2022年关于工程合同模板汇总6篇.docx

《2022年关于工程合同模板汇总6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于工程合同模板汇总6篇.docx（70页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于工程合同模板汇总6篇关于工程合同模板汇总6篇随着法律观念的深化人心，合同的法律效力与日俱增，合同是企业发展中一个特别重要的因素。那么一份具体的合同要怎么写呢？下面是我收集整理的工程合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。工程合同 篇1甲 方：宁化闽赣红木家具市场工程项目部 （二期） （简称甲方）乙 方： （简称乙方）为顺当，平安保质保量，按期完成施工任务，明确甲、乙双方的权利和义务，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允、诚恳信用的原则，双方就工程施工事项协商一样，订立本合同。一、工程名称及地点1、工程名称： 宁化县闽赣红木家具

2、市场2#、3#楼工程 （模板分项工程）2、工程地点： 宁化县西环路二、承包范围：本工程全部木模项目三、承包形式：乙方按本工程施工图纸、设计变更、会审纪要、甲方要求施工。严格执行操作规程、施工规范和现行国家验收标准。1、承包单价按砼接触面绽开面积计算，每平方米 37 元整（包工包料）。2、本单价（除现场塔吊运输和施工电梯运输、大灯外由甲方供应）已包括本分项工程所须要的用品附加材料和和平安防护用品，施工机具、小型照明用具及带线单机箱、剪力墙螺杆 、包括施工区域内的全部平安防护，并免费供应现场人员床板，胶合板必需70以上的新板且全部梁和柱必需新板，每幢楼按实际状况配备模板，止水螺杆材料及剪力墙穿墙塑

3、料套管等一切预埋件由甲方供应，由乙方负责安装。3、派专人（不少于2人）无条件协作施工员放样。4、每层拆模后下道工序起先前楼层清理中间结构验收前各楼层、通道卫生清理等工作。5、工人所需的平安帽、服装及生活用品。平安帽、工人胸卡由公司统一编色发放购买加工按成本费扣回。乙方不得将所承包的项目再行转包,如发生转包甲方有权终止合同且乙方无条件退场,并没收全部人工费及机械用具。6、拆完每层结构层的模板，须把余留在楼层的碎木板、木屑、砼漏浆、钢管、扣件等，在甲方规定的时间内清理干净；没有刚好清理干净，甲方派什工清理，其费用由乙方全部负责。7、无偿供应胶合板给甲方做为床板、路架板、上料卸料平台板运用。8、余留

4、后浇带內的模板不存在增补。四、付款方式：1、主体封顶（不含屋面并不含二次结构）完成后，支付完成整个工程量的85。2、待二次结构完成后付清10%工程量，剩余5%待全部的模板材料清除完毕退场后一个月内付清。3、本合同单价不隐市场上材料费、人工费上涨而变更。4、若因甲方资金周转问题或其他缘由造成本工程停工等事项，甲方需每月补偿乙方按实际安装模板工程量金额的2.5%作为模板材料损失费，此费用从本工程模板停工之日起截至到本工程重新开工之日按月付清。五、甲方的权利和义务：1、供应施工图纸、设计变更、施工有关资料。因甲方缘由造成返工，甲方应担当全部责任并付给乙方相应的费用，乙方必需主动协作。因甲方缘由造成返

5、工发生后5天内乙方必需取得甲方代表确认后并签字，费用并入人工费内计算。2、提出工程质量保证、生产平安措施、施工进度安排、文明施工和遵章遵守法律等书面资料。并负责组织施工管理、施工技术和施工平安等交底工作。3、监督、检查乙方施工进度、劳动力配备状况、质量和平安文明措施落实状况。4、负责供应各层施工阶段所需的施工电源（施工电梯、塔吊、施工总配电箱）。5、甲方对乙方违章施工造成的质量事故、平安事故和其他损失等有权进行惩罚。并有权终止合同、停止乙方施工、指令乙方退场，另行选择队伍进场施工等。6、甲方全权托付工程项目部管理人员对乙方施工进行全面管理，对工程质量、生产平安、施工进度、文明施工、综合治理、劳

