2022桥梁施工合同例文.docx

《2022桥梁施工合同例文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022桥梁施工合同例文.docx（86页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022桥梁施工合同桥梁施工合同随着人们法律观念的日益增加，能够利用到合同的场合越来越多，合同协调着人与人，人与事之间的关系。那么制定合同书有什么须要留意的呢？下面是我细心整理的桥梁施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。桥梁施工合同1第一章 合同协议书甲 方：乙 方：根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法和建筑安装工程承包合同条例的有关规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则。为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，甲乙双方就本项目路基工程、桥涵工程、路基排水工程、路基防护工程的合作事宜，经双方协商同意签订本合同。本施工合同遵守和听从甲方签订的施工承包合同。其次章 合同的组成文

2、件一、本施工合同协议书及补充合同条款。二、在合同实施期间，甲乙双方签订的任何其他协议及甲方发出的通知及文件，经双方确认的会议纪要、图表等。三、施工图纸、技术交底、施工技术规范及标准。四、由甲方牵头编制的总体施工方案。五、甲方现场管理人员依据工程须要提出的对乙方在施工管理、技术质量限制、文明施工要求等书面或口头的看法。第三章 工程概况一、工程名称：*二、工程地点： *三、承包范围及工程内容：合同范围内全部桥涵上、下部构造施工，包括承台、墩柱、盖梁、桥台搭板、垫石、桥台、肋板、耳背墙、护栏、防撞墙、桥面铺装、湿接缝、横梁、桥面板等部位的模板安拆（包括木模的加工制作和固定）、脱模剂、脚手架搭拆、钢筋

3、加工、负弯矩张拉、混凝土浇筑、混凝土养护、基坑抽水、清淤等全部工序的施工，范围内剩余全部路基排水工程、路基防护工程施工，包括排水沟、急流槽、骨架护坡、护面墙、挡土墙、挡土墙上防撞墙、格宾网、锚杆等部位的砌体砌筑、砌体土方开挖、边坡整修、砂砾垫层、超宽土方人工刷坡、砌体勾缝、抹面、砌体养生、临时排水设施以及为进行以上工程而进行的一切打算工作；乙方负责为完成以上工程而进行的全部工序所须要的劳动力，小型机具、机械设备、租赁和运用，以及为进行本项目工程而须要的一切施工协助材料等。第四章 合同价款及结算一、本工程按工程竣工支付，中途不支付进度款，方在工程竣工审计完合格后一次性支付给乙方，工程款支付方式按

4、BT项目04定额下浮3%支付。二、本合同内各项目工程所需的劳务、机械设备及全部材料（除甲供材料外）其余材料和辅材、缺陷修复、水费、电费、管理、保险、个人所得税及利润等费用；含人员及设备进退场费用；以及合同明示或示意的全部一切风险、责任和义务费用。三、本合同为固定价额合同，合同履行期间无论材料、人工、机械及工程施工运用的任何物料的价格涨幅都不做单价调整。如若乙方中途退场的只按综合单价的80%计量。四、 发生下列情形之一的，甲方有权不给乙方计量支付：1.1 因乙方施工作业错误而增加的作业量及耗损的材料费；1.2 劳务作业成果质量不合格或未经确认的作业量及材料费；1.3 技术资料或检查证等签字不全的

5、作业量；1.4 隐藏工程劳务作业成果未经甲方和监理工程师检查签证的；1.5 未按规定程序办理变更设计手续而擅自变更设计的；1.6 乙方因自身缘由造成的返工、修改的作业量及材料费。2.当乙方拖欠其职工工资、保险、福利费用和其他劳动酬劳时，甲方有权从乙方劳务费中扣取并支付给当事人，同时视情节轻重，处以3倍及以下的罚款。3本合同涉及的综合单价为税后价，营业税、城市维护建设税及教化附加由甲方担当，其它税费由乙方担当并自行缴纳。乙方需按业主要求向甲方供应机械施工费等全部须要供应发票项目的正式发票（详细需供应发票种类最终说明权归甲方财务部），若供应的发票不满意要求甲方将不予支付工程款，发票涉及的税费由乙方

