2022建筑施工合同书_1.docx

《2022建筑施工合同书_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑施工合同书_1.docx（81页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建筑施工合同书建筑施工合同书1建设单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)按照中华人民共和国合同法的原则,为明确双方在该工程实施过程中的权利、义务和经济责任,本着平等互利的原则经协商一致签定本合同,以此共同遵守。1、工程名称:2、工程地点:3、工程概况：3.1外墙外保温计算总面积约17000 平方米。3.2保温系统采用朗旭大金热固型改性聚苯板(板)外墙外保温系统;设计厚度(10楼)：4、承包形式：包工包料注：其中板(燃烧性能A2级)、胶粘剂、抹面胶浆、为江苏XX公司生产、耐碱网络布(160g2)为丹阳XX厂生产、锚栓为上海XX公司生产。5、工程期限：5.1开工日期按甲方下达

2、乙方材料进场通知的三个工作日内开始计算工期。(此时工地应具备施工条件)5.2每幢单位建筑有效日为 35 天。5.3工程实施日期为_年_月_日止_年_月_日.(如果现场不具备开工条件，乙方必须书面告知甲方，甲方根据现场情况书面答复工程延期时间，否则引起的工期延误由乙方负责)。6.施工条件6.1乙方外墙保温材料进场的前道工序(基层墙体平整、外窗辅框安装、洞口节点处理、及脚手架布置调整)应由甲方、工程监理方验收合格，并符合节能建筑基层墙体质量验收规范的要求。6.2甲方协调现场的水源和电源，但一切水、电费以及水、电安全防护措施皆由乙方负责。6.3甲方提供乙方完整的土建施工图。7.保温工程造价及结算7.

3、1工程总造价(预算)：119.33万元。7.1.1 金润城 项目10楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8460平方米,7.1.2 金润城 项目12楼外墙保温真石漆饰面保温面积为8709平方米, a;dea;25(不包括抗裂砂浆厚度)、工程材料单价：69.5元2、总价：60.53万元。(以上单价包括材料费以及现场施工的人工费、机械费、管理费、各项材料质量检测费、安全技术措施费、2%总包配合费、利润、税金等)。7.1.3工程实施：7.1.4工程造价(决算)： 按实结算 。工程竣工后按实际外墙保温施工面积决算;结算。8、付款方式及结算程序8.1、本工程无预付款8.2、双方合同签订后，乙方的20万元投标保

4、证金转为履约保证金，在合同履约期间始终有效。8.3、乙方进场施工，待单体楼保温系统施工面积完成50%工作量付总价款15%。8.4、施工完成经过甲方、工程总包方和监理单位验收合格(全部材料检测合格)后付总价款60%8.5、工程竣工验收合格，竣工资料交付齐全、正确、有效、手续完备双方开始结算，结算完成后甲方付款至总价款90%作为进度款。8.6、剩余结算总价的10%作为质量保证金，小区交付两年期满后结清。9.工程验收9.1工序施工完成后，乙方以书面形式向监理方提出验收申请，监理方在收到申请后安排验收工作。9.2工程竣工验收合格之日以质监、消防部门验收合格并备案之日为准。10.双方权利和义务10.1甲

5、方确保拥有本合同项目的发包(或转包)权，签约后乙方不得对本项目再进行分包，否则甲方有权终止该合同并追究乙方给甲方造成的损失赔偿。10.1甲方应负责安排总包方提供符合施工要求的施工工作面;10.2甲方应协调总包方安排乙方堆放材料的场地。10.3甲方应按合同约定付清保温工程进度款。10.4甲方不在施工现场安排食宿场地，乙方自行安排。10.5乙方提供合格保温材料。材料的性能指标符合规范的技术要求.10.6工程竣工验收前，乙方应提供全套验收检验资料。10.7乙方进场施工要服从总包单位质量、安全管理要求。总包单位对乙方施工过程中(质量、安全等各项活动)可能发生的隐患的地方提出合理的意见，乙方必须进行整改

