2022施工合同精选010.docx

《2022施工合同精选010.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同精选010.docx（54页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同精选施工合同范文集合10篇随着人们法律观念的日益增加，合同的运用频率呈上升趋势，合同是对双方的保障又是一种约束。知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是我帮大家整理的施工合同10篇，欢迎大家共享。施工合同 篇1发包人（甲方）：_承包人（乙方）：_双方遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就本建设工程施工项目协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_二、工程承包范围承包范围：_面积为准三、合同工期开工日期：_年_月_号坯房竣工日期：_年_月_号 （中途如有下雨一天则往后推迟一天）竣工日期：_年_月_号合同工期总日历天数：_天四、工期延误：因以下缘由造成工期

2、延误，经甲方确认，工期相应顺延1设计变更和工程量增加；2一周内非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过_小时；3不行抗力自然条件；五、工程竣工：乙方必需根据协议书约定的竣工日期竣工。 因乙方缘由不能根据协议书约定的竣工日期竣工的，乙方担当违约责任。六、工程质量标准：_县质量检测局为准 。（ 不包括材料质量）七、合同价款金额： 建筑面积每平方米￥_元 建筑面积的总平方米工程预支款：￥_万元竣工日付款：余下总金额的_%工程款结算：检测工程竣工日后_个月内无任何施工质量问题则结清所欠佘款八、组成合同的文件1、本合同协议书2、标准、规范及有关技术文件3、图纸双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视

3、为本合同的组成部分。九、乙方向甲方承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。十、乙方在施工过程中所需用的建材必需提前10向甲方提出书面申请，甲方则需刚好供应全部建筑不得误工，保证施工期间的畅通。乙方在施工过程中如有造成不必在的奢侈则根据市价赔偿。十一、甲方有权对乙方工程实施监督。在猪舍内部结构中乙方需根据甲方要求施工。甲方在乙方的施工过程中不得随意调动乙方的施工人员。十二、本合同正本两份，具有同等效力，由发包人承包人分别保存一份。十三、合同生效合同订立时间：_ 年_月_日合同订立地点：_本合同双方约定_后生效。发包人：（签名）_ 承包人：（签名）_电话：_ 电话：_居

4、处：_ 居处：_施工合同 篇2建设单位（甲方）：施工单位（乙方）：依据武汉市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：武汉绿化工程。二、施工地点及范围：本工程位于武汉，绿地总面积为又平方米。三、工程内容：1乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻50厘米，加工20厘米（包括土地平整、造地形等）；3工程竣工后，乙方必需养护一年（落叶树今冬明春种植，按详细树种种植起算）；4施工过程中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量

5、应依据武汉市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币元整，一次性包干。五、付款方式：绿化施工合同20xx绿化施工合同（2） | 返回书目建设单位（甲方）：_施工单位（乙方）：_依据_市建委有关规定，甲方将武汉首期绿化工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：_。二、施工地点及范围：本工程位于_，绿地总面积为_平方米。三、工程内容1乙方依据甲方所供应的设计图纸按图施工，甲方按图验收；2绿地深翻_厘米，加工_厘米（包括土地平整、造地形等）；3工程竣工后，乙方必需养

6、护一年（落叶树今冬明春种植，按详细树种种植起算）；4施工过程中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算；养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植；5种植质量应依据_市有关部门对绿化工程的要求进行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。四、工程造价：工程总造价为人民币_元整，一次性包干。五、付款方式1第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50；2其次次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25；3第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20；4余款待一年养护期满、合格后一次性付清。六、施工期限：本工程自_年

7、_月_日至_年_月_日竣工。七、甲方托付_，乙方指派_负责施工现场的管理协调工。八、其他约定_。九、本合同一式_份，甲乙双方各执_份，图纸预算各_份。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 法定代表人（签）：_ 法定代表人（签）：_ _年_月_日 _年_月_日 签订地点：_ 签订地点：_ 绿化施工合同协议书20xx绿化施工合同（3） | 返回书目发包人（全称）：承包人（全称）：依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本建设工程施事项协商一样，订立本合同。第一条：工程基本概括1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：4、工程立项批准文号：5、资金施工合

