2022装修合同汇编1.docx

《2022装修合同汇编1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022装修合同汇编1.docx（38页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022装修合同装修合同模板集合7篇随着法律法规不断完善，人们更加重视合同，合同起到的作用越来越大，它可以爱护民事法律关系。那么正式、规范的合同是什么样的呢？下面是我收集整理的装修合同7篇，仅供参考，大家一起来看看吧。装修合同 篇1发包方(甲方)：承包方(乙方)：合 同 编 号：北京市工商行政管理局监制XX年三月修订运用说明1、本市行政区域内的家庭居室装饰装修工程适用此合同文本。此版合同文本适用期至新版合同文本发布时止。2、工程承包方(乙方)，应当具备工商行政管理部门核发的营业执照，和建设行政主管部门核发的建筑业企业资质证书。3、甲、乙双方当事人干脆签订此合同的，应当一式两份，合同双方各执一份

2、;凡在本市各市场内签订此合同的，应当一式三份(甲、乙双方及市场主办单位各执一份)。4、开工：双方通过设计方案、首期工程款到位、工程技术交底等前期工作完成后，材料、施工人员到达施工现场起先运作视为开工。5、竣工：合同约定的工程内容(含室内空气质量检测)全部完成，经承包方、监理单位、发包方验收合格视为竣工。6、验收合格：承包方、监理单位、发包方在工程竣工验收单上签字盖章或虽未办理验收手续但发包方已入住运用的，均视为验收合格。7、工期顺延：是指非因乙方的责任导致工程进度受到影响后，工程期限予以相应延展。在工期顺延的状况下，乙方不担当违约责任。粘贴印花税票处北京市家庭居室装饰装修工程施工合同协议条款发

3、包方(以下简称甲方)：托付代理人(姓名)：民族：居处：身份证号：联系电话：手机号：承包方(以下简称乙方)：营业执照号：居处：法定代表人：联系电话：托付代理人：联系电话：建筑资质等级证书号：装修合同 篇2甲乙双方就_年_月_日签订的家庭居室装饰装修施工合同未尽事宜，经过友好协商，订立本补充协议。1、 本工地在施工期间，施工人员的人身平安由乙方负责。2、 乙方应负责施工现场的平安管理，防火、防盗，严格管理进入施工现场的人员。施工现场内禁止一切火种，严禁在施工现场内生火、吸烟。做饭必需在指定区域内进行。3、 乙方施工人员不得运用已经安装完毕的洁具、炊具以及其他设施、设备。4、 乙方如违反2、3的规定

4、，造成甲方设施、设备、居室等部位损坏以及其他任何损失的，均由乙方负责赔偿，并担当全部责任。5、 本工程施工期间和保修期间内如因施工质量问题导致相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生，引起财产损失的，由乙方负责修复及赔偿。6、 本工程保修期为两年，自竣工验收合格之日起计算。在保修期内，损坏后经过修理部分，保修期顺延，但最多不超过_年，保修期内费用由乙方全部担当。7、 乙方应在接到甲方报修电话的_小时内做出响应，在_小时内到达现场。假如由于乙方施工质量问题而导致报修，在甲方报修以后_小时内仍未能解决问题，甲方可以先行修缮，并就因修缮支出的费用，自支付该费用之日起至乙方实际履行质量

5、保证责任止的期间，根据中国人民银行同期贷款利率，要求乙方予以赔偿。8、 为了保证工程的正常进行，乙方必需至少提前_天书面对甲方提出下一工序须要的甲方供应材料清单，并注明该所需材料的数量。实际施工中，该材料数量的损耗不得超过_%。9、 合同签订时未确定详细施工方案、工程量、图纸的项目应在该项目施工前_天由乙方确定和提交，经甲方签字确认后开工，乙方自行增加的项目和未经甲方确认超过工程量_%的部分，发生的费用和返工费用由乙方担当。10、 本合同甲方供货清单中以外的材料和工器具均由乙方供应，相关费用已包含在合同总价内。11、 甲方供应材料运到楼下交货，由乙方负责搬运至楼上施工，搬运等相关费用已包含在合

