2022施工合同例文13.docx

《2022施工合同例文13.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同例文13.docx（35页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同施工合同范文汇编6篇随着时间的推移，合同出现的次数越来越多，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我为大家收集的施工合同6篇，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1依照中华人民共和国合同法和其他有关规定，就_工程交由乙方施工内容的达成如下协议，并遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程编号：3、工程地点：4、工程范围：5、工程造价：6、付款方式：7、工程期限：安排开工日期：_年_月_日，安排竣工日期：_年_月_日，总工期为_天（日历天），二、工期顺延1、因甲方提出变更安排或变更施工图而不能接着施工者；2、按施工打算规定，不能供应施工场

2、地、水、电源，道路未能畅通，障碍物未能清除，影响进场施工；3、因甲方不能按期供图、供料、供设备或其所供材料以及设备不合规格要求，被迫停工或不能顺当施工者。4、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；5、由于政策改变、不行抗力以及甲乙双方之外缘由导致工程停建或缓建三、双方权益1、甲方在开工前应办妥施工所需各种证件、批件；2、清除施工场地范围内影响施工的原有管线、树木等障碍物；解决施工用地（包括材料、构件的堆放和中转场地，搭建大型临时设施用地）；3、解决施工用水源、电源和运输道路的畅通；4、应于_年_月_日向乙方供应全部工程设计图纸_份；组织设计、施工单位进行工程设计交底。5

3、、乙方在开工前应组织有关人员探讨和熟识图纸，参加设计交底；做好一切施工打算。四、工程质量一、本工程质量经双方探讨要求达到：_标准二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规格和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。五、施工与设计变更1、要坚持按图施工，任何一方不得随意变更设计。如遇下列状况给对方适成窝工、返工、材料、构件的积压、施工力气和机械调迁等损失， 应由责任方负担；2、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，乙方应以书面形式通知甲方，由甲方在_天内与原设计单位商定，提出修改或变更设计文件，经甲乙双方签订协议后，方准施工。六、工程分包1、乙方可按协议条款约定分

4、包部分工程。2、乙方与分包单位签订分包合同后，将副本送甲方代表。分包合同与本合同发生抵触，以本合同为准。七、违约责任甲方的责任：1、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。2、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。3、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。4、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定支付逾期违约金。乙方的责任：1、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

5、2、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按本合同关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。八、纠纷解决方法合同发生纠纷时，当事人双方应刚好协商，协商不成时，任何一方均可申请相关部门进行调解；解决不了的，可选择下述第（）项处理：（1）向建筑物所在地的仲裁委员会申请仲裁；（2）干脆向合同履行地人民法院起诉。九、 附则1、本合同自双方代表签字、盖章后生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。2、本合同一式_份，甲乙双方各执_份。3、本合同未尽事宜，双方协商解决。甲方：代表人：联系电话：_年_月_日乙方：责任人：联系电话：_年_月_日施工合同 篇2甲：乙：甲在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约

6、 平方米，二层约 平方米，由乙承包施工。双方本着同等、互利、诚信原则，确保工程平安、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采纳包工不包料方式承包。甲供应建房所需的材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。乙供应劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。二、承建项目乙根据设计图纸或甲提出的要求承建。甲房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管

7、;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。三、承包价格每平方米人民币大写： 元()，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括全部须要水泥砂浆抹面的墙体。四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成其次层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%， 预留10%为质量保证金，完工一年内无质量问题，清尾款。五、双方责任甲负责水电到位供应及原材料刚好进场，每日午餐。乙必需保证工程质量和进度，按设计图纸和甲要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。六、质量要求乙应当根据国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙负责返工，

8、返工费由乙负责或由甲在乙工程款中扣除。七、留意平安劳保措施，施工防护措施到位，平安施工。假如乙施工人员因自身缘由或乙平安防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故，一切由乙负责，甲不负担当何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。八、工期要求主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙必需在 年 月 日前完成主体工程，遇天气缘由顺延，乙不能因各种缘由拖延甲建房完工时间。遇乙所需材料，应提前向甲提出安排，以便刚好筹备。九、后期修理因乙质量问题所产生的修理费用由乙担当，并担当由此发生的相关赔偿以及责任十、其它其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。本合