6、和实施，否则总包方有权进行处罚，并报甲方进行停工整顿。10.8乙方施工期间应组织安全、质量管理领导小组，对实施合同范围内工程质量、安全负责，严格按照国家安全规定要求进行施工，由此产生的安全责任概与总包方、甲方无关。11、工程质量11.1工程质量应符合国家、_省有关验收的要求。11.2工程质量保证期为_年，并终身有偿维修(非乙方工程材料质量问题造成维修)，如果在质保期内因乙方材料原因造成的质量问题由乙方承担全部责任，保质期从工程竣工验收合格之日起计算。12、违约责任12.1未经甲方审批同意，乙方不得擅自使用约定品牌外的材料进场施工，并承担因此引起的一切损失和质量问题。12.2甲方违约责任：甲方应

7、按本合同约定及时向乙方支付工程进度款，如不能按合同约定时间支付，延误时间超过20个工作日以上的，乙方在与甲方协商一致后可以停工，工期相应顺延，由此所造成的损失由甲方承担。12.3因乙方原因造成的节点工期未能按时完成的，甲方根据节点工期延误对甲方造成的影响确定并罚款30000元，如下一节点前将工期抢回后，甲方扣除违约金退还暂扣款，否则暂不退还暂扣款：如果给甲方造成损失的，则乙方还需承担赔偿责任。12.4经验收，工程质量验收达不到合格标准的，应无条件返工至合格，返工工期均计入总工期。13、解决合同纠纷的方式13.1协商解决，若协商不成，向项目所在地人民法院提起诉讼。14、乙方投标保证金20万元转为

8、履约保证金，验收合格后一周内付清。14.1甲方委派 为本项目现场负责人; 为项目技术负责人。乙方委派为本项目现场负责人。14.2本合同一式四份，经甲方、乙方、签字盖章后即生效。甲方三份、乙方一份。14.3本合同一经生效，各方均应严格遵守，如有未尽事宜，双方协商解决。甲方：(公章)乙方：(公章)法人代表人：法人代表人：经办人：经办人：开户行：开户行：账号：账号：电话：电话：_年_月_日建筑施工合同书2发包方： (以下简称甲方)承包方： (以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法，中华人民共和国建筑法及有关行政法规，遵循平等、互利、合理的原则，就有关事项经双方协商，达成一致，特订立本合同，供双方共同

9、遵守履行。第一条 工程概况一、工程名称：资兴长远房地产远景花园二、工程地点：资兴市天桥中天公司原址三、结构类型：框架结构、电梯四、质量标准：合格工程五、建筑面积：11万平方米六、承包范围：设计图纸内的桩基础工程、土建工程、安装工程、小区给排水、道路工程图纸以外的经甲方认可的附属工程及双方文字约定的内容均在本合同承包范围内，系总承包工程。第二条 双方诚信甲、乙双方为确保合同诚信，特作以下承诺：乙方承诺：乙方为表达信誉，在签订本专用条款后一周内自愿向甲方交纳本工程项目履约保证金人民币壹仟贰佰万元整(￥120xx000.00元)。一、甲方承诺：1、收到乙方信誉金后，甲方承诺在100天之内搞好项目三通

10、一平，并通知乙方进场开工桩基础工程。若甲方在100天后仍不能使桩基础开工，每月按信誉金总额25的月息支付补偿金给乙方，不足一个月按一个月计算。2、信誉金退付方法：桩基础工程完工，土建工程开始后7天内信誉金80%退回乙方;如在桩基础工程施工过程中，遇到不可预见的非乙方原因造成工期延长，保证金交款时间已满六个月，退80%保证金，其余土建工程(即承台开始施工)时7天内退完。3、本工程需履行招标程序所需的有关资料及手续和办理由乙方提供，乙方按程序依照本合同规定的条件中标。第三条 价款结算与审定1、工程竣工决算按竣工图及相关签证的工程量计算。2、本工程决算定额按20xx年湖南省建筑工程消耗量标准工程、湖

11、南省安装工程量消耗量标准工程、湖南省市政工程消耗量标准工程;本工程量计价办法执行湖南省建设厅湘建价20xx406号文件湖南省建设工程计价办法规定及相关文件，费率标准按各专业相关标准计取不下浮。3、材料价格按同期郴州市造价信息发布的材料预算信息价格计算，无信息材料价格的按市场价格经双方签证计算。4、人工工资单价按施工期现行发布价格(取上限值，即市场工资单价)执行，按其它工程和装饰工程分类计算，如有新的规定按新发布的文件执行。5、经双方协商，税前造价下浮5%后的工程造价为工程结算造价。第四条 施工准备一、甲方1、开工前做好建筑物施工现场的“三通一平”(即水通、电通、路通、场地平整)。2、本合同签订

