2022施工项目承包合同例文.docx

《2022施工项目承包合同例文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工项目承包合同例文.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工项目承包合同施工项目承包合同范本 随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？以下是我整理的施工项目承包合同范本，欢迎大家共享。 施工项目承包合同范本1甲方：_装饰工程有限公司乙方：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：一、工程概况分包范围：工程分包方式：工期： 年 月 日年 月 日（共 天）。工程质量：本工程严格根据设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工，施工质量达到合格标准。合同价款（暂定）￥二、甲方责任：1）由甲方工地项目

2、部全权负责合同履行，对工程质量、施工进度进行督导、检查，组织人员进行技术、平安交底等，对隐藏工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作。2）协调各分包工队之间工程进度交接验收等协作工作，协调各分包工队之间施工现场平安、用电、卫生、垃圾处理等工作。三、乙方责任：1）乙方对进场工人应依据甲方要求进行岗前平安、卫生、技术等教化培训，佩带胸牌。平安帽上岗，工牌由甲方统一办理，并收取工本费_元，_元押金（押金可退还）。如有丢失工队全部担当，费用_元/个。每日上班无胸牌或有意不带胸牌着，不准进入施工现场，并惩罚_元。平安帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记，平安帽成本_元/顶，如有丢失，此款从工程款中

3、扣除。2）乙方进场施工人员，不论工种，均须穿甲方要求的工作服，并保持清洁。工作服分包负责人在工地库房统一领取，工作服成本费每套_元，公司每套补助_元。工队每套担当_元，此款从工程款中扣除。如发觉不穿工作服进场施工者每次罚款_元。（实行单价包死据实结算）。3）乙方施工前应对本工程图纸，现场及甲方要求进行仔细评估，乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同，否则甲方有权不付工程款，且由此造成的一切损失由乙方负责。4）施工所用材料，分包负责人应提前三天将材料安排单签字后交甲方项目部，经审核由甲方专人选购（接单三天内到场），材料运到现场按工种或承包段由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整

4、齐，如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼，由甲方派人搬运上楼，全部费用由乙方担当。5）乙方施工现场必需由专人负责，全权处理现场发生的一切事情，并督促全部人员，合理支配，保证施工质量和平安生产，现场负责人未经甲方代表同意擅自离开一次罚款_元以上。6）材料领取时应由乙方负责人专人领取，严格根据甲方材料领取方法执行，不冒领，不多领，不有意囤积，以免造成材料资金积压奢侈，从而影响其它分包队的正常施工。如因现场实际状况有超出定额运用材料部分的，乙方必需提前报甲方予以签字认可。7）材料运用应本着节约的原则，讲究成本，追求效益，木工板，木龙骨等边角碎料肯定要充分利用，钉子、直钉等辅料应用边角碎料做专用工具盒集中

5、存放，不得随地抛撒，如发觉随意丢弃，甲方管理人员将视其情节进行惩罚。8）乙方施工产生垃圾，由甲方派专职保洁人员负责清理，费用由甲方依据工种由乙方工队进行平摊。9）乙方施工中所用工具及所用耗材（如切割片，角磨片，钻头等）均由工队自行购买，甲方只供主材和正常施工辅料。10）乙方施工人员不得在工地住宿，起灶做饭，生活问题由乙方自行解决。11）每天下午6：00甲方在项目部办公室召开各工队负责人及相关技术人员施工例会，集中探讨工程质量，文明平安等问题。每次例会如乙方代表迟到一次罚款_元，无故不到者罚款_元。12）乙方所用各种电源，甲方只供应分层配电箱及配套控开，并负责架设一道照明电源线，其余施工用线均由

6、乙方自行解决，甲方供应的每层配电箱及照明电源线，乙方需进行爱护并保证原有数量，如有丢失或人为损坏，费用均由乙方平摊处理。13）乙方施工队人员不准在施工现场吸烟，运用电炉子烧水，如有违反每人次罚款_元，并通报处理。14）乙方施工人员上厕所必需到指定地点，如在工地随地大小便，发觉一次罚款_元，并在每日工程例会上由层段负责人进行检查。15）乙方全部施工人员必需严格执行甲方制定的平安生产管理方法、平安用电管理方法、工地现场施工管理方法、文明卫生管理方法、如有违反，按相关规定惩罚或处理。16）乙方应在工程设施未移交甲方以前对施工现场一切设施和工程半成品、成品进行爱护工作，如墙体维护，地面覆盖等（材料由甲

