2022认购协议书例文1.docx

《2022认购协议书例文1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022认购协议书例文1.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022认购协议书认购协议书集锦8篇在日新月异的现代社会中，大家渐渐相识到协议书的重要性，签订协议书能够最大程度的保障自己的合法权利。那么协议书怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是我为大家收集的认购协议书8篇，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有须要的挚友。认购协议书 篇1甲方：法定代表人： 联系电话： 地址：乙方：法定代表人： 联系电话： 地址：鉴于：1.乙方为独立享受民事权利、担当民事义务的自然人或法人，甲方系依照注册地相关法律之规定成立的合法企业并具备基金管理的经营范围与资质，双方拟合作发起设立博富 艺术品投资基金合伙企业（有限合伙），有限合伙企业的名称以工商行政管理部门的核准为准；2.甲方

2、为有限合伙企业的一般合伙人，代表有限合伙企业执行合伙事务；3.乙方意向参加甲方的基金认购工作并成为有限合伙企业的有限合伙人；4.有限合伙企业拟募集资金 万元人民币，基金认购最低份额确定为 万元人民币，募集资金将对于古董艺术品藏家收集珍藏存世量稀有的古董级艺术珍品和被市场认可的近现代及当代艺术大师的精品之作投资，以获得相关投资收益回报；依据中华人民共和国合同法的相关规定，甲乙双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就乙方认购有限合伙企业基金份额事宜，订立本协议：1.基金认购1.1乙方自愿认购有限合伙企业总额为 万元人民币（￥： .00元）的基金份额；1.2乙方自愿托付甲方在有限合伙企业设立过程中完成

3、各项设立手续，并在有限合伙企业设立后由有限合伙企业与乙方另行签订管理协议，托付甲方对乙方所购买的全部基金份额进行运作和管理，同意甲方对基金账户内的资金（以下共称“资产”）进行艺术品投资交易的详细操作并保证乙方资金的平安。乙方承诺不参加或托付其他第三人参加基金的投资交易，不干预甲方的操作；但乙方有权在随意时间了解有限合伙企业筹办设立的状况和基金的投资收益状况；1.3 托付投资期为 年（双方签署协议后，自有限合伙企业实际募集资金全部到位之日起算）；1.4本次基金认购工作时间和步骤支配：基金认购协议应于 年 月 日前签署完毕；乙方最晚须于 年 月 日签署有限合伙协议，并按有限合伙协议约定的期限将基金

4、认购款汇入有限合伙企业制定账户；本次基金认购工作除根据上述程序进行外，还以资金先到先认为原则。如乙方在签订包括本协议在内的各项协议之后，未按本协议约定期限汇入约定数额资金，则全部协议自始无效，乙方不得提出接着履行的权利主见。本协议的无效不影响第3条约定违约责任和争议解决条款的效力；1.5有限合伙企业设立银行账户后，将向乙方发出书面通知，乙方按上述约定期限向该账户汇入认购款项；1.6其他本协议未约定的诸如：收益安排、风险限制等事项，待有限合伙企业基金募集完毕，各方出资人签署有限合伙协议后，各种事项的约定以有限合伙协议为准；2.保密条款2.1签署本协议书的各方对于因签署和履行本协议书而获得的与下列

5、有关的信息，应当严格保密：（1）本协议书的各项条款；（2）有关本次基金的谈判；（3）各方的商业隐私；但是，根据本条第2款可以披露的除外；2.2仅在下列状况下，本协议书各方才可以披露本条第1款所述信息：（1）法律的要求；（2）任何有管辖权的政府机关、监管机构的要求；（3）向该方的专业顾问或律师披露（若有）；（4）非因该方过错，信息进入公有领域；（5）各方事先赐予书面同意；2.3本协议效力解除后本条款仍旧适用，不受时间限制；3.违约责任和争议解决3.1本协议书一经签订，各方均应按约定各行其责。任何一方因违反本协议书约定致使对方遭遇损失的，应担当相应损失赔偿责任；3.2本协议书签署后，如乙方届时不参

