2022装修合同例文958.docx

《2022装修合同例文958.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022装修合同例文958.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022装修合同装修合同模板集锦6篇 随着人们法律意识的建立，合同的地位越来越不容忽视，签订合同是为了保障双方的利益，避开不必要的争端。拟定合同的留意事项有很多，你确定会写吗？下面是我为大家收集的装修合同6篇，希望能够帮助到大家。 装修合同 篇1发包人： 住 所：承包人： 住 所：法定代表人： 电话：托付代理人： 电话：施工队负责人： 电话：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜，达成如下协议：第一条 工程概况1.1工程地点：_。1.2工程内容及做法(详见附

2、表1：家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表2：家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。1.3工程承包方式：双方商定实行清包承包方式。承包人包工，发包人供应材料1.4工程期限_天，开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日。1.5合同价款：本合同工程造价为(大写)：_元(详见附表3：家庭居室装饰装修工程报价单)。其次条 工程监理若本工程实行工程监理，发包人与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条 施工图纸双方商定施工图纸实行下列方式供应：发包人自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份第四条 发包人义务4.1开

3、工前_天，为承包人入场施工创建条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则;4.2供应施工期间的水源、电源;4.3负责协调施工队与邻里之间的关系;4.4不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关部门办理相应的审批手续;4.5施工期间发包人仍需部分运用该居室的，负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;4.6参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第五条 承包人义务5.1施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程;5.2严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境;5.3爱护

4、好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下水管道的畅通;5.4保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场。第六条 工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一样，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期第七条 材料的供应7.1由发包人供应的材料、设备(发包人供应装饰装修材料明细表)，发包人应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续;第八条 工期延误8.1对以下缘由造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：(1)工程量改变和设计变更;(2)不行抗力;(3)发包人同意工期顺延的其他状况。8.2因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延;因发包人供应的

5、材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人担当，工期顺延。8.3发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。8.4因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人担当，工期不顺延。第九条 质量标准双方约定本工程施工质量标准：_。施工过程中双方对工程质量发生争议，由_部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人担当;经认证工程质量符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人担当。第十条 工程验收和保修10.1双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：(1)

6、_;(2)_;(3)_。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单。10.2工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续家庭居室装饰装修工程结算单10.3本工程自验收合格双方签字之日起保修期为_月。验收合格签字后，填写工程保修单。第十一条 工程款支付方式11.1双方约定按以下方式支付工程款：(1)合同生效后，发包人按下表中的约定干脆向承包人支付工程款：支付次数支付时间支付金额第一次开工前三日支付 元其次次工程进度过半支付 元第三次双方验收合格支付 元工程进度过半指：_。11.2工程验收合格后，承

7、包人应向发包人提出工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后_日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。11.3工程款全部结清后，承包人应向发包人开具收据。第十二条 违约责任12.1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。12.2未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。12.3因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。12

8、.4发包人未按期支付其次(三)次工程款的，每延误一天向对方支付违约金_元。12.5由于承包人缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。12.6由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金_元。第十三条 合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的，按下列第_种方式解决：(一)提交_仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十四条 几项详细规定14.1因工程施工而产生的垃圾，由承包人负责运出施工现场，并负责将垃圾运到指定的地点，发包人负责支付垃圾清运费用(大写)_元(此费用不在工程价款内)。

9、14.2施工期间，发包人将外屋钥匙_把，交给承包人保管。工程竣工验收后，发包人负责供应新锁_把，由承包人当场负责安装交付运用。14.3施工期间，承包人每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分;下午_点_分至_点_分。第十五条 附则15.1本合同经双方签字(盖章)后生效，合同履行完毕后终止。15.2本合同签订后工程不得转包。15.3本合同一式_份，双方各执_份，_部门_份。15.4合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。甲方(签章)： 乙方(签章)：身份证： 身份证：联系方法： 联系方法：日期： 日期装修合同 篇2合同编号：装饰装修合同业主姓名：装修地址： 签订时间：家庭居室装饰装

