2022施工合同精选16.docx

《2022施工合同精选16.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同精选16.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同精选施工合同集合7篇 随着人们法律观念的日益增加，越来越多的场景和场合须要用到合同，在达成看法一样时，制定合同可以享有肯定的自由。那么大家知道合同的格式吗？下面是我整理的施工合同7篇，欢迎阅读与保藏。 施工合同 篇1发包人：承包人：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。第一条工程概况工作内容：工程名称：工程范围：其次条作业人员：第三条合同工期开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。第四条合同价款1、合同价款为：_元（人民币），大写：_元。2、合同价款的

2、确定原则（在确认的方式前划）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一样，确认：（）本合同价款为固定价格，在约定的风险范围内合同价款不再调整。（）以_年施工预算或_施工概算定额为依据。（）定额工以外发生的零星用工单价_元/工日。（以实际发生，书面签证资料为准）第五条合同价款的结算和支付1、结算、决算资料：（1）发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。（2）承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。（3）有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资

3、料等。2、合同价款的结算和决算：（1）发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。（2）工程交工后_日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。3、合同价款的支付：（1）合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理1、平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。2、重大伤亡及其他平安事故处理：（1）发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措

4、施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。（2）根据有关规定，发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第七条工程质量、验收与保修1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。2、承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人

5、缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。3、分包工程验收以国家颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。第八条工期延误1、对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。2、承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；

6、发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。3、非因上述缘由造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，双方约定。第九条文明施工1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。2、发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。第十条材料机具供应1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场（400米内）。2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书

7、面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。第十一条发包人的权利及义务1、负责供应场地、道路、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。2、负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。第十二条承包人的权利和义务1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周

8、岁。2、承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件。3、在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%，听从发包人的统筹支配，统一调动。4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。第十三条违约责任1、发包人违约责任：（1）由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终

9、止合同。（2）由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。（3）发包人超过约定的支付时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。2、承包人违约责任：（1）因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求

10、承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。（2）承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。（3）因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向_人民法院起诉。第十五条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人

11、应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十六条本合同正本一式_份，具有同等法律效力，双方各执_份，备案留存一份，副本_份。发包人：_年_月_日承包人：_年_月_日施工合同 篇2甲方：乙方：依据中华人民共和国建筑法以及其它相关法律法规，甲乙双方就乙方承接甲方发包的铝合金门窗及不锈钢门窗安装工程施工的有关事宜协商一样。同意按下列条款签订本合同，甲乙双方共同遵守。一、工程名称：二、工程地址：三、承包方式：包工、包料、包制作、包运输、包安装、包平安文明、施工，包竣工验收的承包方式。乙方负责本工程根据甲方规定工期完成，通过甲方的验收标准金额为

12、准。四、工程范围与内容包括施工图内全部的铝合金门窗和不锈钢门窗工程。五、工程单价：铝金合金门窗125元/平方米，铝合金卷闸门200元/平方米不锈钢门400元/平方米，不锈钢防护窗85元/平方米不锈钢防护栏100元/个不锈钢防护架100元/个不锈钢地沟架100元/个修理部分材料及工资换玻璃100元/平方米拆装卷闸门360元/道换卷闸门材料底梁100元/米换塑钢滑道80元/米换塑钢窗滑轮和锁10元/个换卷闸门道槽43元/米换卷闸门锁板75元/米换卷闸门锁30元/把换铝合金材料45元/米换铝合金窗扇125元/平方米。六、工程款支付乙方工程竣工经甲方验收合格，甲方付给乙方全部的工程款。七、材料供应本合

13、同工程所用铝合金和不锈钢材料由乙方选购供应。八、双方责任甲方责任：1、保证施工工作面的供应，施工现场刚好解决交叉作业的协调事宜。2、保证施工现场的电力供应。3、准时进行阶段款的结算。乙方责任：1、必需严格根据施工图（或协商方案）及现行规范施工，听从甲方合理化建议，遵守工地的有关规章制度，保证工程质量和平安生产，严禁违章作业。2、自备施工过程中的一切施工器具。3、乙方在签订承包相关工作量范围内，不得转包他人。4、双方有责任、有义务与对方亲密协作，文明施工。5、工人在施工期间，由于自身缘由和个人担心全行为，发生的相关事故或意外，乙方全权负责。6、平安施工，文明施工，遵纪遵守法律，严禁乙方工人在工地