8、同 篇3甲方：合同编号：合同签约地：乙方：合同签定日：年月日依据中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例，双方经友好协商，本着同等互利、协商一样的原则双方就有关事项达成以下协议：一、工程概况第l条工程名称：第2条工程地点：第3条本分包合同承包范围：第4条承包方式：第5条施工工艺：第6条分项工程质量要求：优良第7条工期安排：合同施工总工期天，开工日期：年月日，竣工日期：年月日;乙方应严格按甲方施工进度安排施工，保证每区段工作和整个分包工程按时完工，任一区段工作的延误都应被视为工期延误。第8条合同价款：本工程合同价为：元人民币，工程量计算方法：;本分包合同单价为完整价，即包含完成本分包合

9、同工程的全部干脆、间接费用和其它有关费用。二、甲方责任：第9条甲方应负责联系乙方在现场的施工用房、工人临时住房以及临水临电支持(不允许电灶做饭)。第10条监督检查乙方施工质量、进度、料耗，施工现场管理、平安及文明施工等跟工程施工相关的事项。对现场出现的问题及工程不合格项目提出整改看法，并视状况进行1001000元的经济惩罚，甲方相关人员开出相关单据后干脆从工程款中扣除。三、乙方责任：第11条乙方驻工地代表(项目经理)：乙方驻工地代表姓名：电话：身份证号：乙方驻工地平安员姓名：电话：身份证号：乙方驻工地质检员姓名：电话：身份证号：乙方现场负责人职责：按总包方和甲方代表批准的作业安排、施工组织设计

10、、工期限制安排、质量目标和甲方依据合同发出的指令，并有效组织施工，履行分包合同中约定的其它权力义务;合同一经签订，乙方不得擅自转包或违反合同其他约定。如有违反，甲方视情节有权对其进行经济惩罚，干脆从所支付的工程款中扣除;情节严峻的，勒令退场，甲方不予乙方进行任何方式的结算和补偿、乙方也不得提出任何方式的结算和补偿，甲方保留进一步索赔的权利。第12条乙方应具备施工队自我管理实力，按甲方要求配备现场负责人、质检员、平安员、材料员等，且满员全勤常驻工地管理、中途不得更换，进施工现场前一天向甲方驻工地代表提交管理人员名单及有效通讯联系方式及能证明与其工作职责相对称的相关证件复印件。第13条乙方进场第一

11、天现场负责人向甲方代表提交施工人员的花名册(有姓名、性别、工种、年龄、身份证号码、及具体的家庭住址)，并保证所供应的信息的真实和精确性。第14条乙方全面负责所担当工程项目的全面事务管理，直至工程验收及验收后工程修理等事务。第15条乙方工地负责人应与发包方、开发商、监理保持良好的关系，刚好发觉问题并妥当解决。由自身管理、施工不善而造成的总包罚款及其他事项都由乙方担当，对甲方造成影响和损失的由乙方担当。第16条乙方现场负责人应常驻工地现场随时检查工程进度及施工状况，发觉问题刚好解决，重要问题上报甲方主管领导并备案，协调解决，乙方现场负责人常驻工地负责履行合同条款、监督施工平安、工序质量、施工进度、

12、文明施工等，从工作属性上讲对总包是以甲方的名义施工，必需维护甲方的形象和利益。第17条乙方对甲方所供应材料应妥当保管，不得有露天存放、曝晒、受冻、偷盗等可能导致材料性能改变或丢失的一切奢侈行为，否则，造成的一切损失由乙方担当。第18条乙方必需接受甲方的不定期抽检。对于施工过程中出现影响施工质量、进度、平安的各种现象，甲方抽检人员有权向乙方提出现场指责并填写工程整改通知书要求改正，同时处以罚款。第19条乙方负责分包工程的成品爱护工作，并保证不损坏其它施工方的已完项目。第20条乙方在工地现场负责施工材料的装卸、搬运、保管，以及甲方管理人员指派的零工，全部发生费用已经包含在合同单价内。第21条乙方必