6、加正式有限合伙协议书签署或不按有限合伙协议书约定期限将认购金额全额汇入有限合伙企业指定账户，即视为乙方违约。根据本协议签署的基金认购金额的 %作为违约金；3.3本协议适用的法律为中华人民共和国的法律、法规。各方发生争议，应协商解决，协商不成，应提交仲裁或诉讼方式解决；4.其他约定4.1在包括乙方在内的投资者认购有限合伙企业基金份额数达到 万人民币时，或者最晚于 年 月 日前，投资者将共同签订最终的基金有限公司合伙协议，以明确各方权利义务并用于工商设立登记；正式基金有限合伙协议的内容将以本协议书为基础，即本协议书内容为基金有限合伙协议的主要内容，如个别条款不一样时，将以正式基金有限合伙协议、管理

7、协议等为准。甲方已在签订本协议的同时将正式基金有限合伙协议与管理协议的版本送达乙方，乙方同意按不低于上述相关协议版本条件，在第1条第4款约定期限内正式签署上述相关协议；正式基金有限合伙协议书签署后，无论乙方是否参加签署基金有限合伙协议书，本协议书均即为无效；4.2本协议书经双方签署后生效；4.3本协议书一式 份，各方执一份，有限合伙企业设立后备案存档一份，均具有同等法律效力；（以下为签字页，无正文）甲方：授权代表：年 月 日乙方：授权代表：年 月 日签约地点：认购协议书 篇2出卖人（甲方）：河北冀禾种业有限公司 联系电话： 13803102206 买受人（乙方）：_ 身份证号：_ _ 家庭住址

8、：_ 电 话： 甲乙双方本着同等、自愿的原则，就乙方认购甲方开发的冀禾商厦房屋事宜达成如下协议：一、 认购房屋状况商品房坐落：肥乡县广安路东段223号单元 层 室 物业类型： （住宅/商业）销售面积：_平方米，其中分摊的公用建筑面积为_平方米（此房面积为合同暂定面积，实际面积最终以政府核定的实测面积为准）二、 商品房价款商品房销售按建筑面积计算，每平方米价格为_ _元，总价款为人民币_元，计_（房款为合同暂定面积计算的房款，实际房款最终以政府核定的实测面积为准）三、 认购方式及定金：一次性（ ）按揭 （ ）1、一次性付款乙方于年月日一次性付认购定金 元。并签定本协议，剩余认购款于十五内即 年

9、月 日前付清，房屋主体封顶交清全部房款。逾期不付者，将视为乙方自动放弃认购权利，甲方有权将此房另行出售且乙方认购定金不退。2、银行按揭乙方于 年 月 日一次性付认购定金 元。并签定本协议，剩余认购款 于十五内即 年 月 日前付清，房屋主体封顶办理银行按揭。逾期不付者，将视为乙方自动放弃认购权利，甲方有权将此房另行出售且乙方认购定金不退。乙方于 年 月 日一次性付认购定金 元。并签定本协议，剩余认购款 于十五内即 年 月 日前付清，房屋主体封顶办理银行按揭。逾期不付者，将视为乙方自动放弃认购权利，甲方有权将此房另行出售且乙方认购定金不退。四、 合同签署：乙方需在甲方电话通知之日起15日内，到甲方

10、办公室办理商品房买卖合同及相关文件。如选择按揭贷款方式，需在签署商品房买卖合同当日办理贷款手续。逾期不办理者按实际成交额的1%支付违约金，逾期超过15日者，视为乙方自行放弃认购权利，甲方有权解除本协议，将此套房屋另行出售且已付房款不退。五、 双方权利义务：5.1在本协议第四条规定的乙方签署商品房买卖合同的期限内，甲方有义务保留乙方购买该商品房的权利，甲方不得将乙方定购的房产销售给第三方。5.2在签署市商品房买卖合同前，如遇不行抗力意外事务致使客户所认购房屋不能出售，甲方有权撤销本协议，届时甲方除将已收房款无利息退回乙方外，不再担当其他责任。5.3乙方若未根据本协议第三条及第四条所约定时间交款并

11、办理相关手续，则甲方无须经乙方同意即视为乙方自动退房并放弃本认购协议的全部权利，甲方可单方终止本协议，并将该商品房另行销售，乙方所交定金不退。5.4若乙方在签定此协议并交付定金后要求退房，甲方不再返还乙方定金，并有权处置该房屋。若乙方在签署市商品房买卖合同前要求调房的.，经甲方同意的调房，甲方向乙方收取调房费_元，且乙方应按调房后房屋的最新售价向甲方补齐房款金额。六、乙方所定房屋房号、面积以政府最终审批为准；本协议约定内容与政府最终审批不符的，甲方不担当违约责任。七、乙方确认本协议中约定的通讯地址等联系方式真实、有效、畅通，如联系方式变更，乙方应当在变更后十日内书面通知甲方。八、本协议发生争议

