2022施工合同范例6.docx
《2022施工合同范例6.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022施工合同范例6.docx(51页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022施工合同有关施工合同范文合集十篇在人们的法律意识不断增加的社会,合同对我们的约束力越来越不行忽视,签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。信任大家又在为写合同犯愁了吧,以下是我细心整理的施工合同10篇,欢迎大家共享。施工合同 篇1一、合同签订前应留意的事项在合同签订前,应对业主(发包人)及工程本身状况要做详尽的调查。比如工程的真实 性、牢靠性以及业主的资信状况,工程审批手续是否完备等等。只有在工程业主资信牢靠、 工程合法、手续完备的条件下,与之签订合同,施工方的合同权利才能得到充分的保障。1.对发包商主要应了解两个方面的内容:一是主体资格,即建设工程相关手续是否齐全 。例如,建设用
2、地是否批准是否列入投资安排规划、设计是否得到批准是否进行了招 标 等。二是履约实力,即资金问题。施工所需资金是否已经落实或可能落实等。在签订合同前 对发 包方主体资格的审查是签约的一项重要的打算工作,将不合格的主体排斥在合同的大门之外 ,为将来合同能够刚好、正确地实施奠定一个良好的基础。2.假如施工方施工的是分包工程,要严格审查发包人的项目是否是依法批准的合法项 目,发包人是否依法取得企业法人营业执照,取得了相应的经营资格和等级证书,审查发包 人签约代表人的资格,审查工程发包人的履约信用等。3.对施工方的分包商主要了解的内容有:资质状况,施工实力,社会信誉,财务状况等 。二、合同签订阶段应留意
3、的事项1.合同价款约定清晰。(1)协议书中“合同价款”的填写,应依据合同工程是属于招标工程还是议标工程,招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书的中标价格在协议书内约定,非招标工程合同价款由发包人、承包人依据工程预算在协议书内约定。 (2)合同价格是双方共同约定的条款,第一,要协议;其次,要确定。暂定价、暂估价、概算价都不能作为合同价款,约而不定的造价不能作为合同价款。(3)应当把风险费用的计算方法约定清晰。双方应约定一个百分比系数,也可采纳肯定值法。(4)对于风险范围内以外的风险费用,应约定调整方法。(5)在施工过程中,会出现设计变更等状况,合同双方都会签订补充条款,重新约定 合同价
4、款。所以补充条款中肯定要约定一句话:“此补充合同与主合同具有同等效力。”(6)甲方签署的工程量确认单非常重要,在合同纠纷中,法院可依据甲、乙双方签署的工程量确认单来确定争议的合同价款。2.工期、质量、造价的约定,是施工合同最重要的内容。(1)实践中关于工期的争议多因开工、竣工日期没有明确界定而产生。开工日期有“ 破土之日”、“验线之日”以及“业主通知为主”之说,竣工日期有“验收合格之日”、“ 交付运用之日”、“申请验收之日”之说。无论采纳哪种,均应在合同中予以明确约定,并约定开工、竣工应办理哪些手续,签署何种文件。对中间交工的工程也应按上述方法做出约定。(2)目前在工程质量验收中,工程质量监督
5、部门不再是工程质量评定的主体,竣工验 收将由建设单位组织勘察、设计、施工、监理单位进行。因此,合同中应明确约定参与验收的单位、人员、采纳的质量标准、验收程序、须签署的文件及产生质量争议的处理方法等。 (3)建设工程施工合同最常见的纠纷是对工程造价的争议。由于任何工程在施工过程 中都不行避开有设计变更、现场签证和材料差价的发生,所以均难 “一次性包死,不作调整”。合同中必需对价款调整的范围、程序、计算依据和设计变更、现场签证、材料价格的 签发、确认做出明确规定。假如是单价合同,必需明确单价所包含的工程量内容的清单。3.对工程预付款、进度拨款和竣工结算程序做出具体规定。一般状况下,工程进度款按月付
