2022施工合同精选568.docx

《2022施工合同精选568.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同精选568.docx（34页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同施工合同集合8篇随着人们法律观念的日益增加，合同在生活中的运用越来越广泛，在达成看法一样时，制定合同可以享有肯定的自由。那么常见的合同书是什么样的呢？下面是我为大家整理的施工合同8篇，欢迎大家共享。施工合同 篇1甲方： XXX乙方： 上海XX室内外设计装潢有限公司依照中华人民共和国合同法，甲乙双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就该XX路XX弄XX号XXX室装修施工合同解除事项协商一样后，订立本协议：一、 工程概况：1、工程地点：2、工程内容：室内设计和装修施工3、工程造价：元（大写）二、协议内容：1、甲乙双方均同意解除年日签定的号XXX室装修施工合同及其它相关协议。自合

2、同解除之日起，甲乙双方彼此之间的权利、义务关系自行消退。2、甲方支付首期款20xx元。3、乙方应收取该项目中水电款等费用合计：4、本协议生效后甲乙双方相互不再以任何形式追究对方的违约等责任。5、乙方应收费用待水电完工、下水管道疏通、垃圾清运完毕后3日付清。下水管道疏通、垃圾清运完毕后须在2月18日前处理完毕，否则甲方自请他人处理，并拒付垃圾清运费。本协议书在双方签字或盖章后，马上生效。协议书一式 贰份，由甲乙双方各收执壹份。 传真及扫描件详细等同的法律效力。甲 方：乙 方：全权授权代表：全权授权代表：年月日年 月 日施工合同 篇2甲方：地址：_邮码：_电话：法定代表人：_职务：乙方：地址：_邮

3、码：_电话：法定代表人：_职务：为了充分利用水利资源，发展渔业生产，为城乡人民群众供应更多的商品鱼，增加集体和个人收入，甲乙双方仔细协商，特订立本合同，以供双方共同遵守。第一条承包地点和面积甲方将位于_鱼塘（河道、水库、湖面）_亩，承包给乙方养鱼，鱼塘（河道、水库、湖面）的全部权归甲方，乙方有管理运用权和合同规定的受益权，但不准出卖、出租或转让，在承包期内，乙方如去世，其家庭成员享有承包继承权。其次条承包期限承包期限为_年，自_年_月_日起，至_年_月_日止。第三条乙方上交甲方提成的方法刚好间在承包期内，乙方共上交甲方鲜鱼（或承包款）_公斤（或_元），其中：_年上交_公斤（_元），_年上交_公

4、斤（_元）；在上交甲方的鲜鱼中，_鱼占_%，_鱼占_%，_鱼占_%，。上交时间均为每年_月_日（时间不超过前后10天）甲方?盏揭曳缴辖坏南视?或承包款）后，即出具收鱼（款）凭证。第四条甲方权利义务1甲方应将养护鱼用的房屋_间（假如有）和下列工具供应给乙方运用：_。2上级主管部门如有扶持渔业生产的贷款、现金或物资，甲方应合理安排给乙方。3甲方应对群众进行爱护渔业生产的教化。如发生偷、毒、炸鱼等状况，甲方应主动帮助乙方处理。4养鱼与农业用水发生冲突时，甲方必需保证乙方用水最低水位线不低于_米。5乙方须要排水或抽水时，甲方应刚好供应抽水机给乙方运用。6甲方有权督促乙方完成合同规定的义务。第五条乙方的

5、权利义务1除了不行抗力的状况发生外，乙方必需在合同规定时间内完成合同规定的义务。2乙方养鱼、新放鱼苗、看管鱼塘的费用，均由乙方自理。3乙方在捕捞鱼时，严禁运用电鱼、毒鱼、炸鱼等危急方法。4乙方每年捕鱼后，应优先完成承包任务。5承包期届满，乙方应刚好交还甲方供应乙方运用的养护鱼房屋和工具，如有损坏或丢失，乙方应负责修理或赔偿。6承包期届满、鱼塘内不到_规格的小鱼、鱼苗，乙方应无偿交给甲方（或由甲方按双方协议价格购买）。7乙方有自主养鱼经营权，甲方不得干涉。乙方完成合同规定的义务后，超额部分全归乙方。8乙方抓住偷鱼者送交甲方处理，按每人偷鱼一次罚款_元计算，罚款归乙方。9合同期满后，甲方如再行发包