12、，双方应协商解决，协商不成的，可向当地 人民法院提起诉讼。九、本协议一式三份，自甲乙双方签字并且甲方盖章之日起生效，甲方持贰份，乙方持壹份，具有同等法律效力。在双方签订商品房买卖合同后，本协议效力自动终止。甲方（签章）河北冀禾种业有限公司 乙方（签章）：经办人： 代理人：电 话： 电 话：年 月 日认购协议书 篇3本协议各方当事人甲方：_银行行长：_住址：_邮编：_联系电话：_乙方：_信托投资公司法定代表人：_居处：_邮编：_联系电话：_经洽商，乙方确定通过甲方购买_银行_年第_期金融债券。为明确双方当事人的权利义务，甲乙双方在同等自愿的基础上，就金融债券购买的相关事宜达成如下协议，共同遵守：

13、第一条债券品种及认购价款乙方向甲方认购的债券品种为：_银行_年第_期金融债券，面值人民币_万元整（大写：人民币_万元整），认购总价款为300万元整（大写：人民币三百万元整）。其次条债券认购款的支付乙方应于_年_月_日前将认购总价款300万元足额划入甲方指定帐户，并于汇款凭证上注明“购买债款”字样，款项以甲方指定帐户收妥为准。甲方指定收款帐户为：户名：_开户行：_帐号：_第三条债券的交付甲方应于乙方认购款到帐后，在财政部规定的时间内将乙方认购债券过户至乙方在中心国债登记结算有限责任公司的托管帐户上，乙方债券托管帐户为：户名：_信托投资公司帐号：_第四条债券认购手续费本期国债的发行手续费为缴款额的

14、1。甲方应将乙方认购的本期国债的发行手续费的百分之05返还给乙方。兑付手续费全额归乙方全部。在财政部将本期债券发行手续费划入甲方帐户后，甲方应在三个工作日内向乙方划付乙方手续费分成。乙方收取发行手续费的指定帐户为：户名：_信托投资公司开户行：_帐号：_第五条违约责任任何一方不履行协议规定的义务属违约行为，应担当违约责任：51甲方在_年_月20日之前仍未将协议债券过户至乙方指定债券托管帐户，乙方有权终止本协议，甲方应将已经收到的认购款全额退还乙方并每日按认购款的万分之三支付违约金。52乙方在_年_月_日之前仍未将认购总价款足额划入甲方指定收款帐户（以甲方帐户收妥为准），甲方有权终止本协议，乙方应

15、将已收到的债券退还甲方，并向甲方支付本条第一款规定的违约金。第六条保证条款61甲乙双方取得了一切必要的授权和批准，签署并履行本协议。62双方保证本协议的签署和将要实行的债券认购行为不违反任何中国现行法律、法规的规定，不损害其他任何第三方的合法权益，并不与任何依据法律或合同一方所应担当的义务和责任相冲突。63双方保证履行本协议其他条款下规定的义务。第七条保密一方对因本次债券认购而获知的另一方的商业机密负，有保密义务，不得向有关其他第三方泄露，但中国观行法律、法规另有规定的或经另一方书面同意的除外。第八条补充与变更本协议可依据双方看法进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。

16、第九条协议附件91本协议附件包括但不限于：双方营业执照及其他许可证92任何一方违反本协议附件的有关规定，应根据本协议的违约责任条款担当法律责任。第十条不行抗力101任何一方因有不行抗力致使全部或部分不能履行本协议或拖延履行本协议，应自不行抗力事务发生之日起三日内，将事务状况以书面形式通知另一方，并自事务发生之日起三十日内，向另一方提交导致其全部或部分不能履行或拖延履行的证明。102遭遇不行抗力的方应实行一切必要措施削减损失，能接着履行的，在事务消退后马上复原本协议的履行。不能履行的，经双方协商一样后，可以终止本协议。103本条所称“不行抗力”是指不能预见、不能克服、不能避开的客观事务，包括但不

