2022装修合同范本17.docx

《2022装修合同范本17.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022装修合同范本17.docx（15页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022装修合同装修合同模板锦集4篇在人们越来越信任法律的社会中，合同出现的次数越来越多，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道合同的格式吗？下面是我帮大家整理的装修合同5篇，仅供参考，欢迎大家阅读。装修合同 篇1孙xx与白xx达成口头协议，由白xx负责装修孙xx的二居室商品房，工程款共计3万元，工期1个月。孙xx付款后，白xx组织人员进驻场地起先施工。由于施工中白xx不负责任，到处接活，人手经常不够，于是白xx招募一些临时人员帮忙，这些人员往往素养不高，或者没有装修阅历。并且由于白xx拖欠工人工资，故工人消极怠工，以至工程施工后3个月尚未完工，导致孙xx无法入住，不得不在外租房居住;同时由

2、于施工人员不慎，造成孙xx楼下房屋漏水，造成楼下住户支付修复费5000元。随后孙xx发觉，装修工程已完工部分质量严峻不合格，存在卫生间门歪曲，木线有缝隙，玻璃松动，整体墙面光滑度不够、不匀称，门套歪曲不在一个平面，背面不对称等问题。孙xx与白xx数次交涉，但是白xx不是对孙xx避而不见，就是推托责任，说装修的问题应找木工赵*和水泥工王*而不应由其负主要责任，还数次说忙完手头工程就帮孙xx解决装修问题。但要追回肯定的施工费。孙xx和白xx协商不成，于是向人民法院提起诉讼，恳求人民法院判决白xx退还全部工程款，并赔偿其在外租房的费用及向楼下居住户支付的修复费用。人民法院接受此案后，托付建设监理公司

3、对孙xx装修工程进行鉴定，认定孙xx房屋已做装修工程价值11600元，该工程不合格部分修复费用15750元。同时，调查查明白xx未在工商行政管理部门办理营业执照，不具备经营资格。一审法院经过审理，认定孙xx与白xx 所达成的装修工程口头协议无效，并判决如下：1.判决白xx退还孙xx装修工程款20400元;2.判决白xx支付孙xx修复费15700元;3.判决白xx支付孙xx在外租房的费用及向楼下居住户支付的修复费用共计6360元。本案主要涉及两个法律问题：一是合同有效性的认定和的责任问题;二是侵权损害赔偿责任的担当。1.合同有效性的认定及无效合同的责任划分。孙xx与白xx所达成的是一个口头合同。

4、依据建筑装饰装修管理规定第11条规定，凡从事建筑装饰装修的企业，必需经建设行政主管部门进行资质审查，并取得资质证书后，方可在资质证书规定的范围内承包工程。家庭居室装饰装修管理试行方法也规定，凡没有建筑业企业资质证书或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人，不得承接家庭居室装饰装修工程。可见，本案中白xx不具备经营主体资格而擅自担当家庭装饰工程，其与孙xx所达成的合同因白xx不具备经营主体资格而擅自承揽家庭装饰工程，其与孙xx所达成的合同因白xx不具备相应的民事行为实力而成为无效合同，依据上述法规定，该合同自始就没有法律效力。无效合同的法律后果有：(1)返还财产：合同被认

5、定无效后，双方应将财产关系回复到前的状态，已从对方取得财产的一方，应将其所取得的财产返还给对方。现孙xx已将工程款支付给白xx，白xx本应全部予以返还，但白xx已做装修工程部分已与孙xx有房屋相结合，成为孙xx房屋的添附价值，故此部分工程款无需返还，白xx应返还余下的工程款20400元。(2)赔偿损失：凡无效合同的订立和履行使当事人蒙受财产损失的，有过错的一方应当赔偿对方的损失。因白xx施工质量不合格而导致孙xx所需付出的修复费用，和因白xx施工导致孙xx无法在家中居住而付出的租房费用，均属“因无效合同的订立和履行”使孙xx蒙受的财产损失，白xx作为此无效合同中有过错的一方，依法应予赔偿。2.

6、侵权损害赔偿的责任由于施工操作的不慎，造成楼下房屋漏水，构成了对楼下居住户的侵权，施工人员应担当侵权责任，对楼下居住户予以赔偿。孙xx与白xx签订了装修合同，白xx及施工人员即为孙xx的雇佣人员，则白xx为施工人，应担当此侵权责任，所以本案中要修复费用，理应偿还。装修合同 篇2托付方(甲方)：_居处地址：_身份证号码：_电话：_承接方(乙方)：_居处地址：_身份证号码：_电话：_工程项目：_甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1. 工程地址：_2. 居室规格： _ 室_ 厅_ 厨

7、_ 卫，施工建筑面积_平方米。3. 托付方式：包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)4.工程价款(金额大写)：_元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注：全部与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方担当。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)5. 工程开工日期：_年_月_日6. 工程竣工日期：_年_月_日 工程总天数：_天其次条：施工内容1.客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。2.主卧：衣柜一个(

8、带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。3.次卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。4.厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。5.卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。6.强弱电安装详细要求：全

9、部电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内(插座、天关内)，插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱(空开)六组。7.墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必需严格根据加水比例做一底二面，不行多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。8.订做整体橱柜：由乙方托付特地厂家订做整体橱柜，标准为750元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方担当。特殊规定：整体橱柜背后必需铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为PU板。第三条：装潢工程材料序号品名品牌/规格价格备注1电线武汉二厂铜芯线 2插座、开关飞雕牌 底盒、面板上下水管伟星PP-R

