2022年买卖合同模板集锦九篇.docx

《2022年买卖合同模板集锦九篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年买卖合同模板集锦九篇.docx（37页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年买卖合同模板集锦九篇买卖合同模板集锦九篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同的用途越来越广泛，签订合同能平衡双方当事人的同等地位。那么制定合同书有什么须要留意的呢？以下是我为大家收集的买卖合同9篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。买卖合同 篇1立合同双方：出售人：_代理人：_买受人：_（以下简称甲乙方）双方依据上海市实惠价房出售管理方法的有关规定，签订本合同。1甲方同意将坐落在上海市_区（县）_街道（镇）_路_（新村弄）_支弄_号_室计建筑面积_平方米的房屋以实惠价出售给乙方。2上开房屋按住房综合造价的_年每平方米建筑面积_元计价，另计房屋地段、层次、朝向、设施因素计算，每平方米建筑

2、面积售价_元，共计售价（大写）_元。3乙方在合同签定时交纳定金叁百元整。4乙方在合同签订后30天内一次付清购房款，甲方赐予_实惠，乙方实付价款（大写）_元。5乙方要求分期付款，必需征得甲方同意。首期付款占应付款_，计（大写）_元。余额计（大写）_元，分_年付清，月利率_，余额款本息共计（大写）_，每月月底前交付（大写）_元，最终在_年_月底前全部付清。合同签订后30天内交付首期购房款。6乙方分期付款而逾期交付，已交购房款作违约金由甲方收取，从未交款当月起向甲方缴付按公房租金标准计价的临时运用费，补交住宅建设债券。预付修理费按已支出的修理费用结算，多退少补。7乙方购房款未付清前调离本市、出国定居

3、或去世，由其代理人或继承人付款。如乙方去世又无继承人，房屋由所在地区、县房管局依据继承法向法院申请按绝产接管，未付清的购房款由接管单位补交。8甲方收到乙方购房款、修理费，在合同签订30天内交割房屋。9甲乙双方按规定办理有关手续，交付有关手续费和产权登记费。乙方分期付款则要购房款全部付清后方可取得房屋全部权证。10甲乙双方在合同签订后30天内预付住房售后修理费。甲方按住房综合造价多层住宅_（高层住宅_），提取修理费（大写）_元，连同乙方按住房综合造价多层住宅_（高层住宅_）预付修理费（大写）_元，落实修理单位，负责修理房屋的共用部位和共用设施。11上开房屋的基地和园地属国家全部，乙方不得擅自改建

4、或搭建；公用部位设施属同幢全部权人共有，乙方保证不侵占运用。12乙方保证遵守国家和本市有关土地、私房、建筑管理等的各项法规和规定，按时向供应售后服务和管理的管房单位或组织交纳管理费用。13本合同签订之日起生效。乙方履行合同，定金抵付购房款，未履行合同，定金不予返还；甲方不履行合同，定金双倍偿还乙方。14本契约一式四份。甲乙双方各执一份，房屋所在地管房部门或组织，房产交易所各执一份存证。甲方（签章）：_乙方（签章）：_代表人（签章）_年_月_日立于：_买卖合同 篇2甲方：乙方：依据中华人民共和国合同法等法律法规规定，为明确甲乙双方权利义务，保证工程建设正常进行，本着同等、公允、互利的原则，甲乙双

5、方就甲方承建施工的工程供油事宜协商，达成如下协议：一、产品名称、数量、价格1、产品名称：甲方承建的工程所需的0#柴油、润滑油(脂)。2、数量：按甲方实际需求量均衡分批供应。3、价格：依据国家发改委公布的零售价执行，价格变动时乙方应刚好告知甲方。二、质量与计量依据国家相关标准。乙方加油机须经市技监局检测所定期检测;油品质量须符合国家标准。双方对油品质量计量有异议时，依国家法定机关检测结果为准。三、供货时间、地点、运输及费用1、供货时间：甲方将供货数量以书面形式提前天传真或其他方式送达给乙方，乙方接到供货通知单后在当日内供货到工地现场，逾期不能到达的，每次支付违约金200元。2、运输及费用：运输、