14、内打架、闹事，情节严峻者报公安机关处理。7、严禁工人在施工区进行的其他违法行为，严禁运用未满18岁的童工。8、杜绝一切偷窃行为，一旦发觉工人有偷窃行为，不论量多量少，报公安机关处理。本合同一式二份，甲乙双方在签字之日起生效，工程竣工验收通过后，经双方确认无误，甲方付清工程款后，本合面自行失效。未尽相关事宜，双方可友好协商。甲方代表：日期：乙方代表：日期：施工合同 篇3甲方（发包方）： （以下简称甲方）乙方（承包方）： （以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法及相关法律、法规，增加双方责任感，确保工程的顺当完工，双方在同等、自愿、公允、协调一样的基础上订立本合同，条款如下：一、工程概况工程名称：

15、 工程地点： 工程内容： 设计施工图纸所包含的全部内容。 二、工程合同价款： 本工程合同造价为人民币 元，即人民币x元整。 本造价内含两年养护费用。三、承包方式：由乙方设计，采纳大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。承包范围和内容：设计施工图纸范围内的全部绿化工程（详见施工图）。四、工期本工程工期为： 20xx 年 月 日至 年 月 日绿化工程养护期为：20xx年x月x日至20xx年x月x日。五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的_%；2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后_天内一次性付清剩余 %的款项；3、本工程价款不含税金。六、本合同未尽事宜，经

16、甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。 本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。（公章） （公章）甲方代表签字： 乙方代表签字：20xx年x月x日20xx年x月x日施工合同 篇4发包人:(全称) 承包人:(全称)依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规,遵循平 , 等,自愿,公允和诚恳信用的原则,合同双方当事人就合同工程施工有关事项达成一样看法, 订立本协议书.一,工程概况工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程规模: 结

17、构形式: 工程立项,规划批准文件号: 资金来源:二,工程承包范围承包范围:三,合同工期工程合同工期总日历天数:_天. 拟从 年 月 日起先施工,至 1 年 月 日竣工完成.四,质量标准工程质量标准:五,合同价款合同总价 (大写) : (小写) : 项目单价:详见承包人的投标报价书(招标工程) ; 详见经确认的工程量清单报价单或施工图预算书(非招标工程) . .;六,组成合同的文件组成合同的文件及其优先说明依次与本合同其次部分通用条款第 2.2 款给予的规定一 致.七,词语含义本协议书中有关词语含义与本合同其次部分通用条款第 1 条给予它们的定义相同.八,承包人承诺承包人向发包人承诺已阅读,理解

18、并接受本合同全部条款,根据本合同约定实施,完成并 保修合同工程,履行本合同所约定的全部义务.九,发包人承诺发包人向承包人承诺已阅读,理解并接受本合同全部条款,根据本合同约定的时限和方法 支付工程款及其他应当支付的款项,履行本合同所约定的全部义务. 2十,合同生效订立合同时间: 订立合同地点:年月日合同双方当事人约定本合同自双方签字,盖章后,于 生效.发 地包人: (公章) 址:承 地包人: (公章) 址:法定代表人: 托付代理人: 电 传 话: 真:法定代表人: 托付代理人: 电 传 话: 真:开户银行: 帐 号:开户银行: 帐 号:邮政编码: 电子邮箱:邮政编码: 电子邮箱:施工合同 篇5发

19、包方： （以下简称甲方）承包方： 班组（以下简称乙方）甲方承建的广州市 工程的其中室内装修单项工程包给乙方，采纳包工方式进行施工，为了明确所承包的工程内容及双方责任，本着互助互利、分工负责的原则，依据有关规定及本工程的实际状况，经双方友好协商制定本协议，希望双方共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：厂房 共四栋，各五层，厂房 有地下消防水池一个，建筑面积约22 6（以施工许可证上的建筑面积为准）。2、工程地点：广 。二、承包范围：1、本工程包含厂房B、C、D、E的室内装修工程，采纳包工形式，包质量、包验收。2、乙方负责本合同内的全部工程所需的机械、斗车及一切施工机具，一切平安防护用品。3、乙