6、同总价内。12、 增加、削减的工程项目，在施工验收完成后一次结清。13、 双方争议协商解决不成时，任何一方均可依据中国法律的有关规定，向有管辖权的人民法院提起诉讼。14、 本协议自甲乙双方或其授权代表签字盖章之日起生效。15、 本协议一式两份，甲、乙各持一份，具有同等效力。本补充协议于_年_月_日订立。甲 方：乙 方：法人代表或授权代表：装修合同 篇3本合同双方当事人：发包方(以下简称甲方)：姓名(名称) 余美水 居处 宜宾市南岸路源街3号联系电话 13056648038承包方(以下简称乙方)：工程责任人 刘国林 联系电话 18990966226开户行： 宜宾市翠屏区农村商业银行油库分行帐号：

7、 88150110704116268依据中华人民共和国经济合同法及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在同等自愿、协商一样的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：1、工程地点宜宾市下江北国际青年城小区2幢一单元3楼3号2、形式结构 平 层式 三 室 一 厅 一 厨 一 卫3、工程承包方式： 全包4、工程期限 60 天开工日期 20xx 年 11 月 20 日竣工日期 20xx 年 元 月 20 日5、双方商定，本工程的价款为人民币(大写) 肆拾万 元。首付 拾万元 ， 叁拾万 其次次付元。6、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清

8、后，办理移交手续。7、本工程自验收合格双方签字之日起保修一年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。8、施工范围: 1、四个房间(两个卧房、一个客厅、一个书房，四壁贴日本进口墙纸，其余公共地段刷美国大班漆，地面铺设80*80的瓷砖，打地脚线，要求平整;客厅临街面用12公分以上双开玻璃门。一个厨房、一个卫生间墙面25*40铺瓷到顶，留出吊顶空间，边角打磨，地面铺30*30的瓷砖，要求平整。两个阳台地面铺设30*30瓷砖，要求平整。水、电、气、管线及安装，管线必需是目前市场上最高端产品。露台76平米要求修建简易休闲厅3间，采纳12公分以上玻璃墙。9、工程验收合格后，乙方应向甲方提出工程结算，并

9、将有关资料送交甲方。甲方接到资料后 15 日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字。10、凡因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的损失。11、因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。12、本合同经甲、乙双方签字(盖章)后生效。13、甲、乙双方干脆签订合同的，本合同一式两份，甲乙双方各持一份。发包人(签字)： 承包人(签字)：年 月 日 年 月 日装修合同 篇4出租方： （以下简称甲方）承租方： （以下简称乙方）依据中华

10、人民共和国合同法及有关法律规定，甲乙双方就下列铺面租赁事宜协商一样，达成如下书面协议，以资共同遵守。一、租赁铺面：甲方将位于区小区 区层西起第号共给乙方运用。二、租赁期限：从年月日起至年月日止。三、租金及押金1、租金：第一年度租金2/m12= m2元/m12m2元/m122、租金在每个租赁年度的第日前一次性付清。3、押金：乙方在签订本合同之日向甲方交纳铺面押金人民币铺面依约完整交给甲方后，甲方将押金依约退给乙方。四、铺面修理、改造、装修和退房要求1、甲方按现状将铺面交付给乙方，如乙方对铺面改造或装修必需符合消防、安委、公安、环保等有关部门的要求，且不得影响房屋的承重和整体结构，并将方案报甲方书

11、面同意后方可施工。2222、铺面改造、装修和修理费用全部由乙方担当。3、乙方退房前和退房时，对铺面修理、改造、装修等形成的财产、设施（不包括单独且可移动的物件）不得损坏。且双方同意在本合同到期或终止之日起，乙方对该铺面修理、改造、装修等形成的财产、设施（不包括单独且可移动的物件）无偿归甲方全部。五、特殊约定1、乙方必需依法经营，不得利用铺面从事非法活动。2、甲方使水到进户水表，单相电到梯间。水、电费用全部由乙方担当。如乙方增设水、电设施和设备包括开户，费用全部由乙方担当，并在本合同到期或终止之日无偿归甲方全部，且乙方不得拆走或损坏。否则甲方有权要求乙方赔偿。3、因政府行为等不行抗力导致合同不能