6、装卸货由乙方负责，甲方不担当任何费用。四、货物收货1、甲方应在收货时刚好核对数量， 甲方指定现场收货员 姓名： 电话： 。每批货物送货单由双方人员签字后作为结算凭证。2、乙方送货到现场按甲方现场指定地点堆放，并要求码放整齐。五、付款方式1、转账方式结算：每次加油款达到人民币万元时结算，以此类推，工程结束时结清全部货款。2、甲方每次向乙方付款之前，乙方需供应增值税专用发票(17%税率)，否则甲方有权拒绝付款，且不视为违约。乙方须在每月十号前向甲方公司项目管理部供应供货清单，若因未按时提交供货清单影响财务核算而未刚好付款，责任由乙方自负，甲方不担当任何责任。3、在甲方从乙方取得的增值税专用发票抵扣

7、联、进项税抵扣凭证经税务机关交叉稽核比对无误抵扣以前，甲方有权暂不支付相当于前述抵扣税款的那部分款项。甲方在收到发票后三个工作日内付清发票内全部货款。4、乙方收款单位账户：六、出现下列情形之一，由乙方担当全部责任，甲方不担当任何责任：1、乙方在运输中发生交通事故的或装卸货时发生平安事故的;2、乙方供应的货物经现场送检后为不合格产品的;3、收货单非甲方指定签收人签字的;4、乙方未按约定在每月10号前向甲方供应供货清单;5、因乙方供应的发票不符合税务部门的要求，导致甲方从乙方取得的增值专用发票不能报验抵扣进项税金，或虽可通过报验但报验后被税务机关以“比对不符”或“失控发票”等事由追缴税款，而给甲方

8、造成经济损失的;6、乙方开具的票据在送达甲方以前如发生丢失、灭失、或被盗，乙方应负责按税法规定向甲方供应有关丢失发票的存根联复印件，应负责供应乙方所在主管税务机关开具的“增值税一般纳税人丢失防伪税控开具增值税专用发票已抄报税证明单”，并确保甲方顺当获得抵扣，否则，由此造成的经济损失由乙方负责。七、本合同一式贰份，双方各执壹份，经双方签章后生效。甲方： 乙方：托付代理人： 托付代理人：联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日买卖合同 篇3卖方：_（ 简称甲方） , 身份证号码：_买方：_（ 简称乙方） , 身份证号码：_依据中华人民共和国经济合同法、中华人民共和国城市房地产管理法及其他有关法

9、律、法规之规定，甲、乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方向甲方购买房产签订本合同，以资共同信守执行。第一条 乙方同意购买甲方拥有的座落在_ 县_ 小区_ 拥有的房产（ 别墅、写字楼、公寓、住宅、厂房、店面） ，建筑面积为_ 平方米。（房屋全部权证编号：）。其次条 上述房产的交易价格为：单价：人民币_ 元/ 平方米，总价：人民币_ 元整（大写：_ 佰_ 拾_ 万_ 仟_ 佰_ 拾_ 元整）。本合同签定之日，乙方向甲方支付人民币 _ 元整，作为购房定金。第三条 付款时间与方法：甲乙双方商定采纳以下第_ 款方式结算：1 、甲乙双方同意以银行按揭方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付