6、，在同等条件下，乙方有优先承包权。第六条甲方的违约责任1甲方如不按合同规定向乙方供应养护鱼用房屋、工具，应偿付违约金_元给乙方，乙方并可提出解除合同。2甲方如截留上级主管部门扶持渔业生产的贷款、现金或物资，截留贷款按其金额的_%向乙方偿付违约金；截留现金或物品，按其金额的_倍向乙方偿付违约金。3甲方如无故不刚好向乙方供应抽水机，应对所造成的损失负责。第七条乙方的违约责任1乙方如不按合同规定的时间完成承包任务，每逾期一天，按所欠商品鱼的市场价格（或承包款的金额）的_%，向甲方偿付违约金。2乙方如用电、毒、炸等危急方法捕鱼，应按总承包款的_%向甲方偿付违约金，甲方并可提出解除合同。3合同期届满时，

7、乙方如捕捞小于_规格的小鱼、鱼苗，应向甲方偿付_元违约金。第八条不行抗力如因人力不行抗拒的自然灾难造成的鱼塘崩溃、干枯，经证明后，甲方应据实削减或免除乙方的承包任务。第九条其他约定1本合同自承包起先之日起生效，甲乙双方均不得随意修改或解除合同。2本合同中如有未尽事宜，须经甲乙双方共同协商，作出补充规定。补充规定与本合同具有同等法律效力。3合同期满，甲乙双方如情愿接着承包，应重新签订合同。第十条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。施工合同 篇3发包人：(以下简称甲方)_承包修建人：(以下简称乙方)_甲乙双方经友好协商，就建房一事自愿达成如下协定：一、甲方包料，乙方包工。即甲方供应建房

8、所需的各种材料，乙方利用甲方供应的材料保证质量完成施工。二、甲方供应正常的施工环境，保证施工用电用水。三、乙方自带工具施工，担当脚手架等各种施工设备(不包括吊车)的材料及安装人工。四、乙方要做好措施保障施工平安，施工过程中的平安事故由乙方负责。五、乙方的施工项目包括：1.下脚，浇灌地脚梁;2.做墙粉墙，砍缝结面，上瓦盖瓦;3.外墙砖，卫生间砖，厨房砖，全部地板砖。六、施工费用以实际总建筑面积为准，按每平方米_元的价格结算。甲方分期付款给乙方，并保证验收合格后马上付清全部款项。此合同一式两份，经甲乙双方订立签字后共同遵守。其他未尽事宜，由甲乙双方自愿同等协商，达成共识后另行约定。甲方(公章)：_

9、乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇4合同编号_工程名称：_工程编号：_发包方：_承包方：_签订时间：_签订地点：_依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：_二、工程地点：_三、工程项目批准单位：_批准文号_（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积_（平方米）；其它：_五、工程造价：_（万元），其中土建：_（万元），安装：_（万元）。其次条施工打算一

10、、发包方：1、 月_日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。2、 月_日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。3、本合同签订后_天内提交建筑许可证。4、合同签订后_天内（以收签最终一张图纸为准）供应完整的建筑安装施工图_份，施工技术资料（包括地质及水准点座标限制点）_份。5、组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在_天内分送有关单位，_天内供应会审纪要和修改施工图_份。二、承包方：1、负责施工区域的临时道路、临时设施、水电管线的

11、铺设、管理、运用和修理工作；2、组织施工管理人员和材料、施工机械进场；3、编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度安排，材料设备、成品、半成品等进场安排（包括月安排），用水、用电安排，送发包方。第三条工程期限一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程工期为_天（日历天），自_年_月_日开工至_年_月_日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。二、开工前_天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：1、按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；2、凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保