12、后，土建工程开工前1个月内提交建筑施工许可证给乙方。3、本合同签订后，在正负零以上开工前1个月内提供完整的建筑、水电安装设计施工图五份及坐标控制点叁份。4、组织甲、乙方和设计、勘察、质监、监理及有关部门参加施工图纸会审及技术交底，并做好各方签署的会审交底纪要。5、负责协调好周边关系，不得有强买强卖随意阻工现象出现，提供良好的施工环境。二、乙方1、负责施工区域的临时设施、施工临时用水、用电管线的铺设、管理、使用和维修工作，其费用由乙方负责。2、组织施工人员和材科、机械进场。乙方在进材料时，保证质量的前提下同等价格优先当地人。3、编制施工方案，施工进度计划，并报监理方、建设方代表批准，同时，做好各

13、项所需的材料，机械设备准备4、做好安全防护设施，文明施工，切实保证施工人员安全，如因乙方违规操作，防护措施不到位.所发生的意外安全事故，一切责任及费用由乙方全部承担。5、乙方施工人员应办理暂住证、用工证等有关手续。严禁偷、赌、嫖等违法人员进入工地，乙方对施工人员违反计划生育的，应向有关部门报告，所造成的责任及费用与甲方无关。第五条 工期一、乙方自接到甲方所提交的建筑施工许可证通知日期起计算，总工期为540天(有效工作日)全部竣工。二、如遇下列情况，经甲方现场代表和监理工程师签证后，工期顺延。1、按施工准备规定，“三通一平未做好.障碍物未清除及当地工农矛盾影响施工的;2、设计变更的;3、在施工中

14、因停水，停电八小时以上或连续间歇性停4、甲方施工员和监理不按时签证，影响下一道工序施工的;5、甲方未按合同规定日期拨付工程款而影响施工的;6、人力不可抗拒的因素(如台风水灾、自然火灾、地震，雨、雪天气)等而延误工期的;7、乙方每推迟交付一天，按500元/天支付违约金给甲方。第六条 工程质量一、本工程质量标准必须达到合格工程。二、本工程以建筑安装工程质量检验评定标准为评定工程质量等级的依据，由郴州市质安监站实行质量安全监督。三、乙方必须严格按照设计施工图纸及说明和国定颁发的建筑工程质量验收规范、技术标准、经批准的施工方案进行施工，并接受甲方派驻代表及监理工程师的监督。四、乙方在施工过程中必须遵守

15、下列规定：1、隐蔽工程必须由乙方自检合格，填写验收表格，经甲方代表和监理工程师检查合格并签证后，方可进行下道工序施工，甲方代表在接到乙方的隐蔽工程验收通知一天内必须进行检查签证，否则视为认可，但乙方须提前两天通知甲方代表。2、乙方按合同内容全部完成，技术资料审核符合要求3、工程竣工后，承包方提供技术资料叁套(原件一套，复印件二套)给建设方，并按规定对工程实行保修，保修期限自竣工验收之日算起，屋面五年，水电二年，主体终身，其保修金按工程结算总造价预留5%，第一年期满退付2%，第二年期满退付2%，五年期满后退付1%。第七条 建筑材科，设备的供应在施工过程中，乙方应严格按图施工，施工材料必须具有出厂

16、证、产品合格证并及时按规定送检。一、本工程中所有建筑材料、设备由乙方自行采购。二、不符合质量要求的材料、设备一律不得使用。三、因乙方使用不合格的材料所造成的经济损失费用及法律责任由乙方全部负责。第八条 工程价款的支付一、工程价款的拨付甲方应根据以下双方协议约定进行拨付(以栋号为准)：二、甲方按每栋进度及完成工程量支付该工程进度款，并及时拨付汇入施工单位帐户，如甲方未按时付款，乙方有权停工，停工给乙方所造成的一切经济损失由甲方负担，并按月利率2.5%计算利息。三、工程款支付时段如下：1、电梯房暂按1200元/的造价约定支付工程进度款(实际平方米单价以竣工决算准)分主体、内外装饰、安装三项分部工程