10、首付款（ 含定金） 人民币_ 拾_ 万_ 仟_ 佰_ 拾_ 元整给甲方，剩余房款人民币_ 元整， 申请银行按揭（ 如银行实际审批数额不足前述申请额度，乙方应在缴交税费当日将差额一并支付给甲方） ，并于银行放款当日付给甲方。2 、甲乙双方同意以一次性付款方式付款，并约定在房地产交易中心缴交税费当日支付首付款（ 含定金） 人民币_ 拾_ 万_ 仟_ 佰_ 拾_ 元整给甲方，剩余房款人民币_ 元整。 于产权交割完毕当日付给甲方。第四条 甲方应于收到乙方全额房款之日起_ 天内将交易的房产全部交付给乙方运用，并应在交房当日将_ 等费用结清。第五条 税费分担：甲乙双方应遵守国家房地产政策、法规，并按规定缴

11、纳办理房地产过户手续所需缴纳的税费。经双方协商，交易税费由_ 方担当，中介费及代办产权过户手续费由_ 方担当。第六条 违约责任：甲、乙双方合同签定后，若乙方中途违约，应书面通知甲方，甲方应在_ 日内将乙方的已付款不记利息）返还给乙方，但购房定金归甲方全部。若甲方中途违约，应书面通知乙方，并自违约之日起_ 日内应以乙方所付定金的双倍及已付款返还给乙方。第七条 本合同主体：1. 甲方是_ 共_ 人，托付代理人_ 即甲方代表人。2. 乙方是_ ，代表人是_ 。第八条 本合同如需办理公证，经国家公证机关_ 公证处公证。第九条 本合同一式 份。甲方产权人一份，甲方托付代理人一份，乙方一份， 厦门市房地产

12、交易中心一份、_ 公证处各一份。第十条 本合同发生争议的解决方式：在履约过程中发生的争议，双方可通过协商方式解决，协商不成，提请_ 方所在地人民法院解决。第十一条 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行约定，其补充约定经双方签章与本合同同具法律效力。第十二条 双方约定的其他事项：出卖方（ 甲方） ：_ 购买方（ 乙方） ：_身份证号码： _ 身份证号码： _地 址：_ 地 址：_邮 编：_ 邮 编：_电 话：_ 电 话：_代理人（ 甲方） ：_ 代理人（ 乙方） ： _身份证号码： _ 身份证号码： _买卖合同 篇4卖方(以下简称甲方)：买方(以下简称乙方)：甲方依据中华人民共和国城市房地产管理法及有

13、关规定，已依法通过划拨方式取得北京市_区(县)地块的国有土地运用权，土地面积为_平方米，国有土地运用证件为_。甲方在上述地块上建设的项目名称为_，现已竣工，取得房屋全部权证(房屋全部权证_字_号)，经北京市国土资源和房屋管理局审核，准予上市销售，北京市经济适用住房销售许可证号为京房内证(经)字第_号。乙方自愿购买甲方的_房屋，甲方情愿出售，甲方出售该房屋时亦同时将该房屋所占用范围内的划拨土地运用权转让给乙方。双方经友好协商，就上述房屋的买卖事项，订立本合。第一条房屋，该房屋状况详见附件一。房屋建筑面积为_平方米(包括套内建筑面积_平方米，分摊的共有共用建筑面积_平方米)，共有共用部位详见附件二

14、。土地运用面积为_平方米(含共有共用面积)。上述面积已经房屋土地管理部门测绘。其次条双方同意上述房屋售价为每建筑平方米人民币_元，价款合计为人民币(大写)_仟_佰_拾_万_仟_佰_拾_元整(小写)_元。乙方预付的定金_元，在乙方支付购房价款时转为购房价款。第三条乙方同意_年_月_日前将购房价款全部当面交付甲方或汇入甲方指定银行。甲方指定银行：_银行账号为：_第四条甲方同意在_年_月_日前将房屋交付给乙方。交付时，甲方提交建设工程质量监督部门出具的北京市建设工程质量合格证书，并办妥全部交接手续。交付地点：_。甲方同意按建设工程质量管理方法、北京市建设工程质量条例及有关规定，自房屋交付之日起对乙方