17、限于自然灾难，如：洪水、地震、火灾、风暴、瘟疫流行等，客观事务包括斗争、民众骚乱、罢工等。第十一条争议的解决111本协议双方当事人对本协议有关条款的说明或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。112假如经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条权利的保留1任何一方没有行使其权利或没有就对方的违约行为实行任何行动，不应被视为对权利的放弃或对追究违约责任的放弃。任何一方放弃针对对方的任何权利或放弃追究对方的任何责任，不应视为放弃对对方任何其他权利或任何其他责任的追究。全部放弃应书面做出。2假如本协议任何约定依现行法律被确定为无效或无法实施，本协议的其

18、他条款将接着有效。此种状况下，双方将以有效的约定替换该约定，且该有效约定应尽可能接近原规定和本协议相应的精神和宗旨。第十三条后继立法除法律本身有明确规定外，后继立法（本协议生效后的立法）或法律变更对本协议不应构成影响。双方应依据后继立法或法律变更，经协商一样对本协议进行修改或补充，但应实行书面形式。第十四条通知141本协议要求或允许的通知或通讯，不论以何种方式传递均自被通知一方实际收到时生效。142前款中的“实际收到”是指通知或通讯内容到达被通讯人（在本协议中列明的居处）的法定地址或居处或指定的通讯地址范围。143一方变更通知或通讯地址，应自变更之日起三日内，将变更后的地址通知另一方，否则变更

19、方应对此造成的一切后果担当法律责任。第十五条协议的说明本协议各条款的标题仅为便利而设，不影响标题所属条款的意思。第十六条生效条件本协议自双方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。甲方和乙方应在协议正本上加盖骑缝章。第十七条其他本协议式_份，具有相同法律效力。各方当事人各执壹份，其他用于履行相关法律手续。甲方：_银行：（盖章）_法定代表人（或授权代表）：（签字）_乙方：_信托投资公司：（盖章）_法定代表人（或授权代表）：（签字）_本协议于_年_月_日签订于_认购协议书 篇4甲方（卖方）： 身份证号：电话： 住址：乙方（买方）： 身份证号：电话： 住址：甲、乙双方本着同等、

20、自愿的原则经协商一样，就位于 房屋权属转让事宜，签定本协议，协议内容如下：一、甲乙双方交易前该房屋权属状况如下：1、甲方于 年 月 日与 房地产开发有限公司（以下称开发商）订立内部认购书（以下称内部认购书），该认购书约定：甲方以人民币 元整（其中已付开发商 元整，并商定于签订商品房买卖合同后，甲方贷款 元整，合计 元整）的总价款购买位于 的房屋（房屋建筑面积 平方米，及 平方米车库一个）一套（以下称该房屋）：房屋相关信息见内部认购书。上述合同为甲方与 签订的内部认购书，甲方由于 开发商未取得预售许可证，故未签订商品房买卖合同，未在衡水市房管局登记备案，未取得该房屋的房地产权证。乙方已全面了解该

21、房屋的上述状况。2、甲方保证其与开发商签署的上述合同内容属实，并且甲方保证该房屋无任何其他权利限制，甲方愿担当由此产生的一切责任。二、甲、乙双方经协商一样同意，乙方向甲方支付房款人民币 187000.00 元整，大写：人民币 ；并由乙方在其与开发商签订商品房买卖合同后向开发商支付余款 元整，合计 元整，买卖该房屋。三、甲、乙双方间的实际付款方式如下：1、 乙方于签约当天，即 年 月 日以 方式，支付甲方房款人民币 元整；2、双方同意，因房屋转移产生的税金及其他全部手续费用由甲方担当。四、甲方的义务为：1、甲方负责获得开发商同意，进行房屋的权属转让；2、甲方应在签约当天 ，即 年 月 日帮助乙方

22、在开发商处办妥该房屋权属转让手续；3、甲方应于乙方付清全部房款当日将该房屋有关资料交付给乙方，开发商交房时干脆将该房屋交付给乙方；4、甲方保证无有意向乙方隐瞒关于此房屋的重大缺陷及影响房屋价格的重大事项；5、自甲乙双方签订本房屋权属转让协议书，乙方向甲方付清房款 元整后，甲方与开发商签订的内部认购书自行作废，该房产的权属与甲方再无任何关系。五、乙方的义务：1、乙方按时支付应向甲方支付的房款 元整。2、今后此房屋由于质量问题产生纠纷，与甲方无关，由乙方与开发商协商解决。六、本协议一式两份，甲、乙双方各执壹份，每份具有相同的法律效力。甲方（签字）： 乙方（签字）：时间： 时间：认购协议书 篇5甲方

