2022施工合同精品293.docx

《2022施工合同精品293.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工合同精品293.docx（59页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工合同有关施工合同模板汇编9篇在人们愈发重视契约的社会中，许多场合都离不了合同，在达成看法一样时，制定合同可以享有肯定的自由。那么大家知道合法的合同书怎么写吗？以下是我细心整理的施工合同9篇，欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法a；a；、中华人民共和国建筑法a；a；及其它有关法律、法规，遵循同等、自愿、诚恳守信。双方就湖北XX新型材料有限公司10配电房屋面防水施工事项协商一样，订立本合同，供双方共同遵守。一、 工程概况：处理湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面约330平方米1、工程地点：_市_区下马槽宜化循环经济工业园区2、

2、工程名称：湖北XX新型材料有限公司10配电房防水屋面处理3、工程内容：新做一层B改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15a；de)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工。二、 承包范围及方式：包工、包料、包质量、包平安、包进度、包文明施工。三、 主材选用及工程价款等：1、 选用材质：3B 防水卷材，乙方在施工前必需供应材料的合格证书、材料检验证书、材料样板及乙方施工资格证书。材料经检测中心检测合格后方可进场开工2、 本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)3、 施工厚度要求：采纳外3厚 B防水卷材4、全部包工包料，单价为 27元平方。6、面积：按甲方确认的

3、实做面积结算，此价格为含税人民币价格。四、 工期：按甲方项目部所支配的进度施工。五、 工程质量：1、工程质量标准：合格工程质量标准。2、承包人施工质量必需达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必需符合弹性体改性沥青防水卷材(GB18242-)，防水施工所用的材料必需有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁运用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为_年。六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积 27元

4、，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人担当，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失；承包人拒绝返工的、或工期严峻滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。七、工程款支付方法：1、当屋面防水施工完毕经甲方验收后办理工程结算按工程量90%计量，余下10%作质保金。2、承包人剩余10%的工程款转作保修金，在保修期满后的_日内，由发

5、包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事务时，保修金不足部分由承包人交付。八、承包人向发包人承诺根据合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内担当工程质量保修责任。自行解决民工食宿。九、发包人向承包人承诺根据合同约定的期限和方式支付合同价款。十、平安施工 文明施工平安生产，文明施工由承包人负责并担当其费用；施工起先前，发包人为施工场地内的自有人员及第三人人员办理人身意外损害保险，承包人施工人员发生工伤事故者，医疗费用由保险公司理赔，由发包人和承包人共同负责联系保险公司，由保险公司赔付。实际费用与理赔金额的差额由承包人担当。一旦发生重伤事故或伤亡事故者，发包人最终一次性赔付当事人的最高赔偿金以保险公

6、司理赔的数额为最高封顶数额，其余由承包人担当。十一、工程转包和分包本工程严禁分包和转包；一经发觉，发包人可马上与承包人解除合同，工程款不予支付。十二、保险承包人应为其工地全部施工人员以及进入工地人员办理人身意外损害保险、承包人的财物保险等。十三、工程质量保修本防水工程的保修期为_年；承包人在质量保修期内，根据有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，担当本工程质量保修责任；属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起3天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以托付他人修理；发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当马上到达事故现场抢修；质量保修完成后，由发包人组

7、织验收。十四、违约责任：1、 在施工过程中，乙方必需做好做足一切平安措失，如发生任何平安事故均由乙方担当一切责任。2、 乙方所供应的产品必需符合合同所规定且必需达到国家规范要求，否则一经发觉所造成的损失由乙方担当，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必需向甲方支付合同总款20%的违约金。3、 乙方必需根据合同的品牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发觉，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必需向甲方支付合同总价款2倍的违约金。4、 合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必需向甲方支付合同总款20%的违约金。5、 在乙方施工期间