15、购置的房屋进行保修。出国第五条乙方同意其购置的房屋在小区物业管理委员会或业主管理委员会未选定物业管理机构之前由甲方或甲方托付的管理公司负责管理。第六条双方同意在签订本合同后一个月内，持本合同和有关证件共同到北京市_房地产交易管理部门办理房屋买卖过户手续，申领房地产权属证件，并按规定交纳有关税费。第七条本合同生效后，除不行抗力外，甲方不按期交付房屋的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金自约定房屋交付之日其次天起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款金额的万分之_(大写数字)向乙方支付违约金。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本合同。合同解除自乙方书面通知

16、送达甲方之日起生效。甲方除在合同解除后30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还给乙方，利息按利率计算。第八条本合同生效后，除不行抗力外，乙方不按期付款的，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本合同约定付款之日其次日起至实际付款之日止，每延期一日，乙方按延期交付房价款的万分之_(大写数字)向甲方无能为力付延期违约金。逾期超过_日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的，甲方有权解除本合同。合同解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方已交纳的定金甲方不予返还。第九条本合同由双方签字之日起生效，未尽事项，双方可另签补充协议。本合同的附件和双方签订的补充协议，为本合同不行分割的组成

17、部分，具有同等的法律效力第十条双方凡因履行本合同引起的纠纷，应协商解决。协商不成的，双方同意按以下第_种(大写)方式解决纠纷。提交北京仲裁委员会仲裁。2.任何一方均可向房地产所在地的人民法院提起诉讼。第十一条本合同正本一式两份，甲乙双方各执壹份，副本_份，房地产交易管理部门壹份，_。甲方(签章)： 乙方(签章)：法定代表人： 法定代表人：身份证号码： 身份证号码：地址： 地址：联系电话： 联系电话：邮政编码： 邮政编码：代理人： 代理人：联系电话： 联系电话：_年_月_日 _年_月_日预售登记机关：(章)经办人年 月 日买卖合同 篇5供方： 合同编号： 需方： 签订时间：年 月 日第一条 标的

18、、数量、价款及备注其次条 供方对质量负责的标准及期限：1. PE外护管为黑夹克管。 2. 泡沫平均密度为60kg/m3。3. 其他未注明项目执行国家相关标准。第三条 标的物全部权自需方全部结清供方货款时起转移，需方未履行支付货款义务的，标的物属于供方全部。 第四条 验收标准、方法及提出异议期限：以合同约定标准验收，其他未注明项目按国家相关标准验收。如有异议，需方应在收货之日起三日内向供方以书面形式提出，否则视为符合合同约定。 第五条 交（提）货及运输方式、地点：供方负责联系车辆及其相关费用。第六条 结算方式、时间及地点：货到工地一次付清，供方供应一般发票或增值税发票。第七条 技术服务：供方向需

19、方供应必要的技术材料。需方在安装和运用过程中遇到技术问题，供方免费供应必要的技术指导。第八条 违约责任：供需双方任何一方违约，应向对方支付合同总货款3%的违约金。因一方违约致使另一方实行诉讼方式实现债权的，败诉方担当胜诉方为此支付的一切费用。第九条 合同争议的解决方法：本合同未尽事宜按中华人民共合同合同法及其他法律规定处理。在合同履行过程中发生的争议，由双发当事人协商解决；协商不成时，任何一方可依法向当地人民法院起诉。第十条 本合同自双方签字之日起生效。合同有效期自生效之日至需方安装完成止。 第十一条 第十二条双方一样声明：双方已对本合同各条款有全面精确的理解，签约双方对本合同的含义相识一样。