13、需是以公司的名义与甲方签订合同，并把所属公司的相关资质、执照等相关证明文件的复印件(加盖公章并注明原件存放处及授权范围)、以及乙方公司法人开具给乙方代表的授权托付书等相关文件。第22条乙方保证项目工程在施人员无违法在逃人员、不得包庇和容留一切施工现场违法违规现象和行为。否则后果乙方全部自行担当，甲方不担当连带责任，并赔偿给甲方造成的损失。第23条乙方负责全部工程施工所需的施工机械、工具的购置、保管和运用，所使机械必需符合相关要求，如有丢失及损坏，应由乙方负责。乙方自行担当施工人员生活费及其他与工程施工相关费用等。第24条施工质量不合格，乙方应负责无偿返工补修。由此造成的工期延误及材料损失，由乙

14、方负责。四、进场及竣工验收第25条根据双方约定，乙方保证在年月日前所需人员及设备进入施工现场，做到开工前的打算工作。第26条乙方必需在年月日前完成全部施工;工程竣工后，乙方必需向甲方供应监理、总包签发及盖公章的工程竣工验收单，并保证签名及盖章为真实有效。乙方有义务在甲方的要求和帮助下与总包核对实际施工面积及项目。只有合同工程项目质量验收通过及最终施工面积确认后，才能视为合同工程项目完工。五、工期约定第27条施工过程中，如遇下列状况应顺延工期：由于人力不行抗拒、设计重大变更引起的工艺或工程量改变、非乙方缘由造成的其他状况，但必需在工期顺延的当天，由乙方提出书面申请，甲方签字认可。第28条因乙方的

15、责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。延期一天扣除总施工费的5%。六、付款方式第29条工程开工后根据工程进度及完成的工程量支付生活费，完成施工总量的30%支付合同价款的20%，即元;完成施工总量的60%支付合同价款的30%，即工程完工未结算支付至合同价款的70%，即元;工程完工结算后，支付至工程实际总价款的95%，剩余总价款的5%作为保修抵押金，一年保修期内未发生质量问题，甲方将在保修满后一月内结清。说明：乙方施工人员(工头、班组长及工人)不得来甲方办公地点索要工程款，否则视为乙方违约，甲方有权扣除总工程5%的违约金。第30条付款事宜参照施工队生活费支取规定执行。七、平安及文

16、明施工第31条乙方应按有关规定，对其施工人员进行平安教化及平安交底，实行严格的平安防护措施。担当由于自身平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。第32条甲方给乙方签订的合同价款已包含乙方每人六十万元的人身意外险费用。乙方必需给全部在甲方工地现场的人员上工伤、人身意外保险等相关险种。第33条乙方负责所承包工程施工的平安防护工作，配备平安员，对操作工人的平安生产负责。第34条其他未尽事宜参照平安协议执行。八、违约责任第35条以上合同内容经签字确认生效后，任何不遵守或违反合同内容规定的都视为违约。乙方如属自身缘由在施工过程中不能履约或被总包、监理、甲方勒令退场及其它任何不能正常履约行为的。乙方无

17、条件退场，甲方不支付乙方任何费用(即施工工程量视为零)。乙方行为或结果对甲方造成损失的，乙方必需全额赔偿甲方全部损失。九、其他第36条甲方与乙方签定的平安协议、材料协议、施工队管理条例、施工队生活费支取规定等与施工生产活动有关的管理规定、补充文件及协议都视为本合同附件与合同具有同等效力。第37条发生争议，双方协商解决。第38条合同生效与终止：本合同自双方签字之日起生效;合同在双方完成约定工作内容，价款结清，保修期满后即告终止，中途无故不得终止。第39条合同份数：本合同正副本共叁份，甲方持两份，乙方壹份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_