6、自行担当。4 全部工程变更及合同外工程的结算需由项目部和施工方签认工程确认单，报公司总部审批后方可进入结算支付程序。5合同外工程量的确认；合同外工程量，在施工时发觉工程量与图纸不符应马上停止施工，刚好与工程部联系，由工程组织四方代表（工程部、技术部、现场负责人、施工队负责人）现场确认并填写确认单作为计量依据。否则，责任自负。七、诚信履约保证金：双方签订合同时，乙方应向甲方提交人民币一千万元 为诚信履约保证金，该保证金工程竣工后退还。第五章 工期及阶段工期目标一、总工期： 天，自 年 月 日起先至 年 月 日。二、总工期及阶段工期安排支配必需听从甲方依据工程进展状况作出的调整。三、用于施工的机械

7、设备必需按甲方要求刚好进场，并且在工程未达到合同约定的标准时限不得擅自提前退场。四、业主要求工期提前，则本合同的工期相应提前；由于业主的缘由或重 大变更导致工期延长，业主同意工期顺延时，此合同工期相应顺延。第六章 物资、设备的供应一、甲供材料：甲方负责供应主材钢材、混凝土，与工程相关的其它全部材料及辅材由乙方负责。二、施工用电的主干线由甲方负责供应到二级箱并安装电表，二级箱及以下的配电（包括电缆、配电柜的购臵、安装）由乙方负责并担当电费；三、基坑开挖由甲方负责协调供应机械设备，乙方组织施工。四、甲方供应吊车、挖机、泵车等大型设备。工程施工中运用的其它机械、运输设备、小型机具等由乙方负责并担当费

8、用。如若运用甲方机械设备为有偿运用，甲方的机械台班费用明细表附后，乙方运用时按相关机械台班费用结算。五、乙方自备材料、设备：合同约定施工项目运用的全部消耗材料、辅材、小型机具均由乙方担当。甲供材料因乙方管理不善、奢侈等，超指标消耗的材料按甲方本合同附件二（甲供材料数量、价格表）或双方确认材料价格的200%的价格收取材料费，工程支付款中扣除。由乙方自购的材料，假如乙方找任何理由、借口不愿购买，为不耽搁工期由甲方代购的，购买费用为材料费用加收10%管理费用，从乙方计价款中扣除。六、乙方在甲方处领用的周转材料（定型模板除外）、设备、机具等为有偿运用，按市场租赁单价收取租赁费，并由乙方自行负责保管、修

9、理、养护，如若丢失或损坏由乙方担当赔偿责任。七、材料损耗：钢材损耗率为1%，混凝土损耗率为1%，超出规定损耗率部分甲方按其原价的两倍从乙方工程款中扣回。第七章 工程质量1乙方严格遵守招标文件，严格根据施工设计图纸和施工规范组织施工，严格按程序办事，听从甲方质检人员（内部监理工程师）和驻地监理工程师的现场指示和检查，并协作质检人员和监理进行工作。为保证工程质量，甲方将不定期地对乙方施工工程进行抽查；如发觉质量问题，除令其无偿返工外，还要担当违约责任，业主因质量不合格全部惩罚金额由乙方担当。累计超过三次，甲方有权勒令乙方退场。乙方应刚好上报验收工程，以便甲方统一支配，并供应有关的质量检验表、施工原

10、始记录等资料。2业主、监理工程师的有关质量的口头及书面文件，同样适用于乙方。3乙方每道施工工序完成后，填报质量报验单及施工原始记录，经甲方质检人员检查验收合格后，方可进行下道工序施工。单项工程完成后，乙方提出验收申请，甲方质检部、施工分部共同进行验收，验收合格后报监理工程师验收；待合格后，报高级驻地和总监办及业主验收。交工验收合格后，该项工程暂告结束。4分项工程合格率100%，优良率达到100以上，质量事故（案次）零次。5工程资料：乙方必需根据相关的马路工程技术规范、业主、监理工程师和甲方技术人员的要求仔细填写刚好报签工程资料，相关费用由乙方担当。第八章 工程变更1.任何设计变更均不能使本合同

11、中止。2.因设计变更而增加或削减的工程量，乙方接受。以实际发生工程量为准。3.甲方负责全部工程的设计变更和索赔工作，如甲方有要求时，乙方应主动协作，并刚好向甲方供应变更、索赔所需的原始数据和资料，以便甲方尽快上报业主。4.乙方在施工中提出的合理化建议及对设计图纸或施工组织设计的更改或换用，未经监理、业主的批准，乙方不得擅自实施，否则乙方担当由此发生的费用，并赔偿因此给甲方造成的损失，延误的工期不予顺延。第九章 施工平安一、乙方必需严格执行建设工程平安生产管理条例有关责任规定。二、乙方负责施工现场的平安工作并指派专职平安员，甲方负责监督管理。三、乙方要设臵专职平安员，对其施工人员进行平安施工教化