12、证施工须要或因交验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度；3、不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度；4、在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3天以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；5、非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工；6、未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；7、人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方探讨要求达到：二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包

13、方在施工过程中必需遵守下列规定：1、由承包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；2、由发包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；3、隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；4、承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；5、承包方在施工中发生质量事故，应

14、刚好报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施；6、工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购；三、发包方供应、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方供应的材料须要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验

15、方担当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设备方担当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：_第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应依据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算方法”执行。一、本合同签订后_日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的%备料款，计人民币_万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的_%计人民币 万元，安装工程按人工费的_%计人民币_万元；材料设备差价_万元，分_次支付，每次支付时间、金额。二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在_日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的_%时，按规定比例逐步起先扣回备料款

16、。相关的合同范本 弱电施工合同 消防工程施工合同 防水工程施工合同 爆破施工合同 电力建设工程施工合同 水利水电工程施工协议书 绿化施工合同 水利水电工程施工协议书 装修施工协议书三、工程价款支付达到合同总价款的95%时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不计息）一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之_的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。六、本合同造价结算方式：_七、承包方在单项工程竣工验收后_天内，将竣工结算文件送交发包方和经办的银行审查，发包方在接到

17、结算文件_天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经办的银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方刚好以书面形式通知发包方，由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准

18、的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。四、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时，必需另行协商，在取得投资落实证明，技术资料设计图纸齐全时，承包方才予实施。第八条工程验收一、竣工工程验收，以国家颁发的关于基本建设项目竣工验收暂行规定、工程施工及验收规范、建筑安装工程质量检验评定标准和国务院有关部门制订的竣工验收规定及施工图纸及说明书、施工技术文件为依据。二、工程施工中地下工程、结构工程必需具有隐藏验收签证、试压、试水、抗渗等记录。工程竣工质量经当地

19、质量监督部门检验合格后，发包方须刚好办理验收签证手续。三、工程竣工验收后，方包方方可运用。在规定的保修期内，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷应由承包方无偿保修。其保修条件、范围和期限按城乡建设环境爱护部（84）城建字第79号通知印发的建筑工程保修方法（试行）执行。第九条违约责任承包方的责任：一、工程质量不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，偿付逾期违约金。二、工程不能按合同规定的工期交付运用的，按合同中第九条关于建设工期提前或拖后的奖罚规定偿付逾期罚款。发包方的责任：一、未能根据合同的规定履行自己应负的责任，除竣工日期得以顺延外，还应赔偿承包方由此造成的实际损失。

20、二、工程中途停建、缓建或由于设计变更以及设计错误造成的返工，应实行措施弥补或削减损失。同时，赔偿承包方由此造成的停工、窝工、返工、倒运、人员和机械设备调迁、材料和构件积压的实际损失。三、工程未阅历收，发包方提前运用或擅自动用，由此而发生的质量或其他问题，由发包方担当责任。四、承包方验收通知书送达_日后不进行验收的，按规定偿付逾期违约金。五、不按合同规定拨付工程款，按银行有关逾期付款方法的规定延付金额每日万分之三偿付承包方赔偿金。第十条纠纷解决方法任何一方违反合同规定，双方协商不成，按以下第（）项方式解决：一、向经济合同仲裁机关申请仲裁；二、向人民法院起诉。第十一条附则一、本合同一式_份，合同附

21、件_份。甲乙双方各执正本一份，其余副本由发包方报送经办的银行，当地工商行政管理机关、建设主管部门备案。按规定必需办理鉴（公）证的合同，送建筑的所在地工商、公证部门办理鉴（公）证。二、本合同自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章即生效，需办理鉴（公）证的，自办毕鉴（公）证之日起生效；工程竣工验收符合要求，结清工程款后终止。三、本合同签订后，承、发包双方如需提出修改时，经双方协商一样后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。发包方（盖章）：_ 承包方（盖章）：_法定代表人（签章）：_ 法定代表人（签章）：_托付代理人（签章）：_ 托付代理人（签章）：_单位地址：_ 单位地址：_开户银行：_ 开