6、务管理等进行仔细监督、检查、验收、签证认可，并负责处理施工过程中发生的一切问题。7、甲方有权支配、检查、监督乙方的工作和施工进度；有权责令表现不好的乙方管理人员或工人退场，帮助乙方办理暂住证件、审检证件和上岗证等相关证件，其费用由乙方自理。8、甲方负责下达施工进度安排：负责供应施工场地、图纸和上部一层以上的垂直运输；负责施工技术、平安交底，供应轴线、标高，并刚好供应设计变更图纸和要求。六、乙方的权利和义务：1、乙方全部人员应听从甲方统一管理，遵守甲方平安生产和文明施工合同的要求。否则甲方有权依据状况惩罚。2、若甲方须要点工由乙方供应，费用由甲方支付，技工 240 元/天，普工 150 元/天。

7、七、关于平安生产和文明施工：1、乙方必需加强对职工的平安教化及管理，严格遵守现场各项平安管理制度，严禁违章作业。必需配备兼职平安员壹名，各班组应自设平安值日员并报送甲方备案。2、乙方所需的平安帽和出入证由甲方统一代购、制作，费用由乙方担当并干脆从工程款中扣除。乙方应负责自各其他劳保用品。3、乙方人员进入施工现场必需戴好平安帽和出入卡；禁止在施工现场或宿舍区域随地大小便或丢弃垃圾等杂物；违者每次罚款人民币50元整；禁止在制作场地或材料堆放区域丢弃烟头等火种；临边作业必需系好平安带；机械必需有防护罩并设有专人管理。杜绝发朝气械损害、触电、火灾或跌落事故。倘如出现工伤或火灾事故，乙方应担当全部经济赔

8、偿责任并从工程款中扣除。4、乙方应做到工完场清，余料应整理堆放到甲方指定地点。5、乙方全部人员应听从甲方统一管理，遵守甲方平安生产和文明施工合同的要求。否则甲方有权依据状况惩罚。6、由于乙方违章作业造成人员伤亡所产生的医疗费用，扣除保险理赔后超过部分在20000元以内的，由乙方担当费用，超过部分在20000元以上的，由甲方担当70%的费用，乙方担当30%的费用。7、偶发性发生的伤亡事故的医疗费用，扣除保险理赔后超过部分在20000元以内的，由乙方担当费用：超过20000元以上的有甲方担当90%的费用，乙方担当10%费用。8、乙方严禁聘请运用18岁以下、60岁以上的工人及病、残人员进入施工现场上

9、岗操作，若经甲方发觉，甲方有权将其驱除出工地，并罚款200-1000元/人。八、违约条款：如非甲方缘由，乙方擅自由施工中提出终止合同时，乙方应赔偿甲方的损失，甲方不再支付乙方的进度尾款。如甲方无故提出终止合同，应赔偿乙方的一切损失。附加条款：1、乙方应按甲方确立施工进度安排组织支配施工。2、如乙方模板材料不能刚好进场或材料不能满意施工进度要求，甲方有权利自行调配材料，调进场的材料价格视为乙方已经确认；3、乙方负责人及现场主要管理人员必需准时参与工地例会，及项目部的各种会议。4、工地的各会议纪要和施工技术、平安交底和进度安排等均作为本协议的附件，具有同等法律效力。5、施工中途，因乙方缘由，造成整

10、体工程停工，甲方有权中止与乙方所签订的施工合同，乙方并在甲方规定的时间内退场，乙方所完成的工程量甲方不赐予结算，做为陪偿由此给甲方所带来的一切经济损失。九、文明和平安施工条款详平安生产责任合同：乙方进场前应与甲方另签平安生产责任合同，作为本合同的补充条款，平安生产责任合同与本合同同时生效。十、本合同一式贰份，甲、乙双方各执壹份，自签订之日起生效，到工程全部完成款项付清时自行失效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：联系电话： 联系电话：身份证号码： 身份证号码：签订日期： 年 月 日 签订日期： 年 月 日工程合同 篇2甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国及国家有关法律