12、，发觉隐患及 时解除和制止，杜绝平安事故的发生。四、乙方在施工现场发生的任何人身伤亡事故和其他平安事故，凡非甲方人 员违章指挥造成的，其责任均由乙方负责。五、乙方在高压线、水上、水下、地下管线、易燃、易爆地段及有害环境下桥梁施工合同2发包人：（以下简称甲方）承包人：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，乙方已充分了解工地的现状，甲乙双方就合同工程施工有关事项达成一样看法，订立本协议书。一、工程概况工程名称：环城路与西南路交叉口改造工程、东莞生态园龙岗大道修改段一标工程地点：东莞市东城区、寮步镇、石排镇承包范围：施

13、工图设计范围内的匝道桥、人行天桥桩基工程承包规模：匝道桥共30条桩基（嵌岩桩），其中？1。4m桩基6条（约317M3）、？1。2M桩基24条（约814M3）；人行天桥共15条桩基，其中？1。0M嵌岩桩10条（含生态园龙岗大道一标桩基8条，约44M3）、1。0M摩擦桩5条（约80M3），合计45条（约1031M/1255M3）。二、工程承包方式及内容1、乙方承包方式：包工、包机械（吊机、水电除外）、不包主材（砼、钢筋、检测管，但包其他零星及损耗性材料等）、包进度、包平安、包质量（主材责任除外）。2、乙方承包以下内容：包定位、埋设护筒、成孔、清孔、钢筋笼制安、埋设检测管、下钢筋笼、砼灌注、泥浆清运

14、（包泥浆池和解决排放地点，甲方供应挖机开挖泥浆池）等全部施工工序内容及平安文明施工维护（防护材料甲方负责）、包机械场内场外转运、包生活及住宿，包人身平安等。三、合同工期及机械要求以业主或监理单位要求工程进度及机械数量为准。四、质量标准1、本工程质量标准要求达到国家或行业质量检验评定的合格标准。2、本工程质量除必需达到以上标准外，还应满意招标文件第七章中的技术标准和要求。五、合同金额及付款方式1、合同金额：采纳固定单价（只计砼和钢筋，并不计桩，只计有效桩长，其他未说明的项目费用均已包含在单价内），固定单价为：？1。4M、？1。2M桩砼265元/M3；？1。0M桩砼300元/M3；钢筋制安420元

15、/T，另龙岗大道进出场补助壹万元，费另定合同总价为人民币￥336915元，结算总价按实际成桩量计算。如乙方因自身缘由中途退场，工程款只结算合格桩基的70%。2、付款方式：承包方按业主或监理单位要求的机械设备、人员进场后起先施工时，付生活费总量为初定合同总价的10%，每检测完成20条桩支付已完工程量的70%（预付款在第一次扣除），全部完工并经相关部门检测验收合格后2个月内结清剩余款项。六、计量方式设计图纸数量只作参考，进度款按初验合格的成桩量计算（砼按M3、钢筋按T），最终结算按经相关部门检测验收合格的成桩量计算（砼按M3、钢筋按T）。成桩量=（凿除桩头后的设计成桩顶标高终孔桩底标高）_3。14

16、_（设计直径/2）。七、双方责任与义务1、甲方：1）负责协调业主、监理和其他单位，负责供应施工场地、测量放线和初期的平安围蔽。2）负责总体管理，依据业主、监理单位要求支配施工进度和施工部位。3）负责组织协调检测验收工作。4）负责供应主材钢筋、砼、检测管、水电和吊机，不包除此外的其他全部材料及机械设备。5）至少支配1名技术主管负责此工程项目的管理和协调工作。2、乙方：1）按甲方要求施工，支配人员协作施工过程中的检测验收工作。2）负责除以上主材、水电和吊机外的其他全部材料及机械设备、工具。3）负责钻孔设备场内转运。4）负责该工程范围内的平安和文明施工，详细按国家、广东省及东莞市有关的平安文明施工法