6、款或按工程进度拨付,但如何申请拨付,需报何种文件 ,如何审核确定拨款数额以及双方对进度款相识不一样时如何处理,往往缺少具体的合同规 定,影响工程施工。一般合同中对竣工结算程序的规定也较粗,不利操作。因此,合同中应特殊注意工程拨款和结算的程序约定。 (1)填写约定工程预付款的额度,应结合工程款、建设工期及包工包料状况来计算。(2)应精确填写发包人向承包人拨付款的详细时间或相对时间。 (3)应填写约定扣回工程款时间和比例。 (4)工程进度款的支付时间与支付方式,以形象进度可选择:按月计算、分段结算、 竣工后一次结算(小工程)及其他结算方式。 (5)工程进度款的拨付应以发包方代表确认的已完工程量,相
7、应的单价及有关计价依 据计算。合同中对工程预付款、进度款应明确约定,发包人向承包人预付工程款、进度款的时间和金额或合同价款总额的比例。若发包人不按约定的时间和比例执行,引起的工期顺延可不 追究承包方的责任。承包方可以要求由于进度款或预付款付款不刚好带来的损失。4.总包合同中应详细规定发包方、总包方、分包方各自的责任和相互关系。尽管发包方与总包方、总包方与分包方之间订立有总包合同和分包合同,法律对发包方、总包方及分包方各自责任和相互关系也有原则性的规定,但实践中仍经常发生分包方不 接受总包方监督,和发包方干脆向分包方拨款造成总包方对分包方难以管理的现象。因此,在总包合同中应当将各方责任和关系详细
8、化,便于操作,避开纠纷。以上的行为时有发生,会造成资金管理混乱,三者的资金往来出现交叉,在工程竣工结 算时出现纠纷。假如发包方将工程款干脆拨入分包方账号中,总包方可以追认此款项,发包方必需将工程款拨入总包方账号。如发包方不执行,总包方可起诉法院,恳求法院强制执行 ,将工程款追回。但是一般状况下,以上状况很少出现,因为在合同履行过程中,都是合同双方之间有资 金往来和工作关系,只要在合同中与对方约定好双方的权利和义务即可。5.明确规定监理工程师及双方管理人员的职责和权限。建设工程在工程施工过程中,发包方、承包方、监理方参加与生产管理的工程技术人员 和管理人员较多,但往往职责和权限不明确或不为对方所
9、知,由此造成双方不必要的纠纷和 损失。合同中应明确列出对方派出的管理人员名单,明确其各自职责和权限,特殊应将具有 变更、签证、价格确定等签认权的人员的签认范围、程序、生效条件等规定清晰,防止其他 人员随意签字,在最终结算时,双方不认可,引起纠纷,给施工方造成损失。6.材料设备供应应约定清晰。(1)应具体填写材料设备供应的详细内容、品种、规格、数量、单价、质量等级供应 的时间和地点。(2)应约定供应方担当的详细责任。(3)双方应约定供应材料和设备的结算方法(可以选择预结法、现结法、后结法或其 他方法)。施工合同规定是甲方供料,合同条款中必需约定材料的详细内容、品种、规格、数量、 单价、质量等级供
10、应的时间和地点以及验货方式。假如没有约定,工程质量由于甲方的供料 出现问题,会导致法律纠纷。虽然在法院审理中,法院会依据事实判定甲方的缘由影响工程 质量,但是也让施工方消耗时间,影响企业的效益。7.不行抗力要量化。施工合同通用条款对不行抗力发生后当事人责任、义务、费用等如何划分均作了详 细规定,施工方在签订合同时都认为不行抗力的内容就是这些了。于是,在专用条款上 用“”或填上“无约定”比比皆是。国内工程在施工周期中发生斗争、动乱、空中飞行物体坠落等现象的可能性很少,较常 见的是风、雨、雷、震等自然灾难,达到什么程度的自然灾难才能被认定为不行抗力,通 用条款未明确,实践中双方难以达到共识,双方当
11、事人在合同中对可能发生的风、雨、雷 、震等自然灾难程度应予以量化。8.运用担保条件、降低风险系数。在签订建设工程施工合同时,可以运用法律资源中的担保制度来防范或削减合同条 款所带来的风险。如施工方在向业主供应履约担保的同时,业主也应当向施工方供应工程款 支付担保。业主工程款支付担保,是指为保证业主履行工程合同约定的工程款支付义务,由担保人 为业主向承包商供应的,保证业主支付工程款的担保。业主支付担保的担保金额应与承包商 履约担保的担保金额相等,且不得低于合同总价与合同约定的进度款的差额,最低担保金 额不得低于合同金额的10%。假如没有约定担保条款,一旦工程款不能刚好拨付,会给承包 方带来损失。