23、(卖方):乙方(买方):甲、乙双方就位于岳冰湖县艾吾甫再力库木路（岳普湖商中心商铺，应与商铺产权证上的地址一样）的商铺买卖事宜，依据合同法、城市房地产管理法等有关法律之规定，双方在遵循同等自愿、诚恳信用的原则下，经协商一样订立本合同，以资共同遵守。一、甲、乙双方的权利与义务 平方米（最终面积以产权处测算为准），办理日期为20xx年 月 日。二 、认购价格该商品房根据计价，1号楼一层商铺 平方米单价为￥： 元/平方米 二 层单价为￥： 元/方米，总房价为￥ 元三、认购定金认购人签订本认购书时，向出卖人支付认购定金 人民币（￥： ）；出卖人在收取定金后，应当向认购人开具收款凭证，并注明收款时间。该

24、定金于正式签定商品房买卖合同时一并计入买方房款之中。四、付款方式出卖人同意认购人依据工程进度根据分期付款方式付款：1.签定此协议时付 元 %2.拆迁结束动工时付款 元 %3.工程建至正负零时付款金额达到总房款的（ ） %。4.工程建至 层封顶时付款金额达到总房款的（ ） %。5.工程主体封顶时付款金额达到总房款的（ ） %。6.交付运用时将余款20%即全部房款付清（ ） %。7商铺交付运用时间待定，约为 年 月 日。四、甲方按40年的期限将此店铺出售给乙方。五、甲方负责建好店铺的水、电、暖、排水设施和安装店铺门窗，并保证保质保量完成工程。六、双方店铺协议签订时间为： 年_月 日。店铺运用期限依

25、据相关法律规定为40年。七、在店铺运用期限满后，若此店铺须要被拆迁，则所补偿的拆迁补偿费归乙方全部。甲方将商铺产权证，土地运用证交给乙方。八、本合同在双方遵循同等自愿、诚恳信用的原则下，经协商一样订立的，双方必需遵守本合同相关条款。若有任何一方违约，则将向对方支付购店铺款总额的30%为违约金。九、本认购书经双方签字盖章后生效，双方签订的商品房买卖合同生效后本认购书自行终止。十、本协议涉及商业机密，出卖方与认购方共同担当保密责任。十一、本合同一式贰份，甲、乙双方各执一份。本合同自甲、乙双方签字盖章后生效。十二本合同适用中华人民共和国法律、法规。甲、乙双方在履行本合同过程中若发生争议，应根据合同相

26、关条款处理。十三.合同未尽事宜，经协商一样，双方可以订立补充协议。补充协议与本合同不一样的，以补充协议为准。甲方：身份证号：乙方：身份证号：年 月 日认购协议书 篇6签约时间：年月 日 合同编号：甲方： 法定代表人：项目地址：电话：乙方：身份证号：通讯地址：电话：认购房屋基本状况：1、乙方认购甲方开发建设的楼 层 室；预料建筑面积 ，单价元/； 房屋总房款 元人民币（大写）。二、认购金额：人民币 元（大写）三、认购房产确认条款：1、乙方经对甲方所开发的 楼盘作了充分了解和选择，乙方对购买甲方所开发的商品房有购买意向，自愿与甲方签订商品房认购协议书；2、乙方须在付清首付款元且在年月 日前与甲方签

27、订商品房预售合同；3、乙方已知悉商品房预售合同全部内容并根据该内容签字；4、乙方承诺：在本协议签订后，在上述约定的时间内与甲方签订商品房预售合同，缴纳相应房款，并承诺在与甲方签订商品房预售合同时，乙方将完全遵循本协议约定的条款。如乙方不能履行本协议书确定的义务，逾期不办理合同签定事项，视为乙方自行放弃该房屋的购买权，甲方有权终止本协议，并有权将该房屋另行出售；5、乙方应照实填写通讯地址，确保甲方能够联系到本人，否则因通讯地址不实或联络不上等状况导致乙方损失的，由乙方自行担当；6、本协议一式两份，甲乙双方各执一份。自甲乙双方签字盖章后生效。甲方（盖章）： 乙方（盖章）：法人代表:经办人：年月 日