9、同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲签字(章)：乙签字(章)：施工合同 篇3甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，_镇人民政府将_汽车博览园基础设施建设工程中，从_集团办公大楼前至_重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之间的高压电力线路工程项目托付给_市_房地产开发有限责任公司将该项目工程负责垫资并承包给_市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司施工完成，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经协商，双方达成如下协议。第一条 工程概况一、工程名称：_基础设施高压电力线路工程。二、工程内容：从_集团办公大楼前至天骏重卡/工程机械配件城4号楼高压分支箱之

10、间的高压电力线路的全部工程内容。三、工程地点：_汽车博览园。四、工期：共计90天：20_年8月29日至20_年11月26日（施工期间遇到停电、下雨等不行抗力因素工期顺延）。五、质量标准：达到建筑工程质量评定验收标准及国家电力工程质量验评标。六、工程施工费用总造价为：玖拾万元整人民币（￥900000.00元）。其次条 甲乙方与施工方驻工地代表一、工程甲方代表：负责施工全过程工程质量检查。二、乙方项目负责人：三、施工方项目负责人：第三条 各方工作一、甲方工作：负责施工全过程工程质量检查。二、乙方工作：1、与乙方签定工程施工合同和平安合同，并接受甲乙方管理人员对全部施工工程的质量检查监督。2、施工场

11、地具备开工条件和完成时间要求：负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。3、负责组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位对工程进行竣工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。4、负责向施工方供应工程施工图及施工变更单，组织设计部门及乙方对工程施工图进行施工前会审，设计交底。三、施工方工作：1、根据国家电力工程质量验评标准，担负该项目工程施工任务。2、对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方要求施工方必需无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。3、已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱护

12、工作，爱护期间发生损失的，乙方应自费修复。4、做好施工现场地下管线及邻近建筑物的爱护工作。5、保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。第四条 工程质量等级一、工程质量等级：按电力行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方的施工方返工，施工方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，因乙方缘由达不到约定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方担当违约责任。二、质量评定部门：_市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、审计部、财务部、监理部、预决算中心、运行维护单位等相关部门。第

13、五条 验收甲方依据乙方的施工方申请，组织鄂尔多斯市和效电力建设工程有限责任公司东胜分公司生技部、财务部、审计部、监理部、预决算中心、运行维护单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。第六条 工程预付款本工程开工前不预付工程款。第七条 工程款支付一、工程款支付方式：支票。二、工程款支付和时间：工程为一次性包死价，无保修金，竣工后甲方一次性付给乙方。第八条 因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由鄂尔多斯市仲裁委员会仲裁。第九条 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有

14、同等法律效力，甲乙双方各执两份，由双方各自分送相关部门。甲方：代表人：签订日期：乙方：代表人：签订日期：施工合同 篇4发包人(全称)： (以下简称甲方)承包人(全称)： (以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：*路灯亮化工程工程地点：*镇工程内容：*街道管线敷设、灯具底座、灯具安装。二、项目总造价1、本路灯项目含税总造价为人民币：2、 整个路灯项目必需满意甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整

15、（甲方要求增加的工程除外）。三、款项支付1、签订合同之日起_日内甲方支配总工程款的30%作为生产预付款。2、货到施工现场后_日内甲方付总工程款的85%;3、工程全部完工，通过甲方及有关部门验收合格后，再付总工程款的95%。4、预留质量保证金5%，一年期满后在 5日内付清工程质保金四、质量标准工程质量标准必需全部优良(如因工程质量未达到标准，所造成的返工损失费用由乙方负责)。约定工程为一年的非人为损坏保修期。五、工程期限1、从合同签定之日起40日内（或业主通知后10天内），乙方材料全部进场交付甲方验收。2、材料验收合格后20日内乙方应安装结束，交付甲方验收。3、如遇下列状况，工期可以顺延：1.甲