17、律、法规、规范和强制执行，由此造成的损失金额由承包人全额担当。5）开工前甲方负责开挖探明地下管线、障碍物状况，乙方施工过程中负责爱护已探明的地下管线及障碍物等，如因乙方缘由造成损坏的，由乙方全额负责赔偿。6）负责除混凝土强度外出现的工程质量问题，比如检测发觉断桩或沉渣过大等不合格状况，由此造成返工和其他损失费用由承包人全额担当，如乙方认为混凝土质量达不到要求可以拒绝接收。7）乙方自行解决工人住宿及生活问题。8）如由于乙方不按要求施工，造成进度滞后，每滞后一天惩罚1000元，造成质量问题，除赔偿金及返工费用外，每次罚款￥5000元，造成平安问题，除赔偿金外，每次罚款￥20_元，不听从管理每次罚款

18、2￥500元，另泥浆如污染现状路面每次罚款￥500元。9）至少支配1名现场主管负责内部管理和协调工作，同时协作甲方工作，工地现场人员的着装、平安帽等需按项目部统一要求自行配臵。10）单价已包含各种保险费用，乙方自行购买自身及工人的全部保险，除甲方机械缘由损害乙方外，全部的平安责任自行负责费用。八、工程变更如出现设计图变更按变更文件施工，工程量以变更审批文件为上限，超过部分不予计量，计算方法按第六条执行；单价按第五。1执行，如出现新施工项目重新协商定价。九、其他要求甲方现场主管负责人为白冰（环城路与西南路交叉口改造工程），电话：，曾纪锋（东莞生态园龙岗大道修改段一标），电话：。乙方现场主管负责人

19、为，电话：。十、争议解决方式当双方发生争议时，可以通过友好协商解决，协商不成任何一方可向工程所在地人民法院起诉解决。十一、合同生效合同双方当事人约定本合同自双方签字后，于当天生效，至结清剩余结算款额时终止。本合同原件一式两份，发、承包人各执一份，具同等效力。未尽事宜，双方协商解决。发包人代表：承包人：联系电话：身份证号：签字日期：联系电话：签字日期：桥梁施工合同3总承包单位（甲方）：（以下简称甲方）桩基施工方（乙方）：（以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程

20、施工事项经友好协商一样，订立本合同，以资共同遵守。1、工程概况：1、1工程名称：漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程1、2工程地点：平和县长乐乡联三村。1、3承包范围：漳州市平和县长乐乡连心桥改建工程钻孔灌注桩工程1、4承包方式：清包工1、5质量标准：合格1、6工期：70天2、工作内容：2、1乙方负责承包机械安装，焊接锤牙，对位，修理保养钻机，冲击成孔，灌注水下混凝土，做好桩基施工原始记录。3、合同价款：3、1承包方式：包清工综合单价430元/m，桩径：1。2m，按成孔实际孔深计算为准。（如遇到孤石，双方另行协商。）3、2不含施工用电费，机械，材料费。3、3不包含护壁钢筋材料费，如开钻后现场实际须

21、要由甲方供应材料，乙方负责施工。4、付款结算方式：4、1乙方施工人员及机具进场后先预支生活材料费。4、2施工过程按月进度款的90%支付。4、3本桩基工程全部完工后一周内结清全部工程余款。5、双方责任：5、1甲方责任5、1、1对乙方进行技术、质量、平安文明施工及工期交底；5、1、2现场免费供应乙方生活用水、用电，堆放场地及乙方工作人员住宿条件；5、1、3甲方负责桩基进出场的机械费用，包括施工期间负责机械协作乙方移机、清理泥浆池以及泥浆外运。5、1、4在钻孔施工期间遇到地质与地勘资料有误差，如遇到孤石而导致偏孔，由甲方担当责任并刚好处理且不影响到施工。5、1、5施工期间如遇到村民阻拦、停电、机械不

22、齐备、混凝土、钢筋笼供应不刚好等造成乙方不能正常施工超过48小时，甲方要负责乙方肯定费用。5、1、6负责做好施工人员和施工设备的平安防护。并应提前对乙方的施工人员和施工设备购买建设工程应购买的相应保险。5、1、7依据合约按时支付工程款。5、2乙方责任5、2、1乙方为本合同项目下劳务班组员工的全权代表，对用于本项目内全体员工的劳动力资源合法性、劳动酬劳；听从甲方项目部统一管理，根据甲方技术、质量、平安文明施工及工期交底内容组织施工；5、2、3保证进场人员、材料、设备的数量、规格及技术等级满意本专业工程要求；5、2、4严格执行施工规范，按质量标准、规范和设计要求进行施工、检查和验收，施工质量符合设