12、履行时，甲乙双方均认为不构成违约。租金按日按价计算，多退少补，其余按有关约定执行。4、租期内铺面的物业管理费、门前三包、铺面租赁税费均由乙方担当，且乙方担当平安保卫、城管、城建、公安、消防、工商、税务、环保、房管等有关部门的费用，并听从其管理。5、乙方必需对经营的财产（含承租铺面）到保险公司投保，交纳并担当保险费。如未投保或未足额投保，损失概由乙方担当。6、未经甲方书面同意，乙方不得将承租的铺面擅自转让或转租，否则，甲方有权解除合同，无偿收回铺面，其押金不退并转作违约金给甲方。承租期内，假如乙方要将承租的铺面转让或转租，必需事先征得甲方的书面同意，且乙方只能就其装修、改造等添附的财产转让并与第

13、三方谈价，其余方面必需由第三方与甲方协商确定，否则转让或转租无效，并由乙方担当全部损失。7、本合同到期或终止，甲方有权收回该铺面。六、违约责任本合同条款中有关违约责任的约定之外：1、甲方要提前收回门面，或乙方要提前退租，均应经甲、乙双方同意且应按未履行期限的租金20%计算，向对方支付违约金。2、乙方未如约支付租金，按当年度租金总额的日万分之八计算违约金给甲方，逾期超过30日，甲方有权解除合同。七、争议的解决方式有关合同争议，双方应尽量协商解决，协商不成时可依法诉讼。八、未尽事宜，双方另行书面补充协议。九、本合同甲乙双方签字或盖章生效，一式三份，甲方两份，乙方一份。甲方（盖章）： 乙方（签名）：

14、经办人（签名）：身份证号码：二一x年月日装修合同 篇5发包人(甲方)：承包人(乙方)：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一样，订立本合同，以资守信，精选工程装修合同范本。第一条 工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程量： 以合同预算表为准，发生工程量变更的以实际工程量为准。4、承包方式按以下第 项执行(1) 包工包料 (2)包工不包料 (3)包工;部分包料(4)包料;部分包工其次条 工期1、开工日期： 年 月 日2、竣工日期： 年 月 日3、工程总用工时间： 天(工期顺延的时间未计入)第

15、三条 工程价款本工程总造价为：(大写) (人民币)￥： 元注：此价款为工程结算依据，最终要按实际发生的工程量计算第四条 工程质量本工程质量按以下第 执行(1)国家标准 (2)地方标准 (3)行业通用标准(4)甲方特别标准第五条 图纸1、经双方协商一样确定，采纳以下第 项执行(1)甲方托付乙方设计施工图纸，设计费用为(大写)： 元，图纸设计费用不包含在工程总价款内;(2)甲方自行供应施工图纸2、图纸会审和设计交底时间：3、施工图纸一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方供应图纸的，应在开工前 天将图纸交给乙方。第六条 合同组成文件组成本合同的文件包括：1、本合同协议书2、标准、规范及有关技术文件3、图

16、纸4、工程报价单或预算书5、双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第七条 工程变更1、工程设计变更施工中发包人需对原工程设计进行变更，应提前3天以书面形式向承包人发出变更通知。变更超过原设计标准或批准的建设规模时，发包人应报规划管理部门和其他有关部门重新审查批准，并由原设计单位供应变更的相应图纸和说明。承包人发出的变更通知及有关要求，进行下列须要的变更：(1)更改工程有关部分的标高、基线、位置和尺寸;(2)增减合同中约定的工程量;(3)变更有关工程的施工时间和依次;(4)其他有关工程变更须要的附加工作。因变更导致合同价款的增减及造成的承包人损失由发包人承坦，延误的工期相