10、修合同托付方（甲方）： 承接方（乙方）：天艺装饰公司工程项目：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同（包括本合同附件和全部补充合同），以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：_2.施工内容：详见本合同工程材料预算单和施工图。3.托付方式：包清工（ ），包工包料（ ），部分包工包料（ ）4.工程开工日期：_年_月_日5.工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天其次条：工程价款工程价款（金额大写）_元，详见工程材料预算单。第三条：质量要求1.施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补

11、充合同，否 则乙方有权不予受理。2. 凡由甲方自行选购的材料、设备，质量出现问题由甲方自负。造成工期延误的理当工期顺延3.甲方如自聘工程监理，须在工程开工前通知乙方，以便于工作连接。第四条：材料供应1.甲方所供应的材料设备均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。3.乙方负责选购供应的材料、设备，应当是符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。如延期到达，按延误工期惩罚。第五条：付款方式1. 合同一经签订，甲方应在工程开

12、工前两日内支付总工程款的60%；当工期进度过半（木工结束，漆工开工之前），甲方即其次次支付总工程款的35。剩余5尾款待甲方对工程竣工验收合格后结算。 甲方在应付款日期不付款属于违约行为，乙方有权停止施工，期间造成一切损失均由甲方担当。甲方验收合格未结清工程价款时，不得交付运用。2.工程施工中如有项目增减或须要变动，详见本合同家庭装修工程项目变更表，双方应签订补充合同。增减项目的价款，在甲方其次次支付工程款时全部结算。3.甲方未按本合同规定期限预付工程价款的，每逾期一天按未付工程价款额的千分之五支付给乙方。第六条：工程工期1.由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费

13、由甲方担当，工期理应顺延，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。2. 在施工中，因工程质量问题、双方看法不一而造成停工，均不按误工或延迟工期论处，双方应主动要求有关部门调解或仲裁部门协调、处理，尽快解决纠纷，以接着施工。工期可顺延。3.施工中假如因甲方缘由要求重新返工的，或因甲方更改施工内容而延误工期的，甲方须担当全部施工费用，如因乙方的缘由造成返工，由乙方担当责任，工期不顺延。4.施工中，甲方未经乙方同意，私自通知施工人员擅自更改施工内容所引起的质量问题和延误工期，甲方自负责任。不包括在施工内容之内的项目，甲方要求增加施工内容的，经双方同意，工期可顺延。第七条：工程验

14、收1.工程质量验收，待工程全部结束后，乙方通知甲方进行竣工验收。双方办理工程结算和移交手续。2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃保修权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。3.甲方如不能在乙方指定时限内前来验收，应刚好通知乙方，另定日期。但甲方应承认工序或工程的竣工日期，并担当乙方的看管费和相关费用，看管费用每天按总工程款的千分之一收取，其他意外缘由造成的费用均由甲方担当第八条：其他事项甲方1、必需供应经物业管理部门认可的房屋平面图及水、电、气线路图，或由甲方供应房屋平面图及水、电、气线路图，并向乙方进行现场

15、交底。2、二次装饰工程，应全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设物等，须实行必要的爱护措施，均需与乙方办理手续和担当费用。3、如的确须要拆、改原建筑物结构或设备、管线，应向所在地物业部门办理手续，并担当有关费用。施工中如需临时运用公用部位，应向邻里打好招呼。乙方1.指派1名人员为乙方工地代表，负责合同履行，并按合同要求组织施工，保质保量地按期完成施工任务。2.负责施工现场的平安，严防火灾、佩证上岗、文明施工，并防止因施工造成的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等事故发生而影响他人。万一发生，必需尽快负责修复或赔偿。3. 严格履行合同，实行信誉工期。