8、，乙方工人必需听从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品德为，否则一经发觉，所造成的损失由乙方担当，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权干脆在乙方工程款中扣除。6、 在保修期间(保修期为_年)，如发生任何质量问题，乙方必需在接甲方电话通知24小时进行修理。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认的为准)甲方有权干脆在乙方工程质保金中扣除，不足部份可向乙方追索。7、 在全部完工后，乙方必需向甲方供应验收所需具备的一切资料，否则甲方有权不予验收，所造成的损失由乙方自行负责。8、 工程全部完工后，乙方必需做到场地干净整齐、无任何垃圾，否则甲方有权不予验收

9、并有权自行处理，所造成的损失由乙方自行担当，所发生的费用甲方有权干脆在乙方工程款中扣除，所损失的金额以甲方确认的为准。十五、其他事项：1、 在执行合同中发生争议，双方应通过友好协商解决。如协商无效，向甲方所在地人民法院申请仲裁。2、 本合同一式贰份，经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：甲方负责人签字： 乙方负责人签字： 签约日期： 签约日期：施工合同 篇2发包方(全称)：_项目部(以下简称甲方)承包方(全称)：_(以下简称乙方)依照有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲方将负责施工的_公园市政道路工程承包给乙方。为了保证本工程的平安、文明施工、质量和进度

10、，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方就有关_市政道路工程施工事项协商一样，特订立本施工承包合同，以资共同遵守，详细条款如下：一、工程概况1、工程名称：_2、工程地点：_3.建设单位：_二、工程承包方式、范围和内容1、工程承包方式为包工包料、包机械(含进出场)、包平安、文明施工、包质量、包工期。2、工程承包范围为甲方负责施工的_市政道路工程施工，详细工程量以建设单位和甲方认定的施工图、联系单和建设单位、甲方认定的市政道路工程量为准。3、工程承包内容为_市政道路工程的材料供应、材料检验和施工涉及的内容及施工全过程涉及的全部质量检验，全部技术资料的收集、整理、汇总成册和临电、临水、临时设施及工程决

11、算等有关施工内容。三、工程造价及计价依据1、工程量计算以建设单位和甲方认定的施工图、联系单等为依据，工程价款的结算、支付违约根据_建筑工程有限公司和_股份有限公司于_年_月_日签订的_建设工程施工补充合同有关约定计算工程价款，工程价款结算以甲方和建设单位共同认定的工程价款为准；工程价款的支付和违约处理按建设单位对甲方的支付和违约处理状况，同步执行。乙方按甲方和建设单位共同认定的决算工程总价(不包括税金)再下浮_%向甲方结算工程价款，工程价款的税金由乙方负责担当。乙方依据其工程价款，开具工程材料正式发票和员工工资表给甲方(可冲抵结算工程款发票)。2、乙方承包价款已包含施工管理、工程材料、机械、税

12、金、施工和员工工资、奖金、各类津贴、劳保福利及学习培训、技术措施、赶工费、人员机械进场、平安、文明施工、临设等施工涉及的全部费用。四、工程工期1、本工程施工工期必需在保证工程质量前提下按甲方指定的工期完成。乙方按甲方指定工期延期2天后，第3天起先每延一天按_元惩罚，罚款最多不超过工程造价的5%。2、遇人力不行抗拒因素，工期按监理、业主签证累计工期顺延，乙方发生的增加费用由甲方帮助向建设单位签证。乙方在上述状况发生3天内，就延误时间、内容和因此发生的增加费用支出向甲方刚好提出报告，由甲方转报建设单位、监理并帮助签证。五、工程质量甲乙双方约定的市政道路工程质量为按现行有关质量验收标准验收(包括材料

13、)，必需确保一次性合格，且必需具备优质工程质量验评要求和甲方企业标准要求，不准出现由于乙方供应的材料或乙方施工质量问题引起对工程评优创杯的质量影响。如由于其材料或施工质量问题，导致工程质量验收不合格或影响工程质量评优创杯，除乙方无条件返工处理合格和满意优质工程质量验评要求外，甲方依据有关管理制度可视情对乙方作出质量惩罚，乙方应无条件接受甲方的质量惩罚。六、甲乙双方责任1、甲方责任(1)全面履行合同，确保乙方正常施工。(2)供应乙方要求的有关本工程的技术资料。(3)刚好帮助乙方做好有关签证工作，对乙方提交的签证报告在3天内报送建设单位并帮助督促建设单位签复。(4)负责办好施工手续，需乙方帮助的工