17、应顺延。施工中承包人无正值理由不得对原工程设计进行变更。因承包人擅自变更设计发生的费用和由此导致发包人的干脆损失，由承包人担当，延误的工期不予顺延。承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸或施工组织设计的更改及对材料、设备的换用，须经发包人同意。未经发包人同意擅自更改或换用时，承包人担当由此发生的费用，并赔偿发包人的有关损失，延误的工期不予顺延。发包人同意采纳承包人合理化建议，所发生的费用和获得的收益，发包人承包人另行约定分担或共享。2、其他变更合同履行中发包人要求变更工程质量标准及发生其他实质性变更，由双方协商解决。3、确定变更价款承包人在工程变更确定后3天内，提出变更工程价款的报告，

18、经发包人确认后调整合同价款。变更合同价款按下列方法进行：(1)合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同价款;(2)合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更合同价款;(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。(4)承包人在双方确定变更后3天内不向工程师提出变更工程价款报告时，视为该项变更不涉及合同价款的变更。(5)发包人应在收到变更工程价款报告之日起3天内予以确认，发包人无正值理由不确认时，自变更工程价款报告送达之日起3天后视为变更工程价款报告已被确认。(6)发包人不同意承包人提出的变更价款，而实际工程接着施工的，视为

19、同意承包方人的价款变更要求。(7)发包人确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程款同期支付。(8)因承包人自身缘由导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。第八条 双方一般的权利和义务1、甲方的工作(1)开工前 天，全部腾空或者部分腾空房屋，清除障碍物(合同约定乙方包清理的除外)，对未能全部腾空的房屋内的家具和陈设实行爱护措施，为承包人进场做好打算工作;(2)办理工程施工所须要的各种申请、批件等手续，保证乙方能够顺当进场施工，费用由甲方担当。如因其他缘由需由乙方办理的，相关费用应当由甲方偿付给乙方，并且工期相应顺延;(3)供应符合施工要求的水源、电源，负责协调邻里及管理机构之间的关系;

20、(4)参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收确认工作;(5)施工期间仍旧须要部分运用该房屋的，应当负责做好施工现场的爱护等工作，应当留意为施工供应各种便利条件;(6)根据合同约定的期限支付工程款，依据规定交纳应由其担当的各种税费。2、乙方的工作(1)参与有关施工图纸或者作法说明会议或现场交底，拟定施工方案和安排交由甲方审定确认;(2)施工中严格执行平安施工规范、防火规定，按期按质完成施工;(3)未经甲方同意或者有关部门批准，不得随意试试拆改原建筑物主结构及各设备管线;(4)爱护好原居室室内的家具、陈设及水电管线的完好，保证居室内上、下水管的通畅;(5)对于施工过程中的在关事项(如

21、材料的进场、隐藏工程的验收、竣工验收等)须要甲方确认的，应当刚好并赐予其必要的打算时间;(6)严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境，保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场;(7)工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的设施和工程成品进行爱护，合同范本精选工程装修合同范本。第九条 有关材料的约定1、任何一方负责供应的材料和设备，均是符合法律、法规规定的合格产品，还必需符合本合同约定的标准和设计的要求。2、对于任何一方供应的材料和设备，如不符合质量要求或者规格有差异的，对方有权要求更换，供应方应当予以更换。由此增加费用，由供应方担当。3、材料和设备进场后，统一由乙方负责保管和运用

22、，如因乙方在保管过程中有重大失误而造成的材料损失，应由乙方负责。4、材料运输费用，由材料供应方担当。5、甲方应将材料和设备按时、按量运输到施工现场，并通知对乙方现场负责人验收签字确认。第十条 有关施工和工期的约定1、开工及延期开工(1)承包人应当根据协议书约定的开工日期开工。承包人不能按时开工，应当不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面的方式向发包人提出延期开工的理由和要求。发包人应当在接到延期开工申请后的48小时内以书面形式答复承包人。发包人在延期开工申请后48小时内不答复，视为同意承包人要求，工期相应顺延。发包人不同意延期要求或承包人未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延;(2)因

