《2022施工合同例文691.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工合同例文691.docx(56页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022施工合同施工合同10篇 随着法律学问的普及,合同对我们的约束力越来越不行忽视,合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是我为大家整理的施工合同10篇,欢迎阅读与保藏。 施工合同 篇1甲方(发包人):地 址 :联系电话 :乙方(承包人):法定代表人 :托付代理人 :地 址 :联系电话 :开户行 :银行帐号 :依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就xx项目室外排水工程承包事项协商一样,订立本合同。一、工程概况:1、工程名称:xx项目2、工程项目:xx项目室外排水工程。二、工程承包方式和
2、承包范围:1、承包方式:包工、包料、包质量、包现场平安文明施工。2、工程承包范围:建筑外墙皮1。5米处至市政污水井之间的污水管网、化粪池及检查井的施工;入市政管网的全部手续并担当全部费用;交工前的成品爱护;交工后的保修、维护等全过程。三、合同价款、履约保证金及付款方式:1、合同价款为:人民币:贰拾肆万贰仟圆整(¥242000。00);2、本合同价款为固定包死价格(包括但不限于人工、材料、机械、制作、运输、保险、装卸车、检测安装、入市政费用、施工用水、施工用电、平安文明施工、技术措施费、组织措施费、利润、税金等费用),本合同价款不因市场劳动力、材料、机械价格等任何因素变动而变动。合同生效后除本合
3、同价款及有效变更签证外,甲方不因本合同工程担当任何其他费用或价款。3、合同履约保证金:合同签订前2日内,乙方向甲方交纳合同履约保证金贰万圆整(¥20000。00),待工程全部完工经甲方及监理验收合格且结算完成后7日内一次性无息退还。4、付款方式:工程全部竣工经甲方、监理验收合格,竣工资料交付甲方且工程结算后7日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的95%,余5%为质保金,质保金在质保期(两年)满经物业确认无任何质量责任后7日内甲方向乙方一次性支付。5、全部付款均以转帐方式支付,付款前乙方应供应相应合法发票给甲方。四、竣工结算及签证:1、结算方式:结算价=合同价款+有效变更签证+。2、有效变更签证部
4、分按下列所述执行:2.1、经甲方认可的图纸增减工程量(不包含投标漏项部分),计取方法如下:2.1、执行河南省建筑和装饰工程综合基价(20xx版)和河南省安装工程单位综合基价(20xx版)计算;2.2、材料价格按郑州市建设工程材料基准价格信息(20xx年二季度)执行。2.3、土建部分根据四类工程取费:利润取4%,税金3。413%;安装部分根据三类工程取费:利润38%,税金3。413%。其它费率不计算。2.2、其它经甲方认可的有效签证价款;3、所谓有效签证是指同时具备以下条件的签证:(1)在5日内书面提出;(2)经乙方项目经理签字及盖章;(3)经总监理工程师签字及盖章;(4)经甲方项目经理签字及盖
5、章。4、乙方必需在工程通过验收合格后7个工作日内向甲方提交结算报告,逾期递交或递交资料不全的,甲方有权拒绝接受,由此产生的责任由乙方自行担当。甲方收到乙方递交的合格结算资料后7个工作日内审查完毕并通知乙方,乙方接到结算审查通知后7个工作日内确认或提出异议,乙方逾期提出异议视为已认可审查看法。五、工期要求及施工进度:1、工期:合同签订生效后,自甲方书面通知之日起 个日历天交工。乙方在接到甲方开工令通知后应在通知回执上签字确认, 否则以甲方通知载明日期为准。2、进度:本合同工程应与土建施工紧密协作以确保工期。如因此工程耽搁土建施工,乙方除担当拖延工期罚款责任外,还应担当由此给甲方造成的损失。3、除