18、月_日施工合同 篇4甲方（发包方）：法定代表人：乙方（承包方）：法定代表人：依据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目1.1工程名称：。1.2工程地点：。1.3工程内容：。1.4承包形式：。其次条工程期限2.1合同工期总日历天数天开工日期：年月日。竣工日期：年月日。2.2如遇下列状况，经甲方现场代表签证后，工期可相应顺延（1）在施工中如因停电、停水8小时以上或连续间歇性停水、停电3以上（每次连续4小时以上），影响正常施工；停水停电2天以上；（2）因台风暴雨飓风等不行抗力的因素；（3）因人力

19、不行抗拒的其他因素而延误工期。2.3因乙方缘由造成施工延迟的，不得恳求顺延工期。第三条工程价款、结算及付款方式甲方付款前，乙方应供应发票。本合同实行固定总价，经甲乙双方核定按本工程合同包干价为人民币（大写）（￥元）。任何政策性因素和市场因素均不调整包干价。3.1本合同签订后日内，甲方支付人民币元工程款；3.2工程竣工经甲方验收合格后，甲方支付人民币元工程款；3.3余款人民币元作为质量保证金，待保修期满后十五个工作日内无息支付。第四条建筑材料、设备的供应和选购4.1工程材料、设备由乙方选购。4.2乙方选购的材料、设备，必需附有产品合格证和试验报告才能用于工程，甲方认为乙方供应的材料须要复验的，乙

20、方应按要求供应复验报告。经复验符合质量要求的，方可用于工程；复验不符合质量要求的，应退货处理，其复验费和退货损失由乙方担当。第五条施工与设计变更5.1甲方签字认定交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，乙方不得擅自修改。5.2甲方因运用功能提出的变更内容，为不影响施工进度，乙方应先行实施，并刚好做好现场签证。5.3设计变更增减数应以甲方代表签证单为依据，工程采纳包干价，对增减部份的工程款由甲乙双方协商确认。第六条工程质量管理及验收6.1工程具备隐藏条件，乙方先进行自检，并在隐藏验收前48小时以书面形式通知甲方验收。验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着

21、施工。验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。6.2工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方供应完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐藏工程签证和现场签证单及保修书等）。验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应刚好返工，费用由乙方自行担当，返工导致工期延误的，乙方应担当相应的违约责任。6.3工程质量应符合国家及行业规定的建筑工程质量检验评定的“合格”标准。第七条平安施工乙方应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于乙方平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方担当。第八条质量保修8.1本工程保

22、修期限为年，自工程竣工验收合格起算。8.2在保修期内，乙方应保证通讯畅通，令甲方能够随时同乙方取得联系。乙方在接到甲方修理通知后12小时内到达现场并刚好处理。如乙方更换保修人员或联系电话，应刚好通知甲方。若因乙方通讯不畅或有意不接，拖延推诿，甲方将视为乙方放弃保修责任，有权自行解决，由乙方担当全部费用并加收10%的劳务费。乙方保修联系电话：；乙方保修联系人：。第九条违约责任9.1乙方未能按时竣工的，每延期一日应按工程总价款的千分之三向甲方支付违约金（从工程款中干脆扣除）；无故延期15日以上视为根本性违约，甲方有权解除本合同，乙方除应全额退还甲方已支付的工程款外，还应向甲方支付工程总价款的20%

23、的违约金。9.2工程出现质量问题视为乙方严峻违约，视情节轻重乙方应按工程款的10-30%向甲方支付违约金（可从工程款中干脆扣除），此外应赔偿因此给甲方造成的损失。9.3协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第十条纠纷解决方法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第十一条附则11.1甲方代表为，乙方代表为。11.2本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字，加盖双方公章或合同专用章后生效。签署时间：年月日甲方（盖章）：联系人：联系方式：地址：乙方（盖章）：联系人：联系方式：地址：施工合同 篇5发包人（全称）：_承包人