22、户银行：_帐号：_ 帐号：_电话：_ 电话：_邮政编码：_ 邮政编码：_年_月_日 _年_月_日经办建设银行 建筑管理部门 鉴（公）证机关（盖章） （盖章）（盖章）鉴（公）证看法经办人：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5发包方（甲方）： 托付代表人： 电话：承包方（乙方）：托付代表人：电话：为确保一号城邦小区污水排水通畅，本着公允公正同等自愿、互利共赢的原则，经甲乙双方协商同意定立本小区雨污排水管网施工协议内容如下：一、 工程承包方式：包工、包机械开挖回填和各种大小型工具，包施工技术，包运用材料运输及二次搬运，不包料。二、 工程承包内容：排水管网，检查井，化粪池施工详细做法：1. 排水管

23、网做法：依据设计及甲方要求确定管网位置，坡度，坡向放管沟线挖管沟土方依据坡度清理平整，沟底找平拉线安装排水管 ，临时用土稳固回填松散土方管沟全线回填。2. 检查井做法：依据排水管底标高找出井底标高，井底标高完成面低于管底20cm原土夯实浇10cm厚混凝土垫层，直径1.5米砖砌240mm净直径1.0米0.7米检查井壁内粉井壁内侧依据标高安装井圈和井盖。3. 化粪池做法：确定化粪池位置、标高进行放线挖化粪池土方找出化粪池底，做到进高排低安装化粪池连接进排水管网回填土方砌化粪池井口安装化粪池井圈井盖。三、 质量要求：1.排水管网坡向坡度正确、连接严禁，到位坚固、排水通畅、覆土回填到位、做好成品爱护。

24、2.检查井施工要求井深、直径符合甲方要求、砌体灰浆饱满、抹灰后井壁不透水，井圈井盖安装平整稳固。3.化粪池施工，埋深要求与排污管网的标高一样，做到进高排低，四周回填土轻压或水侵填实。四、 包工费计取方法：排水管网（管径110mm500mm）按每米15元计取包工费，检查井（净内径底口1米，上口0.7米）按每个180元计取包工费，化粪池（4m316 m3）均按200元/个计取包工费。最终按实际完成工程量结算。五、 包工费支付方法：按工程量完成50%经甲方验收合格支付已完工程量的40%，工程全部完成经甲方验收合格，通水试验无质量问题付清包工费。六、 工期要求：总工程量排水管网约500米，检查井约50

25、个，化粪池约9个。总有效工期要求15天完成，开工日期以实际开工日期为准。逾期一天罚款200元。七、 平安文明施工：乙方进入施工现场的施工人员以及管理人员在施工过程中，无论任何缘由发生的任何工伤事故，带来的一切经济损失和法律责任均由乙方担当。乙方进场的施工人员应遵守甲方各项管理制度，听从甲方的指挥，协作甲方管理，接受甲方管理人员的管理和检查监督，做到平安生产文明施工，否则甲方有权按相关规定对乙方经济惩罚。八、 协议生效及终止：本合同自甲乙双方签字后起先生效，协议内容履行完毕自动失去效率。九、 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，甲乙双方应共同遵守，不得违约，任何一方违约，均应担当给对方造成的损失，

26、如对协议内容双方有争议进行友好协商解决。调解不成向当地法院申诉。发包方（甲方）： 承包方（乙方）：法定代表人： 法定代表人：日期： 日期：施工合同 篇6发包人：（全称）_承包人：（全称）_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。1. 工程名称：_2. 工程地点：_3.工程承包范围承包范围：_4.安排工期安排开工日期：_年_月_日安排竣工日期：_年_月_日安排工期总日历天数_天。5.质量标准工程质量标准：_6.计价方式与签约合同价格本合同采纳计价方式为_金额：_万元人民币_ （小写