20、 本合同一式贰份，双方各执壹份，传真件视为有效件。买卖合同 篇6合同号：_签订日期：_年_月_日签订地点：_买方：_地址：_电报：_电传：_卖方：_地址：_电报：_电传：_本合同由买卖双方商订，在合同项下，双方同意按下列条款买卖下述商品：第一条 品名、规格、数量及单价：_。其次条 合同总值：_。第三条 原产国别及制造厂商：_。第四条 装运港：_。第五条 目的港：_。第六条 装运期分运：_转运：_第七条 包装所供货物必需由卖方妥当包装，适合远洋和长途内陆运输，防潮，防湿，防震，防锈，耐野蛮装卸，任何由于卖方包装不善而造成的损失由卖方负担。第八条 唛头卖方须用不褪色油漆于每件包装上印刷包装编号、尺

21、码、毛重、净重、提吊位置及“此端向上”、“当心轻放”，“切勿受潮”等字样及下列唛头：_第九条 保险装运后由买方投保。第十条 付款条件（1）买方在收到备货电传通知后或装运期前30天，开立以卖方为受益人的不行撤销信用证，其金额为合同总值的_，计_。_银行收到下列单证经核对无误后，承付信用证款项（假如分运，应按分运比例承付）：a全套可议付已装船清洁海运提单，外加两套副本，注明“运费待收”，空白抬头，空白背书，已通知到货口岸_公司。b商业发票一式五份，注明合同号，信用证号和唛头。c装箱单一式四份，注明每包货物数量，毛重和净重。d由制造厂家出具并由卖方签署的品质证明书一式三份。e供应全套技术文件的确认书

22、一式两份。f装运后即刻通知买方启运日期的电报电传副本一份。（2）卖方在装船后10天内，须挂号航空邮寄三套上述文件（f除外），一份寄买方，两份寄目的港_公司。（3）_银行收到合同_中规定的，经双方签署的验收证明后，承付合同总值的_，金额为_。（4）买方在付款时，有权按合同第15、18条规定扣除应由卖方支付的延期罚款金额。（5）一切在中国境内的银行费用均由买方担当，一切在中国境外的银行费用均由卖方担当。第十一条 装运条款（1）卖方必需在装运期前45天，用电报电传向买方通知合同号、货物品名、数量，发票金额，件数，毛重，尺码及备货日期，以便买方支配订仓。（2）假如货物任一包装达到或超过重20吨，长12

23、米，宽27米，高3米，卖方应在装船前50天，向买方供应五份包装图纸，说明具体尺码和每件重量，以便买方支配运输。（3）买方须在预料船抵达装运港日期前10天，通知卖方船名，预料装船日期，合同号和装运港船方代理，以便卖方支配装船。假如须要更改载货船只，提前或推后船期，买方或船方代理应刚好通知卖方。假如货船未能在买方通知的抵达日期后30天内到达装运港，从第31天起，在装运港所发生的一切仓储费和保险费由买方担当。（4）船按期抵达装运港后，假如卖方未能备货待装，一切空仓费和滞期费由卖方担当。（5）在货物越过船舷脱离吊钩前，一切风险及费用由卖方担当。在货物越过船舷脱离吊钩后，一切风险及费用由买方担当。（6）

24、卖方在货物全部装运完毕后48小时内，须以电报电传通知买方合同号、货物品名、数量、毛重、发票金额，载货船名和启运日期。假如由于卖方未刚好电告买方，以致货物未刚好保险而发生的一切损失由卖方担当。第十二条 技术文件（1）下述全套英文本技术文件应随货物发运：a基础设计图。b接线说明书，电路图和气液压连接图。c易磨损件制造图纸和说明书。d零备件书目。e安装、操作和修理说明书。（2）卖方应在签订合同后60天内，向买方或用户挂号航空邮寄本条（1）款规定的技术文件，否则买方有权拒开信用证或拒付货款。第十三条 保质条款卖方保证货物系用上等的材料和一流工艺制成，崭新、未曾运用，并在各方面与合同规定的质量、规格和性