11、法规，结合本工程详细状况，为明确双方责任，确保工程顺当完成，本着互惠互利、诚恳相互的原则，在公允、公正的基础上，经双方友好协商，签订以下协议，双方共同遵守。第一条 工程概况1、工程名称：宏立城，花果园2、工程地址：花果园五里冲棚户区、危旧房、城中村改造项目。3、工程量：300万m34、工程承包内容：单运，甲方装车。5、运输里程及单价：起点：棚户区项目，单价后附明细表，其他区域按明细表公里数价格安排。6、施工期限：十六个月其次条 工程计量方式每次结算的工程量以车量方单据的数据(按实际测量为准，车箱装土石高度的基础上不得超过30公分)。第三条 结算方式运输款每天上午9点10点收票，下午16点18点

12、现金结帐(周六、周日不定)。1、甲方帮助乙方解决食宿、停车等问题，相关费用由乙方自负。2、甲方负责为乙方所供应车辆的车牌号、驾驶证向政府有关部门办理有效运输证件及相关手续。3、甲方负责处理运输沿途的交通、路政、环卫、城管、交警及社会地霸阻碍等问题。4、为了使车辆正常运输，甲方与当地交警和运管路政部门达成协议，乙方车辆在甲方指定的路途超载洒漏，若遇环卫、城管、交警部门罚款由甲方担当;因乙方车辆或驾驶员手续不齐、交通事故所造成的经济损失及责任甲方不予担当。5、在施工过程中，因甲方施工人员指挥不当，造成乙方的车损失由甲方担当相应的损失费用，如乙方不听从甲方管理人员指挥造成的经济损失由乙方全权负责，且

13、甲方有权将乙方清退出场。第四条 乙方责任及权益1、乙方进车前先供应车辆的车牌号、驾驶证等证件给甲方报批运输证，办理费用由甲方支付。2、必需听从甲方管理人员指挥，指定专人每日向甲方上报工作进度，按规定时间交接运输单据，办理运费结算。3、乙方在装卸中车内的渣土石必需全部卸完，如车内出现积留余土石按余土石双倍扣除运费。4、乙方有责任对运输人员进行平安教化，敬重当地民风民俗，做到平安、文明运输，乙方有权拒绝甲方冒险施工支配。5、严禁酒后驾驶、带病驾驶，如造成平安事故由乙方自行负责，乙方严格遵守项目部的有关管理制度。6、乙方车辆不得在施工现场和工地范围内乱倒弃土石，如一经发觉，一次罚款人民币拾万元整。7

14、、乙方车辆必需听从甲方管理人员，依据工程施工须要的调遣。如不听从甲方有权扣留的工程款项不予支付乙方。第五条 违约责任1、因不行抗力因素造成工程停工，甲乙双方免责。2、如发觉管理人员和施工人员或驾驶人员有不正值的交易而损害任何一方利益，则违约方须向受害方赔偿一切经济损失。3、乙方不得以提升运输单价为理由终止合同，否则甲方有权将扣留的工程款项不予支付乙方，并追诉乙方给甲方造成的一切经济损失。4、甲、乙双方在签定合同之日起，乙方应在天内车辆到达甲方施工现场，并保证250m3以上车辆)。5、如违反乙方无法按时到达，则乙方担当并赔偿甲方经济损失，详细为每车每日元。6、如甲方因自身缘由无故造成乙方车辆无法

15、正常运输，则甲方担当并赔偿乙方经济损失为每车每日 元。第六条 本项目运距暂定6.6公里，单价 元/m3计价。运距有变更，单价由甲乙双方协商而定。第七条 其他1、本协议违禁事宜，双方协商解决，协商未果提请当地仲裁委仲裁或向当地人民法院提起诉讼。2、本协议具有同等法律效力，自双方签字后生效，工程完工付清尾款自动失效。3、本协议一式贰份，甲乙双方各持壹份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程合同 篇3甲方（聘用单位）：_（以下简称甲方）乙方（受聘人）：_（以下简称乙方）甲乙双方根据自愿、同等、协商一样的原则，签订本合同。第一条、