7、方供应）。四、工期约定1）因甲方未按协议完成工作或未按时供应材料影响工期，工期顺延。2）因乙方责任不按期开工或上人、中途有意停工影响工期，工期不顺延，每延误一天罚款_元。3）因设计变更或因甲方缘由造成停电，停水及其它不行抗力因素影响导致停工8小时以上（累计一周计算）工期顺延。五、工程质量及验收的约定本工程所用材料及工艺以甲方交给乙方的工程施工图纸，设计方案变更及现场变更通知为准，严格根据国家规范（电器安装施工验收规范gb5030320_）要求细致进行质量验收。本工程应达到国家规范质量评定合格标准。甲乙方应进行相应的隐藏工程验收，过程中实行“三交接”验收手续，每道环节均由专人负责，层层把关，若甲

8、方验收时因不合格而要求乙方整改，由此产生的费用或延误工期由乙方负担，工期不予顺延。由于乙方偷工或不按要求操作造成质量事故，其返工费均由乙方担当，工期不顺延。六、价款及决算的约定本工程双方商定以“固定单价、工程量按现场实际计算”的计价方式，在本合同生效后，甲方分次按下列规定支付人工费，详细为：施工期间甲方按现场实际发生工程量（随甲方进度款支付总款70%）本工程完工后，以甲方签字验收为准，付至工程款的70%。待决算完毕后付完总价。留结算总价的5%作为质量保证金。七、嘉奖与违约责任乙方应妥当保管甲方供应的设备、材料成品爱护，及原建筑物成品。如造成损失，应照价赔偿。未经甲方同意，随意更改施工图纸或施工

9、工艺，造成工程质量不合格，由此产生的返工费用由乙方全部担当。因一方缘由，导致分包合同无法履行时，应通过对方，办理合同终止协议，并由负责方担当赔偿对方由此造成的经济损失。若工程质量一次验收达不到合格率100%，乙方情愿担当违约金_元。八、争议和纠纷处理本合同在履行期间双方发生争议时，在不影响工作进度的状况下，双方可实行协商或找相关部门进行协调。当事人不情愿通过协商或调解解决纠纷时，可向当地仲裁机关或人民法院起诉。九、附件本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。本合同内容完成后自动终止。十、补充条款乙方进场施工，应保证自己工队全部人员的人身平安，如在施工中发生伤残等平安事故，不论事故大小，责任均由乙方

10、自行担当，甲方不担当任何相关责任，甲方合同单价已包含工人施工期间的人身意外保险。乙方进场施工，如中途撤场或停工，甲方除停付乙方全部工程款项外，其分包工作内全部工程量由甲方重新指派或托付其他施工工队接着施工，应付工费均从乙方工程款中支付，乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻挡甲方付款。十一、单价约定：单价见后附表甲方： 乙方：法定代表人： 法定代理人：代理人： 代理人：电话： 电话：年 月 日 年 月 日施工项目承包合同范本2发包单位：_（以下简称甲方）承包人：_（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法及其它有关法律、法规，遵循同等自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程承包事项协商一样，签订本

11、合同。第一条 工程概况湖畔护坡工程承包项目发包给乙方，包工包料施工，湖畔护坡全长按米计算。其次条 施工方案1、护坡（1）基底宽米，厚米，自下而上渐渐收至高度为米，受力部分需冷拉丝砖带，外墙做磋沙（水泥标号为42.5，砖要好质量的青砖或红砖）。（2）拆除厕所旁房屋三间，作进出路。（3）完工后做围墙10米左右。（4）墙与岸间的空隙用泥土夯实，并在墙上加适量的漏水管。第三条 合同工期1、经双方协商确定，工程期为日，暂定于自年月日起至年月日止，详细开工时间由甲方下达开工令后方可起先施工。2、若施工过程中发生人力不行抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。第四条 价格及付款方式1、工程总承包价

12、为元。2、上述总承包价为包干价，包含本合同全部工作内容，包工包料及其它一切费用（包括拆房，打围墙），甲方无需再向乙方支付任何费用。3、付款方式：竣工验收后付元，除总金额的百分之五质保金外，剩余部分付，质保金一年满后付清（时间按验收合格之日起计算）。第五条 甲方义务1、按合同向乙方拨付工程款。2、帮助协调施工现场的临时用水、用电等事宜。第六条 乙方义务1、承包人负责对工程质量、进度、平安等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的平安稳定。2、承包人必需自行完全本合同工程，不得转包他人。第七条 施工平安承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施