24、（全称）：_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_工程地点：_工程内容：_群体工程应附承包人承揽工程项目一览表（附件1）工程立项批准文号：资金来源：二、工程承包范围承包范围：三、合同工期：开工日期：竣工日期：合同工期总日历天数_天。四、质量标准工程质量标准：五、合同价款金额（大写）：_元（人民币）￥：_元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、中标通知书3、投标书及其附件4、本合同专用条款5、本合同通用条款6、标准、规范及有关技术文件

25、7、图纸8、工程量清单9、工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义本合同其次部分通用条款中分别给予它们的定义相同。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间：_年_月_日合同订立地点：本合同双方约定_后生效发包人：（公章） 承包人：（公章）居处：_ 居处：_法定代表人：_法定代表人：_托付代表人：_托付代表人：_电话：_ 电话：_传真：_ 传真：_开户银行：_ 开户银行：_账号：_

26、账号：_邮政编码：_ 邮政编码：_施工合同 篇6依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑修理工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：商丘市开发区3、工程承包方式：包工、包料二、工程安装内容：庭院管网及楼梯间的暖气管道安装。 承包价：元。三、工程期限：XX年X月X日至XX年X月X日。四、质量要求：按国家建设部行业标准规定，及省、市建委规定的标准执行，工程结束后由工程部及公司主管领导验收。工程竣工后如出现质量问题，属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一个采暖期，终身修理。五、付款方式：自合同签订之日起，甲方三日内预付乙方工程款的4

27、0%，庭院管网铺设完后再付40%，工程验收合格后，留2%质量保证金，剩余工程款一次付清。六、双方责任：1、甲方：负责供应整个工程的运用、设计要求;供应现场运用的水、电位置;供应材料运输通道、必要的材料堆放场地;对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明;施工场地要平整。2、乙方：向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。七、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延;如发生违约所造成的一切损失，由违约方担当。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生改变时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为

28、准，并列入竣工决算追加当中。(如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生改变时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效)。3、乙方必需平安施工，并有专人负责指挥。4、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式四份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方代表： 乙方代表：年 月 日施工合同 篇7用 工 单 位： （简称甲方）供应劳务班组： （简称乙方）甲方在施工 工程中，为了保证平安生产和文明施工紧密协作，达到“平安第一、预防为主”的原则，双方协商签定承包指标协议书如下：一、班组长 （身份证

29、号码： ；家庭住址： ；联系电话： ）。施工人员合计总数计 人。二、乙方除执行合同条款外，同时必需遵守甲方的一切平安防火、防盗及治安管理规章制度。三、规定：1、各班组应按规定配备一名兼职平安员，负责本班组平安生产工作，并且每旬应向项目部专职平安员汇报一次状况，每月向项目经理汇报一次平安生产工作。2、班组对新进场的工人要造花名册，并进行三级平安教化；各班组每周要召开一次班组平安生产例会。四、平安生产指标：1、杜绝死亡与重伤事故，轻伤事故频率不超过1、2。2、无发生火灾与机械损害事故；3、无发生交通平安事故；4、平安活动考核指标：事故隐患整改率达100%；五、平安生产纪律：第一条：凡是进入施工现场

30、的工人必需按规定正确运用建筑“三宝”（即平安帽、平安带、平安网）。、进入施工现场，必需正确戴好平安帽，凡是不按规定戴好平安帽的赐予经济罚款50元，发觉一次罚一次。、高处作业必需按规定拴好平安带，如有不拴者，由施工员与平安员责令其停工，按旷工处理，并赐予经济罚款100元。、二米以上的高空，要按规定挂设好平安网，如不按规定挂设好平安网而发生事故的，要赐予经济惩罚100元。其次条：严禁光脚或穿高跟鞋、拖鞋及防滑性差的硬底鞋，喇叭裤和不穿衣服进入施工现场，如有违章者罚款50元（如是现场管理人员加倍重罚）。第三条：严禁洒后作业，违者罚款100元。且施工员与平安员有权隔止其施工作业（并按旷工处理），否则造