10、水管、联塑PPC下水管肯定不能有渗漏4木芯板鹰冠牌16mm厚95元/张级别：E15卫生间及厨房的墙砖、地砖300*300或330*330 墙砖、地砖不行混用6卫生间洗脸台 500带镜子、柜子、毛巾架、挂钩7铝扣板奥普/友邦/品行/宝兰/奥华 8排风扇 200两个9厨房、卫生间双层玻璃门1.2m厚铝合金门500 10主、次卧门、门窗 600含门套、窗套、门锁、门吸11卫生间防水胶、防水涂料邻乐/西卡/德国汉高 12家具木器漆多乐士5合1清味木器色漆 底漆、面漆同一品牌13墙面乳胶漆多乐士5合1金装环保漆 底漆、面漆同一品牌14胶水汉港白乳胶 墙面、家具用15堵漏王、填缝剂 16大便器 坐式带水箱

11、17混水阀 厨房、厕所各一18辅材 钉子、砂纸、装饰五金第四条：材料供应1. 乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2. 乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。3. 材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。4.乙方在工程中运用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。第五条：付款

12、方式开工支付_元，水电完工验收合格后付_元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付_元，交房验收合格后付_元，余款在交房后付清。第六条：其他事项1.平安问题：乙方严格根据平安施工进行，如出现平安事故均由乙方负责。2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。甲方(业主)： 乙方(包方)：签约日期： 签约日期：装修合同 篇3建设单位（甲方）：承包单位（乙方）：甲方有，现托付乙方对该卖场 木工工程 部份进行广告装修。该工程所用的材料由甲方负责，乙方按甲方图纸进行施工（附图纸）。一、工程名称：室内装修 木工 工程二、施工地点：三、木工工程总造价：按甲乙双方签订的价格（附价格表、施工验收检准

13、）四、付款方式：工程完全完工并经业主和甲方项目负责人验收合格后，甲方贰拾天内支付乙方95%的工程款，余下的5%的工程款为质量保证金，甲方需于三个月后支付给乙方。五、施工期限：从年月日起至 年 月 日止共 天内完成，如因甲方变更设计方案，或甲方材料不能按时到位，工期将顺延。六、保修：保修期为 半 年，保修期内属乙方施工质量问题，乙方需进行保修，保修所产生的费用（包括材料）均由乙方负责，或由甲方从质量保证金中扣回；若费用超过质量保证金，甲方有权在乙方的其他工程款中扣回。（如属人为损坏或自然灾难问题，不在保修范围之内）。七、责任：（1）、乙方在进场施工前需检查墙体结构的完整、对上工序完工的基本验收，

14、并作好验收交接。对接收甲方的材料时应作数量和质量的验收，验收后出现的短缺和损坏由乙方负责。另如发觉乙方人员偷取甲方的材料，一经证明将以一罚十处理。（2）、乙方未经甲方同意不能变更施工方案，否则造成的经济损失由乙方负责。（3）、施工过程中乙方应留意消防、工伤的平安，严格根据甲方的施工指引进行施工，施工期间由于乙方的缘由所造成的意外损失和工伤，由乙方自行负责。（4）、因乙方的缘由未能按工期完成的，按延误天数每天扣罚总工程款的5%.八、本合同一式两份，甲、乙双方各一份。由双方签字后生效，全部工程结算后自行终止。九、单价 室外铝塑板招牌 室内基层打底 室内铝塑板 室外铝塑板包柱甲方： 乙方：签约代表：

15、 签约代表：签约日期： 年 月日 签约日期： 年 月 日装修合同 篇4甲方：乙方：地址：地址：南宁市武鸣区江滨路7号联系方式：联系方式：服务细则：一、甲方房屋测量服务流程：1、客户装饰房屋测量；A、 墙体结构分析；B、 光线、空气流向分析；C、 水、电位分析；D、 尺寸测量；E、 周边环境分析；F、 现场拍照、记录。2、功能分析：依据甲方生活需求划分合理运用功能。3、风格初选：依据甲方喜好选择装修风格及类别。4、材料调研：由双方沟通选定所需材料材质。5、装饰房屋绘制平面图：A、结构修改图；B、材质图；C、总平面布局图;D、施工图。二、预算：依据双方最终沟通确定的布局，装修风格及材料的确定，拟出

16、所装修房屋所需费用预算三、洽谈沟通：设计师市场人员依据甲方时间预约，进行方案沟通。A、按标准甲方缴纳￥： 元人民币的意向合作定金，待签订正式的装修施工合同后，计入工程款,不另外收取。B、假如您未签定本协议，而要求将图纸或预算带走，须签定设计协议并交纳相应的设计费。（设计费：40元/）四、其它事宜：A、如您对设计方案及预算满足，可与公司签定装饰施工合同，为了更好的为您服务，客户经理睬提前与您预约。B、合同签定3日后在工地现场，会进行技术交底工作，详细参加人员有，设计师、项目经理、施工队长、工程监理，为了您更加的清晰工程状况，请您按时参与。C、在施工过程中，如遇到工程技术问题，将由工程监理为您刚好

17、解决，如遇到设计方案变更的问题，由本工程的设计师会为您服务。D、假如您对我们的服务有任何问题市场部会第一时间为您解决问题，您的看法和建议是对我们最大的支持和厚爱。D、若您对上述的服务流程理解认可，请在交纳测量定金时与本公司签定此意向协议，我们会努力做的更好！E、本协议一式两份甲乙双方各执一份，本协议履行完成后将自行终止说明：为维护双方的相关权益，任何口头协议及承诺均视为无效，全部事宜以本意向协议为据。甲 方 ： 乙 方 ：年 月 日 :年 月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第15页 共15页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页第 15 页 共 15 页