25、能相一样，在货物正确安装、正常操作和修理状况下，卖方对合同货物的正常运用赐予_天的保证期，此保证期从货物到达_起起先计算。第十四条 检验条款（1）卖方制造厂必需在交货前全面、精确地检验货物的质量、规格和数量，签发质量证书，证明所交货物与合同中有关条款规定相符，但此证明书不作为货物的质量、规格、性能和数量的最终依据。卖方或制造厂商应将记载检验细微环节和结果的书面报告附在质量证明书内。（2）在货物抵达目的港之后，买方须申请中国商品检验局（以下称商检局）就货物质量、规格和数量进行初步检验并签发检验证明书。假如商检局的检验发觉到货的质量、规格或数量与合同不符，除应由保险公司或船方负责者外，买方在货物到

26、港后_天内有权拒收货物，向卖方提出索赔。（3）假如发觉货物质量和规格与合同规定不符，或货物在本合同第13条所规定的保证期内证明有缺陷，包括内在缺陷或运用不良的原材料，买方将支配商检局检验，并有权依据商检证书向卖方索赔。（4）假如由于某种不能预料的缘由，在合同有效期内检验证书不及办妥，买方须电告卖方延长商检期限_天。第十五条 索赔（1）假如卖方对货物不符合本合同规定负有责任且买方根据本合同第13条和第14条规定，在检验和质量保证期内提出索赔时，卖方在征得买方同意后，可按下列方法之一种或几种理赔：a同意买方退货，并将所退货物金额用合同规定的货币偿还买方，并担当买方因退货而蒙受的一切干脆损失和费用，

27、包括利息、银行费用、运费、保险费、检验费、仓储、码头装卸及监管爱护所退货物的一切其它必要的费用。b根据货物的质量低劣程度，损坏程度和买方蒙受损失的金额将货物贬值。c用符合合同规定规格、质量和性能的部件替换有瑕疵部件，并担当买方所蒙受的一切干脆损失和费用。新替换部件的保质期须相应延长。（2）假如卖方在收到买方索赔书后一个月之内不予答复，则视为卖方接受索赔。第十六条 不行抗力（1）签约双方中任何一方受不行抗力所阻无法履约，履约期限则应按不行抗力影响履约的期限相应延长。（2）受阻方应在不行抗力发生或终止时尽快电告另一方，并在事故发生后14天内将有关当局出具的事故证明书挂号航空邮寄给另一方认可。（3）

28、假如不行抗力事故持续超过一百二十天，另一方有权用挂号航空邮寄书面通知，通知受阻方终止合同。通知马上生效。第十七条 仲裁（1）双方对执行合同时发生的一切争吵均应通过友好协商解决。假如不能解决，则可诉诸仲裁。（2）仲裁应提交_仲裁委员会，依据该会的仲裁程序进行仲裁，也可提交双方同意的第三国仲裁机构。（3）仲裁机构的裁决具有最终效力，双方必需遵照执行，仲裁费用由败诉方担当，除非仲裁机构另有裁定。（4）仲裁期间，双方须接着执行合同中除争议部分之外的其它条款。第十八条 延期和罚款假如卖方不能按合同规定刚好交货，除因不行抗力者外，若卖方同意支付延期罚款，买方应同意延期交货。罚款通过在议付行付款时扣除，但罚

29、款总额不超过延期货物总值的5，罚款率按每星期05计算，少于七天者按七天计。假如卖方交货延期超过合同规定船期十星期时，买方有权取消合同。尽管取消了合同，但卖方仍须马上向买方交付上述规定罚款。第十九条 附加条款_。（假如上述任何条款与下列附加条款不一样时，应以后者为准）其次十条 文本及生效本合同由双方于_年_月_日用_文签署。原本一式_份，买卖双方各执_份。本合同以下述第_款方式生效：（1）马上生效。（2）合同签署后_天内，由双方确认生效。（3）_。买方（签字）：_ 卖方（签字）：_买卖合同 篇7卖方（甲方）： 买方（乙方）：依据中华人民共和国合同法及其它有关法律法规规定，经双方协商一样，签立本合