23、发包人缘由不能根据协议书约定的开工日期开工，应以书面形式通知承包人，推迟开工日期。发包人赔偿承包人因延期开工造成的损失，并相应顺延工期。2、暂停施工发包人认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求承包人暂停施工，并在提出要求后48小时内提出书面处理看法。承包人应当按发包人要求停止施工，并妥当爱护已完工程。承包人实施发包人作出的处理看法后，可以书面形式提出复工要求，发包人应当在48小时内赐予答复。发包人未能在规定时间内提出处理看法，或收到承包人复工要求后48小时内未予答复，承包人可自行复工。因发包人缘由造成停工的，由发包人担当所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延工期;因承包人

24、缘由造成停工的，由承包人担当发生的费用，工期不予顺延。3、工期延误因以下缘由造成工期延误，经发包人确认，工期相应顺延：(1)发包人未能按合同的约定供应图纸及开工条件;(2)发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款，致使施工不能正常进行;(3)甲方未按合同约定供应所需指令、批准等，致使施工不能正常进行;(4)设计变更和工程量增加;(5)一周内非承包人缘由停水、停电、停气造成停工累计超过8小时;(6)不行抗力;(7)另行约定或工程师同意工期顺延的其他状况。4、工程竣工(1)承包人必需根据协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延的工期竣工。(2)因承包人缘由不能根据协议书约定的竣工日期或工程师同意顺延

25、的工期竣工的，承包人担当违约责任。(3)施工中发包人如需提前竣工，双方协商一样后应签订提前竣工协议，作为合同文件组成部分。提前竣工协议应包括承包人为保证工程质量和平安实行的措施、发包人为提前竣工供应的条件以及提前竣工所需的追加合同价款等内容。第十一条 关于质量和中间验收的约定1、工程质量(1)工程质量应当达到约定的质量标准，质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人缘由工程质量达不到约定的质量标准，承包人担当违约责任。(2)双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别担当。2、检查和返工(1

26、)承包人应仔细根据标准、规范和设计图纸要求以及甲方依据合同发出的指令施工，随时接受甲方现场负责人的检查检验，为检查检验供应便利条件。(2)工程质量达不到约定标准的部分，发包方现场负责人一经发觉，应要求承包人拆除和重新施工，承包人应按甲方现场负责人的要求拆除和重新施工，直到符合约定标准。因承包人缘由达不到约定标准，由承包人担当拆除和重新施工的费用，工期不予顺延。(3)发包方现场负责人的检查检验不应影响施工正常进行。如影响施工正常进行，检查检验不合格时，影响正常施工的费用由承包人担当。除此之外影响正常施工的追加合同价款由发包人担当，相应顺延工期。(4)因发包方现场负责人指令失误或其他非承包人缘由发

27、生的追加合同价款，由发包人担当。3、隐藏工程和中间验收(1)工程具备隐藏条件或达到专用条款约定的中间验收部位，承包人进行自检，并在隐藏或中间验收前48小时以书面书式通知发包方现场负责人验收。通知包括隐藏和中间验收的内容、验收时间和地点。承包人打算验收记录，验收合格，发包方现场负责人在验收记录上签字后，承包人可进行隐藏和接着施工。验收不合格，承包人在发包人限定的时间内修改后重新验收。(2)发包方现场负责人不能按时进行验收，应在验收前24小时以书面形式向承包人提出延期要求，延期不能超过48小时。发包方现场负责人未能按以上时间提出延期要求，不进行验收，承包人可自行组织验收，发包方现场负责人应承认验收