14、作乙方无条件协作。(5)督促乙方做好平安管理，文明施工。(6)向乙方供应堆场、道路、设备作业等场地。(7)甲方应为乙方供应布置临时设施的场地和临时用水水源、临时用电电源，乙方员工住宿由乙方自理，施工用电线电缆、开关箱、照明灯具和机具、水费、电费等由乙方负责担当。2、乙方责任(1)全面履行施工合同，严格按现行标准、规程、规范和设计要求组织施工，严格履行质量、平安、文明施工，工期的合同要求，确保正常施工。(2)听从甲方、监理、建设单位的指挥和管理。(3)听从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理。(4)负责其施工机具、设备和人员调配，乙方保证进场的机具设备能满意施工和甲方管理的须要，人员调配投入安排

15、必需征得甲方同意，现场管理力气必需满意施工和甲方管理的要求。(5)因乙方缘由造成的质量事故，乙方必需无条件按甲方和甲、乙双方合同的要求返工至合格，并担当由此产生的全部施工增加费用。(6)进场后，按甲方要求刚好向甲方提交甲方(或质监部门)认定为齐全完整有效的相关工程技术资料及其他相关资料。(7)全力协作有关部门对施工现场的各项检查和监督管理等。(8)工种之间必需友好相处，相互协作，不得相互推诿扯皮。(9)乙方施工人员家属探亲，禁止上工地现场，工地担心排住宿。如遇特别状况必需由甲方批准许可，并由本人做好家属的平安教化工作，小孩更应由家属严加看管。如发生意外概由乙方担当责任和全部费用。(10)严禁在

16、宿舍内用火烧饭、随意拉电线和运用电饭煲，一经查实处没收器具并每次罚款200元。如发生意外概由乙方担当责任和全部费用。(11)施工期间发生冲突，应刚好向现场负责人汇报，寻求商议解决，严禁聚众斗殴，如在施工现场发生聚众斗殴事务，不论有无理由每次罚款伍仟元；严禁在工地或宿舍内赌博，发觉时每次罚款贰仟元，罚金在工程款中扣除。如因违反法律、行政法规被押送公安机关处理，甲方不予担当任何责任和经济费用。(12)乙方还必需和甲方签订劳务合同，员工工资按劳务合同要求保证发放到每个员工。乙方劳务人员进入现场施工，必需进行三级平安教化，严格执行平安规章制度，一旦发生平安事故，查清缘由如属乙方责任，按事故的实际损失由

17、乙方自负外，同时追究相关责任，并视责任轻重实行重罚措施。(13)发生平安事故应马上组织抢救，并爱护好现场，即刻上报甲方，严禁隐瞒事故不报。(14)主动协作甲方工作，做好上情下达，刚好签订各级平安责任书，层层落实平安生产责任制。(15)乙方本合同经济责任人，为甲乙双方约定的市政道路工程施工平安的第一责任人，应带头遵纪遵守法律，不准违章指挥，精确把握平安、质量、进度、效益的关系，保证全员平安，施工顺当进行。(16)主动协作各项目部组织的平安学问学习，宣扬及业余上课，并落实到每个职工，真正做到平安第一、预防为主，增加以人为本的现场平安气氛。(17)乙方必需确保专职技术、质量、平安员的到位，并严格履行