20、方本班工人住宿的房租费、水电费用均由乙方负责。三、工程内容及单价：1、内墙面批挡含局部天花，工序为：通线冲根淋水拉毛挂网抹灰，单价为：15.00元/。2、独立柱、窗头梁板及楼梯天花、梯板底、梯侧等全部抹灰工程工序为：通线冲根淋水拉毛挂网抹灰，单价为：15.00元/。3、如乙方只做B、C栋，不做D、E栋，单价则按:14.00元/计算。4、本单价已包括乙方的管理费、人工工资、食宿费、工人宿舍水电费以及与本工程和自身班组相关的机械设备、工具、电线电缆和属于乙方范围的材料等费用，并包括施工设备、劳务管理、安装、维护、保险、利润、政策性文件的调价及合同包含的全部风险、责任及各项费用，造价结算时不因市场价

21、格改变、人员工资福利及其他政策性文件下而调整。四、组织领导：1、甲乙双方必需制定专人专职管理人员负责支配施工生产、人员调动。2、乙方必需确保进场人员的政治素养及身体素养，严禁运用童工。3、乙方必需听从甲方统一指挥调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理制度，如质量平安制度、文明施工制度，不得聚众闹事、赌博。五、工期要求：乙方必需有足够的劳动力，满意本工程的要求，并按甲方要求的时间完成每个工序，工期为每三天完成一层，如超过工期要求，每超过一天罚款500.00元。六、质量要求：1、乙方所承包的各分项工程必需严格根据施工图纸及有关施工规范进行施工，质量验收标准除按有关验收标准执行。2、每完成一道工序

22、先报给主管施工人员认可后方可进入下一道工序。3、如本分项验收不合格，所造成的返工及材料损失由乙方负责。七、双方责任：（一）甲方责任：1、负责工地现场工程质量、平安生产、工程进度、配料、用料及各项规律制度的指挥、监督与管理。2、每栋建筑物供应一个主电箱，每层一个分电箱，每层一个水源，负责一切机具机械的电源线架接。3、监督乙方班组平安用电以及对各种机具运用的全过程。（二）乙方责任：1、严格按施工图纸与设计变更施工，遵守执行国家现行施工技术验收规范。敬重和听从建设、监理单位及甲方管理人员的监督与指挥，确保工程质量。2、严格管理班组自身的平安生产教化，提高工人的平安生产意识，保证不违反平安操作规程，避

23、开生产平安事故。3、必需做到文明施工，工完场清，并遵守甲方现场的.各项文明施工管理制度、搞好监理单位、甲方及其他班组的关系；4、乙方工人进场后10天内必需供应平安卡、身份证复印件和工人姓名清单，未办理平安卡的必需按规定办理；乙方自行解决工人的食宿，甲方工地现场不供应工人宿舍、食堂等。5、严格根据图纸要求下料，不造成人为的奢侈，疼惜公物，严格履行财务领（借）手续。如发觉人为奢侈材料或有意损坏机械材料的照价赔偿。6、乙方每完成一道工序或当班所余下的废料及垃圾，当班清理，做到工完场清。7、乙方必需派一名专职工程技术人员在工地，负责平安生产，工程质量，人员调动，严格把好质量关。八、工程竣工验收及结算：

24、1、工程质量必需达到国家现行施工验收范围以及建设监理单位和甲方的要求。2、按每月所完成的工程量支付80%，剩余20%在乙方所承包的工程全部完成并阅历收合格后10天内结算并付清全部工程款。3、每月发放工资时，乙方必需先编制好各班组的工人工资表，工资表要填写规范，要有工人姓名、身份证号码、工资数额，本人签名确认上交到项目部备案后才发放工程款，否则不予发放。九、违约责任：1、因甲方无故停工或甲方不按规定支付工程进度款，乙方有权向甲方提出索偿。2、乙方不按施工图纸要求和约定范围施工，或由于乙方缘由不按约定时间完成相关工程量，或乙方缘由导致工程出现严峻质量问题导致甲方经济损失的，甲方有权要求乙方赔偿损失