28、托付人： 年月日认购协议书 篇7卖方(以下简称甲方)：北京万通世界房地产有限公司买方(以下简称乙方)：乙方自愿购买甲方的 房屋，房屋用途为 。乙方须于签定协议当日向甲方支付预购房屋定金人民币 元。双方经协商就该房屋的预购事项订立本协议。第一条： 房屋，建筑面积为 平方米(含有共用面积)，该房屋状况详见附件一。上述建筑面积为甲方暂测面积，房屋竣工后以测绘部门实测的面积为准。其次条：甲乙双方同意，结算房款时，房屋的实测建筑面积与暂测建筑面积的误差不超过 %(含)时，根据本协议第三条所述房屋单价据实结算;房屋面积误差超过上述约定幅度时，自甲方向乙方出示测绘部门实测面积数据之日起 日内，加以双方同意按

29、下述第 种(大写)方式处理：1、乙方有权解除本协议，协议解除自乙方书面通知送达甲方值日起生效，甲方除在协议解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付房款及利息全部退还乙方。利息按中国人民银行现行固定资产贷款利率计算。2、根据本协议第三条所述的房屋单价据实结算。(亲子活动平安协议书)第三条：双方同意上述预售房屋售价为每平方米人民币 元，总价款合计为人民币(大写) 仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整，(小写) 元。付款方式见本协议附件二。乙方同意按双方签订的付款方式如期将购房价款干脆交付甲方或汇入甲方指定的银行。乙方已支付的定金在乙方最终一次付款时转为购房价款，甲方售楼款监管银行 ，银行

30、帐号为。第四条：乙方如未按本协议附件二付款方式规定的时间付款，甲方有权向乙方追索违约金。违约金自本协议约定的付款期限其次日起至实际付款之日止。延期一日乙方按延期交付价款的万分之 (大写)向甲方支付延期违约金。逾期超过 日(遇法定节假日顺延)乙方仍未付款的甲方有权解除本协议。协议解除自甲方书面通知送达乙方之日起生效。乙方缴纳的定金甲方不予返还。第五条：甲方交付房屋时，应同时提交建设工程质量监督部门出具的北京市建设工程质量合格证书和测绘部门实测面积数据;若双方约定交付初装修房屋的，须根据北京市公共建筑工程实施初装修质量核定规定(试行)、北京市住宅工程实行初装修竣工质量核定规定(试行)的要求，提交建

31、设工程质量监督部门验收合格证件和测绘部门实测面积数据。符合本条款所述条件后，甲方交付房屋的日期为 年 月 日。甲方交付的房屋被建设部门认定不合格的，乙方有权解除本协议，甲方除在协议解除之日起30日内向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付房款及利息全部退还乙方。利息按中国人民银行现行固定资产贷款利率计算。第六条：甲方交付房屋的装修、设备与附件规定的标准不符的，甲方同意按不足部分的相应市场平均价格向乙方补偿。第七条：除不行抗力外，甲方未按期将房屋交付给乙方的，乙方有权向甲方追索违约金。违约金支付时间自本协议约定房屋交付之日其次日起至实际交付之日止，每延期一日，甲方按乙方已支付房价款的金额的万分之 (

32、大写)向乙方支付违约金。逾期超过 日(遇法定节假日顺延)甲方仍未交付房屋的，乙方有权解除本协议。协议解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方在解除协议之日起30日内须将乙方支付的房款及利息全部退还乙方，并向乙方双倍返还定金(利息计算同第五条)。第八条：因不行抗力甲方未按期交付房屋的，逾期最多不超过 日，超过时乙方有权解除本协议，协议解除自乙方书面通知送达甲方之日起生效内部认购协议书内部认购协议书。甲方应将乙方支付的定金、房价款以及利息退还给乙方(利息计算同第五条)。第九条：本协议签订后，因甲方变更其建筑设计，应于 日内书面通知乙方。乙方于收到通知之日起 日内有权解除本协议。协议解除自乙方书面