6、非经过双方明示的确认和有效签证,工期不予顺延,但因甲方缘由及雨、雪天造成的无法正常施工的除外(但必需应具备有效签证确认,否则仍不予顺延);无论何种状况甲方不担当乙方的任何窝工、误工、怠工等费用。六、材料要求及工程验收标准:1、玻璃钢化粪池及井盖所用品牌需与甲方共同签字确认,2、井盖材质为复合材料,全部道路上井盖采纳过车型复合材料井盖,其余的位置采纳不过车型的复合材料井盖;检查井之间为HDPES2级双壁水纹排水管。3、材料进场时,须经监理、甲方验收合格后方可运用;未经甲方、监理验收合格的材料及设备严禁运用,否则根据工程质量不合格担当相应的违约责任。4、工程具备竣工验收条件时,乙方向甲方提交完整的
7、竣工资料、图纸和竣工验收报告一式三份。甲方收到竣工验收报告后7天内组织验收,并在验收后3天内赐予认可或提出返工或整修要求。如需进行整修,乙方按甲方要求进行整修,并担当整修的费用,整修完成,自检合格后重新报验。5、本合同各项验收仅为付款和进入下道工序的前提,并不视为当然合格也不减免乙方的任何质量责任。6、乙方供应竣工验收资料并确保该工程通过验收,且办理好有关备案和入市政管网的手续,并交予甲方,期间产生的费用由乙方担当。7、工程竣工验收通过,经甲方确认并签署书面看法的日期为实际竣工日期。工程按甲方要求整改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后经甲方确认并签署书面看法的日期。8、本工程严格根据建
8、筑给排水及采暖工程施工质量验收规范(GB 5024220xx)和地埋硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程(CEC122:20xx)进行污水、化粪池工程施工与验收。七、平安文明施工及修理:1、乙方施工人员在施工现场必需遵守平安施工规范及现场管理规章制度,保证文明施工,并随时接受甲方人员现场质量及平安监督检查。乙方自行担当在本合同工程施工期间至交付之前发生的违法、平安、消防风险防范等一切事项的费用和责任。2、乙方对其人员的行为负责,乙方人员包括其雇员、代表人、代理人、被许可人以及其他基于与乙方的法律或经济关系进入的项目人员。3、工程质量达不到质量要求的,需限期(3日)整改,整改日期每拖延一天,扣除履约保
9、证金1000元,整改延期5天以上,扣除全部履约保证金。4、工程保修期为2年,保修期内乙方负责全面免费修理,乙方对保修服务工作应刚好快捷,接甲方通知后24小时内应刚好修理。如乙方接到甲方通知后服务不刚好,甲方有权另行托付修理单位,乙方担当全部修理费用,甲方并有权根据工程价款的5/次扣除质保金。八、双方责任:1、甲方供应施工用水、电源,施工中用水、电费由乙方自理。2、 乙方在工程现场听从甲方及监理公司指挥及工作的统筹支配,应严格遵守该项目施工现场管理制度按时参与由甲方及监理组织的各种工程会议,并完成会上双方确认的工作内容。3、乙方不得随意变更排水工程的设计图纸,应严格根据甲方认定的施工图要求进行施
10、工;如需变更必需根据有效签证的程序提出申请,经甲方、监理签字认可后才能变更。4、乙方负责本方人员的平安、进场产品及安装质量、进厂设备及配套设施的监督和管理,如出现质量、平安事故及损失的由乙方独自担当。5、在本合同工程未交付给甲方运用前,乙方应负责已完工程和材料的爱护、保管,因保管、爱护不当造成的损失由乙方独自担当。6、乙方在施工过程中必需加强对其他单位的已完工程的爱护意识,如乙方在施工过程中对其他单位的已完工程造成损坏,相应的损失由乙方担当。九、违约责任:1、乙方负责整理排水工程竣工资料,并达到交验条件;如不能达到交验条件,甲方有权拒付工程款。2、乙方应刚好向总包方供应竣工备案所需资料,否则甲
11、方有权拒付工程款。3、因甲方缘由不能根据合同约定的时间支付工程款的,逾期每天按应付款额的3向乙方支付违约金。4、乙方逾期竣工、交工或验收的,每拖延一天应根据工程合同价的3向甲方支付违约金。5、由于乙方缘由所造成的工程经确认不合格,必需在3日内返工整改完毕且工期不予顺延,并根据工程总造价的20%支付违约金,同时不免除返工、保修等其他合同责任。6、工程材料不合格的,除按甲方要求整改外,还应根据该批材料价款的双倍支付违约金。未经甲方同意,干脆或间接转包、分包工程的,根据合同价款的30%支付违约金,甲方并有权解除合同。7、因乙方工程质量达不到协议书约定的质量标准以及不能根据合同约定的竣工日期完成工作的