27、）7.组成合同的文件7.1组成本合同的文件包括：（1）合同协议书及合同附件;（2）中标通知书（假如有）;（3）投标函及投标函附录（假如有）;（4）专用合同条款;（5）通用合同条款;（6）技术标准和要求;（7）图纸;（8）已标价工程量清单（假如有）;（9）其他合同文件。7.2双方有关工程的变更等书面文件视为本合同的组成部分。8.承包人向发包人承诺根据合同约定施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。9.发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。10.合同生效10.1合同订立时间：_年_月_日10.2合同订立地点：_10.3本合同双方约定_后生效。发包人：（公章）承包人：（公章

28、）地址：地 址：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）托付代理人：（签字）托付代理人：（签字）电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：账号： 账号：邮政编码：邮政编码：施工合同 篇7甲方：郴州XX房地产开发有限公司乙方：甲、乙双方经协商就“XX”小区项目配电工程达成如下协议：甲方将该小区项目配电工程设计、设备选购、安装调试承包给乙方，现就双方的责任、权利、义务作如下规定，以兹双方共同信守执行。第一条 工程名称及地点1、工程名称：XX配电工程2、地点：其次条 承包方式乙方根据甲方供应的经过图审的配电施工图纸(低压配电房等必需有经过电力等有关部门审核合格的图纸)承包施工，负责工程范围和工程量

29、内全部配电设备及主材、辅料的选购、成套、安装、配电设备调试及负责帮助办理用电相关手续。第三条 乙方的施工范围和主要工程量1、依据工程设计图纸负责该配电工程，从高压变压器的低压出线一侧起到各业主用户表厢的(含用户表厢及电能卡表)全部供配电设备的选购和安装调试验收合格;全部供配电设备必需有合格证,电表必需取得当地供电及计量部门的检验认可。2、负责该配电工程的规划方案、查勘，取得通过管辖电业部门等相关职能部门的施工组织设计方案及配电施工设计图纸的审核。3、负责帮助甲方与电业部门办理相关用电手续;4、该工程双电源外部电源引入工程由乙方帮助甲方到电业部门办理。第四条 工程价款结算及付款方式1、该工程采纳

30、总价包干的方式，即整个工程总包干价合计人民币：元整(含税价)。2、付款方式2.1本工程不拨付预付款，待材料、设备全部到达施工工地，经甲方代表、监理验收后 10 个工作日内支付整个工程款的 (即;设备安装施工完毕经管辖电力主管部门验收合格后10个工作日内支付整个工程的 40 %(即 元整);剩余 10 %作为质量保修期内质量保证金(即 元整)，待合格送电满壹年时一次性支付。2.2工程的结算价格以签订合同价格为准，合同价格即为最终结算价格，在工程承包范围如遇政策性调整及材料价格涨跌，均不变更包干总造价结算。第五条 双方的权利义务1、合同签订后，甲方主动协作乙方办理用电相关手续，刚好供应相关资料。2

31、、甲方负责对工程质量、进度进行监督，协调现场工作，对施工不合要求的，甲方有权要求整改、停工、返工直至清退。3、乙方严格按施工规范和质量要求组织施工，接受甲方施工人员的监督，做到平安、文明施工。4、乙方负责现场施工环境的协调，甲方应主动协作。第六条 工程期限验收方式1、工程期限：乙方应当按甲方要求保证在年月日前完成施工调式合格并达到交付运用条件，在办理有关手续及合同实施过程中，如遇国家政策或电业局规范发生变动、调整以及遇到不行抗力，工程期限由双方另行协商确定顺延。2、验收方式：设备安装完毕后，甲方组织部门对配电工程进行验收，以电力部门审核的施工图纸为验收标准进行验收(凭电力部门验收合格后的相关文

32、件送电，视为验收合格)，在验收前甲方不启用任何设备。第七条 乙方质量承诺1、由乙方组织施工设计方案及配电工程设计图纸的审核，经报电力部门审查合格盖章后报送甲方认可备案，并作为验收及合同结算依据，作为同合附件一并运用。乙方保证：全部由其选购的配电设备及相关材料符合国家、行业标准(如通过国家用电3C认证等)，并保证质量牢靠、运用率广、售后服务体系完善的国内知名品牌;全部电线、电缆全部运用铜芯质材;乙方供应的限制设备是采纳先进工艺制作的优质钢板及标准型钢，并严格按国家标准设计图纸。2、乙方保证所交付的技术资料是完整、清晰的，并能够满意国家标准要求的设备安装、调试运行操作和修理的要求。3、乙方对由其供