23、计及施工规范要求。5、2、5严格执行平安操作规程，根据施工规范要求组织对所属员工的平安教化、培训、交底、检查、实施；如在施工期间发生意外工伤事故，费用在一万元以内由乙方自行担当，工伤费用超出一万元部分由甲乙双方按6：4的比例共同担当。6、合同生效本合同一式三份，甲、乙双方各执一份，一份报本项目业主备案；本合同自双方代表签字生效，双方结清工程款后本合同自动失效。甲方代表：乙方代表：电话：电话：日期：年月日桥梁施工合同4甲方：中国建筑第五工程局哈磴高速马路项目部(以下简称甲方)乙方：桥二队 (以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、建设工程质量管理条例以及相关法律、法规、

24、结合本工程详细状况，甲方将哈磴高速马路第18合同段的部分工程承包给乙方施工，经双方友好协商，达成如下协议：第一条：工程概况。1、 工程名称：哈磴高速马路第18合同段。2、 建设单位：哈磴高速马路建设管理办公室3、 工程地点：乌拉特前旗西小召镇4、 工程内容：桥梁（下述桩号的桥梁设计施工图纸所包括的全部工程细目，以及施工过程中变更增加的项目）5、 施工桩号：K878+618，K880+785，K878+395，K879+511，K879+909，K880+2846、 开、竣工日期及要求：开工日期：20xx年_月_日。竣工日期：20xx年7月25日详细为：20xx年度完成桩基础，预应力空心板形成生

25、产实力，20xx年7月25日全部交工。如遇人力不行抗拒的自然灾难(含地质改变)，工期顺延。7、 乙方开工时必需进够不少于台钻机，其它配套设备、人员、均应满意工程施工要求。假如不能满意工程进度及质量方面的要求，甲方有权清退出场。8、 工程质量等级：优良。9、 工期损失金：因乙方自身缘由造成的工期损失，每拖延一天罚款其次条：工程承包方式及结算方法。1、 本工程一律不设预付款。2、 甲方承包给乙方施工的工程，均采纳甲乙双方协商的单价按乙方实际完成的工作量进行计价结算。该单价均已包括了为实施和完成该工程所需的劳务、材料、机械、试验、临时设施费、预制场，工棚等的临时征地费，工程临时用电、用水线路的架拆及

26、工程用电、用水费用，人员设备调遣费用、安装、缺陷修复、管理、保险，个人所得税、工程照管及利润等费用。以及合同明示或示意的全部责任、义务和风险，由乙方自负盈亏。3、 乙方所承包施工的工程，在未得到监理单位及建设单位计量前，不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。4、 经甲乙双方协商后的综合单价见附表。合同签订后，甲乙双方均不能以任何方式或理由来变更此单价。5、 工程变更部分的单价，如合同中有的，套用合同清单单价，如超出合同清单之外的，按甲乙双方共同协商的单价。6、 工程量清单是合同的组成部分，清单数量为暂定工程数量，业主对工程数量的增减不减除乙方的合同义务，即不能作为乙方降低验收标准和调整单价的依

27、据，也不能作为乙方拒绝施工的理由。7、 施工过程中，乙方施工机械车辆所需油料，在甲方指定的加油站供应。在甲方支付乙方的工程款中扣除。8、 业主对甲方的有关工期、质量、进度、平安等方面的要求同样适用于乙方。第三条：工程计量及支付方法。1、 乙方每月只能向甲方申请计量款一次，计量款的支付时间按甲方与建设单位签订的施工合同中相应条款执行。但因建设单位延期支付计量款，甲方作相应延期。2、 业主计量款只能付至甲方专用帐户上，乙方可在甲方帐户内开设内部分户。甲方支付乙方计量款时，要求乙方供应帐号,支付时采纳转帐的方式进行支付。3、 乙方必需派专人办理计量款的支付手续，并供应其身份证复印件给甲方财务部备案。

28、否则，甲方有权拒绝支付。4、乙方申请的计量项目及工程数量，必需符合业主要求的手续，即只有合格的工程才予计量。乙方完成的项目达到验收标准后，按技术规范中符合计量规则要求的工程数量据实计量。5、甲方支付乙方计量款时，以乙方实际完成工程量的80%进行支付，并且要求乙方已完工程在质量、平安及文明施工方面，必需得到项目部、监理工程师及业主的认可。否则，因乙方工程质量、平安及文明施工不符合要求时，甲方有权拒绝支付乙方该月的计量款。6、 甲方拨付进度款时，予留20%作为工程质量、平安、合同履约及文明施工保留金。全部工程完工经项目部、监理及业主验收并发放竣工验收证书，支付至乙方实际完成工程量的95%，余下5%