12、,乙方应担当违约责任,赔偿因其违约给甲方造成的经济损失。8、违约金不足损失的应当补足守约方的损失,所谓损失包括但不限于干脆损失、间接损失、对第三人的责任;处理争议的交通、通讯、人工费用、仲裁费用、律师费用等。9、一方违约后,另一方要求违约方接着履行合同时,违约方担当上述违约责任后仍应接着履行合同。10、文件的说明依次:合同、会议纪要、答疑、招标文件、投标文件等工程施工期间的相关文件,不论先后以有利于甲方利益的条款优先执行。十、合同的解除和变更:1、合同的解除:(1)因不行抗力致使合同无法履行;(2)因一方违约致使合同无法履行;(3)因乙方不符合国家相关施工要求或有其他影响合同顺当履行的违规行为
13、发生,甲方有权单方解除合同。2、合同解除,乙方应当3日内清洁撤场,逾期每日支付1000元违约金,超过10日的视为放弃场地内一切财产和权益。3、合同的变更:本合同如需变更须经双方协商一样并另行签订变更协议。十一、建设单位在施工现场不供应任何生活用房。十二、本合同各条款均基于双方真实意愿表示,不存在任何可撤销或变更情形,任何一方也不得申请调整自身责任。十三、本工程不适用任何默认条款,一切行为均须要明示做出。十四、未经加盖甲方公章,任何人员的行为(含签证)或表示均对甲方无约束力。十五、关于本合同的通知均可根据合同载明地址寄送,任何一方变更地址应当通知对方,否则根据原地址寄出后5日即视为送达,无论邮件
14、是否退回。十六、因为本合同工程发生的争议双方协商解决,协商不成的由郑州仲裁委员会裁决。十七、未尽事宜,双方另行协商解决。十八、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。十九、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇2甲方(托付人):xxx乙方(承包人):xxx甲、乙双方经友好洽谈和协商,甲方确定托付乙方进行居室装修,为保证工程顺当进行,签定以下合同双方共同遵守。一、工程概况1、工程地址:xxx宿舍三单元101室。2、居室规格:三室两厅3、主要装修范围为室内全部工程,包括地砖
15、、墙砖、卫生间顶、客厅、卧房吊顶、铝塑板柱、木质地板、电视背景、刮瓷、门套、防盗窗、窗套、床、卫浴、推拉门、橱房餐柜。4、托付方式:以承包人包工、包料的方式。5、工程期限:2个月,开工日期为20xx年4月8日,竣工日期为20xx年6月8日。二、质量要求1、工程运用材料的品种、规格、质量经双方认定。2、施工中,甲方如有特别施工项目或特别质量要求,双方应确认,增加费用,应另签订补充合同。三、托付人义务1、开工前几天,应为承接人入场施工创建条件,把影响施工的物品清理。2、供应施工期间的水源、电源。3、负责做好保卫、消防等项工作。4、参加工程质量和施工进度的监督。四、承包人义务1、按期保质完成工程。2
16、、竣工后负责清扫施工现场。五、合同价款:本合同工程总合计造价174880.00元(大写人民币壹拾柒万肆仟捌佰捌拾元整)。包括材料及工人费用,一次性到位。1、合同生效后,托付人将施工前三日首付给承包人24880.00元(大写人民币贰万肆仟捌佰捌拾元整),其余150000.00元(大写人民币壹拾伍万元整)于装修工程完工,双方验收合作后一次性付清给乙方。最迟可延迟到10月底付清尾款,如违约,将赔付承包商肯定的违约金。2、包修期限为20xx年6月8日至20xx年6月8日止。六、本合同一式两份,经双方签字盖章后生效。合同履行完毕后终止。附:装饰工程预算表甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):_年_月_日
