2022装修合同范本1.docx

《2022装修合同范本1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022装修合同范本1.docx（32页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022装修合同装修合同模板合集四篇 随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同的地位越来越不容忽视，签订合同可以明确双方当事人的权利和义务。合同有不同的类型，当然也有不同的目的，下面是我帮大家整理的装修合同6篇，希望能够帮助到大家。 装修合同 篇1家庭装修合同业主(以下简称甲方)：_联系电话：_施工队(以下简称乙方)：_联系电话：_甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：_。二、价格清包工费：￥_元，大写：_整其中水电工_元木工_元瓦工_元油漆工_元垃圾清运费_元三、付款方式1.施工队进场，预支生活费：_元2.木工完成，付_元3.

2、瓦工完成，付_元4.工程竣工，付_元5.保修金_元，从竣工之日起_年后支付四、设计1.甲方若有图纸须向乙方供应图纸一套，并负责交底工作。2.甲方若无图纸，须向乙方交代清晰要求，乙方施工前须画草图让甲方认可。五、材料1.乙方应提前_天向甲方供应需购材料清单，甲方应在_天内刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失。2.未经甲方同意，乙方不得自行选购材料，若已选购，甲方有权无条件拒绝运用并可拒绝支付该材料的费用。3.乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票。4.乙方应验收甲方所购建材的质量，发觉质量问题应向甲方刚好提出并有权拒绝运用。若甲方坚持运用，应书面要求

3、乙方，并担当因材料质量引起的损失。5.乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的精确性。6.乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。7.乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程。8.乙方应做好对施工完成的成品爱护工作。9.未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期从_年_月_日起至_年_月_日止，工期为天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费_元/天。七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1.垃圾袋装化。2.垃圾应日日清。3.垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场

4、所。九、劳动力管理1.开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件。2.未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3.甲方应刚好替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4.乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行担当。5.乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人。6.在合同价内，乙方应供应人次跟随甲方选择材料。7.乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员，每天工地现场必需保持2(1人)人以上的施工人员。8.未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具1.乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好运用性，乙方自行担当工具修理费。2.因工具所产生的易耗品

5、(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自担当一半，甲方代购，在工程完工后结算。十一、工地现场管理1.现场禁止运用明火。2.现场禁止吸烟。3.油漆材料必需和其他材料分开放置。十二、修理1.因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在两年内无偿修理。2.一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内刚好修理，特别状况(水、电问题)乙方必需在24小时内赶到并修理。3.若因乙方未能按合同刚好完成修理，甲方可以支配其他施工队进行修理工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、合同附件1.施工项目清单。2.双方认可的报价单。3.乙方开出的材料选购清单。十四、合同争议1.出现争议甲乙双方先协商。2.协商不成可向争议所在地法院提

6、起诉讼。十五、装修要求A.装修工艺“电路安装工艺要求：1.电路安装时，必需用有合格证书的产品材料。2.三线制安装必需用三种不同色标。原则上，红色、黄色、兰色、为火线色标。兰色、绿色、白色为零线色标，黑色，黄绿彩线为接地色标。3.全部导线安装时，必需用相应的pvc管子穿起来，埋在事先凿好的深宽为43cm的槽子里，如遇并排线路槽子凿宽时，不能影响其他工种施工，必要时可和木、瓦工协商解决施工中的难题，不得有只顾自己，而不顾大局的施工作装修合同 篇2合同编号：_甲方（发包方）：_乙方（承包方）：_第一条工程概况1。1工程地点：_市_区（县）_路_号_楼_室。1。2住房结构：_房型_房_厅_套，施工面积