17、计算，再按以下各栋号的各分部、分项所完成的工程量进行拨付进度款，其比例及金额确定如下：2、桩基础工程：工程完成至50%时，按完成工程量的清单报价的75%拨付进度款，工程完工后支付已完工程清单报价的80%，余款在工程检测合格后，办完工程决算后，付工程款95%，余5%尾数竣工验收合格一年后付清。3、主体分部工程：、各栋承台及地梁基础完成按完成工程量造价的80%拨付进度款;、各栋架空层(车库)现浇楼面完成按完成工程量的造价80%拨付进度款;、各栋每完成六层标准层现浇楼面按完成工程量造价的80%拨付进度款;、各栋斜坡屋面完成现浇板按完成工程量造价的80%拨付进度款;项主体(含基础、屋面)共拨付总造价的

18、60%工程款，合计为720元/。4、装饰装修分部工程：内外装饰装修分二个阶段拨付工程款，每个阶段完成总工程量50%，每个阶段拨付已完成工程量造价80%的进度款;内外装饰装修分部工程共拨付总造价的20%工程款，合计为240元/。5、安装分部工程：铝合金窗、栏杆、扶手、防盗门、水、电安装时，拨付总价的10%进度款，进度款按完成工程量造价的80%付款，每栋分两次付款。6、待本工程各栋竣工验收，结算造价审定后，二个月内甲方付足该栋总造价的95%，预留5%作为工程质量保修金。7、每次拨付工程款甲方须在5个工作日内办理支付手续，如甲方违约，则按总结算后余款的2.5%每月支付赔偿金给乙方。8、甲方所支付乙方

19、的工程款和履约保证金退还必须汇入乙方指定的银行基本帐户，否则乙方不认可，造成双方损失由甲方负责。第九条 施工与设计变更一、甲方交付的设计图纸及说明和有关技术资料，作为施工的有效依据。开工前由甲方组织技术交底和三方会审，做出会审纪要作为施工及结算的补充依据，甲、乙双方均不得擅自修改。二、施工中如发现设计有错或严重不合理的地方，乙方及时以书面形式通知甲方，由甲方及时会同设计等有关单位研究确定修改意见或变更设计文件，乙方按修改变更的设计文件进行施工，若其增加工程量，按本合同第三条第一款方法进行结算。乙方不得擅自变更设计和施工图纸。第十条 纠纷解决办法任何一方违反合同规定时，双方协商解决，如协商不妥可

20、向甲方所在地人民法院起诉。第十一条 附件一、本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。二、本合同自双方法人代表签字，加盖公章即生效。三、本合同签订后，未尽事宜经双方协商一致后签订补充协议作为本合同的补充合同，与本合同具有同等法律效力。发包人(盖章)： 承包人(盖章)：法人代表(签字)： 法人代表(签字)：委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：电话： 电话：_年_月_日 _年_月_日建筑施工合同书3发包单位： （甲方）法人代表；承包单位： （乙方）法人代表；按照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在 开发的工程发

21、包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：一、工程名称：二、：工程座落位置三、工程概况和结构；四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工；五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）；六、 质量与工期：乙方在本工程施工中，必须按照国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工，必须达到合格工程，争取优良工程；乙方在本工程施工中，必须按照甲方下达的工期要求完成， 施工工

22、期为 天，自 年 月 日开工至 年 月 日竣工。七、工程造价：经双方确定，本工程合同造价暂定 元，作为拨付工程款的依据。按20xx版河南省建设工程工程量清单综合单价及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按信阳市建设工程材料基准价格信息为准计入合同总价，人工费按20xx年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66 元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。八、甲方工作：1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平；组织技术交底，向乙方提供施工图十套2。负责办理施工前、后的有关所有手续；3、各职能部门和四邻关系协调；4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方；5、交户