17、施工合同 篇3企业在对外开展各类业务活动的基本载体就是合同,有位法学家曾经说过:“财宝的一半是合同”,这形象地说明白合同在企业中的重要性。工程施工合同作为一种典型合同,具有它自身的特别性和困难性,标的物特别、履行周期长,条款内容多、涉及面广,如何对其进行有效管理是摆在我们面前的课题。一、施工企业合同管理的特别性和必要性施工企业全部的生产经营活动,都必需依据工程承包合同来进行。没有工程施工合同,就无法实施与监管后续的生产活动,而合同一经签订,企业全部的生产安排和各项经济技术指标都随之纳入承包合同的规范之中。施工企业实行的总包、分包、内部承包等,也正是根据其与建设方签订的工程承包合同所担当的权利义
18、务和经济责任来确定划分的,其内、外合同的关系不但一脉相承而且标的、权责也高度一样。也就是说,全部内部承包的详细内容,就是企业对外承包合同所含各项指标的分解与落实。这就使施工企业的合同管理从形式、内容和管理范围都不同于其他企业,而是一个格局完整的、自成系统的管理方式。二、当前合同管理工作存在的问题1.对合同相识及重视不够现阶段,各施工企业基本上都是按合同管理的要求仔细进行合同的标前及标后的评审,对合同的履约进行检查,力求通过严格的组织程序、严密的合同评审,把自己能否按期履约、业主的实力及不稳定状态歼灭在萌芽状态。但在工程施工时如何有效地把合同贯彻执行下去,有的单位执行的不够。另外,有些企业领导对
19、合同管理的重要性相识不够,没有建立完善的合同管理机构。企业领导对合同风险缺乏防范意识,没有相识到合同管理是企业管理不行或缺的重要组成部分。因此在机构设置、人员配备和经费等方面支持不够。2.合同执行力度不够合同作为维系双方当事人的纽带,任何一方均须按合同办事。但由于双方均没有按合同办事,且又不进行刚好、必要的经济技术签证,造成双方均违约。工期不能按期交工,工程款不能按时拨付,致使合同管理流于形式。3.招标监督机构和合同管理机构缺乏权威性招标监督机构在审核、编制招标文件的过程中,明明知道有的条款是不同等的,甚至是不合法的,但事实上还是根据建设单位的意图办理。例如在招标时降低工程的取费类别、施工单位
20、实惠条件的承诺、工程质量标准的提高、工期的缩短等不合理条款,他们都无意进行修改。当然也有受投资者、权力者和四周环境的干扰而变更中标结果的。合同管理机构不仅应有监督职能、仲裁职能,而且对不合理的条款应有订正职能。4.合同管理制度不健全,权责不分明有些企业没有规定严谨统一的合同管理制度。由于缺乏统一的依据,各部门权责不分明,看法很难统一,造成权力大家争、责任大家推的局面。这是企业管理之大忌,最终将给企业带来重大的隐患。5.合同管理人员素养不高一部分企业合同管理人员思想品德不过硬,文化水平不高,业务不精通,没有受过正规的法律教化,缺乏系统的法律学问,无法对合同涉及的各项法律问题作出正确推断,无法对合
21、同进行有效的管理。三、有效地实施施工过程中的合同管理1.建立合同实施的保证体系(1)建立合同管理体系,配备高素养的人才。(2)加强法制宣扬教化力度,培育全面合同管理理念。大力贯彻全面合同管理观念。(3)组织项目小组成员和各工程小组负责人学习合同文件和合同分析文件,对合同的主要内容做出说明和说明,使大家对合同概况、主要精神、合同总目标有较为深刻的理解,树立全局观念,避开施工中的违法行为。(4)将合同事务责任分解落实到人,并做出问题的说明完不成责任的影响和法律后果。2.刚好做好合同跟踪(1)对合同文件和各种工程文件资料进行分析整理,或通过对施工现场的干脆了解得到反应工程实施状况的信息。(2)分析工
22、程实施状况与合同、合同分析文件等的差异和差异程度。如未完成合同责任、工期拖延、成本超支、质量不合要求等。(3)分析工程中存在的问题,评价合同履行状况,提出分析报告。3.依据合同分析结果,实施有效的合同监督(1)现场中对各工程小组、项目小组或分包单位工作的监督,给它们以合同方面的帮助,如落实安排、供应工作保证、协调他们之间的关系,对出现的问题进行合同方面的说明。(2)对建设单位及监理单位进行合同监督,协调与他们的关系,如督促他们完成合同职责,检查对方合同责任状况,追究其违约责任,进行合同索赔与反索赔,处理合同纠纷。(3)参加各种检查验收,并提出相应的报告。(4)对各种来往信件、请示、签字指令、会
