同，则应赔偿甲方损失及违约金，违约金为工程造价的10%。第四条 工程质量标准和保修期1、 工程质量标准按国家现行施工验收规范及广州市的有关规定执行，建筑工程施工质量验收统一标准建筑施工平安检查标准，细心组织、细心管理、细心施工，狠抓细部确保工程质量等级达到总包单位的等级要求。2、 工程质量等级以经主管部门复验后发了等级证书为准。3、 保修按建设部有关规定执行，保修期二年，自验收合格之日起计。第五条 文明施工在施工过程中各楼层板面不得干脆集中堆放材料，各分部、分项工程完成后，楼地面应清理干净，要做到当日工完场清，保证施工现场物件整齐，道路畅通，创建一个文明整齐的施工环境。第六条 工程款支付和结算工程进度款按月实际工作量或形象进度在当月25日由乙方送交计算依据给甲方，甲方在当月30日审核好工程量，