18、职责，如不到位甲方有权对乙方作出每人每天100元的惩罚。七、平安生产、文明施工乙方在施工中应严格按甲方要求进行管理，遵守平安生产操作规程，设置专职平安员，并实行必要的平安防护措施，以确保施工平安。如因乙方违章指挥、违章操作而引起平安事故或其他事故，均由乙方负全部责任和担当全部经济损失及费用。乙方负责做好现场文明施工和相关的平安生产、文明施工资料。八、材料供应本工程甲乙双方约定的市政道路施工所用的材料根据甲方与建设单位施工协议的有关约定要求，由乙方按设计、建设单位和有关质量验收标准要求自行选购，各种材料质量必需由甲方、监理(建设方)按有关质量检验标准，会同乙方随机抽样且经法定部门检验合格后方可运

19、用，刚好做好进场材料台帐资料。九、质量验收工程具备质量验收条件，乙方经甲方同意按现行相关标准、规范、规程等要求组织质量验收，并通知甲方报送有关部门。甲方在收到乙方送交的资料以及验收报告后，主动帮助乙方进行质量验收。如甲方在整个工程质量创优中涉及到乙方工作内容，乙方应无条件协作。十、工程款支付1.乙方在订立合同时自愿交纳_万元人民币作为工程质量、平安、文明施工保证金，其中_万元保证金于乙方正式施工后3个月内返回乙方，另外_万元保证金于乙方正式施工后6个月内返回乙方，不计任何利息。2、乙方市政道路工程价款必需纳入甲方财务的统一管理。乙方应在每月25日前向甲方上报其完成的市政道路工程价款，甲方应刚好

20、审核乙方上报的当月完成的工程价款，并督促建设方刚好审核每月工程价款，随建设单位支付给甲方的工程款状况，按甲乙双方约定的工程价款所占比例，刚好支付乙方的工程款，待工程竣工验收合格，乙方上交完整有效的全部技术资料后，除留存甲方与建设单位施工协议中规定的同比例质量保修金外，甲方应随建设单位付款状况按甲乙双方工程价款所占比例计算后，刚好支付乙方的工程价款。其市政道路工程质量保修金，待保修期满后，赐予全部结清。3、乙方负责其施工的全部市政道路工程的质量保修，保修期限为两年如甲方工程竣工交付建设单位后，在保修期内甲方通知乙方关于其施工的市政道路工程质量保修，乙方未能在48小时内开展保修工作，或保修未能满意

21、业主要求，甲方有权另行支配修理，所发生的费用甲方有权单方面在乙方留存的保修金中扣回，如乙方留存的保修金不足以支付甲方代为修理的费用，则甲方可向乙方索赔，并向其追究相关法律责任，乙方对此应无条件接受。十一、附则1、乙方必需有效组织施工人员、机具、材料、资金，必需满意本工程的施工进度、质量、平安等须要，严禁转包，一旦发觉乙方有转包现象，甲方有权单方面终止双方施工合同，乙方所完成的工程价款应无条件由甲方自行处理。2、乙方应听从甲方的指挥和管理，严格执行项目部、公司的全部规章制度，自觉遵守有关法律、行政法规，乙方在施工过程中如因管理混乱，质量、平安、工期不符合本合同要求，甲方有权单方面终止双方施工合同

22、，另行支配施工队伍施工。乙方所完成的工程款首先应满意弥补甲方的全部损失后，余款结算给乙方，对此乙方不得以任何理由加以拒绝。3.在履行合同过程中发生纠纷，双方应协商解决或请有关部门调解，一方不愿协商、调解或调解不成，向工程建设所在地人民法院起诉。4、本合同一式四份，甲方、乙方各执壹份，报送甲方公司经营处、分公司各壹份。5、本合同由甲、乙双方经济责任人签字、按手印之日生效，工程款结算之日失效。甲方经济责任人(签字)：乙方经济责任人(签字)：身份证号：身份证号：电话：电话：手机：手机：合同订立时间：_年_月_施工合同 篇3发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依据xx电网公司批复的xx

