2022建设工程承包合同合集15篇.docx
《2022建设工程承包合同合集15篇.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建设工程承包合同合集15篇.docx(48页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022建设工程承包合同合集15篇建设工程承包合同1一、争议解决本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决;协商或调解不成的,按下列第_种方式解决:1、提交_仲裁委员会仲裁;2、依法向_人民法院起诉。风险提示:明确违约责任在签订合同时,双方就要想到可能产生的违反合同的行为,并在合同中规定相应的惩罚办法,通过明确违约时需要承担的责任,来督促各方真正履行应承担的义务,一旦违约情况发生,也有据可依。二、违约责任1、甲方的违约责任:(1)因甲方变更计划,提供的资料不准确,或者未按照期限提供必需的勘察、设计工作条件而造成勘察、设计的返工、停工或者修改设计,甲方应当按照勘察人、设计人实际消耗的工作
2、量增付费用。(2)工程未经验收,甲方提前使用或擅自动用,由此而发生的质量或其他问题,由甲方承担责任。(3)因甲方的原因致使工程中途停建、缓建的,甲方应当采取措施弥补或者减少损失,赔偿乙方因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构件积压等损失和实际费用。(4)乙方验收通知书送达_日后不进行验收的,按规定偿付逾期违约金。(5)不按合同规定拨付工程款,按银行有关逾期付款办法的规定延付金额每日万分之_偿付乙方赔偿金。2、乙方的违约责任:(1)因乙方的原因致使建设工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的,乙方应当承担损害赔偿责任。(2)因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的,甲方有权要求施工
3、人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后,造成逾期交付的,施工人应当承担违约责任。三、合同解除1、甲方乙方协商一致,可以解除合同。2、停止施工超过_天,甲方仍不支付工程款(进度款),乙方有权解除合同。3、乙方将其承包的全部工程转包给他人或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人,甲方有权解除合同。4、有下列情形之一的,甲方乙方可以解除合同:(1)因不可抗力致使合同无法履行。(2)因一方违约(包括因甲方原因造成工程停建或缓建)致使合同无法履行。5、一方依据2、3、4款约定要求解除合同的,应以书面形式向对方发出解除合同的通知,并在发出通知前_天告知对方,通知到达对方时合同解除。对
4、解除合同有争议的,按本合同一条关于争议的约定处理。6、合同解除后,乙方应妥善做好已完工程和已购材料、设备的保护和移交工作,按甲方要求将自有机械设备和人员撤出施工场地。甲方应为乙方撤出提供必要条件,支付以上所发生的费用,并按合同约定支付已完工程价款。已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同,不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用,由甲方承担,因未及时退货造成的损失由责任方承担。除此之外,有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。7、合同解除后,不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。四、合同生效与终止1、双方在协议书中约定合同生效方式。2、甲方乙方履行合同全部义务,
5、竣工结算价款支付完毕,乙方向甲方交付竣工工程后,本合同即告终止。3、合同的权利义务终止后,甲方乙方应当遵循诚实信用原则,履行通知、协助、保密等义务。五、附则1、本合同正本_份,具有同等效力,由甲方乙方分别保存_份。2、本合同条款如对特别情况尚有未尽事宜,双方协商解决。甲方:代表人:联系电话:签订日期:乙方:代表人:联系电话:签订日期:建设工程承包合同2甲方(建设单位):_乙方(施工单位):_遵照建设工程施工招标投标监督管理规定要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议如下。一、工程项目的综合说明1、名称:_2、地址:_3、规模:_4、结构及