7、_平方米。1。3工程造价：家庭居室装饰装修工程的价格，依据市场竞争、优质优价的原则，约定如下：总价款：_元，大写（人民币）：_。其中：材料费：_，人工费：_，管理费：_，设计费：_，垃圾清运费：_，税金：_，其他费用：_。经双方认可，变更施工内容，变更部分的工程款按实另计。1。4工程承包方式：双方商定实行下列第_种方式。（1）乙方包工、包全部材料。（2）乙方包工、部分包料，甲方供应部分材料。（3）乙方包工、甲方包全部材料。1。5工程期限_天；开工日期_年_月_日，竣工日期_年_月_日1。6工程内容及做法。其次条施工单位资格2。1凡承接家庭居室装饰装修工程的单位，应当持有建设行政主管部门颁发的具

8、有建筑装饰装修工程承包范围的建筑业企业资质证书。2。2乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当马上返还甲方已支付的费用，并赔偿损失。2。3对于承接家庭居室装饰装修工程的个体装饰装修从业者，应当持所在地乡镇以上人民政府有关主管部门出具的务工证明、本人身份证、短暂居住证，向工程所在地的建设行政主管部门或者其指定的机构登记备案，实行“登记注册、培训考核、技能鉴定、持证上岗”的制度。详细方法由省、自治区、直辖市人民政府建设行政主

9、管部门制订。2。4凡没有建筑业企业资质证书或者建设行政主管部门发放的个体装饰装修从业者上岗证书的单位和个人，不得承接家庭居室装饰装修工程。第三条工程监理若本工程实行工程监理，甲方（或乙方）与监理公司另行签订工程监理合同，并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知乙方（或甲方）。第四条施工图纸双方商定施工图纸实行下列第_种方式供应：4。1甲方自行设计并供应施工图纸，交图时间为_年_月_日，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份。4。2甲方托付乙方设计施工图纸，图纸一式三份，甲方、乙方、施工队各执一份，设计费由甲方支付（此费用不在工程价款内）；4。3施工图纸双方签字后生效。第五

10、条甲方权利义务5。1开工前_天，为乙方入场施工创建条件。全部腾空或部分腾空房屋，清除影响施工的障碍物；对只能部份腾空的房屋中所滞留的家具、陈设应实行爱护措施，以不影响施工为原则。乙方施工人员对甲方施工现场的牲口应仔细清点及爱护，并且双方签订“物品清单”；5。2开工前将原有的电话设备拆除；供应施工期间的水源、电源，并说明运用留意事项；5。3负责协调施工队与邻里之间的关系；5。4禁止拆动室内承重结构，如需拆、改建筑的承重、非承重结构或迁改厨、卫位置及设备管线，应负责到有关部门办理相应的审批手续；5。5参加对工程质量、施工进度的监督及对材料进场、工程竣工的验收；5。6工程所在的物业管理部门所收施工押

11、金及各项物业管理费用，由甲方交纳（出入证除外），乙方帮助供应物业管理所需的相关材料；5。7未经原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出设计方案，甲方不得变动建筑主体和承重结构；5。8甲方无权要求乙方移动或改造暖气、燃气管线；5。9房屋装饰装修所产生的废弃物不得乱倒乱放，甲方应当根据物业管理单位、房屋所在地居民委员会或者单位房屋管理部门规定的地点、方式、时间堆放，并按有关规定清运；5。10甲方不得拒绝和阻碍物业管理单位依据住宅室内装饰装修管理服务协议的约定，对住宅室内装饰装修活动的监督检查；5。11甲方进行装修不得损坏房屋原有节能设施，降低节能效果；5。12未经批准，甲方不得随意在承重墙上穿

12、洞，拆除连接阳台门窗的墙体，扩大原有门窗尺寸或者另建门窗；不得随意增加楼地面静荷载，在室内砌墙或者超负荷吊顶、安装大型灯具及吊扇；不得随意刨凿顶板，不经穿管干脆埋设电线或者改线；5。13未经批准，甲方不得损坏给排水、供电、供气、消防、通讯等公共设施，不得损坏他人的房屋及物品。5。14因进行家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等，应由甲方负责修复和赔偿；如属乙方的责任，由甲方找被乙方负责修复和赔偿。第六条乙方权利义务6。1施工中严格执行国家住宅装饰装修工程施工规范，保证工程质量，按期完成工程；6。2安承接家庭居室装饰装修工程的单位和个人，应当实行必要的平安防护和消