16、合同期限、合同有效期：自_年_月_日至_年_月_日止，为固定期限合同，合同期满聘用关系自然终止。本合同期满后，任何一方认为不再续订聘用合同的，应在合同期满前一个月书面通知对方。其次条、 乙方工作岗位及职责：1、自合同约定之日起，乙方负责甲方郭店供电所宿办楼建设工程质量监理。2、熟识工程条件、技术规范和设计图纸，限制施工进度、保证质量要求。3、严格执行现场监督旁站规定，按规范检查和签认承包人的每道工序，对不符合规定的部分要刚好提出，要求承包人订正，发觉重大质量问题应刚好报告甲方。4、监督承包人的各项试验工作，包括取样、试件制备、各种标准试验和检验试验。对任何有怀疑的试验结果，应进行证明试验，督促

17、承包人整理各项试验记录、报告并分类归档。5、按期现场核实和检查承包人提交的工程量计算表。6、做好监理记录和监理日记，定期和不定期向甲方报告工作。7、必需严格履行监理职责，不得利用职务之便假公济私，对甲方利益造成损害。8、合同期间，对自己人身、财产平安负全部责任。第三条、工作酬劳：甲方每月支付乙方工资人民币_元。第四条、乙方应自觉听从甲方的管理和调遣。第五条、聘用合同的变更、终止和解除：1、聘用合同依法签订后，合同双方必需全面履行合同规定的义务，任何一方不得擅自变更合同。确需变更时，双方应协商一样，并按原签订程序变更合同。双方未达成一样看法的，原合同接着有效。2、聘用合同期满或者双方约定的合同终

18、止条件出现时，聘用合同即自行终止。3、乙方不履行聘用合同的。4、乙方要求解除聘用合同，应当提前三十天以书面形式通知甲方。第六条、其它事项：1、本合同一式叁份，甲方二份，乙方一份，经甲、乙双方签字、盖章后生效。2、本合同条款如与国家法律、法规相抵触时，以国家法律、法规为准。3、双方认为须要规定的其他事项。甲方（盖章）：代表（签字）：_年_月_日乙方（签字）：_年_月_日劳动合同签订须知：未签合同先知法劳动合同是约束劳动者和用人单位行为以及处理今后纠纷的重要法律依据，劳动合同的每个环节，都须要劳动者有肯定的法律常识，所以劳动者在签订劳动合同之前最好先了解一下都有哪些法律可以爱护劳动者的合法权益。据

19、蔡法官介绍，我国有关爱护劳动者合法权益的法律、法规许多，其中以中华人民共和国劳动法及劳动部关于贯彻执行若干问题的看法规定最为全面，是规定劳动关系的主要法律。此外，有关劳动合同的法规主要有劳动部关于实行劳动合同制度若干问题的通知、违反和解除劳动合同的经济补偿方法、违反有关劳动合同规定的赔偿方法等。工程合同 篇4业 主 （以下简称甲方）： 联系电话：施工队（以下简称乙方）： 联系电话：甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同：一、 工程概况工程名称：二、工程量、 价格1、单价： 元/m2。2、工程款：元。3、如须要增加工程量洽谈。三、 付款方式：现金付款。四

20、、 设计1、 甲方须向乙方供应图纸及施工方案一套。五、 材料、水电由甲方供应。六、 工期从年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天。七、 材料运输甲方负责材料在施工现场的垂直运输条件。八、 施工机具和建筑工具都由乙方供应。九、如因乙方施工缘由导致的质量问题，由乙方无偿修理。十、 此工程出现任何平安事故，由乙方担当。十一、合同争议出现争议甲乙双方先协商， 协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（签字）： 乙方（签字）：20xx年 20xx年月日工程合同 篇5建设单位：_，以下简称甲方；设计单位：_，以下简称乙方。依据建设工程勘察设计管理条例的规定，鉴于乙方具有

21、符合国家规定的资质等级来承揽建设工程设计业务，经友好协商，特签订本合同，以便共同遵守。一、工程名称甲方托付乙方担当_工程的设计项目，建筑安装面积为_平方米，建设地点在_。二、甲方义务1在工程开工前，甲方应组织施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程俊工后，甲方应XX知乙方参与竣工验收。2在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应供应必要的工作条件。3甲方必需维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复运用或擅自扩大建设范围。甲方有义务爱护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复运用。三、乙方义务1乙方必需根据国家工程建设强制性标准和国家规定的建设工程设计深度要求进行设计，并在_年