23、结算和决算按本合同规定如期办理决算；6。派出驻工地代表 同志负责与乙方的日常工作联系，及时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。7。负责协调处理乙方与其他施工单位之间的矛盾。九、乙方工作：1、乙方在承接本工程时，必须按时支付工程保证金 元；开工前10天认真细致地做好施工组织设计，并报有关部门及甲方审核批准。2、乙方在承包本工程在施工期间，必须严格按照国家工程验收标准和安全标准执行，如果乙方达不到者造成一切后果，均有乙方全部负责包括刑事责任在内；3、乙方在本工程施工中，所进的各种材料必须要有合格证和部分确认书，同时必须有甲方监理人员现场

24、取样标准，经信阳市质检站检测报告乙方可使用，如没有者乙方使用在本工程，一切经济损失均有乙方全部负责承担；4、乙方在本工程施工中，一切机械设备和各项周转材料必须满足本工程所用；另外工程技术人员和施工人员也必须达到工程所用5、乙方在本工程施工中，搞好施工现场的管理工作，做到文明施工，不准乱堆乱放，同时工人绝不准在本施工区内打架闹事和偷盗，如有者一切后果与甲方无关；6、工程保证金在乙方基础工程到正负零时甲方如数退给乙方保证金；7、乙方在本工程施工期间必须严格按照国家安全规范标准和信安检站的有关标准，如不按标准者一切责任均有乙方负责；8。严格按设计图纸、验收规范进行施工。所有隐蔽工程项目必须经甲方及质

25、监部门验收，及时办理经济、技术签证。9。严格施工遵守操作程序，做好施工成品的保护工作。10。工程竣工后乙方按规定对工程实行保修，保修时间自通过验收之日算起。乙方向甲方提供完整的竣工验收资料一套。11。乙方委派 同志为现场代表。负责工程的施工质量、安全施工，提供工程进度报表以及负责乙方应该承担的有关事宜。十、工程款支付及结算方式：1、经双方确定按本工程实际完成的工程据实结算（变更工程按工程量多少增加和减结算）隐蔽工程以甲方或监理签字认可的方可进入结算；2、经双方确定本工程从基础到二层主体完工，甲方应支付实际完成的工程款60%，主体工程按每二层支付均同12层，主体工程全部完成后经有关部门验收合格后

26、，甲方应按主体工程总款支付到60%，进入内外粉刷完成后，经验收合格甲方支付15%，进入水电、门窗和消防安装完毕，甲方支付总款15% ，主体装饰安装全部完成后经有关部门验收合格后甲方按工程总造价支付到95%，下余5%作为保修金待工程保修期满后，再全部无利息清付给乙方。十一、本合同经双方同意而定，望双方共同遵守本合同各项条文；十二、本合同未尽事宜经双方协商增加补充协议，补充协议与本合同有同等的法律效力；十三、工期变动：对以下原因造成竣工日期的变动，经甲。乙双方代表确认，工期相应增减。1。工程量变化和设计变更；2。一周内，非乙方原因连续停水、停电每次二小时以上累计8小时以上；3。由于甲方资金和安装工

27、程影响的时间；4。人力不可抗拒的自然灾害十四、本合同一式六份，双方各执三份，本合同经双方代表签字和盖章后生效，本合同在生效期间内有一定的法律效力。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑施工合同书4发包方：_承包方：_根据中华人民共和国经济合同法的有关规定和中华人民共和国建筑法的有关法律条款，经双方经协商同意签定本合同。1、工程概况1.1工程名称：_1.2工程地点：_2、承包范围2.1承包地址：_2.2承包单方价格卷材_元/每平方米;3、工程量确定：竣工后按实际测量的工程量计算(做工程量清单)。4、双方责任4.1发包方责任：_4.

28、1.1负责提供施工现场和作业面。4.1.2负责提供必要的技术文件，如施工有变更时提前三天通知乙方。4.2承包方责任：_4.2.1负责进场工人的质量、安全生产、消防等专业培训合格后持证上岗。4.2.2负责作业面的灭火器材。4.2.3所承担项目工程质量达到北京市地方标准的验收要求。4.2.4负责工人的工伤保险和劳保用品。4.2.5负责成品保护和文明施工。4.2.6承包方负责提供材料相关文件，材料试验和施工资质证书。5、工程保养自工程验收(一个雨季)之日起，保修期为五年，保修期内的一切费用由承包方承担。6、安全生产：承包方负责承包范围内施工现场及整个场地的人身、财产安全。若发生安全生产和其它安全事故