13、防措施，保障作业人员和相邻居民的平安；6。3爱护好原居室室内的家具和陈设，保证居室内上、下管道的畅通；6。4家庭居室装饰装修所形成的各种废弃物，应当根据有关部门指定的位置、方式和时间进行堆放及清运。严禁从楼上向地面或由垃圾道、下水道抛弃因装饰装修居室而产生的废弃物及其他物品；6。5乙方设计师负责对甲方供应询问、设计、报价等相关服务。合同签订后，乙方执行工程施工的代表人为乙方派出的项目经理。甲方关于工程的相关事宜均应与乙方项目经理联系，以确保工程中的统一指挥和管理；6。6乙方自行选购或者向甲方举荐运用不符合国家标准的装饰装修材料，造成空气污染超标的，造成损失的，依法担当赔偿责任；6。7乙方采纳的

14、装饰材料不得以次充好、弄虚作假。6。8乙方施工应符合有关规范要求，不得偷工减料、粗制滥造；6。9乙方不得野蛮施工，危及建筑物自身的平安；6。10乙方不得欺行霸市、强迫交易；6。11乙方不得冒用其他企业名称和商标；6。12乙方不得损害居民和其他经营者权益；6。13在居民居住的地域，十二时三非常至十四时三非常、十九时至次日七时之间，乙方不得从事产生噪声的房屋装饰装修活动。第七条工程变更7。1为确保甲方工程质量、工期及保修服务，合同签订后如有工程项目或施工方式的变更，须由双方协商后签署书面协议装饰装修工程变更单，同时调整相关工程费用及工期，口头承诺或口头协议均视为无效；凡甲方干脆与乙方现场工作人员商

15、定更改施工内容所引起的一切后果，均由甲方担当；7。2合同签订后，甲方工程减项超过总工程款5%以上时，须向乙方支付减项总额8%的变更费。若甲方减项所用的材料乙方已定购或运到现场，甲方需另外支付材料来回托运、损耗及退货费用；若甲方要求削减的施工项目已施工，甲方需支付乙方该项目的施工费、材料费、管理费及拆除费；7。3甲方其次次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方该增加项目100%的工程款后方予以施工。第八条材料的供应8。1由甲方供应的材料、设备，其规格、质量应符合设计要求。甲方应按时将材料、设备运到施工现场并通知乙方，双方共同验收并办理交接手续；若甲方未按时供应材料或材料的规格、质量不符合设计要

16、求，由此而延误工期或影响工程质量，责任由甲方担当；8。2由乙方供应的材料、设备的，乙方应在材料、设备运到施工现场的时间提前通知甲方，双方共同验收；若乙方所供材料的品牌、规格、质量与报价单不符，甲方有权拒绝运用，由此而延误工期或影响工程质量，责任由乙方承提；8。3甲方确定材料品牌、规格、型号或价位标准，由乙方负责为甲方代购的（应备注乙方代购），在材料运至施工现场并经甲方验收认定后方可运用。乙方收取甲方的材料代购费为材料采管费（材料款的_%）+材料运输费（依据实际状况确定）；若施工过程中因材料质量问题造成的退货、换货，以及因此延误工期，均由甲方担当任；8。4除合同注明外，五金（门锁、拉手、水龙头等

17、）、石材、瓷砖、设备、洁具、灯具等，均由甲方购买并按时运到现场；若须要乙方代购，加收所购材料款_%的选购费及运输费。第九条工期延误9。1对以下缘由造成竣工日期延误，经甲方确认，工期相应顺延：（1）工程量改变和设计变更；（2）不行抗力；（3）甲方未按时参与阶段验收而造成的停工；（4）甲方同意工期顺延的其他状况。9。2因甲方未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由甲方担当，工期顺延；9。3甲方未按期支付工程款，合同工期相应顺延；9。4因乙方供材或施工等缘由不能按期完工的，工期不顺延；因乙方缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由乙