23、议纪要、索赔文件、合同变更文件等做合同方面的审查和限制,并记录在案,刚好预防行为的法律后果,弥补自己工作中的漏洞,而且有利于找寻对方工作中的漏洞,刚好提出索赔要求。(5)常常性地说明合同,对工程中出现的特别问题进行合同扩展分析。(6)收集、整理、保存各种工程资料。4.防范工程合同违约行为(1)谨慎订立合同、削减瑕疵合同以削减违约的发生。(2)业主、承包商在合作中存在目标分歧的情形下,应借助各种制度支配来协调合作中的目标分歧以实现合作的潜在利益:包括工程监理制度,质量保修制,质量事故惩罚制度等。(3)要让监理发挥良好作用,抑制承包商的风险。(4)加快信用制度建立,提高有意违约成本。(5)可重新定
24、位工程合同主体的关系。四、结语使合同管理贯穿于从投标到工程竣工的全过程,既有利于合同目标的实现,又使技术和经济相结合,产生良好的经济效益。 参考文献:1崔宝霞,黄焦伟.浅谈建设工程施工合同管理j.包钢科技,20xx(s1).作者简介:孙洋(1990),男,湖北荆门人,现就读于中南高校土木工程学院,主要从事土木工程方面探讨。刘汉云(1990),男,湖南邵阳人,现就读于中南高校土木工程学院,主要从事土木工程方面探讨。施工合同 篇4甲方:乙方:为确保哈尔滨马路主枢纽道外客运站项目按期开工,甲方托付乙方担当本工程项目基坑降水工程,为工程基础土方开挖及基础施工做打算。现双方在同等自愿的原则基础上就该工程
25、事宜达成如下协议:一、工作内容:客运站主楼及地下停车场部分(不含商服部分)自然地面H型钢桩支护范围内的基坑降水,降水深度-8.0米。二、工期要求:20xx年8月18日起先施工降水,20xx年11月30日降水结束;三、质量标准:依据甲方要求,乙方所报施工方案内容,在工期要求时间内满意该工程基坑降水要求,达到现行国家、省、市技术标准;四、工程造价的确定依据招标文件以中标价格确定工程造价70.66万元(人民币);工程造价包括基坑降水工程费23.1万元、办理基坑降水手续费47.56万元; 上述工程造价在工期要求时间内一次包死。五、工程决算及付款方式:付款方式:施工降水设施完成后甲方支付乙方工程款工程总
26、价90%;基坑降水要求工期结束后,乙方基坑降水达到要求标准,甲方将尾款一次性支付乙方。六、双方责任1、乙方中标后,乙方负责办理基坑降水手续。2、施工降水,超出降水工期要求以外的降水费用由甲方负责。3、乙方应确保基坑降水在满意施工要求,在要求降水工期内出现的降水平安问题以及对总包单位造成的损失由乙方负责;4、乙方应确保在施工降水的过程中对周边及相邻建筑没有任何影响,且对总包单位的技术施工作业不能产生任何不利影响,否则由乙方担当所造成的相应损失;5、乙方应确保在总包单位基础施工期间,作好维护及监测工作,与总包单位作好协作;6、乙方应作好现场文明施工工作;七、其他:本协议具有法律效力,双方严格遵守。
27、假如发生合同纠纷,双方可向哈尔滨市仲裁委员会申请仲裁。本协议壹式陆份,甲乙双方各执两份,建设单位两份。甲方:法人代表:授权托付人:日 期:20xx年 月 日乙方:黑龙江岩土基础工程公司法人代表:授权托付人:日 期:20xx年 月 日建设单位主管部门看法: 建设单位(章) 经办人: 20xx年 月 日施工合同 篇5甲方:乙方:依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本工程施工事项协商一样,签订本合同。一、工程名称:环山中XX和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程二、工程地点:环山中XX和厨房后三、工程内容:护坡总体积为30.8
28、9;护坡总投资13900元。宿舍后圳护坡长:42.2215;宽0.3215;高0.810.133宿舍后圳边:长42.2215;宽0.5215;高0.245.063厨房后圳边:长38.4215;宽0.5215;高0.35.763厨房后圳护坡:长38.4215;宽0.3215;高0.89.223伸进土中加宽脚:长0.3215;宽0.15215;高0.8215;20个0.7230.893215;450元313900元四、合同工期1、经双方协商确定工作日为20天,自_年_月_日起至_年_月_日。2、若施工过程中发生人力不行抗拒的自然情形,或者甲方要求乙方暂停工作,工期相应顺延。五、质量标准1、工程的总