12、9.违约条款就应留意:(1)在合同中首先应约定发包人预付款、工程进度款、竣工结算的违约应担当的详细违约责任。(2)违约金与赔偿应约定详细数额和详细计算方式,要越详细越好,具有可操作行、 以防止事后争议。约定违约金是防止违约条款发生时,双方发生纠纷。但是,双方签订中约定了违约金条 款,但依据我国合同法第114条第2款:“约定的违约金低于造成的损失的,当事人可以 恳求人民法院或者仲裁机构予以增加;约定的违约金高于造成的损失的,当事人可以恳求人 民法院或者仲裁机构予以适当削减”之规定,双方合同约定违约金数额为合同价款的2倍 ,明显高于实际损失,应当依据本案状况适当削减。10.争议应留意事项。填写第3
13、7条款争议的解决方式是选择仲裁方式,还是选择诉讼方式,双方应达成一样意 见。有的工程选择上级仲裁方式,有的工程选择诉讼的方式,但尽可能选择对施工方有利的 法院(有管辖的法院)。施工合同 篇2托付方(以下简称甲方):施工方(以下简称乙方):甲、乙双方本着同等、自愿、协商一样的原则,就乙方承包甲方的家庭涂料装饰工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:工程地址:_工程内容:详见合同附件一。托付方式:实行甲方供应材料,乙方包清工的托付方式。工程工期:1、开工日期:年 月 日,(以乙方工人开工算起)。2、竣工日期:年 月 日,(以按规定的验收标准验收合格的日期为准)。五、工程总造价:万 仟 百 拾
14、 元。六、甲方的权利和义务:甲方负责自行选购施工材料,其所购材料应符合国家规定的有关标准,其材料必需在协会会员店铺选购,油漆未在协会会员店铺购买可视合同无效。甲方选购后材料经乙方负责保管。由于保管不当而造成损失,由乙方负责赔偿。甲方应给施工人员办理进场施工手续(出入证等)。供应施工所需的水、电及施工所需的脚手架。施工中如临时须要运用公共部分,甲方应向邻居打好招呼。施工中,甲方须要变更或增加施工项目时,应刚好照实通知乙方,双方应签订项目变更表,协商好造价状况。甲方应协作乙方施工人员的工作。七、乙方的权利和义务:乙方施工人员须严格依照工艺的程序进行施工。乙方须对甲方购置的其他物品做好爱护措施。按施
15、工程序开展监理,刚好主动向甲方汇报监理状况及施工进度。乙方须按时完成工程。若因不行抗力因素造成工期延误,应与甲方协商解决。八、基层检查:乙方在工程现场对基层状况进行检查时,若发觉可能影响涂饰效果的因素时,要刚好提出整改看法,由甲方负责实施。整改后的基层状况甲乙双方应进行书面确认。若因客观的缘由其通过涂饰仍无法变更的,双方应事先做好记录并予以确认。九、工程施工及验收标准:附件二十、付款方式:1、合同一经签订,甲方须先支付定金600元。2、乙方人员进场施工五天后,甲方应支付工程总造价的25%,即_。3、木器漆完工后,甲方应支付工程总造价的50%,即_。4、内墙乳胶结束后,3个工作日内双方根据验收标
16、准验收。验收合格后甲方应付清工程余款,即_。变更工程项目的,甲方应按双方协商好的价格一并支付给乙方。十一、饰后保修承诺:乙方在装饰施工质量范围内担当保修责任,保修期间自工程竣工验收之日起,为期2年。保修期间由乙方施工不当造成的涂料施工费用均为乙方负责。保修内容均采纳修复形式。而且只对涂饰质量负责,不担当其他连带责任。在保修期内,乙方应在接到通知后确认是保修范围内的,5个工作日内派人修复。保修期内因甲方运用不当、非装饰外力缘由或不行抗拒因素(自然老化、结构层降、温差收缩、碳化收缩等缘由)所产生的结果不属于保修范围。若要乙方修理的,则修理的材料和人工费均由甲方负责。十二、违约责任:合同生效后,擅自
17、撤除合同的一方,应按合同总金额的10%作为违约金付给对方。无正值理由,甲方在应付款日期不付款,给乙方催讨时仍不付款,乙方有权停止施工,由此所造成的后果由甲方担当。甲方未按合同规定付款,或甲方缘由而造成延迟完工,每逾期一天,按本合同工程价款的1支付给乙方。乙方不能按合同工期竣工或施工质量达不到要求,乙方必需返工修理,因返工造成的工期延误,每延误一天乙方则支付甲方本合同工程款的1。十三、争议解决:双方友好协商,协商无效,可由乙方所在地人民法院公诉裁决。施工合同 篇3甲方:佛开改扩建工程FK-06合同段项目经理部乙方:1、工区长、现场施工管理人员、班组长是施工(生产)现场的干脆指挥人员,必需坚持“管