22、_月_日以前，向甲方交付设计文件；其中，设计文件一式_份，技术设计文件一式_份，施工图设计文件一式_份。2乙方编制的设计文件，应当满意编制施工招标文件、主要设备材料订货和编制施工图设计文件的须要；同时编制施工图设计文件，应当满意设备材料选购、非标准设备制作和施工的须要，并注明建设工程合理运用年限。3乙方对所担当设计任务的建设项目应协作施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更，参与隐藏工程验收和工程竣工验收。四、设计费甲方将乙方供应的设计文件交由3-5家工程公司报价，若上述公司作出的报价均在甲方要求的基础造价范围内，甲方一次性付给乙方设计费人民币_元。五、违约责任1甲方

23、不根据合同规定向乙方支付设计费，应依据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。2由于乙方的缘由，延误设计文件的交付时间，每延误_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的_的违约金（甲方可在设计费中扣除）。3因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方接着完善设计任务，并视造成的损失奢侈大小退还设计费。对于因乙方设计错误造成工程质量事故者，乙方应担当赔偿金。六、其它本合同自_年_月_日双方签章后生效。本合同如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定，补充协定与本合同具有同等效力。本合同未尽事项，按我国的法律，法规和规章的规定处理。本合同正本一式二份，甲乙双方各执一份。建设单位（甲方）（盖章）：_设计单位（

24、乙方）（盖章）：_代表人（签字）：_代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日签订地点：_签订地点：_工程合同 篇6第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本，由电力建设工程施工合同条件（以下简称合同条件和电力建设工程施工合同协议条款（以下简称协议条款）组成，其用词用语除协议条款另有约定外，应具有本条所给予的涵义：发包方（简称甲方）；协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人。甲方驻工地代表（简称甲方代表：甲方在协议条款中指定的代表人。承包方（简称乙方）：协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理方法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。乙方驻工地代表

25、（简称乙方代表）：乙方在协议条款中指定的代表人。社会监理：受甲方托付、具备电力工程建设监理单位资质管理方法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。总监理工程师：工程监理单位委派的监理总负责人。设计单位：甲方托付的具备电力工程勘察设计单位资质管理方法规定的相应资质等级的设计单位。工程造价管理部门：国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。工程质量监督部门：电力工业部、电业管理局、省（直辖市、自治区）电力局或其依据电力基本建设工程质量监督暂行规定设置的电力建设工程质量监督机构。工程：协议条款约定详细内容的电力建设永久工程。合同价款：以现行的定额、材料预算价和

26、相应的取费标准为指导价格，通过招标投标或甲乙双方协商确定，用以支付乙方履约完成工程施工内容的价款总额。经济支出：在施工中发生，经甲方确认后以增加预算形式支付的合同价款。费用：甲方在合同价款之外干脆支付的开支或乙方应负担的开支。工期：甲乙双方参照电力建设工程项目工期定额等规定，在协议条款中约定的合同工期。开工日期：协议条款约定的工程开工日期。竣工日期：协议条款约定的工程竣工日期。图纸：由甲方供应或乙方供应经甲方代表批准，乙方用以施工的全部图纸（包括配套说明和有关资料）。施工现场：经甲方同意、“施工组织设计”或“施工方案”所确定的用以施工的场地。书面形式：依据合同发生的手写、打字、复印、印刷的各种

27、通知、任命、托付、证书、签证、备忘录、会议纪要、函件及经过确认的电报、电传等。不行抗力：因斗争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上风、雨、震等对工程及履约造成损害的自然灾难。赔偿金：责任方弥补对方干脆损失和间接损失的费用，包括停工、窝工、返工、人员和机械设备调迁、材料和构配件积压、倒运的人工费、机械费、管理费等实际费用，以及从这些费用应付之日起所应计取的利息等可得利益的损失。质量缺陷：工程不符合国家或行业现行的有关技术标准、设计文件及合同对质量的要求。协议条款：结合详细工程，甲乙双方协商后依法签订的书面协议。其次条合同文件及说明依次合同文件应能互