29、作为工程质量保留金，保留金的期限以业主规定为准。7、 保修期间发生的缺陷修复及费用，由乙方担当，如托付甲方修复，修复费用由甲方从乙方保留金中扣除。缺陷期满甲方得到保留金，扣除乙方担当的工程缺陷修复费用后，将余额返还给乙方。8、 工程量详细计量程序及支付方法详见项目部编制的施工队工程计量及支付方法。第四条双方职责甲方职责:1、负责对乙方承包工程的技术交底、图纸会审工作，并帮助乙方解决工程施工中的技术问题。2、 乙方施工的工程质量，平安工作根据国家施工验收规范，质量验评标准，平安规范和标准以及当地有关质量、平安的规定进行指导、监督与检查，帮助乙方处理好质量平安事故。3、 甲方有权根据公司内部的管理

30、制度对乙方施工作业 进行定期或不定期的质量、平安，文明施工，劳资等方面的检查并进行评定。依据评定结果进行奖、罚，对乙方达不到合同约定或甲方要求的，甲方在其次次警告后仍无改进者，甲方有权自行支配人员整改，其费用由乙方负责。4、 甲方有权对乙方财务实行监督、审查，制止不合理的财务开支，以确保工程款专款专用。5、 乙方承包工程的质量，进度不能满意甲方与建设单位签订的总承包合同要求时，甲方有权对乙方承包的工程量进行调整，并要求乙方对已完工程不合格部分进行整改，费用由乙方负责。6、 由于乙方施工质量达不到甲方要求，质量低劣且在整 改期限内无明显改观，甲方有权终止本合同，另选施工队伍，乙方应马上退场并无权

31、要求支付任何附加费。乙方职责:1、 乙方根据自主经营、独立核算、自负盈亏的原则合法经营。工程施工期间必需听从甲方的工程管理及财务监督。2、 乙方进场7天内，应向甲方提交一份具体的施工进度表桥梁施工合同5发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程项目协商一样，订立本合同。第一条工程概况1、工程名称：_2、分项工程名称：桥梁分项工程。3、工程地点：_其次条承包内容本标段_桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、盖梁及上部构造、附属工程等除梁板以外的全部工程，三项电源乙方自

32、行解决。第三条承包方式及承包单价一、承包方式1、乙方按包工、包材料、包机械设备、包质量、包平安及文明施工、包验收合格、包保修的方式承包本工程。二、承包单价承包单价:为_以上综合承包单价中已包括：工人劳务及伙食费用(含工人社保、福利等)、材料、机械运用、进出场费用、管理费、利润及平安文明施工、临时设施等全部费用，以及合同图纸明示或示意的全部责任、义务和一般风险。第四条额外工程量发生的图纸变更等状况，由业主认可的监利等人员进行签字，并给付乙方相应资金。甲方不得扣留。第五条付款方式1、当工程-桥梁桩基、系梁、承台、肋板、立柱、完工并由甲方、监理验收合格后甲方给乙方拨付工程款的百分之40。桥板安装和桥

33、面混凝土完工合格后给付百分之20。护拦等其他工程全部完工并合格后给付百分之35。第六条施工工期1、本分项工程必需按甲方及业主要求的施工工期按时完成。2、乙方必需按甲方排出的进度安排组织足够的机械设备及人力进行施工，技工、力工进场人数按甲方要求人数进场。假如进度安排完不成并且施工人数达不到项目部要求的人数，甲方按规定人数每少一人每天罚款100元或有权不经乙方同意自己另外支配人员或其他施工队伍来完成，大、小工按人头算每人每工日150200元，在乙方进度款或结算款中扣除。3、每个分项工程假如乙方不能按甲方要求的时间开工和完工，甲方有权作出相应的经济惩罚，惩罚标准按情节轻重每天可处以20020xx元。

34、严峻者甲方将另外支配施工队伍进场施工，所增加的费用(按双倍计)在乙方工程款或结算款中扣除。4、除甲方拖欠工程款外，乙方不能用以任何理由停工或变相停工方式来要求甲方处理，在停工期间，每停工一天，甲方将扣乙方工程款5000元作为赔偿由于乙方停工给甲方带来的经济与声誉损失，此款可以当月扣或者在结算中扣除。连续停工三天时，甲方从停工第三天起有权另选施工队伍进场施工。乙方作自动退场处理。5、乙方自动退场，甲方将乙方所剩的工程款全部作为乙方的赔偿金赔偿给甲方，弥补甲方的各项损失。6、假如因业主及甲方缘由延误工期，经甲方签证后，工期相应顺延。施工进度必需满意业主和监理的要求，否则甲方有权依照监理和业主的要求