33、通知送达甲方之日起生效。甲方在解除本协议之日起30日内须将乙方已付的购房价款及利息退还乙方(利息计算同第五条)，并向乙方双倍返还定金外，还应担当补充协议中双方约定的违约责任。第十条：甲方同意按建设工程质量管理方法、北京市建设工程质量条例及有关规定，自竣工房屋交付之日起对乙方购置的房屋进行保修。第十一条：乙方同意在小区物业管理委员会或业主委员会未选订物业管理机构之前，其购置的房屋由甲方或甲方指定的物业管理公司负责管理。第十二条：双方同意在未签订北京市商品房预售合同前，本协议作为正式有效合同。甲方保证于 年 月 日之前，完备法律手续，取得北京市商品房预售许可证之后，与乙方换签北京市商品房预售合同。

34、本协议书与换签的北京市商品房预售合同内容相同的条款，在换签后的北京市商品房预售合同中应予保留，不得擅自变更已订明条款的内容，本协议所附附件为草案，以最终签定北京市商品房预售合同的附件为准，如有违反视为违约行为，担当相应的违约责任。若甲方未能于 年 月 日之前完备法律手续而造成乙方无法换签正式契约时，乙方有权终止本协议。协议终止自乙方书面通知送达甲方之日起生效。甲方除在协议终止后30天向乙方双倍返还定金外，并须将乙方已付的房价款及利息全部退还乙方(利息计算同第五条)。若乙方在甲方取得北京市商品房预售合同后30天内不与甲方换签北京市商品房预售合同，视为乙方违约解除本协议，甲方自乙方违约之日起30天

35、内退还乙方交付的房价款，对乙方所交付的购房定金及其利息不予退还。第十三条：本协议签订后至换签北京市商品房预售合同前，乙方不得转让所预购的房屋，如有特别缘由转让，须经甲方同意并签订预售转让书面协议。第十四条：办理上述手续时发生的税费，由双方依照有关规定交纳。第十五条：本协议在履行中如发生争议，双方应协商解决。协商不能解决的，双方同意根据以下第 种(大写)方式解决纠纷。1、提交北京仲裁委员会仲裁。2、任何一方均可向房地产所在地人民法院提起诉讼。第十六条：本协议未尽事宜，双方可以签订补充协议。本协议的附件和双方签订的补充协议为本协议不行分割的组成部分，具有同等法律效力。第十七条：本协议一式两份，甲乙

36、双方各执一份。甲方(签章)： 甲方(签章)：法定代表人： 法定代表人：地址： 地址：联系电话： 联系电话：邮政编码： 邮政编码：代理人： 代理人：身份证号码： 身份证号码：联系电话： 联系电话：年月日 年月日认购协议书 篇8甲方：XXXXXXX房地产开发有限公司 项目名称：XXXXXXXX 电话乙方： 联系方式：手机 座机 身份证号码： 联系地址指定联系人： 电话： 有效通讯地址：甲乙双方本着自愿同等的原则，经协商一样后达成以下协议内容，以咨双方共同信守。1、 乙方自愿认购甲方开发的XXXXXXX商品房（商业用房、住宅、车库）一套；房号：_区_号楼_单元_ 室；建筑面积：_平方米 ;（房屋面积

37、以测绘公司最终实测为准）_成交单价：_元/平方米， 成交总价：（人民币小写）_元 （人民币大写）_元2、乙方选择的付款方式：（公积金、银行）贷款_元，_年_ 月_日付_ 元整，剩余首付款_ 元整于_月_ 日前交清。 如乙方变更付款方式的，须经甲方书面同意并根据甲方的规定重新签订相关协议。3、认购定金：人民币_元整，（￥_）4、签约时间请于_ 年_ 月_日前交清。5、双方在签订该认购协议后，须按规定的签约时间签订商品房买卖合同，并交纳应付之签约款及其它费用，如由于乙方缘由不能在约定的时间内签订商品房买卖合同及交付首款，视为乙方自动放弃认购权利，乙方选定的商品房由甲方另行出售，无需通知乙方，乙方定

38、金归甲方全部并按已付房款的10%向甲方交纳退房手续费。6、双方在签订商品房买卖合同时，上述定金干脆抵做房款。7、买卖条款以双方所签订的商品房买卖合同及补充协议为准。8、本协议一式两份，具有同等效力，自双方或双方授权代理人签字盖章之日起生效，自双方签订的商品房买卖合同生效时效力终止。甲方置业顾问签字： 乙方签字：客服经办人签字： 乙方经办人签字：甲方销售经理签字：签定时间： 年 月 日 签定地点：XXXXXXX营销中心本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第33页 共33页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页