29、承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整,13900.00元。2、总承包价为包干价,包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用,甲方无需再向乙方支付任何费用。3、工程量的确认:施工过程中,若工程量变更,依据上述单价另行签订补充协议,或工程变更单。4、支付方式:工程完工后,付给合同总价70%,余款按规定竣工验收后_日内全部支付。六、甲方义务1、按时向承包人拨付工程款。2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。七、乙方义务1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度安排。2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查,确保施工机械平安性能良好,
30、操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量,操作人员的有效证件、持上岗证状况的检查。3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具,按发包人标准化工地要求设置标牌,搞好工区的管理,做好职责区的治安保卫工作。八、施工平安承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定,严格按平安标准组织施工,并随时接受甲方支配的检查人员实施的监督检查,实行必要的平安防护措施,消退事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用,由承包人担当。九、违约责任1、甲方应按本合同约定刚好支付工程款,若有逾期,甲方应向乙方支付违约金,违约金数额为应付金额的银行同期借款利率计算支付利息。2
31、、因非甲方缘由、不行抗力缘由,乙方未按期完成工程内容,每逾期_日,乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过_日,甲方有权单方面解除合同。十、其他本协议自双方签字或盖章后生效,一式二份,双方各持一份。未尽事宜,当发生时甲乙双方相互协商解决。甲方:乙方:_年_月_日施工合同 篇6甲方:*建筑工程集团总公司乙方:依据中华人民共和国合同法的有关规定,经甲乙双方友好协商,就工程基坑支护施工的有关事宜,签订以下协议:一、工程概况:1.1、基坑支护工程施工范围:地下室基坑支护1.2、 主要施工方法:土钉墙(详见施工方案)1.3、承包方式: 包人工、包材料、包机械、包文明施工、包质量、包平安、包
32、工期、包工完场清等。二、工期要求2.1工期要求:进场时间:阶段工期:各楼号基坑开挖完成后3天内施工完毕。三、施工方案和进度安排。3.1 本协议签订后三天内,乙方依据甲方的工期、质量、平安等要求,提交施工方案和进度安排。3.2 该施工方案必需经专家论证同意,必需满意甲方对工程进度、质量、平安文明施工等方面的要求。四、 甲方工作:4.1甲方驻工地代表:4.2供应基础平面图1份;4.3负责接通施工用水、用电;4.4监督检查工程质量及平安文明施工。五、乙方工作:5.1乙方驻工地代表:5.2 必需保证进入现场的土钉墙设备性能完好,运转正常;5.3负责施工区域内障碍物的清除工作;5.4严格根据甲方的要求组
33、织施工,确保工程标高、轴线的精确,定位桩不受损,保证施工质量;5.5仔细遵守、主动执行各项平安生产的规章制度,落实各项平安生产的措施,确保平安施工生产。因乙方缘由发生的平安事故,一切责任和费用均由乙方负责担当;5.6应接受甲方对现场操作技术、工程质量、平安生产、文明施工等各方面的监督检查;5.7听从甲方代表协调指挥,遵守施工现场的各项管理制度;乙方违反甲方有关规定,每发生一次甲方有权对乙方处以500-1000元罚款;5.8仔细做好工程记录,提交完整的相关施工技术资料;5.9出现扰民及民扰问题时,主动主动处理,将本施工对扰民的影响降到最低限,不能对甲方产生任何影响;六、 工期延误发生下列状况之一