35、进行惩罚。第七条质量标准及管理要求一、质量标准1、本工程应达到的质量标准：根据设计文件及国家、马路施工技术规范、质量验收标准、施工技术条件、施工指南及相关规定进行施工，工程一次合格率100%，质量达到合格标准。2、凡因乙方缘由造成工程质量达不到验收标准，乙方必需在甲方规定时间内无偿返工直至达到质量验收标准，否则甲方不予验工计价。勒令不改者，甲方有权提前单方面解除合同，同时乙方负责担当由此给甲方造成的全部损失。二、管理要求1、乙方在施工期间必需听从甲方人员的管理，遵守甲方制定的各项规章制度。在施工现场中，听从甲方相关人员的合理调配、支配，听从甲方的进度、质量和平安的管理。2、乙方必需听从建设办与

36、总监办相关人员的监管。3、由于乙方质量缘由造成的返工、材料损失、工期损失及相关责任由乙方担当。第八条平安生产、文明施工管理要求1、严格执行国家颁布的各项政策和平安法规、规程，及其它相关的标准、规范。2、遵守甲方制定的各项平安规章制度，听从甲方相关人员的管理。3、遵守甲方制定的文明施工规章制度，听从甲方的管理。4、乙方从事特别工种的人员必需持证上岗。5、若乙方在生产过程中由于违反各种规程制度引起平安事故，乙方负全部责任，并且由此导致的政府相关部门、建设办与总监办的惩罚由乙方自行负责，同时甲方也将追究乙方的责任。第九条双方责任一、甲方责任1、负责技术交底和施工限制测量及对乙方的施工进行监督、指导、

37、检查。3、按期召开生产调度会，刚好解决施工中出现的问题，按月下达施工生产安排，并检查落实状况。4、对乙方的施工进度、质量、平安进行检查、监督。对不合格工程有权责令乙方返工，限期整改并进行经济惩罚。对屡次整改无效的，视为乙方违约，甲方有权终止合同并责令其无条件退场。5 、对乙方所完成合格工程量每月底进行验工计价。6 、工程量以设计图纸工程量计量，若设计数量错误按最终设计变更图纸进行计算。7、刚好通知监理对乙完成的工序验收。8、对临时驻地建设只供应临时用地。二、乙方责任1、严格根据施工设计图纸和国家及交通部颁发的施工规范、技术要求组织施工，完成甲方下达的施工生产安排。2 、遵守国家、地方公司和甲方

38、的有关政策规定、要求，文明施工达标，材料堆放整齐，创建标准化工地。随时接受甲方、公司、建设单位及工程监理的技术指导和监督检查，仔细做好施工原始记录。3、担当由于自身缘由造成的返工和不合格工程的一切损失。4、加强文明施工，保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定，交工前清理现场达到合同条款约定的要求，担当因自身缘由违反有关规定造成的损失和罚款。5、做好施工现场的环保、防火、防盗、防洪、照明、保卫及平安防护设施工作(文明材料由甲方负责),并担当相应费用与责任。6、担当所属人员、设备的调遣、撤场等全部费用。7、在施工中应听从甲方的统一指挥，自觉搞好和其他单位的关系。8、假如因自身缘由中途主动退场，

39、乙方必需提前一个月以书面报告形式上报甲方，待甲方批准后方可退场，否则，视为乙方违约，因此造成甲方工程施工的一切损失由乙方赔偿。9、施工现场必需按公司的统一部署标准设置。10、乙方内部发生劳资纠纷，甲方不担当任何责任，并追究乙方责任。同时甲方有权扣除乙方的工程款干脆拨付工人工资与乙方租用其它施工设备、机具的租金(若有)。11、每施工完一道工序，经甲方和公司技术人员及监理工程师检验合格后，方可进行下道工序施工;乙方提前6个小时通知甲方，未按规定通知甲方到现场进行检查，需重做检查，检查和返工的费用均由乙方担当。但检验要刚好，最长时间为二个小时，否则视为合格。14、应接受甲方及监理工程师的随时抽查和重