28、说明，互为说明。除合同另有约定外，其组成和说明依次如下：（）协议条款；（）合同条件；（）洽商、变更等明确双方合同权利义务的纪要、协议等文书；（）招标承包工程的中标通知书、投标书和招标文件；（）工程量清单或确定工程造价的工程预算书和图纸；（）标准、规范和其它有关技术资料、技术要求；（）构成合同一部分的其它文件。当合同文件出现模糊不清或不相一样时，在不影响工程进度的状况下，由双方协商解决（实行社会监理的，可先由总监理工程师作出说明）；双方看法仍不一样的，按第三十条约定的方法解决。第三条合同文件运用的语言文字、标准和适用法律合同文件运用汉语一般话书写，双方可依据须要商定运用少数民族语言译本，对合同文

29、件的说明、说明则运用汉语一般话。适用合同文件的法律是国家的法律、法规，以及电力工业部规章和约定的其它行业规章、工程所在地地方法规。施工应当运用国家标准、规范和电力行业标准、规范。国家、电力行业没有相应的标准、规范时，可约定运用其它行业的或工程所在地地方的标准、规范。甲方应按协议条款约定的时间和份数向乙方供应约定的标准、规范。国内没有相应的标准、规范时，乙方按协议条款约定的时间和要求提出施工工艺，经甲方代表批准后执行；甲方要求运用国外标准、规范，应报请电力行业主管部门批准并负责按约定供应中文译本。规定、翻译和制定标准、规范及提出施工工艺的费用，均由甲方担当。第四条图纸甲方在开工日期之前按协议条款

30、约定的日期和份数（包括竣工图和现场存放的份数），向乙方供应完整的施工图纸，并保证图纸精确且具有满意施工要求的设计深度，乙方按协议条款要求做好图纸保密工作。甲方不能按第四条第一款约定供应全套图纸，将不能供应的图纸名称、供应期限列入本条款，并保证满意实施“施工综合进度安排”的须要。甲方对图纸有特别保密要求的，乙方实行相应的措施保密，由甲方担当费用。乙方要求增加图纸份数，甲方应按协议条款约定的时间予以复制、交付，费用由乙方担当。乙方未如约收到甲方供应的图纸，应在天内将所需图纸或指示的内容、理由、时间及迟误后果通知甲方代表。甲方代表在乙方提交通知后天内未答复，按第七条其次款约定处理。乙方发觉甲方供应的

31、图纸不完整、不精确或设计深度不能满意施工要求。应刚好通知甲方代表，酌情按第四条第五款或其次十五条第一款约定处理。乙方对于甲方供应的图纸有如上缺陷未发觉，甲方仍应按第七条其次款或其次十五条第四款约定担当责任，并给付因此造成的修补、拆除、改建、重建等费用。其次章双方一般责任第五条甲方代表甲方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：（）甲方代表可委派有关详细管理人员担当其部分权利和职责，并可在任何时候撤回这种委派。委派和撤回均应提前天通知乙方。（）甲方代表的指令、通知、看法、批准、答复等均由其本人签字后，以书面形式交给乙方代表，乙方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效

32、。确有必要时，甲方代表可发出口头指令，并在小时内赐予书面确认，乙方对甲方代表的指令应予执行。甲方代表不能刚好赐予书面确认，乙方应于甲方代表发出口头指令后小时内提出书面确认要求，甲方代表在乙方提出确认要求后天内不予答复，即视为其确认乙方要求。乙方认为甲方代表指令不合理，应在收到指令后小时内提出书面申告，甲方代表在乙方申告后小时内作出修改指令或接着执行原指令的确定，以书面形式通知乙方。紧急状况下，甲方代表要求乙方马上执行的指令或乙方虽有异议，但甲方代表确定仍接着执行的指令，乙方应予执行。因指令错误所发生的费用和给乙方造成的损失，由甲方担当，延误的工期相应顺延。（）甲方代表按合同约定刚好向乙方供应所

33、需指令、要求、同意、通知、批复等，并如约履行其它约定的义务，否则乙方在约定时间后小时内将详细要求、须要的理由和迟误的后果通知甲方代表，甲方代表在乙方通知后小时内仍未予以答复，即视为其确认、同意、批准，应由甲方担当由此发生的支出，顺延因此延误的工期，赔偿因此造成的乙方损失。实行社会监理的工程，甲方应将总监理工程师行使权利、履行义务的范围通知乙方。总监理工程师按约定在托付授权范围内执行职务。甲方代表和总监理工程师易人，甲方应提前天通知乙方。后任接着担当前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。第六条乙方代表乙方任命驻施工现场的代表根据以下要求行使合同约定的权利，履行合同约定的职责：（）