28、记录。(3)经发包方现场负责人验收，工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求，验收24小时后，发包方现场负责人不在验收记录上签字，视为发包方现场负责人已经认可验收记录，承包人可进行隐藏或接着施工。4、重新检验无论发包方现场负责人是否进行验收，当其要求对已经隐藏的工程重新检验时，承包人应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。检验合格，发包人担当由此发生的全部追加合同价款，赔偿发包人损失，并相应顺延工期。检验不合格，承包人担当发生的全部费用，工期不予顺延。5、发包方指定的现场负责人为： ，身份证号码为： 。发包方现场负责人的签字确认视为发包方的确认。第十二条 关于平安施工的约定1、平安施工

29、与检查(1)承包人应遵守工程建设平安生产有关管理规定，严格按平安标准组织施工，并随时接受行业平安检查人员依法实施的监督检查，实行必要的平安防护措施，消退事故隐患。由于承包人平安措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人担当。(2)发包人应对其在施工场地的工作人员进行平安教化，并对他们的平安负责。发包人不得要求承包人违反平安管理的规定进行施工。因发包人缘由导致的平安事故，由发包人担当相应责任及发生的费用。2、平安防护(1)承包人在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、易燃易爆地段以及临街交通要道旁边施工时，施工起先前应向甲方提出平安防护措施，经甲方后实施，防护措施费用由发包人担当。(

30、2)实施爆破作业，在放射、毒害性环境中施工(含储存、运输、运用)及运用毒害性、腐蚀性物品施工时，承包人应在施工前14天以书面形式通知发包人，并提出相应的平安防护措施，经发包方认可后实施，由发包方担当平安防护措施费用。第十三条 关于竣工验收和结算1、竣工验收(1)工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应自接到乙方验收通知后 日内组织验收，并办理验收交移手续。(2)工程未阅历收合格时，甲方不得有任何的运用行为，否则视为甲方对该工程已阅历收合格。保修期自甲方实际运用之日起计算。2、结算工程验收合格后，乙方应将有关资料移交给甲方，双方进行工程结算。发包人接到资料后 天内未有异议的，视为认可结算资料，

31、双方应填写工程结算单并签字确认，若甲方在收到资料后既提不出书面异议又拒绝在结算单上签字的，视为结算单已经得到了甲方的签字确认。第十四条 关于工程价款支付的约定1、双方同意工程价款按下列方式进行确定：(1)固定价格：本工程总价款为(大写)： ;装修合同 篇6案情简介周某为维思投资公司装修办公室，当时因为双方是挚友，并没签合同，口头承诺周某为维思公司负责装修事宜，材料费实报实销，人工费按口头约定报价支付。后维思公司以桂滨公司（该公司公章在维思公司手里）名义到物管公司处办理了开工手续。周某随即联系了自己从事装饰的挚友进行了装修。装修进行到中途，维思公司单方面提出因质量问题要求工人停工整改。在此过程中

32、，维思公司要求周勇与之签订装饰工程施工合同，并约定了合同价款及明显对周某不利的违约责任。合同签订后，维思公司即将前期全部装修全部拆除，不允许工人再次进场施工，另找他人重新装修。后维思公司以周某为被告向法院提起诉讼，以质量不合格为由，要求解除双方签订的装饰工程合同，并要求周某担当材料费、人工费及工期延误损失。办案思路及心得被告周某托付我应诉答辩。本案经过了两次开庭审理。庭审中，我主要提出以下几点代理看法：1、被告周某不是适格被告，原告应以重庆桂滨公司作为本案被告，由桂滨公司担当相应责任。既然以桂滨公司名义办理的装修许可证，桂滨公司就是涉案装修工程合同的一方当事人（尽管桂滨公司与原告未签书面合同，

33、不影响双方实际装饰工程合同关系），因该装饰工程产生的纠纷，与被告无关，被告仅作为桂滨公司代理人负责管理协调工作，由此可能产生的相应合同责任依据合同法规定应由托付人桂滨公司担当；2、周某是自然人，不具有签订建筑工程装饰装修合同的主体资格，本案合同应属无效。依据建筑法室内装饰工程管理方法最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明等法律法规规定，承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的，建设工程施工合同无效。原被告签订的装饰工程施工合同，周某是自然人，并无相应资质，所签合同应属无效合同；3、原告未经施工方同意，擅自拆除全部已做工程，且未经鉴定机构鉴定，应对其擅自拆除工程造成的