23、供电局第一批农网完善化工程与农网完善工程预备项目实施安排，甲方确定将下列工程发包给乙方施工，现经双方协商，达成如下协议：一、 工程内容及承包方式1、工程内容：2、工程安装费 万元（详细明细见附表）：详细金额为：子项中标价设计方案的工程量3、承包方式：本工程按包工不包主材的方式进行承包。4、工程工期：从 年 月 日至 年 月 日。二、工程价款的支付方式5、工程价款的支付方式：5.1、预付款：甲、乙双方签订合同后三十日内，甲方预付合同工程安装费的20%5.2、工程竣工，经甲、乙双方及现场监理共同验收合格后，乙方提交了本工程的全部竣工资料，扣出甲方垫付的主材费用和5%的质保金后(质保期一年)，甲方支

24、付乙方工程安装费的75%。5.3、保修条款：本工程保修期为一年（保修期从工程验收合格，投入运行之日起计算），保修期满未发生施工质量问题，甲方即向乙方付清质量保证金。5.4、费用支付以转账支票或电汇方式进行。三、工程管理6、工程施工及质量验收按国家有关工程验收标准和南方电网公司、xx电网公司下发的（1999）191号文关于农村电网建设与改造技术原则、xx省电力公司县城中、低压配电网改造技术导则、xx省农村电网建设与改造的基本技术要求，及贵阳供电局下发的10KV配电线路实施技术规范、低压配电技术规范施工验收。7、乙方负责该工程的青苗、征地、林木砍伐、植被复原赔偿相关事宜。甲方协作乙方进行协调。8、

25、工程开工前，甲、乙双方必需签订平安协议，并按协议内容履行各自的平安责任。9、乙方按甲方设计的工程方案制定施工方案，拟定施工三措，经甲方许可，监理员开出许可开工单后，方可施工。10、工程质量达不到要求，造成返工的一切损失由乙方负责，返工造成逾期交付的，每延误一天，乙方按合同总价的0.5%偿还违约金，并累计计算。工程工期、质量、平安等达不到甲方要求的，乙方将不能进入诚信备案企业名单。11、乙方在施工中必需听从甲方现场监理人员的管理。12、乙方不得将工程转包，一经发觉，马上停止施工，并担当一切经济损失和法律责任。四、设备、材料供应与清理13、工程所需主材需经甲方审定。乙方必需指定专人凭各分（县）局签

26、单到指定的地点领取主材。14、乙方在施工完成后应将甲方托付进行的改造工程中不再运用的旧材料、设备及设施全部拆除并将现场清理干净。15、乙方应将拆除的旧设备和材料刚好归还至甲方库房，办理退还手续需登记设备的规格、型号、出厂日期、出厂序号，甲方确认后签字。甲方确认后的退还手续将作为工程结算资料必备依据。五、违约责任16、乙方不得擅自购买主材，经发觉，甲方有权：责令乙方马上停止施工。不付乙方工程款。要求乙方担当一切经济损失和法律责任。17、若拆除设备和材料未归还甲方，甲方将从保证金中扣减，若保证金不足以抵扣废旧设备和材料费用，差额部分从施工费中扣减。18、发生施工质量问题，乙方除负责保修外，还要赔偿

27、甲方的经济损失。19、甲方不按合同约定支付工程款，赔偿因其违约给乙方造成的经济损失。六、争议及其它20、争议解决的方式：合同执行过程中如发生争议，双方应刚好协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院起诉。21、本合同一式六份，甲方执四份，乙方执二份，本合同自双方签章之日起生效。22、未尽事宜，双方另行协商。23、附则：甲方（签章）： 乙方（签章）：法定代表人： 法定代表人：托付代理人（签名）： 托付代理人（签名）：年 月 日 年 月 日施工合同 篇4甲方：_乙方：_为了很好地维护甲乙双方的共同利益，甲方将所施工路段沥青混凝土路面工程承包给乙方施工，经甲乙双方共同协商，达成如下协议，望甲乙双方