13、，消退事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方担当。第八条 验收工程竣工验收应以施工方案和质量验收标准为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。第九条 违约责任1、甲方应按本合同约定刚好支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金（按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息）。2、因非甲方缘由、人力不行抗拒的缘由，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。第十条 其它本合同于年月日由双方在签订，自双方签字或盖章后生效，一式份，上方各执一份，上交份。发包单位（甲方）_（盖章）授权代理人（签字或盖章

14、）：_联系电话：_承包人（签字或盖章）：_联系电话：_年_月_日施工项目承包合同范本3甲方：发包方乙方：承包方根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等自愿，公允和诚恳信用的原则。甲方同意将东方商业局职工生活小区工程一栋十六层楼给乙方包工包料承建，就本工程建设事项在协商一样的基础上，订立协议如下：一、 工程概况及地点工程地位于东方市，结构类型为全框架结构，层楼1栋十六层，建筑面积约8745.5平方米，按实际完成的建筑面积计算。二、 承包方式及工程造价乙方包工、包材料毛坯房（单价1350元/平方米按建筑面积计算人工料费），工程总造价约：壹仟壹佰捌拾万零陆仟肆

15、佰贰拾伍元（￥11806425.00元），其中还包括：图纸指定的门窗、外墙涂料，每户一个电表、水表、消防、电梯、图纸范围内的工程。三、甲、乙双方分工的责任及工作内容甲方供应六套完整盖章生效的图纸与施工现场的三通一平（通水、通电、通路），相关开工的合格手续。乙方1、必需根据设计图纸与甲方的看法及国家规定的现行建筑规范标准，保质、保量、保工期。2、进场后上足建筑材料所需的机械设备、料具和施工人数。3、基础土方机械开挖与基础土方回填，冲水、振棒振实。4、柱梁直筋对焊。5、室内外给排水管道到化粪池管安装。6、自签合同之日起，乙方一个星期内组织人员施工，一个星期内如无法正常开工视为违约。四、工程款进度支

16、付按实际发生的工程量每三层按进度支付80%，完工前按总造价支付80%，完工验收合格两个月内支付90%（内支付97%），余3%作三年的保质金，一年没质量问题十五天内退保质金1。5%，余下保质金期满一次性付清。每次工程进度款必需在十五个工作日内支付，如因甲方进度款不到位造成的经济损失，由甲方负责；如因超出一个月进度款不到位则按发生的工程量计算100%给乙方，并赐予赔偿乙方的一切损失赐予退场，如乙方主体工程期限7个月内主体框架封顶，如乙方不按时完成，甲方罚乙方的工程款总造价的20%，乙方自动退场。一切损失由方负责。五、工程完成时间自甲乙双方签订、开工之日起，工期360天。六、质量保证凡因乙方在施工过

17、程中，不按规范程序施工，违章操作，所造成影响工程质量，后果所发生的一切费用均由乙方担当。七、平安措施乙方工人在本工程施工期间，对自己的工人进行班前班后平安教化，并对他们的人身平安负责。娴熟工才能上岗，严禁酒后上岗，杜绝违章操作。因乙方平安措施不力而造成的意外事故，一切由乙方担当。乙方同意负责国家规定的建筑安装税金、保险费、资料费。每次公司支付的工程款，甲方按乙方指定的帐号转出，不得再转入甲方帐号，如有发觉未经乙方同意的视违约，一切后果由甲方担当。本合同未尽事宜，双方可以签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。注：乙方押金80万元（捌拾万元），做到三层

18、退还40万元（肆拾万元），第七层付完二次40万元（肆拾万元），正负零甲方付款50万元给乙方（伍拾万元）。甲方代表： 乙方代表：身份证号码： 身份证号：年 月 日施工项目承包合同范本4甲方：公司名称 （发包方）乙方： 项目部，负责人： 负责人身份证： （承包方）依据甲方与建设单位签订的建设工程施工合同所规定之内容，甲乙双方就乙方的内部承包考核事宜，经充分协商后自愿达成合同内容如下：一、 工程概况：建设单位 工程名称 建筑面积 工期 质量等级要求 合同价款（大写） 平安风险统筹金 三材供应状况二、 承包范围及方式：承包范围： 承包方式：项目部负责人自负盈亏、内部承包考核制。三、 结算方式：1、 乙