16、4. 在装潢施工范围内担当保修责任，保修期自工程竣工甲方验收合格之日算起，为12个月。第九条：违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同的一方应按合同总金额的10作为违约金付给对方。因擅自解除合同，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第十条：争议解决1. 本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。2. 当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，可以根据本合同约定向-仲裁委员会申请仲裁；-人民法院提起诉讼。第十一条：合同的变更和终止1.合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同的内容，应经双方协商一样后重新签订补充协议。

17、如需终止合同，提出终止合同的一方要以书面形式提出，应按合同总价款的10交付违约金，并办理终止合同手续。2.施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，可视为本合同解除。第十二条：合同生效1.本合同及合同附件在双方盖章，签字后生效。2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。3.本合同（包括合同附件、补充合同）一式两份，甲乙双方各执壹份。第十三条：其他内容1、2、3、4、甲方（业主）： （签章） 乙方： （签章）居处地址： 办公地址：碧海苑商业街A1-11开户行：中国建设银行储蓄卡账 号：4367 4221 9168 8560 701收款人：

18、刘丙树电话： 电话：15064523800签约日期： 签约日期：水、电路及其他价格说明及付款方式一、 电路施工：1、混凝土墙剔槽下管布线25元/米 2、砖墙剔槽下管布线20元/米3、明管布线铺设15元/米4、新增开关、插座线盒（含线盒）5元/个5、打混凝土过墙眼（非空调眼）20元/个 6、打砖墙过墙眼（非空调眼）10元/个7、浴霸安装20元/个8、吸顶灯、换气扇安装10元/个9、筒灯、射灯、管灯安装5元/个 10、新旧开关、插座面板安装2元/个11、网络布线面板接口20元/个 12、防水60元/平米 13 .贴布18元/平米.二、 水路施工：30元/米（PPR管）三、 计算工程量时以实际测量为

19、准1、 墙面面积：绽开实测量面积的100，不扣暖气罩、踢角线、顶角线、吊柜及窗口的面积。2、 地面、厨卫墙砖和地砖或地板面积：按瓷砖或地板实际运用量为准。3、 家具柜面积：正立面乘以高度，不扣踢角板、顶角线的面积，如厚度超过55公分，单价另计4、 踢角板延长米：实际运用量为准5、 顶角线延长米：实际运用量为准四、 付款条款1、 乙方在收到甲方60工程款后支配进场施工2、 在工程日期过半，乙方通知甲方提交其次次工程进度款，甲方应于三日内将款项交到乙方，以便工程顺当进行3、 甲方要求中途增项，甲方须与乙方签字确认，并将增项款全部交付甲方，马上予以支配施工，对甲方减项，甲方须向乙方支付总工程款5的管

20、理费，否则乙方不予处理4、 工程结束后，甲方到公司办理保修合约签字，并结算尾款，乙方交还钥匙并起先保修期五、 公司质量检查部门电话：15064523800如遇有质量或其它方面的问题公司将马上派人出面解决甲方签字： 乙方签字：年 月 日 年 月 日装修合同 篇3甲方：乙方：甲方的计算机信息机房工程及其设备安装工程项目，确定乙方为施工安装单位，依据中华人民共和国合同法，双方本着互惠互利的原则，经多次洽商，达成如下合同：1.1工程概况：本工程主要包括系统计算机机房装修.机房设备的供应安装调试.及其工程。1.2项目名称：1.3承包范围系统工程设计.施工.及设备材料供应。1.4施工地点1.5本合同遵循的

21、技术规格和标准及优先原则：1.6质量合保证乙方须承诺，本工程中所选用的材料及设备均严格根据本合同材料及设备清单中所列出的产地和数量去选项购，并须获得甲方的认可和支持，以确保本工程符合以上标准。其次章甲乙双方的责任2.1甲方的责任：1）负责协调施工现场各工种间的协作。2）负责对工程施工进度及质量进行检查.监督，发觉问题刚好提出并通知乙方刚好订正.3）向乙方供应满意施工用水，电及相应的办公条件及堆放材料的库房。4）对乙方供应的各种技术文件，资料保密，不以任何形式扩散给第三者。2.2乙方的责任：1）负责本系统工程施工图纸设计。2）负责按合同规定施工，确保工程进度，根据甲施要求完成各项工作。3）负责根