18、方担当，工期不顺延。第十条质量标准10。1工程质量（1）乙方必需根据设计文件和国家现行的技术标准、规范进行施工。（2）乙方所承包的工程，必需全部达到国家现行的工程质量验收标准，工程一次验收合格率达到100%，优良率达到_。（3）凡因乙方缘由造成的施工质量不合格的工程，乙方应在甲方规定的时间内无偿返工，达到工程质量验收标准。返工后仍达不到的，由乙方担当违约责任。由于甲方缘由达不到工程质量标准的，由甲方担当返工责任及经济支出。10。2双方约定本工程施工质量按下列第_项标准验收：（1）gb5021020xx建筑装饰装修工程质理验收规范（2）_市家庭房屋装饰装修工程质量验收规定（3）其它验收标准：_1

19、0。3施工过程中双方对工程质量发生争议时：（1）可向_市消费者协会家庭装饰装修投诉中心或_市建筑装饰协会投诉进行调解；（2）如不服调解，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。双方均有责任，由双方依据其责任分别担当。第十一条工程验收和保修11。1双方约定在施工过程中分下列三个阶段对工程质量进行验收：（1）水、电管线，防水层及吊顶基层等隐藏工程验收；（2）油漆、面层涂料施工前验收；（3）竣工验收。乙方应提前二天通知甲方进行各阶段验收，各阶段验收合格后应填写工程验收单。若甲方接到通知后，未按时参与验收，乙方有权停工等待，由此给乙方造成的工期延误及其它损失均由甲方担

20、当；11。2保修（1）工程竣工验收合格并结清工程余款后，乙方向甲方办理移交手续，并填写工程保修单（保修期为贰年）。（2）在正常运用条件下，住宅室内装饰装修工程的最低保修期限为二年，有防水要求的厨房、卫生间和外墙面的防渗漏为五年。保修期自住宅室内装饰装修工程竣工验收合格之日起计算。第十二条工程款支付方式12。1双方约定按下列第_种方式支付工程款：（1）本合同签订后，开工前_至_日，甲方支付相当于总价款_%的工程款；（2）完成_%的工程量之日后的_日内，甲方支付相当于总价款_%的工程款；（3）竣工验收后_日内，甲方支付相当于总价款_%的工程款。（4）竣工验收合格_年后或双方约定的保修期满，甲方支付

21、相当于总价款_%的工程款。甲方支付工程款，乙方的业务员或施工人员收取的，视为乙方收取。12。2因变更施工内容导致总价款增减的，甲方在竣工验收合格之日支付或收取增、减部分的款项。12。3双方款项往来，均应出具收据。施工结束，甲方全额付清应付款项后，乙方应当出具合法发票。12。4竣工验收合格后，甲方有权留取相当于工程总价款的_%的保修基金。竣工验收合格后_年内没有发生工程质量问题的，甲方应将保修基金全额退还乙方。第十三条违约责任13。1合同签订后，合同任何一方提出解除合同或无论因何缘由违约造成合同无法履行的，应刚好通知另一方，经双方协商同意后，可办理终止或延期履行合同手续，违约方应向守约方支付工程

22、造价_%的违约金；若因此造成损失的，违约方应予以赔偿。13。2工程未验收合格或未结清尾款而未移交，甲方运用或擅自动用工程成品的，工程视为合格，由此而造成损失的由甲方负责，并视为甲方自动放弃保修及修理权利且乙方仍有追收尾款的权利。13。3甲方未按期支付工程款的，乙方有权停工，每延误一日向乙方支付工程总造价2的违约金。13。4由于乙方缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，乙方负责修理，所需修理费用由乙方担当，工期不予顺延。13。5由于甲方或乙方缘由致使工期延误，每延误一日由责任方向对方支付工程总造价的2作为违约金。第十四条合同争议的解决方式双方发生争议协商解决不成时，按下列第_种方式解决：14。