18、生产必需管平安”的原则,对平安生产负有干脆的检查和督促责任。2、接受总公司和项目的平安管理,在布置支配施工生产工作的同时,要针对即将进行的工作提出平安留意事项,帮助平安员做好平安交底工作并以书面形式履行签认手续,督促自己管辖的人员执行相关平安措施和平安交底要求。3、常常对自己负责管理的施工现场进行平安检查,对危急性大的施工现场必需按贯标5.5.4要求做到班前班后检查,检查操作人员的施工工具、平安设施、防护用品及平安操作规程的执行状况,刚好发觉和消退担心全隐患,并将检查状况刚好记录到施工日志的人员状况或备注栏中。4、每天按相关的平安交底单,对自己的管辖范围逐项检查;发觉平安隐患,要刚好指出订正,
19、并将结果反馈给项目平安员。5、发生平安事故必需马上报告工区和项目领导、项目平安员,并实行措施刚好处理或爱护现场、抢救伤员、帮助调查等。6、对自身违章负个人责任,对因管理不到位或管理不善造成的责任事故负干脆责任,并接受有关惩罚;对乙方的个人惩罚,不能免除或者减轻项目对生产平安事故伤亡依法应担当的责任 。甲方代表(签章): 乙方签字:年 月 日 年 月 日施工合同 篇4本协议书由_(以下简称“业主”)为一方,与_(以下简称“监理单位”)为另一方共同订立。鉴于业主已托付监理单位为_工程供应监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书,为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益,兹就以下事项达成协
20、议:一、本协议书中的词句和用语与“马路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本协议书的组成部分,应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1马路工程施工监理中标函或托付函2马路工程施工监理合同通用条件3马路工程施工监理合同专用条件4马路工程施工监理规范5马路工程施工监理招、投标文件6双方签认的补充或修正文件7其它文件:_8附件:附件a监理服务的形式、范围与内容附件b业主供应的监理工作条件附件c监理服务的费用与支付其它附件:_三、业主在此同意根据本监理合同规定的期限和方式,向监理单位支付依据监理合同规定应支付的费用和供应监理工作条件。四、监理单位基于业主的上述保证,在此向业主承
21、诺根据本监理合同的规定履行监理服务。五、本协议书经双方签字盖章后,自_年_月_日生效,至_年_月_日终止,在根据监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。六、本协议书正本一式两双方各执一份,具有同等法律效力。协议书副本_份。双方各执_份。业主(盖章):_监理单位(盖章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_单位地址:_单位地址:_邮编:_邮编:_电话:_电话:_传真:_传真:_开户银行:_开户银行:_帐号:_帐号:_年_月_日_年_月_日签订地点:_签订地点:_施工合同 篇5为了仔细贯彻“平安第一、预防为主”的方针,强化平安生产管理,明确平安责任,确保施工中的各项平安措施落到实处,供
22、电所与临时工特订立以下平安责任合同。1、供电所必需对职工进行平安思想教化,坚持“一个活动,两个交底,三个坚持”,供应平安的施工环境以及合格的施工工具,并供应必要的劳动爱护。2、职工必需严格遵守平安管理的有关规章制度及安规,提高自保、互保、群保意识,并对习惯性违章不盲目操作。否则所造成的一切责任事故由本人负责。3、施工应坚持“两票三制”。施工必需持有供电所工作票签发人签发的工作票,无票工作时,职工有权拒绝施工。4、在现场施工中,职工必需听从工作负责人的统一指挥,听从支配,不得违章作业,更不能擅离职守。5、施工中必需严把车辆平安关,严格执行派车单制度,专人贺驶车辆。严禁无派车单出车,无证驾车,公车
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 施工 合同 范例
限制150内