22、据经过甲方审批过的施工设计图和有关规范施工，确保工程质量。4）负责成品交验前的爱护，保养。5）做好施工记录.隐藏工程记录，并汇合施工技术资料。6）负责办理有关手续，并确保系统按期验收运用。7）负责培训甲方运用和管理本系统的技术人员。8）乙方进场施工人员必需听从甲方的统一管理，如违反甲方管理制度，视情节予以惩罚直至清退出场。9）做好施工组织管理，保持现场清洁，器材堆放整齐并刚好清理现场垃圾，做到文明施工。10）做好现场人员的平安培训工作，现场施工严格遵守甲方及地方平安部门的多项管理制度，乙方发生的一切平安事故均由乙方自行负责。第三章材料及设备3.1材料及设备到达目的地为工地现场。3.2装修材料1

23、0天内交货，设备7天交货。本项目施工时间为30个工作日；3.3全部材料均由乙方组织选购，甲方须供应一封闭场所供乙方保管材料运用。3.4材料.设备除甲方另有书面变更要求外，均须按投标报价中所列产品型号.产地进行选购。第四章合同价款合同总价为：计人民币：元整合同总价包括附件的设备清单所列设备.系统的安装调试及其运保费.税金等全部的相关费用。第五章付款方式5.1合同签定后一周内，甲方需向乙方支付合同总价的30%作为备料款，计人民币元整。5.2乙方工程施工完毕，验收合格，正常运用后，甲方支付至全部款项90%的竣工款，乙方工程价款计人民币：（以最终决算为实际价格）。剩余10%作为质保金，工程验收1年付清

24、。5.3甲方支付给乙方的工程款项，乙方必需开具有效的正式的工程安装发票，给甲方入帐。第六章工期6.1本合同甲乙双方签定之日起，乙方即起先进行施工打算工作。6.2依据甲方的施工进度支配施工工作。_年_月_日起先施工。6.3乙方的施工安排支配需经甲方书面确认后方可执行；甲方缘由造成的停工及工期延误，乙方必需当日向甲方提出书面报告以供审批；甲方须在48小时内予以书面答复，若逾期不予答复，则表示甲方同意乙方的报告。第七章设计变更甲方因变更设计时，应书面通知乙方；乙方按规定需变更时，应由甲方签证，竣工时按工程量增减的签证进行调整和结算，未经甲方代表确认的变更无效，不行作为结算依据。第八章工程验收8.1工

25、程完成后，乙方提交工程竣工报告，七日内由甲.乙双方对工程进行验收。8.2工程验收时，乙方应向甲方供应本系统全套工程设计.施工文件及图纸，并供应全套电子管理文档。8.3按国家和地方当局的相关施工规范，验收规范和标准作为验收依据。8.4甲方需在三日日内验收完毕，并在验收报告单据上签字盖章。8.5若经确定为不合格工程，则乙方应刚好修正，并直至工程验收合格。第九章保证及惩罚9.1乙方保证本系统中所运用的全部产品免受第三方提出关于侵扰其专利权.商标权或工业设计权的起诉。9.2乙方保证本系统的设计.施工.验收.开通.正常运用。9.3乙方保证根据甲方施工进度支配完成各项工作，如逾期，每天按工程款的0.1%支

26、付违约金。9.4乙方保证在本系统保修内供应4小时快速响应，24小时内现场服务。9.5乙方供应综合布线线路15年质量保证，质保期从工程验收合格后起先计算；网络设备及他1年质量保证，质保期从设备验收合格后起先计算。质保期内，乙方负责设备非人为损坏的免费修理.更换（详见产质保规定），保障产品的正常运用。整个系统乙方供应2年免费维护。9.6凡购买乙方销售的产品设备，自验收合格之日起（一年）内如非人为因素引起的故障，经检验属实可免费更换.修理，但下列状况不属保修范围。1、不正确操作，造成产品损坏：2、自行拆卸，标贴损坏，日期涂改，产品人为损坏，进水，变形，受潮，自然灾难，雷击等。质保期后乙方供应修理服务