31、成一切责任，由自己负责。洒后闹事者，按公司有关治安管理条例处惩。第四条：施工现场严禁打架、闹事，违者视情节轻重，有权责令其停工、写检查，并赐予经济惩罚200元。第五条：凡是电器设备不按规定作接零、接地爱护的，对操作电工罚款50元；私接电线的罚款100元。第六条：配电箱必需加锁管好，配电箱内不得放工具和其它杂物，违者惩罚50元。第七条：现场的防护设施，末经施工管理人员同意的，任何人不得拆除。如有发觉，赐予罚款200元。第八条：严禁在施工现场随地在小便，违者罚款50元。如有其次次违章者，必定重罚。第九条：施工现场临时工棚、职工宿舍、配电室、木工棚与仓库等重点防火部位应配备消防器材，严禁运用三炉（如

32、电炉、煤油炉、火炉），假如有被发觉的，除没收炉具外，并给当事人处已100元罚款。以上规定经甲、乙双方签字之日起执行，罚款从各班组工资中扣除。甲方代表： 乙方：签定时间： 年 月 日施工合同 篇8合同编号工程名称：工程编号：发包方：承包方：签订时间：签订地点：依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：二、工程地点：三、工程项目批准单位：批准文号（指此工程立项有权批准机关的文号）项目主管单位：四、承包范围和内容：（详见工程项目一览表）；工程建筑面积（平方米）；其它：五、工程造价：

33、（万元），其中土建：（万元），安装：（万元）。其次条施工打算一、发包方：月日前做好建筑红线以外的“三通”，负责红线外进场道路的修理。月日前，负责接通施工现场总的施工用水源、电源、变压器（包括水表、配电板），应满意施工用水、用电量的须要。做好红线以内场地平整，拆迁障碍物的资料。本合同签订后天内提交建筑许可证。合同签订后天内（以收签最终一张图纸为准）供应完整的建筑安装施工图份，施工技术资料（包括地质及水准点座标限制点）份。组织承、发包双方和设计单位及有关部门参与施工图交底会审，并做好三方签署的交底会审纪要，在天内分送有关单位，天内供应会审纪要和修改施工图份。二、承包方：负责施工区域的临时道路、临时

34、设施、水电管线的铺设、管理、运用和修理工作；组织施工管理人员和材料、施工机械进场；编制施工组织设计或施工方案、施工预算、施工总进度安排，材料设备、成品、半成品等进场安排（包括月安排），用水、用电安排，送发包方。第三条工程期限一、依据国家工期定额和运用须要，商定工程工期为天（日历天），自年月日开工至年月日竣工验收（附各单位工程开竣工日期，见附表一）。二、开工前天，承包方向发包方发出开工通知书。三、如遇下列状况，经发包方现场代表签证后，工期相应顺延：按施工打算规定，不能供应施工场地、水、电源道路未能接通，障碍物未能清除，影响进场施工；凡发包方负责供应的材料、设备、成品或半成品未能保证施工须要或因交

35、验时发觉缺陷须要修、配、代、换而影响进度；不属包干系数范围内的重大设计变更，供应的工程地质资料不准，致使设计方案变更或由于施工无法进行的缘由而影响进度；在施工中如因停电、停水小时以上或连续间歇性停水、停电天以上（每次连续小时以上），影响正常施工；非承包方缘由而监理签证不刚好而影响下一道工序施工；未按合同规定拨付预付款、工程进度款或代购材料差价款而影响施工；人力不行抗拒的因素而延误工期。第四条工程质量一、本工程质量经双方探讨要求达到：二、承包方必需严格根据施工图纸、说明文件和国家颁发的建筑工程规范、规程和标准进行施工，并接受发包方派驻代表的监督。三、承包方在施工过程中必需遵守下列规定：由承包方供