30、同。第一条：质量标准与数量1、甲方应供应引种证明和动物卫生监督部门出具的动物检疫合格证。2、种龟标准：健康无病，无残次，符合相关行业标准。3、种龟存活率：乙方严格根据甲方培育标准下， 月内死亡率不得高于 。其次条：数量与货款 种龟品种： 月龄： 数量： 单价： /对 总金额（大写： ） （小写： ）第三条：结算方式乙方预付定金 元 （大写）余款提货时一次性结清。第四条：交货时间、地点、方式1、交货地点：2、交货时间： 年 月 日3、交货方式： 乙方自提，运费亦由乙方自己担当。第五条：验收验收在交货前进行，由甲乙双方共同负责。第六条：技术服务1、应乙方要求，甲方赐予免费供应技术培训、并负责引种后

31、的技术指导；2、应甲乙双方要求，甲方供应乙方购买养龟专用饲料，乙方不得私自购买喂食其他饲料等；3、应乙方要求，甲方帮助乙方购买养龟用具、药品等。第七条：违约责任供需方谁违约，谁担当违约责任，可由仲裁委员会仲裁或向人民法院起诉。第八条：其它约定事项本合同一式贰份，甲乙双方各执一份。甲方： 乙方：地址： 地址：法人代表（签名）： 法人代表（签名）：联系电话： 联系电话：年 月 日 年 月 日买卖合同 篇8原告：居处地：法定代表人： 职务：被告：居处地：法定代表人： 职务：案由：买卖合同欠款纠纷诉讼恳求：1、原告恳求依法判令被告给付原告货款元2、恳求判令被告支付逾期付款违约金 元3、本案诉讼费用及其

32、费用由被告负担。事实与理由：年月日原告与被告签订购销合同，原告为供方，被告为需方，供方为需方供应 型号的，合同约定，货物的品名、规格、价格数量 总货款结款方式；需方如逾期未付款，每逾期一天，按应收货款的支付滞纳金给供方。合同签订后，被告未根据合同约定履行义务。从 年月份起先拖欠原告的货款，原告为了双方能接着保持友好的合作关系，仍旧按被告的订单如期将货物送至被告公司。从 年月份至 年 月份被告拖欠原告货款如下：xxx年xxx 月份，人民币 xx元；xxx 年xxx 月份，人民币xxx元；xx年 xx月份，人民币xxx 元，xxx 年xxx 月份，人民币；以上合计人民币xxx 元。原告曾多次要求被

33、告支付上述货款，但被告均以各种理由拒绝支付。 综上所述，原、被告签订的购销合同是双方真实意思表示，合法有效。被告拖欠原告货款共计 元，事实清晰,证据充分,足以认定；双方的债权债务关系清晰，合法有效，应受法律的爱护。合同法第六十条规定：“当事人应当根据约定全面履行自己的义务。”以及合同法第一百一十四条第一款规定：“当事人可以约定一方违约时应当依据违约状况向对方支付肯定数额的违约金，也可以约定因违约产生的损失赔偿额的计算方法。”被告拖欠货款不还的行为是严峻的违约行为，严峻损害了原告的合法权益，应担当违约责任。被告应向原告支付逾期付款的违约金共计元。原告的诉讼恳求既有事实证据又有法律依据理由充分，人

34、民法院予以支持。原告为了维护自身的合法权益，依据中华人民共和国民事诉讼法第一百零八条之规定，特向贵院提起诉讼，恳请贵院查明事实后，赐予支持。此致具状人：法定代表人：年 月日买卖合同 篇9买受人(简称甲方)_出卖人(简称乙方)_为进一步推动和深化 肉菜粮放心工程，加快农业标准化和无公害蔬菜生产的产业化进程，大力推广无公害蔬菜经营，实现无公害蔬菜的定点销售，确保广阔消费者吃上放心菜，依据中华人民共和国合同法及有关规定，经甲乙双方商定，特签订无公害蔬菜买卖合同。第一条 乙方供应的蔬菜名称、品种、总数量、及分批交(提)货的数量、时间：蔬菜名称 品种 产地 商标 计量单位 总数量 第一批 其次批 第三批