27、，修理所需交通费及更换零配件费用由甲方担当。9.7如在接入弱电系统工程中因运用甲方已有的线路与设备而有故障的，由甲方负责。第十章仲裁与诉讼10.1执行合同过程中甲乙双方发生争议的问题，均应通过双方友好协商解决，协商不能解决的争端，提交甲方所在地法院诉讼解决。10.2除另有裁决外，仲裁费与诉讼费由诉讼方担当10.3在仲裁与诉讼期间，除正在仲裁与诉讼部格外，合同其它部分接着执行。第十一章其它本合同附件及乙方投标书与合同正本具有同等法律效力。本合同一式两份，甲乙双方各持壹份；本合同自双方签章双方往来文件，均应以书面形式为准。本合同如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，或另订补充条后生效。甲方（公章）：_法

28、定代表人（签字）：_年_月_日乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_年_月_日装修合同 篇4甲方：（以下简称甲方）装修单位乙方：（以下简称乙方）装饰公司依照中华人民共和国经济合同法及国家建设部、省市建委对建筑装饰工程的有关规定，经双方协商签定合同如下：一、工程概况及承包方式1、工程名称：2、工程地点：3、工程承包方式：包工包料4、工程概况：建筑面积平方米。二、工程装修内容综合楼室内棚面、墙面、地面、电气等装饰工程三、工程造价工程造价以施工图纸、甲方的运用要求及设计要求为依据；工程造价为：￥元。（以甲方认定的单价为准，工程量竣工后以审计为准）四、工程期限工程开工日期：XX年月日工程竣工日期：XX

29、年月日五、质量要求按国家建设部行业标准jgj7391建筑装饰工程施工验收规范规定，及省、市建委、消防部门规定的标准执行，工程质量达到市优。工程竣工后如出现质量问题（竣工后甲方运用，人为造成的质量问题除外），属于乙方责任的，乙方无偿保修，保修期为一年，终身修理。办公室装修合同范本六、付款方式1、合同签定后，甲方即付给乙方工程款总造价的2、工程进展一半时，甲方即付给乙方工程款总造价的3、工程竣工验收合格后，甲方即付给乙方工程款总造价的4、乙方剩余工程款作为质保金内付清。七、双方责任1、甲方：负责供应整个工程的运用、设计要求；供应现场运用的水、电位置；供应材料运输通道、必要的材料堆放场地及原楼的设计

30、图纸；对装修工程所涉及的配电系统、管道系统、给排水总阀位置应负责指明；施工场地要平整。2、乙方：向甲方供应工程装饰施工设计图纸及工程报价。八、其它事宜经甲乙双方商定做出如下协议：1、工程如遇特别状况或不行抗力造成不能施工的，工期可顺延；如发生违约所造成的一切损失，由违约方担当。2、本工程报价外的工程或工程项目的材质、工艺发生改变时，需甲方认定综合单价后，以“现场签证形式”由甲方现场负责人签字为准，并列入竣工决算追加当中。（如本工程报价外的工程已经发生或工程项目的材质、工艺发生改变时，甲方已认可，但甲方没签证的，其所发生的费用同样生效。）3、工程量发生改变时，按竣工后工程审计的工程量计算为准。4

31、、如甲方或乙方违约，而没有按合同执行的，可向上级主管部门或仲裁机构申诉。5、其它未尽事宜由双方协商解决。6、合同一式贰份，双方签字生效，各持贰份，并具有同等法律效力。甲方单位名称：乙方单位名称：（盖公章）（盖公章）法人代表：法人代表：托付代理人：托付代理人：装修合同 篇5发包人(甲方)：承包人(乙方)：工程项目：依据中华人民共和国合同法，甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方确定托付乙方进行居室装潢。为保证工程顺当进行，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1.甲方装饰住房系合法居住。2.工程地址：3.居室规格：。4.工程内容：施工图。5.工程开、竣工日期：年月日开工，年月日竣工，工程总天数：