29、，一切责任全部由承包方负责。7、付款7.1工程完成后付给承包方承包费总额的一个雨季后付给承包方承包总额的_%，余下_%作为质保金，包修期满一次。7.2付款以支票形式支付。8、纠纷双方发生纠纷协商解决，解决无效后到平谷区人民法院裁决。9、其它事宜：本合同一式三份，发包方二份，承包方一份。发包方(盖章)：_承包方(盖章)：_法定代表：_法定代表：_年_月_日建筑施工合同书5甲方(构筑施工企业):名称: 法定代表人:地点: 德律风:乙方(农民工):姓名: 性别: 年龄: 文化程度:住址: 身份证号:甲乙两边根据工作法及国务院办公厅转发构筑部等部分关于进一步办理构筑范畴拖欠工程款题目定见的关照法则,划

30、一自愿、会商同等,签订本公约。1、 公约期限自 年 月 日起至 年 月 日止大略 工作(工程)结束止。2、 工作内容甲方分派乙方在 岗亭担当 职务(工种)。在平常环境下乙方该当结束出产(工作)任务,详细出产(工作)任务和质量标准为:3、 工作时候1、甲方履行每日不超出8小时、每周不超出40小时工作制;如履行综合谋划工时或不按时工作制,由甲方报工作保险行政部分承诺后履行。2、因出产工作必要,经会商安排乙方加班加点,甲方按法则付出工钱。日加班不超出3小时,月加班不超出36小时。4、 工作工钱甲方按月足额以货币式样付出乙方工钱,每个月 日为发薪日。工钱轨制和分派式样按以下第 项履行:1、履行计时工钱

31、制,乙方结束出产工作任务,每日工钱 元,每个月工钱 元;2、履行计件工钱制,详细标准为:5、 工作保卫1、甲方根据自治区人民当局的法则参加工伤保险,乙方因工负伤、致残、死亡依法享福因工伤亡报酬。2、甲方为乙方供给符合国度、自治区有关工作安定、职业卫生法则的功课场合和防护办法;3、乙方服从甲方的安定法则和操纵规程,不得违章操纵。6、 其他商定的事变7、 违约责任本公约具有法律出力,两边应严厉践诺。一方违背本公约,应负担违约责任;给对方造成经济吃亏的,依法补偿相干吃亏。8、 因践诺本公约产生工作争议,甲乙两边都可以向工作争议仲裁委员会申请仲裁。9、 本公约一式两份,甲乙两边各执一份。甲方(章):

32、法定代表人(签章):乙方(签章):年 月 日鉴证构造(章): 鉴证人(签章):年 月 日关于制发构筑施工企业农民工工作公约书的关照为周全贯彻落实工作法,进一步典范构筑施工企业用工行动,加强工作公约办理和工作保险监察法律,根据国务院办公厅关于进一步做好改进农民进城就业环境工作的关照要求,联合我区构筑施工企业用工特点,我们订定了构筑施工企业农民工工作公约书文本。现印发给你们,请在构筑施工企业与利用期限不超出1年的季候性农民工和以结束必定的工作(工程)为期限的农民工中自动践诺。年 月 日建筑施工合同书6甲方：_乙方：_甲、乙双方于_年_月_日签订了关于甲方开发的水城住宅项目高层标段的建设工程施工合同

33、，现双方经协商一致，达成以下补充协议：第一条承包范围水城住宅项目高层标段之施工图中所含的全部内容：包括但不限于基础工程、土建工程、装饰工程、给排水工程等，以及招标文件及投标报价补充说明中约定的其他工程内容，并包括施工图未列明但乙方为完成合同约定工程所需的其他全部工作内容。第二条总承包管理整个工程(包括乙方负责的施工范围及甲方另行发包给他方的工程)及周围相邻建筑物、道路、地下管线的稳妥性、安全性之施工，由乙方承担总承包管理。第三条合同的组成组成本工程合同的文件及其解释顺序为：(1)本补充协议及其附件;(2)建设工程施工合同协议书、专用条款;(3)招标文件(-215;);(4)关于投标报价的补充说