16、方未能完成基础部分、电缆管道铺设，或未能按图纸完成基础部分、电缆管道铺设（包括基础部分接地）。2.在施工中如因停水、停电八小时以上或连续间隙停水、停电三天以上（每次连续四小时以上）影响正常施工。3.未按合同规定拨付工程款而影响施工。4.人力不行抗拒的因数（如台风、水灾、地震以及其他自然缘由等）而延误工期。六、付款方式合同签订后，乙方马上进行现场按图纸及甲方看法实际测绘，打算材料、敷设各种路灯管线、灯具安装，工程完工验收后一次性结清工程款。七、平安责任乙方必需严格按施工平安规范做好施工质量、平安管理，凡施工期间发生的施工质量、平安事故，均由乙方自行担当法律责任，甲方不担当任何法律责任。八、附则1

17、、本协议书中有关词语含义与本合同条件中分别给予它们的定义相同。2、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。3、本合同书一式四份，甲乙双方各执二份。4、合同生效合同订立地点：供方（章）法定代表人：年 月 日需方（章）法定代表人：年 月 日施工合同 篇5发包方（全称）：xx项目部（以下简称甲方）承包方（全称）：（以下简称乙方）依照有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲方将负责施工的南昌居住主题公园部份市政工程承包给乙方。为了保证本工程的平安、文明施工、质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关南昌居住主题公园部份市政工程施工事项

18、协商一样，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，详细条款如下：一、工程概况1、工程名称：xx市政工程。2、工程地点：xx象湖新城。3建设单位：xx平海房地产开发有限公司。二、工程承包方式、范围和内容1、工程承包方式为包清工、包平安、文明施工、包质量、包工期。2、工程承包范围为甲方负责施工的xx居住主题公园香榭丽居市政工程施工，详细工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和甲方认定的实际施工工程量为准。3、工程承包内容为xx居住主题公园市政工程中的砼垫层、检查井、化粪池、排水管道、景观基储围墙、加筋管埋设、砼管埋设等有关施工内容。三、详细施工承包内容和清工承包计价依据1、化粪池施工承包内容和包清

19、工计价依据（1）.工作内容：协作帮助放样，基坑底300mm内人工修整（不包括机械挖土及回填土），基坑砂包支护，材料100m内水平运输，基坑抽排水（在粉刷强度未达到前要保证水位在基底以下），砼拌制浇捣、养护（包括预制盖板），砖浇水潮湿，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷抹光，管子预埋，预制板安装、找同等。（2）.计价依据：基坑砂包支护：15元/m；砼浇捣55元/m；预制盖板7元/块，基坑抽水、排水：100元/座；砖砌体：0.15元/块；内外粉刷：5.5元/，全部工程量以实际完成工程量签证为依据。2、排水管道施工承包内容和包清工计价依据（1）砼管施工承包内容和包清工计价依据a工作内容：协作甲方放样、测量（设

20、专人），基槽底300mm内土方人工修整，基槽支护、支模，排水、抽水，砼垫层拌制、浇捣，100m内水平运输，砼管吊装就位、承插口封头、管座砼拌制、运输、浇捣、养护、砼修补、检验后人工土方回填夯实（不包括基槽机械挖土、回填土及夯实，机械吊装的台班费用）。b.计价依据：直径500800：15元/m，直径1000：20元/m。（2）塑料加筋管施工承包内容和包清工计价依据a.工作内容：协作甲方放样测量（设专人），基槽底300mm内土方人工修整平，管子埋设，管子底超挖部位回填，人工夯实（防止管子机械回填土时下沉，造成倒返水或管内积水。管子四周150mm必需回填砂土，不允许有石块、砖碴物等回填以免压破管子）

21、，不包括机械挖土、回填的费用。b.计价依据：200塑料加筋管子：2元/m，300管子3元/m。埋设超过1.8m管子：6元/m3、雨污水检查井施工内容和包清工计价依据a.施工内容：协作甲方施工放样，基底300mm内土方人工修整，基坑支护，排水、抽水，支模，垫层、流槽及暗井盖砼拌制、浇捣、养护，砌块浇水潮湿，砂浆拌制、砌筑，内外粉刷，安放井座、井盖，爬梯、养护，材料100mm水平运输（井座盖从仓库提货），井内清理干净。依据绿化地坪及铺装面层、检查井进行高度调整、修改（机械作业后破损需返工重做，另行计算），协作水电安装施工。b计价依据：直径为1500：250元/座；直径为1250：180元/座；直径