32、天其次条：工程价款大写(￥元)。第三条：质量要求1.工程运用主要材料的品种、规格、名称、经双方认可。2.施工中，甲方如有特别施工项目或特别质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。3.凡由甲方自行选购的材料、设备，产品质量由甲方自负;施工质量由乙方负责。第四条：材料供应1.乙方须严格根据国家有关价格条例规定，对本合同中所用材料一律实行明码标价。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。2.乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。第五条：付款方式1.合同一经签订，甲方即应付100%工程材料款

33、和施工工费的50%;当工期进度过半(年月日)，甲方即其次次付施工工费的40%。剩余10%尾款待甲方对工程竣工验收后结算。2、甲方在应付款日期不付款是违约行为，乙方有权停止施工。验收合格未结清工程价款时，不得交付运用。第六条：工程工期1.假如因乙方缘由而延迟完工，每日按工费的1%作为违约金罚款支付给甲方，直至工费扣完为止。假如因甲方缘由而延迟完工，每延迟一日，以工程价款中人工费的1%作为误工费支付给乙方元。2.由甲方自行选择的材料、设备，因质量不合格而影响工程质量和工期，其返工费由甲方担当，由于乙方施工缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。第七条：工程验收1.工程质量验收，除隐藏工程

34、需分段验收外，待工程全部结束后，乙方组织甲方进行竣工验收。2.乙方通知甲方进行工序验收及竣工验收后，甲方应在三天内前来验收，逾期视为甲方自动放弃权利并视为验收合格，如有问题，甲方自负责任。甲方自行搬进入住，视为验收合格。第八条：其它1.本合同双方盖章签字后生效。2.补充合同与本合同具有同等的法律效力。3.本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。甲方(业主)：(签章)乙方：(签章)地址：地址：年月日年月日装修合同 篇6依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、北京市爱护消费合法权益条例，中华人民共和国建设部（1997）92号文家庭居室装饰

35、装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，甲、乙双方在同等、友好、自愿、协商一样的基础上达成如下协议，共同遵守。发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：（施工工程队负责人）身份证：联络方式：家庭住址：第一条工程概况1。装潢施工地点：2。住房结构：砖混结构;房型_房_厅_套，建筑面积约_平方米。3。承包方式：4。装饰施工资料：甲方住房的水电改造工程，墙体改造，墙体拆除，墙面及地面拆除，地砖、瓷砖铺贴，吊顶安装，门窗拆除，包水管，顶面、墙面涂料，厨具、洁具、灯具安装，隔断制作，搬运工程等其他装修工程中应包含的全部工程。（关于选购及搬运工程的补充约定

36、：甲方全部选购都由乙方帮助完成，甲方在选购过程中，承诺在免费的前提下尽力要求装修材料供应商将装修材料送货至甲方房屋内。但如遇材料供应商坚持只负责送货到甲方住宅楼下或者不予送货的状况，则乙方负责将该等装修材料搬运到房屋内或者乙方负责将货物运输至施工现场）。5。总价款：_元（包括屋内垃圾清理费和材料搬运费），乙方已拿走甲方的冰箱及暖气片价值_元，抵工程款_元整，剩余工程款_元。大写（人民币_整。以上总价款依据乙方实地考察甲方房屋，并初步了解所需完成工程后确定，该总价款包含全部乙方担当的装修工程中涉及的人工。6。工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期约_天。另，如双方经过协商，对工期的延