40、点检查，并供应必要的检查条件。15、协作甲方试验人员做好各种材料的取样及试件的制作。16、现场用电应按有关要求进行搭设。17、乙方进场的人员及小型机械设备必需满意施工进度的要求，假如赶工期甲方要求增加机械设备及人员，乙方必需无条件的听从。第十条工程质保期和质保金1、工程缺陷责任期为两年，工程保修期为五年。从工程通过交工验收合格之日起计。2、质量保修金：按乙方工程结算总价的5%计。在整个工程两年缺陷责任期满，若乙方所施工工程不存在缺陷，两年期满后一个月内付清;若乙方所施工工程存在缺陷，业主扣除了甲方的部分质量保修金，则甲方也相对应扣除乙方的部分质量保修金，余额退还乙方。第十一条争议解决1、双方遵

41、循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则协商解决。2、向辽宁省盘锦市仲裁委员会申请仲裁。第十二条其他1、禁止乙方以任何方式将本工程的全部或部分转包或分包给他人。2、本合同承包单价属于商业隐私，乙方不准泄露。否则甲方将追究乙方的法律责任。3、乙方及所属人员都必需以_公司的名义出现，禁止以其他单位的名义出现。否则，甲方有权解除合同并清理乙方出场，相关责任由乙方自负。4、本合同自双方签字及甲方盖章后生效。工程竣工验收合格、工程余款结清，自行终止。5、本合同未尽事宜，双方共同协商解决或签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。6、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：

42、_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日桥梁施工合同6发包方：(甲方)承建方：(乙方)依据中华人民共和国合同法及国家有关法规规定，结合本工程的详细状况，为明确责任，协作协作，确保工程质量、加快工程进度、提高工作效率，经双方协商，达成如下协议，并签订本协议以共同遵守执行。一、工程概况1、工程名称：广西桂林市*桥工程2、工程地点：广西阳桂林市3、工程性质：总价承包4、承包工程范围及内容：桥长为38米，桥宽净16米，设计荷载马路级。工程内容：净12m+20.5m防撞栏杆，钢筋砼空心心板桥梁一座5、工程造价：经双方商定，本承包合同全部工程造价为￥525.187(大写：

43、伍佰贰拾伍万壹仟捌佰柒拾元整 )。6、工程期限：依据双方商定，本合同全部工程自20xx年10月15日开工至20xx年 12月30日竣工，工期77个日历天，逾期完不成本工程，每拖延一天，扣工程款1000元。二、施工技术依据采纳中华人民共和国行业标准JTJ041-20xx马路桥涵施工技术规范和JTG F80/1-20xx马路工程质量检验评定标准、JTG B01-20xx马路工程技术标准、20xx94号马路工程国内招标文件范本。三、施工与设计变更1、在组织施工中，必需遵照中华人民共和国交通部颁发的JTJ041-20xx马路桥涵工程施工技术规范和JTG F80/1-20xx马路工程质量检验标准以及设计

44、文件的要求组织施工。每道工序完成后，必需经甲方委派的工程监理人员检验合格后，方可进行下一道工序的施工，并留意做好检验记录，填好相应施工资料。2、在组织施工中如必需变更设计，应按下列程序处理。(1)、施工中发觉设计文件有错误、或不能满意结构要求或因地质状况有实质性的改变等确需变更，乙方应刚好以书面报告形式向甲方监理提出申请(并附变更图纸、工程量清单及单价)，由甲方在72小时内提出修改看法或变更设计的可行性文件赐予书面答复，经甲、乙双方办理签证手续后，方可接着施工。(2)、在施工中如遇设计变更超出原设计标准或规模时，须经原批准单位审批同意，甲乙双方办理签证手续后方可接着施工，在设计变更尚未批准前，乙方不能强行施工，工期相应顺延。(3)、在施工中河道挡墙及其它设施破坏后，由乙方负责修复，费用由乙方担当。3、在施工中由乙方本身缘由造成的停工、返工、材料构件的倒运等损失，由乙方自行担当。4、本合同单价一次性包死,不因材料价格浮动而变更。四、双方责任：1、甲方责任：A、会同工程所在地乡镇领导协调地方及周边关系;协调电力架设、水源、料场等，确保“三通一平”。B、派驻监理对原材料、工程进度、工程质量进行监督监控。C、负责向乙方进行技术交底。D、负责按合同规定的期限及形式支付工程款。E、监控乙方资金的