22、为1000：140元/座；直径为700：63元/座（深度在1.2m内），直径为700，深度在1.2m以上：100元/座，检查井盖板70070080，每块4元。4、围墙施工内容和包清工计价依据（1）.施工内容：协作甲方测量、放样，基底300mm内土方人工修整，基槽灌水、人工夯实，卵石垫层，支模，砼垫层拌制、浇捣，砂浆拌制、砌筑，人工回填土（不包括机械开挖，回填费用）夯实，水平距离100m运输。（2）.计价依据：砼垫层（含卵石垫层）：7元/m；砖砌体：0.15元/块；预制板安装另行计算。5.其它景观、台阶、明沟、路侧石安装等工程内容和计价依据（1）.施工内容：所涉及工作面内基底300mm内的人工土

23、方开挖、回填，人工土方平整夯实，场地平整，饰面块材料粘合层以下的全部泥工施工内容，砼浇捣、养护、粉刷、砌筑等工程，材料100m水平运输。（2）.计价依据：砼垫层含卵石垫层（汽车停车为位）：8元/，人行道、公园、入户通道、自行车位饰面块粘合层以下的垫层：6.5元/，区内小路砼7元/，随捣随抹压光1元/，水泥砂面层压光地面：3元/。圆弧形花坛砖砌体0.20元/块，其它砖砌体0.16元/块，砼构件、砼道路浇捣55元/m。6施工作业所须要的机具，如翻斗车、砼平板振动机、砼振动棒、铁镐、铁锹、灰桶、放样墙线、抹子、铝合金贴尺、榔头、凿子等施工基本机具，概由乙方自备和修理保养、保管，且乙方自备的上述机具必

24、需满意其施工承包内容的施工须要，必需听从甲方施工现场的统一规范管理，乙方自备的上述机具费用均已综合考虑在本合同给定的包清工单价内。乙方施工承包范围的施工内容，甲方为乙方供应搅拌机一台，泥浆泵二台，电缆和配电箱，但乙方应对甲方供应的机具设备妥当维护和保管，工程完工后刚好交还甲方，对乙方非自然损坏的机具设备，乙方应参照市场价赔偿。7乙方应依据其工程包清工价款，按甲方财务管理要求编制员工工资表给甲方。8乙方包清工价款已包含其施工管理、施工机具、施工员工工资、奖金、各类津贴、夜餐、劳保福利、学习培训、技术措施、赶工费、人员机具进尝平安、文明施工、临设安置以及气候影响的停工、窝工之类非生产用工等施工涉及

25、的全部费用。9上述承包范围以外的施工内容，所发生的点工由项目部管理人员依据实际状况指定技工和普工作业。甲乙双方约定在保证质量、平安和进度效率的状况下，技工按6元/小时，普工按4元/小时结算。10.遇特别状况，现场需紧急处理的材料、机具等，乙方应无条件听从甲方指挥，予以清理或搬迁等。四、工程工期1、本工程施工工期必需在保证工程质量前提下，组织足够的作业人员，与各相关工种亲密协作，按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期，由于乙方缘由造成停工，延期施工，则每延误一天按500元惩罚，罚款最多不超过其工程包清工价款造价的5%。2、遇人力不行抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用

26、由甲方帮助向建设单位签证。乙方在上述状况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方刚好提出报告，由甲方转报建设单位、监理并帮助签证。五、工程质量甲乙双方约定的市政工程质量为按现行有关质量验收标准验收，必需确保一次性合格，且必需具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，不准出现乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满意优质工程质量验评要求外，甲方依据有关管理制度可视情对乙方作出质量惩罚，乙方应无条件接受甲方的质量惩罚。六、甲乙双方责任1、甲方责任（1）全面履行合同，确保乙方正常