34、乙方的要求、申请和通知等，以书面形式由乙方代表签字后送交甲方代表，甲方代表在回执上签署姓名和收到时间后生效。（）乙方代表按甲方代表同意的“施工组织设计”（或施工方案）、依据合同发出指令和要求组织施工，在状况紧急且无法与甲方代表联系的状况下，可实行保证工程和人员生命、财产平安的紧急措施，并在实行措施后小时内向甲方代表送交报告。责任在甲方，由甲方担当由此发生的支出，相应顺延工期；责任在乙方，由乙方担当费用。乙方代表易人，应提前天通知甲方，后任接着担当前任应负的责任（合同文件约定的义务及其职权内的承诺）。第七条甲方工作甲方根据建设工程施工现场管理规定和协议条款约定的时间、要求，完成以下工作：（）办理

35、土地征用、租用、青苗和树木赔偿、房屋拆迁及清除地面、架空和地下障碍等工作，使施工场地具备施工条件，并在开工后接着负责解决以上事项遗留问题。（）将施工所需水、电、电讯线路从施工现场外部接到协议条款约定地点，并保证施工期间的须要。（）开通施工场地与城乡公共道路的通道，以及协议条款约定的施工现场内的主要交通干道予以保养，满意施工运输的须要，保证施工期间的畅通。（）向乙方供应施工场地的工程地质和地下管网线路资料，保证数据真实精确。（）办理施工所需各种证件、批件和临时用地、占道及运输、铁路专用线的申报批准等手续，与有关方面缔结工程交跨铁路、马路通讯线路须要的协议。（）将水准点与坐标限制点以书面形式交给乙

36、方，并进行现场交验。（）组织乙方和设计单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底，对于须要审定施工图预算的应刚好予以审定。（）协调处理施工现场四周地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护，并担当有关费用。（）根据合同及“施工综合进度安排”确定的时间为承包安装工程的乙方供应施工现场，保证现场及建筑物、构筑物、结构、基础等符合安装施工的要求。（）协调施工现场上的各施工企业相互交叉作业关系，刚好处理有关问题。甲方未按合同约定履行以上义务，则担当由此导致的费用支出，赔偿因此造成的乙方损失，延误工期予以相应顺延。甲方将上述某项工作托付乙方完成，应担当所发生的经济支出并给付乙方相应的费用。第八条乙方工作乙方根据建设工

37、程施工现场管理规定和协议条款约定的范围、时间、要求，完成以下工作：（）在其设计资格证书允许的范围内，按甲方代表的要求完成施工图设计、与工程配套的设计或施工须要的细部设计，经甲方代表批准后运用。（）按约定向甲方代表供应年、季、月工程进度安排和工程用款安排及有关统计报表。（）按工程须要设置施工运用的照明、围栏及警卫，并做好平安、防护设施的修理。乙方未履行上述义务造成工程、财产和人身损害，由乙方担当责任。（）按协议条款约定的数量和要求，向甲方代表供应在施工现场办公和生活的房屋及设施，发生的费用由甲方担当。（）实行有效措施实施地方政府和有关部门对施工现场交通和环境爱护的管理规定。因技术、经济条件限制，

38、对环境的污染不能限制在规定范围内的，应由甲方会同乙方事先报请当地政府有关部门批准。以上费用由甲方担当，因乙方责任造成的罚款除外。（）已竣工工程在交付甲方之前，乙方可受甲方托付代保管。由乙方按协议条款约定负责爱护工作，爱护不善发生损坏，乙方自费予以修复。要求乙方实行特别措施爱护的单位工程的部位和相应的经济支出，在协议条款中约定。甲方提前运用或擅自动用后发生损坏或其它问题，由甲方担当责任。（）按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的爱护工作。（）保证施工现场清洁。交工前清理现场达到合同文件的要求，担当因违反有关规定造成的损失和罚款，合同签订后颁发的规定和非乙方缘由造成的损失和罚款除外