34、损失自行担当责任。原告提交的施工现场图片及视频，以及被告签字的工程存在质量问题的说明，我们认为工程存在的问题仅是装修施工中普遍存在的小问题，是可以通过返工整改予以解决的。工程是否存在质量问题以及是否严峻到必需全部拆除的程度，仅仅原告单方聘请的监理的一面之词是不能作为本案证据采信的，只有双方确认或法院指定的第三方鉴定机构有权对工程进行质量认定并作为有效证据采纳。原告单方擅自拆除已建工程的做法干脆违反装修行业惯例，也与本案装饰工程合同的约定相违反，同时也违反合同法的相关规定。裁判结果通过庭审的答辩和辩论以及庭后与承方法官就案情从证据和法律两方面进行反复沟通沟通，法院最终判决驳回了原告全部诉讼恳求，

35、达到当事人预期，得到当事人确定。本案得以顺当结案。屋东违约怎么办？签约合同违约本人和私人屋主租用民用仓库有5年合约，现用4年，尚有1年才到合同期满。现屋主要求收回仓库运用，由于我们是私人签注合同，有无法律效力，请问我如何追讨他的违约金。为您解答：1、你们之间签订的租赁合同只要不违反法律的规定双方自愿的就有法律效力。2、屋主要提前解除合同要求收回仓库的话，你可以要求其根据合同的约定担当违约责任。3、假如合同没有约定违约赔偿条款的话，你可以根据你实际的损失要求赔偿。违约责任怎么算？违约责任是违反合同的民事责任的简称，是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应担当的民事责任。民

36、法通则第111条、合同法第107条对违约责任均做了概括性规定。法律询问：今日收到中介电话说我们屋另外两户扰民被告了（1套房子分成4户出租的），然后房主要后天中午收房，让我们全都搬走；我想问别的住户违约我有责任么？可否要求违约金？另外提前收房有没有最短期限？今日通知后天就得搬完？另外时间很紧两天内不见得肯定能找到房子，我可以最多延迟几天？假如不能延迟，是不是租住旅馆的费用可以找中介支付？律师解答：中介要求你们没有违约的住户搬走,是违约行为,可以要求其支付违约金,另外应提前告知。相关法律学问：违约行为分类依据不同标准，可将违约行为做以下分类：（1）单方违约与双方违约。双方违约，是指双方当事人分别违

37、反了自己的合同义务。合同法第120条规定：当事人双方都违反合同的，应当各自担当相应的责任。可见，在双方违约状况下，双方的违约责任不能相互抵销。（2）根本违约与非根本违约。以违约行为是否导致另一方订约目的不能实现为标准，违约行为可作此分类。其主要区分在于，根本违约可构成合同法定解除的理由。（3）不履行、不完全履行与拖延履行。（4）实际违约与预期违约。装修合同 篇7发包方：承包方：依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、概况1、承包方为经工商行政管理机关核准登记并有关机关审定具有

38、装饰资质证书的企业法人。2、装饰施工地点3、住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积_平方米。4、装饰施工内容：详见附件一装饰施工内容表。5、承包方式：_(包工包料、清包工、部分承包)。6、总价款：￥_元，大写(人民币)：_其中：材 料 费：_，人工费：_管 理 费：_，设计费：_垃圾清运费：_，税金(3.41%)：_其 他 费 用：_经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。7、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、材料供应1、发包方供应的材料：详见附件二发包方供应材料、设备表。本工程发包方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场