25、，甚至终止合同，乙方完成的工程量不予结算。十、平安生产、文明施工1、严格遵守各项平安生产规律制度，各种机具要专人运用，定期保养，操作人员要持证上岗、专人专机。2、凡操作者违反操作规程和工地有关平安规定所造成的平安事故，不管伤及他人或自己，其一切责任均由乙方负责。3、乙方班组工人进场必需列出花名册及身份证复印件送交到项目部，否则不准进入施工现场。4、全部人员禁止在工地进行赌博、打架、吸毒、偷抢、嫖chang等违法活动，如有违反的送交当地派出所处理，所产生的刑事责任由乙方负责；凡因打架致使他人受伤者，除要负责伤者医疗费、赔偿误工费外，罚款乙方壹仟元（在当月工程款结算中扣除）。5、为搞好工地文明施工

26、，对工地现场环境必需有专人负责清扫，以保证场地整齐卫生；工棚、工场不得随意乱拉乱接电线；烟头、火种必需顺手熄灭，防止死灰复燃。6、严禁穿拖鞋进入施工现场，并必需正确配戴平安帽，否则每次罚款50元/人。（在当月工程款结算中扣除）7、严禁偷窃工地材料，如发觉每次罚款壹仟元，并将偷窃者送交当地派出所处理。十一、附则：1、本合同未尽事宜，双方另行协商解决，甲方对以上条款保留最终说明权。2、本合同一式两份，各执一份，自签订之日生效，合同期完成并付清承包款时失效。甲方代表：乙方代表：日期： 日期：施工合同 篇6甲方：乙方：甲方将 工程， 发包给乙方施工。为了明确双方责任，保证施工顺当进行，经双方充分协商，

27、根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法的有关规定 ，双方达成一样看法，特签订本合同，双方共同遵守执行。第一条 工程名称:。其次条 工程地点:。第三条 工程内容、涂料品牌、色号：1、工程内容：2、涂料品牌：3、运用颜色号：第四条 工程造价及结算方式1、本工程平涂面积约为 m2 ，单价为： 元/ m2（此单价不含税金、协作费）2、工程总造价约为： ，以现金结算，乙方包工包料，完工后按实际完成工作量绽开计算并结合签证按实结算。3、工程竣工验收合格后 天内，由乙方负责将工程造价结算书送交甲方审核办理结算手续。第五条 合同工期甲方发出进场通知后， 天内乙方必需支配工人进场施工，有效工期为 日历天

28、。在施工过程当中如遇以下任何一种状况，工期顺延：1、遇到不行抗拒的灾难或事故（包括雨季停工）。2、甲方要求变更设计图纸、工程内容或增加项目。第六条 工程质量等级1、甲方对工程质量的要求； ，在保质期内不脱皮，基本不褪色。2、由建设工程质量监督部门对本合同项目工程质量进行评定，达到本款要求。3、双方对工程质量有争议，提请建筑工程质量监督部门仲裁。第七条 工程款支付乙方进场施工三日内甲方支付乙方30%工程款备材料，乙方完成腻子施工甲方支付乙方75%工程款，工程竣工验收合格，甲方支付乙方工程总造价的99%，预留1%保修金，保修期为壹年，保修期满十五天内甲方一次性付清乙方。第八条 竣工验收双方对工程施

29、工质量按建筑装饰工程施工及验收规范jg73-91标准进行验收。第九条 甲方、乙方责任范围一、甲方责任1、甲方供应用水、用电和工人住宿的位置，甲方担当由此费用。2、按第七条款支付乙方进度款。3、负责供应与施工相关的资料。4、甲方派 为工地现场代表，帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题，刚好办理乙方送达的关于工程进度、现场签证工作。5、负责组织工程的竣工验收。二、乙方责任1、严格按甲方确定的施工图及说明进行施工，保证质量，按时完工并交付运用。2、乙方委派 为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。3、负责供应外墙涂料验收资料，参与甲方组织的工程竣工验收，办理竣工结算。4、