28、共同遵守。一、承包方式本项目实行包工包料的形式。施工范围施工位置及长度按甲方指定位置进行施工。施工完毕后按实际摊铺面积进行结算。二、单价及付款方式：1、单价：沥青混凝土铺筑厚度45cm，中粒式按每平方米60元进行工程量结算，2、付款方式：甲方预付沥青款叁拾万元整（300000、00元）给乙方，工程完工后，剩余尾款甲方一周内一次性付清。三、质量要求1、乙方根据合同协议要求保证沥青混凝土铺筑厚度，如因沥青面层翻砂等缘由造成返工或修理费用由乙方自行担当。2、若因甲方路基填方压实度及填料问题造成沥青面层下沉及网裂，造成损失由甲方担当，乙方不负任何责任。四、违约责任工程完工，若甲方不根据合同协议要求刚好

29、支付工程尾款，超过合同规定日期，则视为违约，违约金按每日500元进行计算。五、未尽事宜1、未未尽事宜由甲乙双方共同协商解决。2、本合同协议书一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲乙双方签字后生效。甲方（签字）：_乙方（签字）：_电话：_电话：_年_月_日施工合同 篇5发包方(甲方)：_承包方(乙方)：_依照中华人民共和国合同法及其他有关法律、法规，结合装饰装修的市场状况，经甲乙双方仔细协商一样，就_装饰装修工程的有关事宜签订合同条款如下，双方共同信守。第一条 工程概况1、工程地点：_2、工程期限：_3、工程造价：(大写)人 民 币 元整;(小写)人 民 币元整4、承包方式：_其次条 甲方的权利和义务1

30、、甲方有权检查、监督乙方的工程进度、工程质量、工程所用材料，工程竣工后对整个工程进行验收。2、对不符合施工合同标准的材料、做工，甲方有权提出更换、整改、要求其退场等，其责任全部由乙方担当。3、按合同约定刚好支付工程款。4、负责施工过程中分部、分项及隐藏部位的刚好跟踪检查、验收并履行验收合格的书面依据。5、刚好与乙方确认施工节点的具体施工做法，以便于工程的结算。6、负责协调乙方现场施工有关事宜。施工范围内所发生的水费、电费、电梯费。第三条 乙方的权利和义务1、严格执行施工现场的有关规定，尽量避开噪音、灰尘等异味的污染。2、施工过程中，乙方施工人员发生的一切平安事故及责任由乙方全部担当。3、工程由

31、乙方负责选购的全部施工材料，应符合设计及国家环保标准。4.、凡属原建筑存在的质量问题，乙方不担当责任，但必需在施工前通知甲方实行措施。5、乙方施工所用的设备、材料及工具等由乙方自行保管，如发生丢失和损坏由乙方自行负责。第七条 工程款支付方式合同生效后，甲方按如下约定三次性向乙方支付工程款：首期款：签订合同后_日内，支付合同总额的_%，计_元。二期款：瓦工结束，木工进入现场日，支付合同总额的_%计 元。工程竣工经双方验收合格后支付至工程结算总造价的 %，计 元整第八条 违约责任8.1合同双方当事人的任何一方因未履行合同约定给对方造成经济损失，均由责任方担当责任，并赔偿因此给对方所造成的一切经济损

32、失。8.2因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该对方应刚好通知另一方办理合同终止手续，并由责任方赔偿守约方相应的经济损失。第九条 争议的解决本合同在执行过程中，如发生争议，双方应协商解决，若协商不成，双方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十条 附则10.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，签字后生效。10.2本合同附件包括：(1)本工程项目的施工设计图纸(甲方已确认的)(2)预算表甲方(签字)： 乙方(签字)：签订日期：_年_月_日施工合同 篇6甲方:乙方:第一条:工程概况1、工程名称:2、工程地点:3、合同包干金额:15000。00元(大写:壹万伍仟元整)，如增加工程另作计算。4、工程