39、，承包方应办理验收手续。如发包方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，承包方应刚好向发包方书面提出，发包方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由发包方担当。发包方供应的材料抵现场后，经承包方验收，由承包方负责保管，承包方可收取发包方供应材料价款保管费，费率由双方约定，由于保管不当造成的损失，由承包方负责赔偿。2、承包方供应的材料：详见附件三主材料报价单。3、承包方对发包方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的装饰，非经发包方同意，不得挪作他用。如承包方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给发包方。4、承包方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对

40、工程造成的损失由承包方负责。如承包方供应的材料、设备系伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给发包方。三、关于工程质量及验收的约定：1、本工程执行dbj08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、db31/t30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、本工程由_方设计施工方案。3、发包方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由发包方担当，工期顺延。4、由于承包方缘由造成质量事故，其返工费用由承包方担当，工期不变。5、在施工过程中，发包方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与承包方联系，在签订工程项目变更单(详见附件见)后，方能进

41、行该项目的施工，由此影响竣工日期双方商定。凡发包方私自与工人商定更改施工内容所引起的一切后果，发包方自负，给承包方造成损失的，发包方应予赔偿。6、工程验收。甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，发包方不能按预约规定日期参与验收，由承包方组织人员进行验收，发包方应予承认。事后，若发包方要求复验，承包方应按要求办理复验。若复验合格，其复验及返工费用由发包方担当，工期也予顺延。7、工程竣工：承包方应提前三天通知发包方验收，发包方应自接到通知三日内组织验收，并办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如发包方在规定时间内不能组织验收须刚好通知承包方，另定验收日期。如通过竣工验收，发

42、包方应承认原竣工日期，并担当承包方的看管费用和其他相关费用。四、平安生产：发包方供应的施工图纸做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。承包方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属发包方责任的，发包方负责和赔偿;属于承包方责任的，承包方负责修复和赔偿。五、工程价款1、工程款付款方式列下表：2、工程结算：详见工程结算单。3、工程保修期壹年。双方签订工程保修单，保修期从竣工验收签章之日起算。4、双方款项往来，均应出具收据，施工结

43、束须开具发票。六、其它事项1、发包方工作：(1)发包方应在开工前一天，向承包方供应经物业管理部门认可的施工图纸或做法说明_份，并向承包方进行现场交底。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物。对只能部分腾空的房屋中所滞留的家具、陈设等应实行爱护措施。向承包方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。(2)做好施工中因临时性运用公用部位操作以及产生影响邻里关系等的协调工作。(3)如的确须要拆改原建筑结构或设计管线，负责到所在地房管部门或物业管理部门办理相应审批手续，并担当担当有关费用。2、承包方工作：(1)参与发包方组织的施工图纸或做法说明现场交底。(2)指派_为承包方驻工地代表，

44、负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由承包方负责的各项事宜，对其行为承包方应予认可。如更换人员，承包方应刚好书面通知发包方。(3)未经发包方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任：1、由于发包方缘由导致延期开工或中途停工，发包方应补偿承包方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，发包方付承包方_元;发包方未按合同的约定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_%支付违约金。2、由于承包方缘由逾期竣工的，每逾期一天，承包方按发包方已付款的_%向发包方支付违约金。3、发包方未办理有关手续，强行要求承包方拆改原有建筑

45、承重结构及共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)由发包方负责并担责任。4、承包方擅自拆改原有建筑承重结构或共用设备管线，由此发生的损失或事故(包括罚款)，由承包方负责并担当责任。八、争议解决双方约定，在履行本设计协议过程中产生争议时，双方协商解决，如在30日内无法协商解决，任何一方均可向发包方所在地人民法院提起诉讼。在争议协商或诉讼期间，承包方应接着按约定履行义务。假如承包方停工视为违约，按本合同担当违约责任。九、变更和解除：合同经双方签章生效后，双方必需严格遵守。任何一方需变更合同内容，应经协商一样后，重新签订补充协议。如要终止合同，提出终止合同一方，要以书面形式提出，应按合同总价款_%支付违约金，并办理终止合同手续。2施工过程中任何一方提出终止合同，须向