23、1向_仲裁委员会申请仲裁；14。2向人民法院起诉。第十五条其他详细规定15。1工程地在_市区以外的装饰工程，乙方加收工程总造价的3%10%的远程施工费；15。2因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责清运到政府规定的垃圾堆放点，甲方应支付垃圾清运费用（人民币）_元，（此费用不在工程款内）；15。3施工期间，甲方将外屋门钥匙_把，交给乙方施工负责人_负责保管。工程竣工移交后，甲方负责供应新锁_把，由乙方当场负责安装好交付甲方运用；15。4施工期间，乙方每天的工作时间为：上午_点_分至_点_分；下午_点_分至_点_分。第十六条附则16。1本合同签订后工程不得转包。16。2甲、乙双方干脆签订合同的，本合同

24、一式两份，双方签字（盖章）后生效，甲、乙双方各持一份。16。3凡在_市各家庭装饰装修市场内签订合同的，本合同一式三份，甲、乙双方及市场有关部门签字（盖章）后生效，三方各持一份。16。4合同履行完后自动终止。16。5本合同实行当事人自愿鉴证，以爱护合同当事人的合法权益。16。6合同附件为本合同的组成部份，与本合同具有同等法律效力。第十七条合同的说明本合同未尽事宜或条款内容不明确，合同双方当事人可以依据本合同的原则、合同的目的、交易习惯及关联条款的内容，根据通常理解对本合同作出合理说明。该说明具有约束力，除非说明与法律或本合同相抵触。甲方（签字）：_乙方（盖章）：_法定代表人（签字）：_托付代理人

25、（签字）：_签订地点：_签订地点：_年_月_日_年_月_日家庭装饰装修市场合同认证看法（商场合同认证章）：_托付代理人（签字）：_联系电话：_签订地点：_年_月_装修合同 篇3原告曹某诉称，原被告曾签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。合同签订后原告已支付合同款4万元，但被告在工程中大量运用不符合同约定的材料，隐藏工程也未通知原告验收，原告曾提出异议，被告却在工程未完工的状态下于20xx年11月25日擅自撤离施工现场，导致原告无法如期入住，只得在外租房居住，故要求1、解

26、除双方签订的某市家庭居室装饰装修施工合同;2、要求被告支付逾期竣工违约金从20xx年11月26日起至20xx年4月7日止按每日50元计算;3、要求被告返还多收取的装潢款项6055元;4、要求被告赔偿原告在外租房损失从20xx年11月26日起至20xx年5月7日按每月3000元计算。经审理查明，原被告于20xx年9月25日签订某市家庭居室装饰装修施工合同约定，由被告承揽本市三门路房屋的装饰工程，承包方式为全包，总价款5万元，工期自20xx年9月24日开工，至20xx年11月25日竣工。因被告缘由造成工程逾期交付的，每逾期一天被告应赔偿50元等内容。合同签订后，被告进场进行施工，原告则向被告支付工

27、程款4万元。施工过程中，双方因被告未通知原告验收材料及验收隐藏工程等问题产生冲突，原告曾对被告运用的材料提出异议，被告却于20xx年11月20日擅自撤离施工现场，致成讼。：是否应解除合同，退还装修费?审理中，经原告申请，本院托付某某工程造价询问公司对系争房屋内被告已施工的工程价格进行审价，该公司经审核后确认被告已施工工程造价为33945元。审理中，原告称系争房屋经有关部门对施工工程进行审价后，原告为削减损失，于20xx年4月7日对该房屋进行了装修，并已入住，由于被告逾期竣工，原告以每月3000元的价钱在外租房居住。期望法院在计算租金损失时考虑到原告另行装修须要一个合理期限，从而支持原告有关租金