34、明;(5)中标通知书;(6)建设工程施工合同通用条款;(7)标准、规范及有关技术文件;(8)图纸;(9)投标文件。 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本补充协议组成部分，并最优先解释适用。第四条工地考察1、乙方已认真考察了工地并充分了解了工地位置、周边情况、土质、地质状况、道路、储存空间、作业空间狭窄、起卸限制及任何其它足以影响工期、承包价款之情况，已充分认识到各种不利因素。乙方理解工地上会有其他施工单位作业，不会独占工作面和工作空间以及施工现场，理解交叉施工、配合施工、施工等待对工期、价款的影响。乙方确认本合同所约定的工期、工程价款或结算依据的标准，已包括上述因素等对工期、价款的影

35、响。前述因素不予延长工期，不予增加费用。乙方保证在约定工期内将符合本合同约定并具备国家规定交付使用条件的房屋竣工交付甲方。2、发包人提供的工程周围现有地下管线图、或其它资料之提供，只作为承包人之参考，具体由承包人自行负责。3、乙方任何因忽视或误解上述情况，不得因此提出索赔或工期延长。第五条工期1、总工期为215;个日历日，开工日：年215;月日;竣工日：年215;月日。2、乙方应当严格遵守乙方提交并经甲方确定的进度计划中确定的总日历工期、各阶段工期。工期中已包括法定节假日、现场测试、提交竣工报告的时间、与其他施工方交叉施工、配合施工的等待时间、包括政府的各种规定及临时规定、通告对工期的影响等在

36、内，该等因素不作为延长工期的因素。3、乙方逾期履行任何一阶段工期，或甲方认为竣工日明显地变得不能遵守，甲方可要求对本工程的一个或多个部位优先完成而无需增加费用。乙方须无偿地对剩余工作无延误地遵从甲方指示。第六条工期的顺延1、不影响关键线路的设计变更或工程量增加，不予顺延工期。虽影响关键线路但需延长工期累计未超过_日的设计变更或工程量增加不顺延工期，但超过_日的，自第_日起开始计算天数顺延工期。当出现设计变更或工程量增加可能延误工期的，乙方应当采取相应的赶工措施尽量确保工期和质量，相应的赶工费用应当事先经甲方盖章同意。但如该可能的延误是由于乙方原因造成的，赶工费用由乙方承担。2、对以下情况造成的

37、工期延误，经甲方确认，工期相应顺延：(1)战争、动乱、空中飞行物体坠落或有下列情形之一并达到延误工期的程度：4、5级以上的地震;连续4小时以上的持续8级以上的大风;连续4小时以上的特大的暴雨;连续4小时以上温度低于零下15的低温;连续7天38以上的高温等。(2)工程按国家法律、政策或地方政府要求停建或缓建时造成的延误 。前述(1)、(2)项原因造成的损失各自承担。(3)甲方同意给予顺延的其它情况。3、乙方在以上情况发生后_日内，就延误的内容向甲方代表提出报告。乙方未按期提出报告的，视为以上情况对工期无影响或虽有影响但乙方有必要措施无需延长工期和增加费用。4、除双方明确约定可以顺延工期的情况外，

38、其它情况一律不予顺延工期。非约定原因造成工程不能按合同工期履行或竣工的，乙方承担违约责任。第七条工程进度由甲方和监理单位组成进度监督管理小组，对工程进度每天进行监督管理，协调解决影响工程进度的问题。第八条分包和转包1、乙方应当在合同约定开工日前_日内向甲方提交乙方现场负责人或乙方工地代表、技术人员、安全人员、施工队长(经理)名单，并附相应的证书，应与投标文件一致。如发生变动，乙方应当提前_日向甲方提交书面报告。乙方必须由其内部职工组成的项目管理人员及技术人员自行完成本工程。乙方进入施工现场的所有人员要统一着装，并挂胸牌上岗。甲方发现现场乙方上述人员与乙方所报不符，视为乙方违法分包。 其中，项目