35、 第四批月 日 数量 月 日 数量 月 日 数量 月 日 数量(如此表空格不够，可另附纸)1、乙方供应的蔬菜应符合无公害蔬菜的国家标准或江苏省地方标准;2、价格按交(提)货日同品种蔬菜市场价格上浮_%执行。其次条 交(提)货的时间和地点：_ .第三条 检验方式及标准：根据交(提)货的时间和地点，托付甲方所在市场开办单位或法定检测机构现场取样，依照_标准进行检验，并出具检验报告。第四条 结算方式(在下列方式后的括号内打)1、以交(提)货日市场供应的该蔬菜品种单价上浮后，每批交(提)货后的当日或 _日内结算并支付菜款( )2、以交(提)货日市场供应的该蔬菜品种单价上浮后，在最终一批交(提)货后的当

36、日或_日内进行各批累计结算并支付菜款( )第五条 甲方的权利义务1、在市场内设立的无公害蔬菜销售区销售，并设立和标明无公害蔬菜产品标记(产品注明产地或生产菜农姓名)，以便利消费者识别和购买;2、甲方对乙方供应的蔬菜必需按第三条的约定刚好托付检验。验收合格后，不得随意压低价格或拒收;3、甲方对乙方供应的蔬菜验收合格后，必需按本合同第四条的约定进行结算并支付菜款;4、对乙方交售的不合格的蔬菜，有权拒收，但必需出具法定检测机构的检验报告。第六条 乙方的权利义务1、根据农业标准化无公害蔬菜生产的技术标准和质量要求，出售合格的蔬菜;2、生产过程中要接受市(县)农牧渔业行政管理机关农业标准化和无公害蔬菜生

37、产技术指导部门或蔬菜专业指导所的技术指导，推广优良品种，运用生物农药或高效、低毒、低残留农药，不得运用甲胺磷、氧化乐果等高毒、高残留农药，生产出售的蔬菜有毒有害物质残留量限制在质量平安允许的范围内，符合国家标准或江苏省地方标准;3、根据约定的品种、数量、时间、地点将无公害蔬菜供应给甲方;4、乙方应对生产的无公害蔬菜的质量负全责，对经市场抽检不合格的蔬菜，要自行退出市场，予以销毁，不得再流入其它市场销售。第七条 本合同解除的条件：_ .第八条 违约责任1、甲方无正值理由不收购或有意压低价格、造成损失的，除赔偿损失外，应向乙方偿付该批菜款_%的违约金。甲方不按本合同第四条的约定结算或不按约定支付菜

38、款的，乙方有权拒卖，甲方应向乙方偿付该批菜款_%的违约金;2、除不行抗力外，乙方不按约定向甲方交售或部分交售的，应向甲方偿付欠交蔬菜价款总额_%的违约金。在未完成合同数量前，擅自出售的，每出售一百斤，应向甲方偿付违约金_元;3、如因不行抗力的缘由造成不能履行合同，均不以违约论，双方都不担当责任。第九条 合同争议解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方协商解决;也可以向工商行政管理部门合同调解组织申请调解;协商或调解不成的，双方同意提交 _仲裁委员会仲裁(双方未在本合同中约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉)第九条 本合同一式四份，甲乙双方各执一份，由甲方送交市场主办单位和工商行政管理部门备案各一份。第十条 本合同自双方签字后生效。第十一条 其他约定事项：_ .甲方(签名)_摊位号：_ 签名人居民身份证号码：_住址：_ 电话：_手机：_ 邮编：_乙方(章)_居处：_ 法定代表人：_托付代理人：_ 签名人居民身份证号码：_电话：_ 手机：_