27、施工。（2）供应乙方要求的有关本工程的技术资料。（3）刚好帮助乙方做好有关工程量签证工作。（4）负责办好施工手续，需乙方帮助的工作乙方无条件协作。（5）督促乙方做好平安管理，文明施工。（6）向乙方供应堆尝道路、设备作业等场地。（7）甲方应为乙方供应临时设施和临时用水、临时用电，乙方员工住宿由甲方负责，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和甲方供应的机具、水费、电费等由甲方负责担当。（8）负责向乙方做好平安教化，签订劳务合同和平安责任书，做好施工技术交底和放样测量工作。（9）协调乙方内外施工环境，为乙方施工做好后勤服务。2、乙方责任（1）全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工

28、，严格履行质量、平安、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。（2）听从甲方、监理、建设单位的.指挥和管理。（3）听从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。（4）负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证其进场的机具设备能满意施工和甲方管理的须要，人员调配投入安排必需征得甲方同意，现场管理力气必需满意施工和甲方管理的要求。（5）因乙方缘由造成的质量事故，乙方必需无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并担当由此产生的全部施工增加费用。（6）进场后，按甲方要求刚好向甲方提交甲方认定为齐全完整有效的相关资料。（7）全力协作有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。（8）工种之间必需友好相处，相

29、互协作，不得相互推诿扯皮。（9）乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地担心排住宿。如遇特别状况必需由甲方批准许可，并由本人做好家属的平安教化工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方担当责任和全部费用。（10）严禁在宿舍内用火烧饭、随意拉电线和运用电饭煲，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方担当责任和全部费用。（11）施工期间发生冲突，应刚好向现场负责人汇报，寻求商议解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事务，不论有无理由每次罚款伍仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发觉时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不予担当任

30、何责任和经济费用。（12）乙方还必需和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同要求保证发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工，必需进行三级平安教化，严格执行平安规章制度，一旦发生平安事故，查清缘由如属乙方责任，按事故的实际损失由乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重实行重罚措施。（13）发生平安事故应马上组织抢救，并爱护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报。（14）主动协作甲方工作，做好上情下达，刚好签订各级平安责任书，层层落实平安生产责任制。（15）乙方本合同经济责任人，为甲乙双方约定的市政工程施工平安的第一责任人，应带头遵纪遵守法律，不准违章指挥，精确把握平安、质量、进度、效益的关系，

31、保证全员平安，施工顺当进行。（16）主动协作项目部组织的平安学问学习，宣扬及业余上课，并落实到每个职工，真正做到平安第一、预防为主，增加以人为本的现场平安气氛。（17）乙方必需确保其专职管理人员的到位（规定必需至少有1名专职管理人员满勤在现场），并严格履行职责，如不到位甲方有权对乙方作出每人每天100元的惩罚。（18）乙方作业所需的平安帽、工作服、雨衣等与甲方协商后，根据甲方管理要求，统一由甲方选购供应，做到全员协作，其发生的购备费用由乙方自行负责担当。七、平安生产、文明施工乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守平安生产操作规程，设置专职平安员，并实行必要的平安防护措施，以确保施工平安。如

32、因乙方违章指挥、违章操作而引起平安事故或其他事故，均由乙方负全部责任和担当全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的平安生产、文明施工资料。八、材料供应本工程甲乙双方约定的市政施工所用的材料由甲方负责刚好供应到位。九、质量验收工程具备质量验收条件，乙方在按现行相关标准、规范、规程等要求组织其承包范围内的质量验收，乙方自检合格后，报请甲方验收，甲方在接到乙方质量验收通知后，主动协作乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容，乙方应无条件协作。十、工程价款支付1乙方在订立合同时自愿交纳2万元人民币作为工程施工作业人员到位、质量、平安、文明施工保证金，乙方施工承包范围内

33、工作完成后退还，不计任何利息。2、乙方工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单、签证单和甲乙双方认定的签证单、联系单等为依据，工程包清工价款的结算按双方合同有关约定条款计算工程包清工价款。3、每月工程包清工价款结算，工程施工质量合格的基础上，办理好劳务、平安教化等手续的工人，当月出勤率不少于25个工日的，经市政项目部管理人员认可后，于下月18日至20日发放每月每人600元整的生活费，如缝年关发至工资总额的80%，编制工人工资表，伴同出勤表上交项目部统一发放生活费。4、乙方施工承包范围内的工作内容完成后两个月内，甲方应付清全部包清工价款。5、如由于乙方缘由，乙方中途退场停止施工，甲方和乙方