36、应的主要原材料、设备、构配件、半成品必需按有关规定供应质量合格证，或进行检验合格后方可用于工程；由发包方供应的主要原材料、设备、构配件、半成品也必需有质量合格证方可用于工程。对材料变更或代用必需经原设计单位同意并发正式书面通知和发包方派驻代表签证后，方可用于工程；隐藏工程必需经发包方派驻代表检查、验收签章后，方可进行下一道工序；承包方应按质量验评标准对工程进行分项、分部和单位工程质量进行评定，并刚好将单位工程质量评定结果送发包方和质量监督站。单位工程结构完工时，应会同发包方、质量监督站进行结构中间验收；承包方在施工中发生质量事故，应刚好报告发包方派驻代表和当地建筑工程质量监督站。一般质量事故的

37、处理结果应送发包方和质量监督站备案；重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、发包方等单位共同探讨，并经设计建设单位签证后实施；工程竣工后，承包方按规定对工程实行保修，保修时间自通过竣工验收之日算起。第五条建筑材料、设备的供应、验收和差价处理一、由发包方供应以下材料、设备的实物或指标（详见附表二）；二、除发包方供应以外的其他材料、设备由承包方选购；三、发包方供应、承包方选购的材料、设备，必需附有产品合格证才能用于工程，任何一方认为对方供应的材料须要复验的，应允许复验。经复验符合质量要求的，方可用于工程，其复验费由要求复验方担当；不符合质量要求的，应按有关规定处理，其复验费由供应材料、设

38、备方担当。四、本工程材料和设备差价的处理方法：第六条工程价款的支付与结算工程价款的支付和结算，应依据中国人民建设银行制定的“基本建设工程价款结算方法”执行。一、本合同签订后日内，发包方支付不少于合同总价（或当年投资额）的备料款，计人民币万元；临时设施费，按土建工程合同总造价的计人民币万元，安装工程按人工费的计人民币万元；材料设备差价万元，分次支付，每次支付时间、金额二、发包方收到承包方的工程进度月报后必需在日内按核实的工程进度支付进度款，工程进度款支付达到合同总价的时，按规定比例逐步起先扣回备料款。三、工程价款支付达到合同总价款的时，不再按进度付款，办完交工验收后，待保修期满连本息（财政拨款不

39、计息）一次支付给承包方。四、如发包方拖欠工程进度款或尾款，应向承包方支付拖欠金额日万分之的违约金。五、确因发包方拖欠工程款、代购材料价差款而影响工程进度，造成承包方的停、窝工损失的，应由发包方担当。六、本合同造价结算方式：七、承包方在单项工程竣工验收后天内，将竣工结算文件送交发包方和经银行审查，发包方在接到结算文件天内审查完毕，如到期未提出书面异议，承包方可恳求经银行审定后拨款。第七条施工与设计变更一、发包方交付的设计图纸、说明和有关技术资料，作为施工的有效依据，开工前由发包方组织设计交底和三方会审作出会审纪要，作为施工的补充依据，承、发包双方均不得擅自修改。二、施工中如发觉设计有错误或严峻不合理的地方，承包方刚好以书面形式通知发包方，由发包方刚好会同设计等有关单位探讨确定修改看法或变更设计文件，承包方按修改或变更的设计文件进行施工。若发生增加费用（包括返工损失、停工、窝工、人员和机械设备调迁、材料构配件积压的实际损失）由发包方负责，并调整合同造价。三、承包方在保证工程质量和不降低设计标准的前提下，提出修改设计、修改工艺的合理化建议，经发包方、设计单位或有关技术部门同意后实行实施，其节约的价值按国家规定安排。四、发包方如需设计变更，必需由原设计单位作出正式修改通知书和修改图纸，承包方才予实施。重大修改或增加造价时