34、时, 经甲方代表确认, 工期可以顺延:6.1 不行抗力;(不含雨天、台风等);6.2甲方代表同意工期顺延的其他状况。乙方须在以上状况发生后2天内,提出工期顺延要求的报告,甲方在接到报告后2天内予以签认或提出拒签理由。如乙方在向甲方送达报告后7天内未接到甲方发出的签认或拒签文件,乙方可视为甲方已接受乙方的工期顺延要求。除上述缘由,乙方不能按合同约定的阶段工期和施工进度安排完成合同工程,工期每延误一天,乙方向甲方交付违约罚金 5000 元人民币,最多不超过合同总价的 10 ,即元人民币。乙方应严格按合同附件的施工进度安排进行施工,确保完成合同约定的阶段工期,任一阶段工作的延误都被视为工期延误并执行
35、延期罚款。七、 工程质量7.1 必需符合国家现行的有关规范、规定和标准,严格根据甲方审核认可的施工方案施工;7.2假如乙方不能达到甲方及业主的质量要求,乙方应担当违约责任,甲方保留实行甲方认为必要的任何措施的权力,直至解除本分包合同。7.3回填土完成方为工程结束,中间由于乙方的缘由出现塌方等问题而造成的损失费用由乙方担当,由于甲方的缘由造成的塌方的问题由甲方担当。7.4喷涂层厚度不得低于80mm,且表面必需平整。八、 平安文明施工8.1乙方对其因施工、交通所发生事故而造成的损失负责;8.2乙方应做到平安文明施工,满意甲方现场文明施工的措施和要求;同时满*通环保等政府部门的规定和要求,免除业主和
36、甲方可能因此遭遇的任何形式的损失,甲方不受理任何与此有关的索赔;若发生此类问题导致甲方被追诉,甲方有权干脆从乙方工程款中扣除相应罚款。九、 合同价款及其支付、结算方式9.1乙方施工的基坑支护(土钉墙)的固定综合单价为 185元/M2(含税金及乙方机械进退场费)合同价款暂定为: 元人民币,本工程发生的税费由甲方代缴(甲方给乙方供应完税证明)。9.2甲方第一次付款至已完工程量的50%,其次次再付已完工程量的20%,工程结束时付至工程总量的75%。9.3 本工程竣工验收完毕后乙方向甲方递交工程费用计算说明书及满意甲方要求的相关结算资料,甲方在乙方递交了本期工程价款计算书及相关结算资料后的7天内,完成
37、对结算资料的审核。在工程业主已支付甲方此部分工程款的状况下,甲方扣除对乙方的相应扣款后向乙方支付本工程结算额的75%,但乙方不得因甲方资金不到位而停工。9.4 本工程质保期为结构出0.00回填土完成后,质保金为合同结算额的25%;质保金在本工程质保期满后支付。9.5甲方对乙方的其它扣款在施工过程中的任何时间,若甲方代表认为乙方的施工进度、施工方法、现场管理等方面完成的不好,不符合合同规定或有可能达不到合同要求时,甲方代表可对其提出警告,限期改正,若整改无效时,将处以500-1000元罚款。对于因乙方未在期限内改进工作方法,提高工作效率或提高工程质量而造成违约的(甲方是否事先警告不作为减轻对乙方
38、惩罚的前提),甲方根据分包合同的规定而扣除的款项,为甲方的永久扣款,从分包合同价款中扣除。9.6其他约定:甲方不担当合同价款外的任何形式的收费罚款等;若由于乙方缘由,政府部门对甲方进行罚款,乙方不仅要缴纳罚款,甲方还要对乙方处以罚款额的1-5倍的追加罚款。十、 争议本合同如发生争议,甲乙双方刚好协商解决;协商不成可向合同签订地人民法院提起诉讼。十一、 合同生效与终止及合同份数11.1本合同自双方签字盖章之日起生效;11.2本合同在双方完成约定工作内容,工程质保期满后即告终止;11.3本合同一式 七 份,甲方 五 份,乙方 两 份。十二、其它约定:12.1、因乙方施工质量问题给甲方造成损失,乙方
