2022年关于施工合同范文汇总六篇.docx

《2022年关于施工合同范文汇总六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于施工合同范文汇总六篇.docx（28页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于施工合同范文汇总六篇关于施工合同范文汇总六篇随着人们法律意识的加强，合同对我们的约束力越来越不行忽视，合同是对双方的保障又是一种约束。你所见过的合同是什么样的呢？下面是我帮大家整理的施工合同6篇，希望对大家有所帮助。施工合同 篇1主体安装施工合同签字仪式上的讲话各位领导、各位来宾、同志们、挚友们：今日，大家团聚一堂，共同出席江西分宜国产首台自主研发1300MWCFB机组扩建工程主体安装施工合同签字仪式。首先，我代表中电投电力工程公司分宜项目部，向参与签字仪式的各位领导和来宾表示真诚的欢迎和感谢，并对这次合同的顺当签定表示热情的庆贺！今日到场的领导有：中电投集团公司总工程师 、高级

2、主管张 ，中电投江西分公司 、平安部副经理 ，中电投电力工程有限公司副总经理 、合同选购部经理 ，分宜其次发电有限公司副总经理 、中电投电力工程有限公司分宜项目部总经理 ，江西火电建设公司总经理何友农等领导。江西分宜1330MW循环流化床机组扩建工程是首台国产自主研制循环流化床机组，也是中电投工程电力工程有限公司担当的国内其次个EPC总承包项目。EPC总承包管理模式是按国际惯例推行的先进管理模式，是国家确定的基本建设管理改革的目标和方向。它是由总承包单位根据合同约定，一体担当工程项目的设计、选购、施工工作，并对承包工程的质量、平安、工期、造价全面负责的总承包方式。作为EPC总承包方的代表，中电

3、投工程电力工程公司分宜项目部将严格按EPC管理模式的要求，以中电投集团公司“四二二”工程建设标准和“创建精品工程”为目标，以“一流的管理、一流的服务、一流的产品”为工作方针，细心组织，主动协调，真抓实干，确保机组年底点火。把分宜项目建设成为国内EPC总承包项目的窗口工程和示范工程。主体安装施工合同的正式签定，标记着1330MW循环流化床机组扩建工程建设进入了一个新的阶段。在此，我代表中电投工程公司分宜项目慎重表态：1、全面提升分宜项目的各项管理水平，加快推动工程建设的步伐。切实根据集团公司的要求，细心组织，科学管理，做到“五个确保”：一是确保平安、质量、进度、造价四大目标的“可控、在控”；二是

4、按安排确保各项里程碑目标的实现；三是确保机组按期达标验收和高水平移交；四是确保项目部在最短的时间内通过质量、平安和环境健康三大管理体系的贯标；五是仔细处理好工期与质量、平安与效益的关系，确保实现项目履约与质量效益协同共进、互利双赢。2、严格按EPC管理模式推动33万机组建设，解决好设备到货、设计优化、工程管理等环节出现的各种问题和不利因素，在职责范围内，周密部署，统筹支配，为各参建单位服好务，为工程的顺当开展创建有利的条件。3、加强项目部的执行力建设，着力提升项目部的整体素养和形象，切实调动员工主动性，确保执行力落到实处。4、按上级的要求，仔细抓好下一步发展目标的落实。最终，祝各位领导、位来宾

5、身体健康、工作顺当、家庭华蜜！感谢大家！施工合同 篇2建筑工程合同中一般发包人和承包人会约定质保期（一般是一年）， 质保金一般是在质保期满后支付。但是，同时法律又对建筑工程作出 了最低质量保修期限。例如，房屋建筑工程质量保修方法就规定，在正常运用条件下，房屋建筑工程的最低保修期限为：（1）地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程 的合理运用年限。（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防 渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。（4）电气管线、给排水管道、设备安装为2年。（5）装修工程为2年。 其他项目的保修期限由建设单位和施工单位约定。”首先要明确的

6、是，工程的保修期与质保金没有必定的联系。保修期可以约定，但是约定不得违反强制性规定，国务院颁布的 建设工程质量管理条例第四十条明确规定在正常运用条件下，建设工程最低保修期限为：（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理运用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。（4）电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的保修期限由 发包方与承包方约定。建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。而工程质保金的提取及返还则是合同双方的约定事项。合同中并没有约定质保金的，