19、方应上缴甲方的管理费（包括代收代交）按本工程总造价的 %计算。 若工程无重大质量平安事故，做到文明施工按期交房，则按 %上交甲方管理费。其他按细则执行。2、 市劳保统筹基金按工程决算中实收实缴计算。3、 水电协作费：临设（办公、宿舍）水电由公司水电安装部负责安装，土建不再收取协作费，安装生活用水电自理。4、 工程结款：建设单位进度款到账后，扣去乙方应担当的各项费用及风险金，依据乙方供应的合法票据，经甲方财务部核实后拨给乙方运用。四、 违约责任及争议解决：1、 任一方违约的应按合同价款的 %对非违约方担当违约责任；造成非违约方损失的还应对其实际损失进行赔偿。2、 因履行本合同书而发生争议的，双方

20、应协商解决；协商不成的，双方一样同意由甲方公司所在地法院管辖审理。五、 本合同书经甲、乙双方签字或盖章即生效，至本工程项目应结算款项全部清结时自行终止。本合同书附件系本合同不行分割之组成，与本合同书具有同等效力。六、 本合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份。甲方（盖章） 乙方（签字）：代表（签字）： 身份证：签订日期： 签订日期：施工项目承包合同范本5甲方：某某装饰工程有限公司乙方：依据民法典和建筑安装工程承包合同条例的规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：一、工程概况分包范围：工程分包方式：工期：年月日年月日（共天）。工程质量：本工程严格根据设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工，施工

21、质量达到合格标准。合同价款（暂定）￥二、甲方责任：1）由甲方工地项目部全权负责合同履行，对工程质量、施工进度进行督导、检查，组织人员进行技术、平安交底等，对隐藏工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作。2）协调各分包工队之间工程进度交接验收等协作工作，协调各分包工队之间施工现场平安、用电、卫生、垃圾处理等工作。三、乙方责任：1）乙方对进场工人应依据甲方要求进行岗前平安、卫生、技术等教化培训，佩带胸牌。平安帽上岗，工牌由甲方统一办理，并收取工本费XX元，XX元押金（押金可退还）。如有丢失工队全部担当，费用XX元/个。每日上班无胸牌或有意不带胸牌着，不准进入施工现场，并惩罚XX元。平安帽由分包负责

22、人在甲方库房统一领取并进行登记，平安帽成本XX元/顶，如有丢失，此款从工程款中扣除。2）乙方进场施工人员，不论工种，均须穿甲方要求的工作服，并保持清洁。工作服分包负责人在工地库房统一领取，工作服成本费每套XX元，公司每套补助XX元。工队每套担当XX元，此款从工程款中扣除。如发觉不穿工作服进场施工者每次罚款XX元。（实行单价包死据实结算）。3）乙方施工前应对本工程图纸，现场及甲方要求进行仔细评估，乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同，否则甲方有权不付工程款，且由此造成的一切损失由乙方负责。4）施工所用材料，分包负责人应提前三天将材料安排单签字后交甲方项目部，经审核由甲方专人选购（接单三天

23、内到场），材料运到现场按工种或承包段由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整齐，如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼，由甲方派人搬运上楼，全部费用由乙方担当。5）乙方施工现场必需由专人负责，全权处理现场发生的一切事情，并督促全部人员，合理支配，保证施工质量和平安生产，现场负责人未经甲方代表同意擅自离开一次罚款XX元以上。6）材料领取时应由乙方负责人专人领取，严格根据甲方材料领取方法执行，不冒领，不多领，不有意囤积，以免造成材料资金积压奢侈，从而影响其它分包队的正常施工。如因现场实际状况有超出定额运用材料部分的，乙方必需提前报甲方予以签字认可。7）材料运用应本着节约的原则，讲究成本，追求效