28、损失计算至20xx年5月7日的诉请。本院认为依法成立的合同受法律爱护，当事人根据约定履行各自的合同义务。本院原、被告签订的合同系双方当事人真实意思的表示，并未违反法律规定，依法应认定为有效。被告在施工过程中，未严格根据合同约定履行合同义务，且在工程未完工的状况下擅自退场，造成逾期竣工及系争房屋长期空置，原告据此要求解除合同，并要求被告给付逾期竣工违约金并无不当，应予支持。被告已施工工程经审计价格为33945元，原告据此要求被告退还多收取的工程款6055元亦属合理，应予支持。至于原告主见的在外租房损失一节，本院认为被告逾期竣工导致原告无法按期入住，原告已提出证据证明其在外租房居住，该损失被告理应

29、赔偿，至于赔偿的标准本院将依据本案案情并结合市场行情予以酌定。依照中华人民共和国合同法第八条、第六十条、第九十四条、第九十七条、第一百零七条的规定，判决如下：一、解除原告曹某与被告某某室内装潢公司签订的某市家庭居室装饰装修施工合同;二、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内支付原告曹某逾期竣工违约金6700元;三、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内返还原告曹某装修工程款6055元;四、被告某某室内装潢公司应于本判决生效之日起十日内赔偿原告曹某租金损失(自20xx年11月26日起至20xx年5月7日止，按每月20xx元计算)。假如付款义务人未按本判决指定的期间履行给付金钱义务

30、，应当根据中华人民共和国民事诉讼法其次百二十九条的规定，加倍支付拖延履行期间的债务利息。案件受理费650元，审价费1500元，由被告某某室内装潢公司负担。装修合同 篇4甲方：_指定联系人姓名：_指定联系电话：_指定联系邮箱：_地址：_ 邮编：_指定店铺地址：_乙方：_地址：_指定联系电子邮箱：_依据中华人民共和国合同法和有关法规的规定，乙方接受甲方的托付，就托付设计事项，双方经协商一样，签订本合同，信 守执行：一 服务项目：1、服务对象由乙方为甲方淘宝网店（网址： _帐号：_)。2、服务项目及费用：共计人民币:_元整（大写）_万_仟_佰_拾元整。3、付款方式：为保障甲乙双方权益本次服务费用分二

31、个阶段支付：第一阶段：本合同签订后，甲方即向乙方干脆支付合同总费用50%，即人民币_元；其次阶段：甲方在运用对乙方供应的服务半年后对乙方无任何不满，即支付乙方50%，即人民币_元；4、服务时间：1、自乙方收到甲方首付款后，乙方_日内应向甲方供应店铺整体装修 策划 广告图模板制作 产品图模板制作； 2、甲方收到模板后，乙方须主动协作甲方进行稿件修改，直至甲方满足为止；3、自甲方确认模板并满足后付清相应合同款，乙方应在_日内（此期间不做任何内容修 改，如甲方）将设计终稿发布上线至甲方网店。5.服务定义： 设计初稿：包含页面的整体颜色定位、排版格式、素材元素，轮廓架构，概略图雏形。 设计终稿：包含页

32、面的整体颜色、格式、元素、等其它细微环节部分调整，达到最终实际效果。 发布上线：包含页面的整体代码编写、模板内容添加(不含珍宝描述)、首页图片美化。二 项目合作流程1. 甲乙双方明确服务条款、服务时间、费用等必要信息。2. 由乙方拟定合同，并双方签约按手印（合同一式两份，甲乙双方各执一份）。3. 乙方在签约后起先执行设计所需素材收集等打算工作，须收到甲方的合同款后才起先执行服务操作。4. 乙方在规定时间内完成服务，完成后以确认提交给甲方进行确认，如期间甲方有修改看法则电话联系乙方。 5. 甲方确认设计终稿后向乙方支付相应合同款。三 甲乙双方合作的权利和义务服务筹备期：1. 甲方需刚好供应给乙方