6、层数:_5、发包方式:_6、发包范围:_7、xx年xx月xx天。8、质量要求。二、工程造价1、经甲、乙双方共同协商定本承包协议造价为:_人民币:_元(大写:_)人民币:_元(大写:_)2、价格计算依据:_(1)标定的定额为:_(2)标定的取费标准:_(3)政策性调价文件截止日期:_三、材料采购供应1、材料采购、运输、保管的责任和计价依据:_2、对材料质量的要求:_四、工程款支付方式1、在合同签署后,开工前%作为工程付款。2、甲方按工程月进度向乙方准时付款。3、按天津市有关文件规定,工程竣工后甲方向乙方拨付工程款至总造价的%;留%做维修款,待工程竣工维修期满后一个月内全部付清。4、施工期允许调整
7、的内容和依据:_五、工程基础的处理和重大设计变更费用的计取1、施工过程三通一平由甲方负责,其费用不含在总价内。2、基础垫层以下的地基处理有乙方负责,其费用不含在总价内,待竣工结算时按实际发生给与调整。3、结构、规模、标准等重大设计变更由该工程图纸设计部门出变更图纸或变更说明,并由乙方负责施工,其费用不含在总价内。待竣工结算时按实际发生给予调整。六、工程保修。本工程保修按建设工程质量管理规定执行。七、遇有本合同未尽事宜,由甲、乙双方通过协商另订补充条款,作为本合同不可分割的组成部分,且与本合同具有同等法律效力。八、甲、乙双方在履行本合同过程中发生争议,由双方协商解决;协商不成,按本合同约定的下列
8、方法之一进行解决:_1、由仲裁委员会仲裁;2、向人民法院起诉。以上协议经双方单位盖章、负责人签字生效。甲方(盖章):_乙方(盖章):_代表人(签字):_代表人(签字):_电话:_电话:_签约日期:_签约地点:_建设工程承包合同3委托方(以下简称甲方):联系电话:承包方(以下简称乙方):联系电话:依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,结合装饰装修工程施工的特点,双方在平等、互信、互利、自愿、协商的原则,达成以下协议:一、甲方将_住房一套承包给乙方装修,总面积_m。二、承包方式:包工包料,材料按合同约定由乙方采购,使用前需由甲方检验后方可使用。三、承包内容:四、施工工期:从_年_月_日至
9、_年_月_日止,总工期为_天。施工过程中如有停水、停电、非人为因素,工期顺延。如到期未完工,每天扣除_元,工期超过35天后乙方每天按总造价_%赔偿甲方。五、总造价金额:_元整(¥:_元)。六、施工要求:乙方按照效果图施工,施工过程中甲方如有变更,乙方按甲方要求施工。七、乙方购买材料按用料表购买,若甲方指定材料购买,超出预算另补差价。如选择材料降低预算表价格,乙方需扣回给甲方。八、甲方义务开工前一天,甲方为乙方入场施工创造条件(包括清场如有其它杂物,由甲方负责清除),不能影响乙方施工。甲方提供施工水源、电源。九、乙方义务施工中严格执行安全施工操作规范,注意防火。十、工程款支付方式:1、自签订合同
10、之日,甲方预付乙方_万元。2、二期付款,木工完工油漆进场时,甲方付给乙方_万元。3、工程竣工验收后,甲方在七天内一次性支付_元,不得拖欠。十、质量保证:乙方对自己所装修的质量保修一年,人为除外。十一、合同争议的解决办法本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决,也可由有关部门调解。协商或调解不成,依法向人民法院提起诉讼。十三、违约责任甲、乙双方需共同遵守合同条款,违约金按总造价的_%付给对方,其它损失按实计算。十四、本合同一式二份,甲、乙双方各执一份,从签字之日起具有同等法律效力。甲方(公章):_乙方(公章):_法定代表人(签字):_法定代表人(签字):_年_月_日_年_月_日建设工程
11、承包合同4发包人(全称):大连XX房地产开发有限公司承包人(全称):大连XX建设集团有限公司经双方协商达成一致,XX房地产开发大连新视界铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、装饰、电气、给排水、采暖、消防、燃气、机电安装、景观园林及外管网等全部内容。如上水,燃气、机电安装等专业工程,需发包人通过招标等形式确定专业承包商后,纳入本合同承包人的总承包施工范围,承包方计取总承包管理费,费率为工程造价的3%。凡发包人另行招标的其他项目,在同等条件下优先选用本合同承包人。结算方式如下1、本工程结算执行20xx辽宁省定额,材料及人工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。2、本工程为总承包形式,如