33、工期:本工程自20xx年x月14日至20xx年x月28日竣工。5、工程质量:合格其次条:甲方责任1、负责向乙方供应所需的水、电等;2、负责协调有关部门做好保卫、消防、市容、垃圾处理等工作。第三条:乙方责任1、负责按合同和预定修理方案的要求组织施工，保质、保量，按期完成工程。2、严格执行现行施工规范，文明施工规定，防火平安规定。严格执行平安施工的各项规定，落实各项现场平安措施，如发生与现场施工相关的平安责任事故，后果均由乙方担当。3、妥当爱护好施工现场四周的建筑物、设备、水、电、气设施不受损坏，如损坏由乙方负责，并做好施工现场的保卫、垃圾和消防等工作。4、工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切

34、设施和工程成品进行爱护。第四条:关于工程质量及验收的约定1、本工程应达到国家质量评定合格标准。2、工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接通知3日内组织验收，并办理验收移交手续。第五条:关于工程款及结算的约定1、本工程所需的各种材料和人工费由乙方垫资。2、本工程竣工验收合格后，一次性付清全部工程款。第六条:本合同一式贰份，自签订之日起生效。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日施工合同 篇7甲方)：(乙方)：依据中华人民共和国合同法及其他有关法律，甲乙双方本着同等自愿、互利有偿和诚恳信用的原则,经过充分协商,达成一样看法特签定本合同,

35、以便双方共同遵照执行。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程范围：经甲乙双方共同确认的方案图、工程量清单等(详见本合同附件)。4、工程内容：由乙方承揽甲方的工程的全套服务,包括设计、施工、设备选购、安装、调试及技术服务,修理保修、人员培训等工作内容。5、建设期限：自乙方进场施工之日起，总工期_日。(详细入场施工时间依据工程总体进度由甲乙双方协商确定。)二、合同价款及支付方式1、经双方共同确认工程范围内的合同包干总价为：元，人民币大写：(费用明细详见合同附件)。2、付款方式：实行转帐方式支付;待本工程安装调试完毕阅历收合格后2个工作日内，甲方向乙方支付合同结算价款的100%;甲方于2个

36、工作日内一次性付清。三、工程变更及结算1、乙方须严格根据双方确认的方案图、工程量清单履约。若在本合同执行过程中，甲方依据现场实际状况需进行工程变更，乙方不得拒绝。2、变更价款由双方参照本合同价款定价原则及价格水平协商确定，结算时予以调整。3、乙方应于本工程验收合格后7天内向甲方报送符合要求的工程结算资料;甲方应自收到合格的结算资料之日起_日内完成审核。四、工程验收与保修服务1、工程完工后_日内，乙方以书面形式申请甲方组织相关人员对工程进行验收;甲方应收到乙方书面通知后的2_日内组织验收，甲方在上述期限内未进行验收的，视为验收合格;甲方未验收自行运用的，亦视为验收合格，验收日期以甲方投入运用当日

37、为准;2、验收时，双方均应派代表到场，验收结束时应出具验收报告，并由双方代表签字、加盖合同专用章或者公章，验收日期以双方签字盖章当日为准。3、自工程完工验收合格交付运用之日起，乙方为本工程供应为期_年的修理及售后服务;本工程全部设备保修以厂家所供应质保为准，且应符合国家现行相关质保的规章制度标准。4、以上设备、线路的修理及售后服务均指由产品自身质量问题及非人为损坏的状况下，若有明显人为损坏状况，售后中所产生的费用由甲乙双方协商解决。5、保修期满，双方再另行协商签订维保合同事宜，乙方应负责对系统进行终身维护。五、甲方责任1、甲方现场代表，指导乙方工作，并负责协调乙方与各部门关系的处理。2、在合同

38、签订之后甲方应刚好支配现场，并尽快帮助乙方办理临时用水、用电。3、甲方应刚好办理变更签证手续，按约支付。6、乙方指定(联系电话：)为本工程现场代表，详细负责现场施工和工程协调事宜。7、工程竣工后乙方负责对甲方指定人员进行相应系统的技术学问、操作运用、日常维护等方面的培训。六、违约责任1、甲方未尽约定帮助义务造成乙方不能按合同约定履行的，由甲方担当相应的责任。2、任何一方若有违反本合同之约定的条款，给另一方造成经济损失的，违约方应担当受损方的经济损失。3、甲乙双方由于自然灾难和其他不行抗力，而的确不能全部或部分履行合同，应在不行抗力发生后的_日内向对方通报不能履行或不完全履行的理由，在取得有关主