39、无偿返工并赔偿甲方损失。甲方签字: 乙方签字:甲方盖章: 乙方盖章:联系电话: 联系电话:签订日期: 年 月 日 签订日期: 年 月日施工合同 篇7甲方:_乙方:_经各方友好协商,本着同等、自愿、有偿、诚恳信用原则,就土地转让事宜达成协议如下:一、地块概况1.该地块位于六纳马路谌家街背后温应权建房余下的路口。宗地四至:前抵六纳马路、后抵温应权木材厂、左抵温应权门面、右抵秋树地界(预留一米左右小路)。2.该地块的用途为住宅。二、转让方式1.甲方把该地块转让给乙方,作住宅用地。2.土地的转让价为壹拾万零陆百元,转让总价为人民币100600元。3.甲方无条件将预先制好的地牵梁及柱子转让给乙方运用。4
40、.甲方必需保证无任何人以任何理由干涉和阻碍乙方施工。三、违约责任1.甲方诚邀乙方参加其土地的全部处理事宜,并承诺创建条件让乙方取得该块土地,若乙方未能取得该地块,甲方情愿双倍返还定金及转让款,2.乙方未能按时支付地价款,应以每月未付部分的万分之贰作滞纳金支付给甲方。否则,视同终止履行本协议,并有权处置已付定金。3.甲方应创建合理条件让乙方施工,施工过程中会给甲方带来出入居处不便,甲方应当保证平安的状况下自行解决。四、其他1.在出让过程中,乙方担当相应的土地契税和交易费用。2.乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。3.本协议未尽事宜,须经各方协商解决,并签订相应的补充协议,补充协议与本
41、协议具有同等法律效力。4.本协议在执行过程中发生冲突、争议,经协商无效时,提请法院裁决。5.本协议经各方代表签字盖章后生效。6.本协议一式二份,甲乙双方各执一份。甲方:_乙方:_证明人:_施工合同 篇8甲方:乙方:根据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例等相关法律法规规定的原则,并结合工程详细状况,双方达成如下协议:一、工程概况:1.工程名称:抽水设备,输水管道及水塔工程。2.工程地点:。3.砖混结构:水塔为砖混结构,水塔总高 ,水箱内直径为,水箱容量为 。4.工程用水、电:水电费由乙方自负。二、技术与质量:1.乙方严格根据国家颁发的施工验收规范及甲方要求进行施工。2.乙方必需加
42、强平安管理,按规范操作,如发生一切担心全事故 甲方不负任何责任,所造成的一切事故后果由乙方自己担当。三、施工工期:本合同日历工期为天,201 年 月 日至201 年 月 日。四、工程造价:水塔共计:(元)。五、合同价款支付方法:1.乙方先行垫资施工,待工程完工后甲方一次性支付给乙方。六、质量保修:保修期为三年。七、违约责任1.乙方不能按合同工期竣工,施工质量达不到设计和规范的要 求,或发生其他使合同无法履行的行为,应担当违约责任。2.如甲乙双方那方违约,处以合同价款的30%作为违约金。如发 生质量、纠纷问题时,双方协商解决,解决不了可交当地法院解决。八、附则:1.本合同一式三份,双方各执一份,
43、存档一份,2.合同经双方盖章,签字后生效。甲方代表(签字):乙方代表(签字):年 月 日施工合同 篇9发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规,遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,为明确双方的权利、义务和经济责任,结合本工程详细状况,经双方协商一样,订立本合同。一、工程概况:工程名称:工程地点:建筑面积:平方米;结构层次:二、包范围及方式:1、承包范围:1)按广东省华南建筑设计院设计蓝图、图纸会审记录、设计变更通知,施工过程中未进行施工前的一切图纸变更、技术更改随变,均己纳入承包范围以内。2).包施工操作所需的加工机械、工具及劳保用品;3).现场主材由甲方供应,根据节约用料的原则进行运用,超过预算量,除非工程量有所增加,否则所发生的材料均由乙方担当。2、承包内容:全部给水(冷热水)排水(雨、污、废水)工程及给水管道清洗,水压试验等正常运用前全部工序。全部低压配电柜、进出柜电缆、封闭式母线槽、照明设备电箱、进出箱电缆、灯具、开关、插座、管线、防雷、等电位等的安装调式工作。消火栓系统、喷淋系统工程的安装调试及自动报警系统工程的安装、调试。主体施工期间预埋工程。即:1)冷、热水给水施工的全过程及相关的工作以及三级配电箱以外的全部施工用机械用电等;2)低压电房配电柜、不间断电源安装调试;3
限制150内