39、负责人、技术负责人、项目核算负责人、质量管理人员、安全管理人员必须是本单位的人员。本款所指本单位人员，是指与本单位有合法的人事或者劳动合同、工资以及社会保险关系的人员，乙方应当在提交名单的同时提交相关证明文件。2、甲方保留指定分包的权利。3、除甲方指定分包外，乙方的其他分包必须事先征得甲方的书面许可，但甲方并不因此对该分包商的选择承担责任。甲方许可的分包商不称职或者其行为影响项目的工期(包括阶段工期)、质量等，甲方可书面要求乙方将该分包商撤换，乙方应当立即撤换。4、乙方违法或违约分包、转包的，甲方有权解除合同，乙方并应当承担施工合同总金额百分之二十的赔偿金。第九条图纸审查乙方应当进行图纸审查，

40、尽到足够的注意。对于图纸的明显错误，例如相关尺寸规格、标高、数量、洞口位置、技术参数等的不一致，各专业图纸之间可能存在的对同一空间部位、同一事项的表述存在不一致乃至漏项，乙方应当在收到图纸后_日内向甲方及监理方书面报告，并根据甲方的指令执行。因乙方未及时向甲方及监理方报告而造成的工期延误或工程量增加、损失，由乙方承担。 为避免可能出现的上下水、强弱电、暖通等项目管网布置时相互矛盾，乙方应当在施工前作好上述各专业工程的联合技术交底，并现场放样，经甲方书面认可后方可施工。否则造成的工期延误或工程量增加、损失，由乙方承担。前述甲方的书面认可并不视为对此承担责任。第十条工程例会与会议纪要乙方应当按时参

41、加甲方组织的工程例会。对于每次会议形成的会议纪要，乙方应当在会议后第_日或在下次会议前签字。 乙方如不按时参加工程例会或拒不在会议纪要上签字的，视为乙方认可会议纪要内容，同时乙方应当向甲方承担每次人民币1000元的违约金。由于乙方未参加工程例会导致其他施工单位或甲方的工期和费用损失，由乙方承担赔偿责任。 乙方参加工程例会的人员应当为乙方项目经理，其他人员到会的视为乙方授权认可。第十一条工程款支付方式及时间1、本工程无工程预付款。2、本工程付款方式。(1)工程总造价的92%以现金方式支付，其中工程总造价的5%作为质量保证金;(2)工程总造价的8%以开发商提供的其它资产方式抵顶(以签订施工合同时开

42、发商所列的资产清单明细为准)。3、工程款支付进度：(1)所承包标段全部工程完成至177;0、00，经甲方、监理验收合格后_日内，付地下室已完成工程量的60%(抵顶资产的50%，差额部分以现金方式支付)。(2)承包标段全部主体工程十层完，经甲方、监理验收合格后_日内，付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%，差额部分以现金方式支付)，(3)承包标段全部主体工程封顶，经甲方、监理验收合格后_日内，付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%，差额部分以现金方式支付)。(4)承包标段全部砌筑工程完，经甲方、监理验收合格后_日内，付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%，差额部分以现金方式支付)。(

43、5)承包标段全部外墙抹灰工程完，经甲方、监理验收合格后_日内，付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%，差额部分以现金方式支付)。(6)承包标段全部内墙抹灰工程完，经甲方、监理验收合格后_日内，付至已完成工程量的70%(抵顶资产的10%，差额部分以现金方式支付)。(7)承包标段全部工程竣工，经甲方、监理验收合格后_日内，付至已完成工程量的80%。(8)工结算完成后三个月内付至总造价的95%，总造价的5%作为质量保证金，保修期满后无息支付。4、甲方对已完工程量、相应工程进度款报告的核算确认及相关款项的支付，并不视为甲方对最终的工程量、质量及工程造价的认定，甲方仍有权提出异议。5、甲方在每次支付时，可扣除应当由乙方承担的违约金、罚款或其他费用后支付工程进度款，乙方应当在甲方支付同时提交相应的工程款发票。但甲方的任何未扣除，并不视为甲方放弃以后要求乙方支付的权利。 甲方在每次支付工程进度款时扣除相关费用，如乙方提出异议，甲方可将有异议的部分扣除后，余款支付给乙方。异议部分另行解决。第十二条材料、设备采购1、乙方应当在采购的所有材料设备(甲控物资应按照招投标文件中约定的厂家及品牌采购)运进现场前向甲方及监理方提供相应的产品合格证、入网许可证、备案证、环保认证书等品质合格证明、生产厂家的质保承诺及安