33、设计所需的全部材料，因材料供应问题所造成项目不能按时完成，由甲方担当全部责任。 2. 因甲方延迟支付合同款导致未能刚好开展设计服务所造成的设计服务时间延长，由甲方担当全部责任。3. 甲方需保证供应给乙方设计所需材料的完整性、结构清楚性。甲方保证供应给乙方的文字、图片等材料的真实性与合法性，乙方不担当对甲方所供应材料真实性与合法性的审核工作，因此，由此产生的一切法律责任以及给乙方造成的损失均由甲方担当。4. 乙方不得在未经甲方允许的状况下，公布或向第三方透露甲方所提交的任何文件及信息。服务执行期：1. 甲乙双方必需委派项目负责人在项目执行过程中，主动协作及协调合作过程中的出现的要求及问题。2.

34、乙方的设计作品必需向甲方负责人确认签字或邮件形式确认，一但确认后乙方有权拒绝任何理由的修改要求。 3. 甲方对设计作品提出的全部修改看法必需通过书面确认函形式,并与本合同有相同法律效应。4. 乙方需在项目规定的时间内完成全部规定的服务内容，如在甲方亲密协作的前提下，乙方未能刚好完成服务内容所造成的损失由乙方担当。5.甲方对乙方全部设计成果拥有审核确定权。6. 乙方不得擅自对甲方没有确定的设计成果上传并公之于众。7. 在设计制作过程中，甲方对未确认的设计稿提出的修改要求，甲乙双方可共同协商整改方案，乙方应尽力帮助实现。对有可能影响双方约定的完成时间的状况，乙方有权提出合理的延期恳求，由双方协商确

35、定详细时间。 8. 在修改过程中所造成的时间延误问题，由甲乙双方共同协商解决。9. 甲方如对设计作品不满足，乙方需主动协作甲方修改调整，如修改范围已超过甲方原有的要求或修改书面确认函已确认过的内容，甲方将担当由此产生的一切费用。10. 如因为乙方技术性问题造成甲方网店中的功能不能正常运用，乙方需无条件进行修改调整。11. 因网店设计工作是非常艰难的，不仅须要经过大量调研工作，更需一流设计师的创作，乙方在起先着手设计时就已经在全面的履行合同，鉴于此甲方承诺无论任何理由如提前终止合同，仍向乙方支付相应阶段的服务费（甲乙双方一样同意终止的除外）相应阶段费用见本合同付款方式，譬如：服务进入到其次阶段时

36、甲方提前终止合同，应向乙方支付本合同款的共计50%的总费用。服务完成1. 乙方设计经甲方书面确认完成并交付给甲方后，甲方不得再要求乙方进行设计内容的修改，如必需执行修改的，甲方须担当修改所造成的服务费用。详细服务费用由甲乙双方商定。 2. 甲方需在乙方提交完全部执行文件后的3个工作日内付清全部剩余款项。3. 在甲方付清应付乙方的全部款项后，甲方正式享有全部运用权，并且乙方不得以任何形式出售该视觉设计成果。 4. 服务完成后，乙方拥有成果展示权，需甲方允许乙方在乙方的*或服务平台进行成果展示。 5. 服务完成后，如甲方未按时付清应付乙方的全部款项，乙方有权通过法律途径收回乙方全部设计成果。四 支

37、付方式 可对乙方现金支付、五、网店后期维护如乙方须要网店后期改动或增加内容另收取制作费用，另收费用根据甲方现时制作具体费用为标准，即比如合同报价为1000元/年，第2年收费标为10%。即100元/年六、服务内容甲方：_授权代表签字：_乙方：_ 授权代表签字：_年 月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第32页 共32页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页第 32 页 共 32 页