24、益，木工板，木龙骨等边角碎料肯定要充分利用，钉子、直钉等辅料应用边角碎料做专用工具盒集中存放，不得随地抛撒，如发觉随意丢弃，甲方管理人员将视其情节进行惩罚。8）乙方施工产生垃圾，由甲方派专职保洁人员负责清理，费用由甲方依据工种由乙方工队进行平摊。9）乙方施工中所用工具及所用耗材（如切割片，角磨片，钻头等）均由工队自行购买，甲方只供主材和正常施工辅料。10）乙方施工人员不得在工地住宿，起灶做饭，生活问题由乙方自行解决。11）每天下午6：00甲方在项目部办公室召开各工队负责人及相关技术人员施工例会，集中探讨工程质量，文明平安等问题。每次例会如乙方代表迟到一次罚款XX元，无故不到者罚款XX元。12）

25、乙方所用各种电源，甲方只供应分层配电箱及配套控开，并负责架设一道照明电源线，其余施工用线均由乙方自行解决，甲方供应的每层配电箱及照明电源线，乙方需进行爱护并保证原有数量，如有丢失或人为损坏，费用均由乙方平摊处理。13）乙方施工队人员不准在施工现场吸烟，运用电炉子烧水，如有违反每人次罚款XX元，并通报处理。14）乙方施工人员上厕所必需到指定地点，如在工地随地大小便，发觉一次罚款XX元，并在每日工程例会上由层段负责人进行检查。15）乙方全部施工人员必需严格执行甲方制定的平安生产管理方法、平安用电管理方法、工地现场施工管理方法、文明卫生管理方法、如有违反，按相关规定惩罚或处理。16）乙方应在工程设施

26、未移交甲方以前对施工现场一切设施和工程半成品、成品进行爱护工作，如墙体维护，地面覆盖等（材料由甲方供应）。四、工期约定1）因甲方未按协议完成工作或未按时供应材料影响工期，工期顺延。2）因乙方责任不按期开工或上人、中途有意停工影响工期，工期不顺延，每延误一天罚款XX元。3）因设计变更或因甲方缘由造成停电，停水及其它不行抗力因素影响导致停工8小时以上（累计一周计算）工期顺延。五、工程质量及验收的约定本工程所用材料及工艺以甲方交给乙方的工程施工图纸，设计方案变更及现场变更通知为准，严格根据国家规范（电器安装施工验收规范GB5030320xx）要求细致进行质量验收。本工程应达到国家规范质量评定合格标准

27、。甲乙方应进行相应的隐藏工程验收，过程中实行“三交接”验收手续，每道环节均由专人负责，层层把关，若甲方验收时因不合格而要求乙方整改，由此产生的费用或延误工期由乙方负担，工期不予顺延。由于乙方偷工或不按要求操作造成质量事故，其返工费均由乙方担当，工期不顺延。六、价款及决算的约定本工程双方商定以“固定单价、工程量按现场实际计算”的计价方式，在本合同生效后，甲方分次按下列规定支付人工费，详细为：施工期间甲方按现场实际发生工程量（随甲方进度款支付总款70%）本工程完工后，以甲方签字验收为准，付至工程款的70%。待决算完毕后付完总价。留结算总价的5%作为质量保证金。七、嘉奖与违约责任乙方应妥当保管甲方供

28、应的设备、材料成品爱护，及原建筑物成品。如造成损失，应照价赔偿。未经甲方同意，随意更改施工图纸或施工工艺，造成工程质量不合格，由此产生的返工费用由乙方全部担当。因一方缘由，导致分包合同无法履行时，应通过对方，办理合同终止协议，并由负责方担当赔偿对方由此造成的经济损失。若工程质量一次验收达不到合格率100%，乙方情愿担当违约金XX元。八、争议和纠纷处理本合同在履行期间双方发生争议时，在不影响工作进度的状况下，双方可实行协商或找相关部门进行协调。当事人不情愿通过协商或调解解决纠纷时，可向当地仲裁机关或人民法院起诉。九、附件本合同一式三份，甲方两份，乙方一份。本合同内容完成后自动终止。十、补充条款乙

29、方进场施工，应保证自己工队全部人员的人身平安，如在施工中发生伤残等平安事故，不论事故大小，责任均由乙方自行担当，甲方不担当任何相关责任，甲方合同单价已包含工人施工期间的人身意外保险。乙方进场施工，如中途撤场或停工，甲方除停付乙方全部工程款项外，其分包工作内全部工程量由甲方重新指派或托付其他施工工队接着施工，应付工费均从乙方工程款中支付，乙方不得以任何理由或借口及其它方式阻挡甲方付款。十一、单价约定：单价见后附表甲方：乙方：法定代表人：法定代理人：代理人：代理人：电话：电话：年月日年月日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页