34、的价款结算，按已完成的工程量的70%结算，乙方保证金由甲方视情处理。十一、附则1、乙方必需有效组织施工人员、机具，必需满意本工程的施工进度、质量、平安等须要，严禁转包，一旦发觉乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。2、乙方应听从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的全部规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、平安、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同，另行支配施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满意弥补甲方的全部损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。3在履行合同过程中发

35、生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向甲方企业所在地人民法院起诉。4、本合同一式四份，甲方、乙方各执壹份，报送甲方劳务公司、分公司各壹份。5、本合同由甲、乙双方经济责任人签字之日生效，工程价款结算之日失效。6.本合同于XX年5月29日订立。甲方经济责任人（签字）：乙方经济责任人（签字）：身份证号：身份证号：电话：电话：手机：手机：附：乙方经济责任人身份证复印件施工合同 篇6工程名称：中华人民共和国建设部国家工商行政管理局 制定镇江市句容工商行政管理局监制基础建设工程施工合同发包人（全称）： （以下简称甲方）承包人（全称）： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合

36、同法、中华人民共和国建筑法中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国价格法、及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期开工日期： xx年xx月 xx日竣工日期： xx年xx月 xx日四、质量标准工程质量标准： 合格五、合同价款金额暂估价(大写)：(人民币)(小写)：(人民币)以实际工程量为准进行结算六、工程款支付1、工程开工付至合同价的40%；2、工程完成50%时付至合同价的70%3、工程验收合格后付至合同价的100%；七、质量要求1.工

37、程运用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准，双方同意参照国家的相关规定执行。3.严格执行施工规范、平安操作规程。防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸进行施工，做好各项质量检查纪录。4.遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物、设备管线、古树名木不受损坏，做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，并办理相关施工手续。处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位的关系。八、工程工期1.甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。2.因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。3.因乙方责任，不能按期开工或中途

38、无故停工，影响工期，工期不顺延。4.因设计变更或非乙方缘由造成的停电、停水、停气及不行抗力因素影响，导致停工，工期相应顺延。九、工程验收1.本工程以施工图纸、作法说明施工，验收规范根据国家质量评定验收标准。2.工程质量验收，除隐藏工程需分段验收外，待工程全部结束后，乙方应提前二天通知甲方，乙方组织甲方进行竣工验收。双方办理移交手续和工程结算。3.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。4.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应刚好通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期。十、材料供应1.乙方负责选

39、购的材料、设备须严格根据国家有关价格条例规定，且均应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。2.乙方负责选购的材料设备，必需按甲方详细的要求选购，并做好材料设备进场的报验工作。甲方负责选购供应的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。材料经乙方验收后，由乙方负责保管。十一、违约责任1.在履行合同过程中发生的争议，双方协商解决；协商不成，可以人民法院起诉。2.如一方违约或擅自中止合同的履行，必需向对方支付违约金，额度为本合同工程总价的10%。3.承包人向发包人承诺根

40、据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当质量保修责任。 乙方在施工期间严格应按规范进行组织施工，确保文明施工。听从甲方正确指导，协作甲方圆满竣工。4.发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。本合同价款采纳可调价款方式确定，最终以实际工程量计算。十二、争议或纠纷处理1.本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可实行协商解决或请有关部门进行调解。2.当事人不情愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的，本合同在执行中发生的争议由工程所在地人民法院解决。十三、合同生效本合同一式贰份，双方各执壹份本合同自双方签字盖章后生效，至工程竣工及价款结清后失效。本合同未尽事宜，双方可协商另签补充协议。合同定订立时间： XX 年 XX 月 XX 日合同定立地点：本合同双方约定签字、盖章后生效。甲方单位（盖章）： 乙方单位（盖章）：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第35页 共35页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页第 35 页 共 35 页