33、应的全部配电设备和相关材料进行质量三包。质量保修期为一年(除人为事故和不行抗力外，质保期从工程竣工电力局等有关部门验收合格送电之日起计算)。在质保期内，如出现质量问题，乙方在甲方通知4小时内到场，否则，甲方有权请人修理，修理费由甲方从质保金中干脆扣除。第八条 违约责任1、在工程施工过程中，乙方应依据合同工期以及施工进度，刚好保质保量的完成施工。如因乙缘由影响施工进度和施工工期，延误工期 10 天以内时，乙方按 元/天担当违约责任;延误工期超过 20 天，甲方有权解除本合同，同时有权要求乙方担当相当于本工程总价款 10 %的违约责任。2、乙方必需保证由其供应的全部配电设备及相关材料符合法定和本合

34、同约定的要求，否则，甲方除有权按产品质量法等法律法规追究乙方产品质量责任外，还有权要求乙方担当相当于本合同总价款 10 %的违约责任。3、甲方应按合同约定时间和金额刚好向乙方支付工程款，假如逾期支付，则应当根据所拖欠金额的日 1000 分之三向乙方支付违约金。第九条 其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，协商不成，双方一样同意由甲方所在地人民法院裁决。2、本合同正本、附件一式四份，甲方持二份，乙方持二份;双方签字盖章后生效，具有同等法律效应。3、施工图纸由乙方依据祥龙郡现状根据国家标准进行设计，设计图纸经电力局审查合格?甲方(签章)： 乙方签字：年月日施工合同 篇8甲方（房主子）： 乙

35、方（承包人）：甲乙双方在同等自愿的原则上，依据有关法律法规，公允合理，互惠互利的原则下，通过双方协商就私人住宅建房工程达成协议，为规范建立私人住宅工程中双方的民事行为，特制定本合同规定，希望双方严格执行，共同遵守。一、建筑工程概况：开工期为xxx年xx月xx日，竣工期为xxxx年xx月x日。本工程为一层砖混结构，面积约125平方米， 以实际建筑面积为准。二、工承承包方式：1、工程承包价格：本工程为甲方包料，乙方包工，每平方米包工价为：xxx 元人民币，总包工价以实际面积为准。2、承包方式: 工程实行包工不包料形式,甲方建房所用的钢材、水泥、砖、石灰、砂石、瓷砖等建筑材料均由甲方供应，乙方施工所

36、用的各种机械设备,如搅拌机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。3、工程内容: 从基础以上起先，主体按图施工。包括：地板、墙体粉刷、贴瓷砖、水、电安装、化粪池；室内刮瓷、室内外石膏线条。4、工程质量要求:乙方必需按图纸要求施工，砖头缝满浆,梁柱要求垂直平整,房屋四角要水平，保证工程质量合格，如不合格乙方必需返工直到甲方满足为止，造成的损失由乙方负责。三双方的责任：1、工程必需根据甲方要求施工，乙方不得随意变更施工方式，因施工过程中，发觉设计问题，要刚好通知甲方，的确须要变更的，需双方协商一样。2、平安问题由乙方负全责，发生任何平安事故，甲方不担当任何责任。乙方在施

37、工中必需做到平安生产，平安施工，要有足够的平安保障机制和措施。四、付款方式：从正式施工起先先支付肯定的伙食用具费3000元，一层封顶后再付10000元，甲方工程完工后，如无重大质量问题即一次性付清余款。五、施工电费由乙负责。六、未尽事宜由双方协商解决。七、本合同一式二份，双方各执一份，望甲、乙双方遵守执行，违约方负全部责任。甲方签字（手印）：乙方签字（手印）：20xx年 月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第34页 共34页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页第 34 页 共 34 页