30、在施工期间做好现场防火、防盗及平安生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方缘由引起的人身平安事故及其他事故，乙方应负责。5、乙方进场人员由专人管理并听从甲方统一管理。6、做好文明施工、工完场清工作。第十条 违约责任及争议解决方法1、合同生效后如有色号更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方定货损失的，则要求更改方应按更改色调油漆内墙工程量造价的50%赔偿乙方的经济损失。2、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必需返工，由此产生的费用均由乙方担当。3、合同履行过程当中假如发生争议，双方应协商解决。假如无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉

31、解决。第十一条 其他事项1、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。2、本合同 壹 式 叁 份，甲方执 壹 份，乙方执 贰 份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。3、合同签定地点：甲方：（公章） 乙方：（公章）法人托付代表： 法人托付代表：电话： 电话：地址： 地址：年 月 日 年 月 日施工合同 篇7甲方：乙方：为了对班组进场人员平安意识的提高，为了贵阳影视城项目工程顺当进行，特定以下条款：一、进入现场的全部工人必需遵守工地的平安纪律和规章制度。二、进入施工区必需戴平安帽，机械操作工必需载好压发帽。三、严禁酒后操作。四、现场内不准赤脚，不准穿拖鞋，高

32、跟鞋，喇叭裤。五、高空作业严禁穿皮鞋和带钉易滑鞋。六、非现场人员不准进入施工区，作业人员未经许可，禁止从事非本工种作业。七、未经现场平安员及负责人许可，不准随意拆除平安防护设施和平安标记。八、不准在现场打闹，不准带小孩进入施工现场。九、严禁在高空向下抛掷任何物品，高空作业必需拴好平安带。十、严禁站在提升机或塔吊、吊篮上下，严禁在提升机井口操作和行走。十一、严禁土方工程挖神仙土和偷岩取土，必需按规定规范进行放坡施工。十二、严禁在未设栏杆的高空作业和未干墙及挑线墙上行走。十三、严禁在未设平安防护设施的同段面上、下交叉作业。十四、严禁任何人在工地上乱接、乱搭电源电线。十五、进入现场的全部工人必需拿身

33、份自复印件和登记照片3张到办公室登记办理暂住证。十六、乙方在施工过程中，随时组织班组人员学习平安纪律、平安法规。对工人的“三级”教化要刚好，“三级教化和班前、班后活动记录”随时上报项目部备案以便检验。十七、乙方在施工过程中随时留意平安，假如发觉平安隐患刚好通知质安组或项目部，要刚好整改，如发觉平安隐患不刚好通知质安组或项目部，接着蛮干，所发生的一切大小平安事故，都由乙方自己负经济和法律责任，甲方不负任何责任。十八、乙方在施工进程中自己所用的操作平台、平安防护措施由乙方自己搭设，搭设时必需符合平安生产和平安操作规范规定。十九、乙方在施工过程中未经甲方平安员的许可，严禁任何人、任何理由拆除任何平安

34、防护设施和任何平安标记，假如随意拆除任何平安防护设施和平安防护标记，所出现的一切大小平安事故，都由乙方自己负责，另外，甲方要追究其责任，便按规定处以罚款，如出现特大平安事故，乙方要负全部经济法律责任，甲方不负任何责任。二十、乙主在施工过程中，严格根据平安生产规范，平安操作规范进行施工，如担心此规范操作施工，所出现的一切大小事故全部由乙方负经济和法律责任，甲方不负任何经济和法律责任。二十一、注：乙方在施工进程中肯定要留意平安，严格根据平安操作及平安生产规范进行施工，严禁违章作业，按规定、规范对工人定时进行平安教化，严格杜绝违章作业，必需防范平安事故的发生，必需做到竣工后无大小平安事故。以上各规定、规章严格遵守，必需做到万无一失。此合同一式三份，甲方执二份，乙方执一份，自签字之日起生效。甲方： 乙方：年 月 日 年 月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第32页 共32页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页