12、发包人将专业施工项目分包给其他单位的,承包人应收取总承包管理费费率为3%。3、如本工程需承包方垫资施工,发包方给予垫付工程款利率,按月息0.8%计算。本框架协议一式六份,自双方签订之日起生效,双方各执三份。发包人:_(公章)住所:_法定代表人:_委托代表人:_电话:_传真:_日期:_20xx年9月_ 承包人:_(公章) 住所:_ 法定代表人:_ 委托代表人:_ 电话:_ 传真:_20xx年9月_ 日期:建设工程承包合同5甲方:_乙方:_按照中华人民共和国合同法的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。第一条工程概况。1.1工程名称:工程地点:工程内容:承包范围:1.2开工日期:竣工日期:总
13、日历日期:1.3质量等级:1.4合同价款:第二条合同文件及解释顺序。第三条合同文件使用的语言文字、标准和适用法律。 3.1合同语言:3.2适用法律法规:3.3适用标准、规范:第四条图纸。4.1图纸提供日期:4.2图纸提供套数:4.3图纸特殊保密要求和费用:第五条甲方驻工地代表。5.1甲方驻工地代表及委派人员名单:5.2实行社会监理的总监理工程师姓名及其被授权范围(如果有):第六条乙方驻工地代表。第七条甲方工作。7.1施工场地具备开工条件和完成时间的要求:7.2水、电、电讯等施工管线进入施工场地的时间、地点和供应要求:7.3施工场地内主要交通干道及其与公共道路的开通时间和起止地点:7.4工程地质
14、和地下管网线路资料的提供时间:7.5办理的证件、批件的名称和完成时间:7.6水准点与坐标控制点位置提供和交验要求:7.7会审图纸和设计交底的时间:7.8施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:第八条乙方工作8.1施工图和配套设计名称、完成时间及要求:8.2 提供计划、报表的名称、时间和份数:8.3施工防护工作的要求:8.4向甲方代表提供办公和生活设施的要求:8.5对施工现场交通和噪音的要求:8.6成品保护的要求:8.7施工场地周围建筑物和地下管线的保护要求:8.8施工场地整卫生的要求:第九条进度计划9.1乙方提供施工组织设计(或施工方案)和进度计划的时间:9.2甲方代表批准的时间:第十条延期开
15、工。第十一条暂停施工。第十二条工期延误。第十三条工期提前。第十四条检查和返工。第十五条工程质量等级。15.1工程质量等级要求的经济支出:15.2质量评定仲裁部门名称:第十六条隐蔽工程、中间验收。16.1中间验收部位和时间:第十七条试车。第十八条验收和重新检验。第十九条合同价款及调整。19.1调整的条件:19.2调整的方式:第二十条工程预付款。20.1预付工程款总金额:20.2预付时间和比例:20.3扣回时间和比例:20.4甲方不按时付款应承担的违约责任:第二十一条工程量的核实确认。21.1乙方提交工程量报告的时间和要求:第二十二条工程款支付。22.1工程款支付方式:22.2工程款支付金额和时间
16、:22.3甲方违约的责任:第二十三条甲方供应材料设备。23.1甲方供应材料、设备的要求(附清单):第二十四条乙方采购材料设备。第二十五条设计变更第二十六条确定变更价款。第二十七条竣工验收。27.1乙方提交竣工资料和验收报告的时间:27.2乙方提交竣工图的时间和份数:第二十八条竣工结算。28.1结算方式:28.2乙方提交结算报告的时间:28.3甲方批准结算报告的时间:28.4甲方将拨款通知送达经办的银行的时间:28.5甲方违约的责任:第二十九条保修。29.1保修内容、范围:29.2保修期限:29.3保修金额和支付方法:29.4保修金利率:第三十条争议。30.1争议的解决程序:30.2争议解决方式
17、:第三十一条违约。31.1违约的处理:31.2违约金的数额:31.3损失的计算方法:31.4甲方不按时付款的利息率:第三十二条索赔。第三十三条安全施工。第三十四条专利技术、特殊工艺和合理化建议。第三十五条地下障碍和文物。第三十六条工程分包。36.1分包单位和分包工程内容:36.2分包工程价款的结算办法:第三十七条不可抗力。37.1不可抗力的自然灾害认定标准:第三十八条保险。第三十九条工程停建或缓建。第四十条合同生效与终止。40.1合同生效与终止:第四十一条合同份数:41.1合同副本份数:41.2合同副本的分送责任:41.3合同书制定费用:甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 建设 工程 承包合同 15
限制150内