39、管机关证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并依据状况可部分或全部免予担当违约责任。七、争议及解决方法1、在合同履行中而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，协商后仍不能达成协议时，任何一方均可向任何一方所在地的人民法院提起诉讼;2、在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应接着履行;3、本合同根据国家有关法律法规进行说明。八、合同的生效及变更与终止1、本合同经甲乙双方签字盖章后生效，合同生效日期以最终一个签字盖章日为准。2、合同一经生效，任何一方均不得擅自变更或者终止。若需变更或者终止，须经双方协商一样后，签订书面的补充协议，方可有效。九、其他1、本合同

40、之全部附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等的法律效力;2、在履行本合同过程中，全部经甲乙双方签署确认的书面文件，即成为本合同有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或者确认之日起;3、本合同一式两份，甲乙双方各执壹份。甲方代表人：乙方代表人：(公章)(公章)_日期：_年_月_日_年_月_日_日期施工合同 篇8甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)住址：定义，本合同下述简称分别指：a.业主：b.是项工程：本合同第1.1条所约定的工程;经甲、乙双方商定将本合同第1.1条约定的工程施工任务实行目标责任承包管理。为明确甲、乙双方的责任、权利和义务，特签订本合同。第一条 是项工程的名称、

41、地点及内容1.1 名称：1.2 内容：乙方的工作内容包含但不限于：1.2.1 本标段业主、监理、上级主管部门对甲方签定(或发出)的.合同协议及相应文件、合同谈判会议纪要、招投标文件、技术规范、施工图表、指令等形成的甲方的责任与义务同时也是乙方的责任与义务。1.2.2 执行、完成以乙方名义与作业队、供应商所签订的涉及本项目劳务或其他商务合同。1.2.3 为达到上述目的所必需的与之相关的一切其它协助性工作，包括但不限于以下工作：、 临时工程：临时用地的征(租)用、复原;施工用电设备搭设;施工临时工程、设施、施工道路的养护与修理、交通畅通维护;、 施工队进、出场、停工及纠纷处理;、 拌和场平整处理、

42、三通、复原;、 驻地建设与复原;、 施工平安保障措施，施工范围内的环境爱护与污染处理;、 上级各部门对施工现场的各项迎检所要求的打算工作等。1.2.4 当地政府、群众、业主、监理关系的协调。其次条 是项工程的责任目标2.1 经济(效益)目标：2.1.1 产值目标：乙方应满意业主进度要求，冬季、雨季期间应尽可能组织生产。2.1.2 责任成本目标：乙方上交甲方管理费：按结算总造价的 收取。收取管理费后剩余部分作为乙方的责任成本，包括但不限于：a. 各作业队、供应商、零星工程等项目施工的干脆成本。b. 业主、监理、各级政府部门收取的费用;c. 项目应交纳的各种税费;d. 项目部现场经费以及本合同1.3.3工作内容所形成的一切费用;e. 竣工文件编制及缺陷期的成本;f. 甲方对本项目进行的例行检查、合同(含人员)履约检查、业主指定到场的一切人员往来费用等均由乙方担当。派出项目工作的人员工资按约定标准执行;2.1.3 利润目标：乙方应足额上缴完甲方管理费用，项目的盈亏由乙方自行负责，与甲方无关，全部的亏损由乙方担当无限责任。2.1.4 第2.1条内所包含各项经济指标，合同有效期内不予更改。2.2 质量目标：乙方保证所承包的分部、分项工程在施工中，应根据下述约定的技术规范及质量验收标准担当质量责任：2.2.1 根据业主、监理、上级主管部门、部颁技术规范