37、长达成一样看法，则按达成的统一看法执行。其次条关于乙方职责的约定1。乙方（即）在装修期间担当施工工程队负责人的职责，对本次装修工程的质量和工期负责。乙方全面担当联络甲方，带给材料需求，现场管理装修施工质量和施工人员等职责。如在施工过程中，产生质量问题和各类应由施工工程队担当的对甲方造成的损失，甲方只针对乙方（即）提出赔偿。2。乙方在装修过程中，需保证全程在现场进行施工和管理（陪伴甲方进行材料选购除外。如遇特别状况，需与甲方协商并且获得认可）。3。乙方负责人负责组织装修人员参加本合同定义的装修工程。如甲方对乙方装修人员的施工水平存在疑义，能够要求乙方无条件更换。第三条关于材料供应的约定1。全部工

38、程用装修材料均由甲方带给，装修施工设备、工具由乙方带给。2。甲方负责选购供应的材料，应贴合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方务必帮助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，职责由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。3。乙方务必负责进行材料的搬运上楼工作（瓷砖除外）。4。为了保证工程的正常进行，乙方务必至少提前一周书面对甲方提出下一工序须要购买的材料的清单及帮助甲方进行材料选购，以便甲方于周末选购材料。

39、甲方应按时带给乙方须要的材料。由于甲方带给材料延误，造成的工期延误由甲方担当职责。乙方同时务必带给大致精确（+/510%）的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误过大而导致的材料重新购买或材料退回的交通费用将由乙方担当，或者由乙方负责运输退回供应商。5。甲方选购供应的装饰材料、设备，均应用于本协议规定的住宅装饰，非经甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。第四条关于工程质量及验收的约定1。本工程执行dbj086297住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t301999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2。甲方

40、带给的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方担当，工期顺延。3。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费和材料损失由乙方担当。4。在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目，须提前与乙方联系后，方能进行该项目的施工。5。若部分工序由甲方材料供应厂家免费安装或由甲方支配其他单位安装（如窗户，橱柜防火门，台面等），甲方应事先支配时间并通知乙方，乙方应予以协作，并避开造成整体工期的延误。6。工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。7。工程竣工：乙方应提前二天通知甲方验收，甲方在接到通知三日内组织验收，并书面办理验收确认手续。假如甲方在规定时间内不能组织验收，须刚

41、好通知乙方，另定验收日期。如透过竣工验收，甲方应承认原竣工日期，并担当乙方的看管费用和其他相关费用。8。工程保修期一年，从竣工验收确认之日起算。保修期内由于乙方施工不当造成质量问题，乙方无条件地进行修理，并担当相应材料费用。第五条关于平安生产和防火的约定1。甲方带给的施工要求（见上述第三条）及与乙方协商，且施工场地应贴合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，遵守物业管理部门的装修指南，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，乙方负责修复和赔偿。

42、2。施工中凡涉及变更房屋结构，拆、改承重墙，加大楼（地）面荷载，由甲方向物业管理部门提出协商，经确认后施工。3。乙方应留意煤气运用平安，确保登高施工的平安保障等各类平安保证，并提示施工工程人员留意平安，产生任何事故的职责完全由乙方负责。第六条关于工程价款及结算的约定1。工程款付款方式：经双方认可，工程款付款时辰表如下：协议签订完毕，水电改造完成并验收合格后，甲方支付乙方_元整全部瓷砖铺贴完成并验收合格后，甲方支付乙方_元整全部工程竣工，验收合格之后，甲方支付乙方_元整剩余_元作为质量保证款，甲方入住三个月内支付。合计_元整。第七条其它事项1。甲方工作：（1）甲方应在开工当天，向乙方进行现场交底。向乙方带给施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。（2）做好施工中因临时运用公用部位操作影响邻里关系等的协调工作。2。乙方工作：（1）参与甲方召集的现场交底。（2）全权负责协议履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务。如在保证工程质量的状况下更换人员，乙方应提前通知甲方，并取得甲方同意。第八条违约职责1。甲方未按协议约定时间付款的，逾期部分在逾期期间按同期活期银行存款利率向乙方支付利息。2。由于乙方缘由逾期竣工的，至逾期_天后，每逾期一天乙方向甲方支