39、。乙方未按合同约定履行上述义务。担当由此造成的费用支出，赔偿甲方因此遭遇的经济损失。第三章施工组织设计和工期第九条进度安排甲方在缔结合同后天内向乙方供应初步设计文件、施工图纸、施工组织设计大纲及“供应材料、设计安排”、“供应土建工程安排”等资料，乙方据以按电力建设工程施工技术管理的有关规定和协议条款的约定编制“施工组织设计”（或施工方案）、“施工综合进度安排”，在开工前如约提交甲方代表。甲方未如约供应其应供应的资料，按第七条二款的约定处理。乙方未如约提交“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度安排”，按第八条其次款处理。甲方代表对于乙方提交的“施工组织设计”（或施工方案）和“施工综合进度

40、安排”同意与否，应在协议条款约定的期限内予以答复，逾期未复，可视为已经同意。经甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度安排”为合同文件，应共同遵循。乙方应按甲方同意的“施工组织设计”和“施工综合进度安排”组织施工，接受甲方代表的检查、监督。工程实际进展与之不符时，乙方应按甲方代表的要求提出改进措施，提交甲方代表批准后执行。重大的施工技术措施，乙方应报请甲方代表审核批准后实施，由甲方担当特别施工技术措施费。第十条延期开工乙方应按协议条款约定和“施工综合进度安排”确定的开工日期、开工条件起先施工，因故不能如期开工的，应在约定的开工日期天之前，向甲方代表提出延期开工的理由和要求。甲方代表在乙方提出

41、延期开工要求后天内作出答复，逾期未答复则视为已同意乙方的延期开工要求。乙方延期开工未按第十条第一款约定征得甲方代表同意，竣工日期不予顺延。乙方由于甲方缘由要求延期开工获得甲方代表的同意，或甲方征得乙方同意将开工日期推迟，由甲方担当乙方因此付出的费用和损失，相应顺延工期。第十一条暂停施工甲方代表在确有必要时可要求乙方暂停施工，提出暂停要求后小时内应对此提出处理看法。乙方按甲方代表的暂停要求停止施工，妥当爱护已完成工程，实施甲方代表的处理看法后向其提出复工要求，经批准后接着施工。甲方代表未在约定时间内提出处理看法，或在乙方提出复工要求后小时内未予答复，乙方可自行复工。乙方施工因此无法进行的，按第七

42、条其次款约定处理。暂停施工出于非乙方缘由，由甲方担当经济支出，相应顺延工期；停工责任在乙方，由乙方担当发生的费用。第十二条工期延误对以下状况造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。（）工程量改变或设计变更；（）一周内，非乙方缘由停水、停电、停气造成停工累计超过小时；（）合同中约定的或甲方代表同意赐予顺延工期的其它状况。乙方在以上状况发生后天内，就延误的内容和因此发生的费用向甲方代表提出报告，甲方代表在乙方提出报告天内予以批准或提出修改看法，逾期未予答复，即视为甲方代表对此报告予以批准。第十三条工期提前施工中须要提前竣工，双方协商一样后签订“提前竣工协议”，合同竣工日期何以提前。“

43、提前竣工协议”应包括以下主要内容：（）提前的时间；（）乙方实行的赶工措施；（）甲方为赶工供应的条件；（）赶工措施的经济支出和担当；（）提前竣工收益的共享。乙方按“提前竣工协议”修订施工进度安排，提交甲方代表批准后执行。甲方代表在乙方提交施工进度修订安排后天内赐予批复，逾期未批复则视为其已批准。第四章质量与验收第十四条检查和返工乙方按相应的电力建设施工及验收技术规范、约定采纳的标准、设计的要求和甲方代表依据合同发出指令施工，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人的要求进行返工、修改，担当由自身缘由导致返工、修改的费用。因甲方不正确订正或其它非乙方缘由引起返工、修改的经济支出，由甲方担当，工期相应顺延。以上检查合格后，又发觉由乙方缘由引起的质量问题，仍由乙方担当责任。以上检查检验应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定，在不影响正常施工的前提下进行