7、建设单位无权提取质保金。工程质保金是指为落实项目工程在缺陷责任期内的修理责任，建设单位与施工企业在项目工程建设承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证施工企业在缺陷责任期内对已通过竣工验收的项目工程出现的缺陷（即项目工程建设质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定）进行修理的资金。由此可见，工程质保金既形成对施工单位施工质量的有效约束，也形成开发商应对工程质量问题的有力保障，因此，对于开发商来讲，工程质保金至关重要。工程质保金不能想当然地与工程的保修期干脆联系起来，要形成其有效的屏障作用，就必需由合同双方在建设工程施工合同当中作出明确约定，下列要素在约定时不缺少：第一，

8、工程质保金的总额。一般来说，项目工程质保金按项目工程价款结算总额的5%来由建设单位从施工企业工程计量拨款中干脆扣留。其次，工程质保金的返还时间。施工企业应在项目工程竣工验收 合格后的缺陷责任期（一般为二年）内，仔细履行合同约定的责任，缺陷责任期满后，刚好向建设单位申请返还工程质保金。第三，工程质保金如何干脆扣减修理费用。一般来说，建设单位 应在出现质量问题的肯定时间内书面通知施工企业前来修理处理，施工企业逾期不处理的，建设单位可另行托付第三方处理，相关费用就可以干脆扣除。因此，作为开发商来讲，肯定要留意提前通知的环节，否则，所支出的费用很难在质保金中扣除。第四，工程质保金返还时是否计息应约定清

9、晰。一般来说，工程质保金不计利息。在建设工程的管理中，建设工程质保期与质保金是两个不同的概念，前者是对建设工程的最低保修期限，由建设工程质量管理条例规定；后者是是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行修理的资金。（一）建设工程质保期。国务院建设工程质量管理条例第40条规定：在正常运用条件下，建设工程的最低保修期限：1、基础设施工程、房屋的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理运用年限。2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。3、供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。4、电

10、气管线、给排水管道、设备安装和装修工程为2年。5、其他项目的保修期限由建设单位和施工单位在合同中约定。建设项目的保修期，自竣工验收合格之日起计算。（二）建设工程质量保证金。建设工程质量保证金管理暂行方法其次条规定：本方法所称建设工程质量保证金（保修金）（以下简称保证金）是指发包人与承包人在建设工程承包合同中约定，从应付的工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行修理的资金。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标准、设计文件，以及承包合同的约定。缺陷责任期一般为六个月、十二个月或二十四个月，详细可由发、承包双方在合同中约定。第九条、缺陷责任期内，承包人仔细履行合同约定

11、的责任，到期后，承包人向发包人申请返还保证金。第十条、发包人在接到承包人返还保证金申请后，应于14日内会同承包人根据合同约定的内容进行核实。如无异议，发包人应当在核实后14日内将保证金返还给承包人，逾期支付的，从逾期之日起，根据同期银行贷款利率计付利息，并担当违约责任。发包人在接到承包人返还保证金申请后14日内不予答复，经催告后14日内仍不予答复，视同认可承包人的返还保证金申请。施工合同 篇3托付方(甲方)：受托方(乙方)：一、托付(受托)任务及内容：乙方：网络智能电表(带费控)(220/380 1.5(6)A)共计(55)只的制作安装，网络智能电表(带费控)(100 1.5(6)A)共计(1

12、5)只的制作安装的施工建设工作，且乙方同意接受甲方托付，依据中华人民共和国合同法及其他相关法律、法规和规章的规定，甲乙双方经协商一样，订立本协议。二、托付方式：按施工要求进行包工包料。三、甲方责任：1、有关土地的征用、障碍物拆迁、通道及树木砍伐、青苗赔偿、弱电措施等地方性工作。2、帮助乙方解决施工时性住房及堆放材料的场地及施工便利等有关事项。3、为了保证工程质量及施工顺当进行，甲方应派出工地代表1-2名，对乙方工作进行质量监督，办理签证手续。4、甲方派出的工地代表，应对甲方担当责任，若因甲方责任造成乙方施工图中被迫误工、停工、连续三天以上时工期按实际影响天数顺延。四、乙方责任：1、负责本工程材

13、料的加工运输、安装等工作。2、施工中必需跨越的凹凸压线路及危害工平安的停电联系报批及其它与本工程有关的联系工作。3、乙方必需按施工要求进行施工，质量达到电力相关规程标准要求，若因施工不良造成的事故或返工，其责任和费用由乙方负责。4、乙方必需按合同规定的时间完成本工程的安装任务，不得拖延。5、若是乙方缘由造成误工及经济损失时其责任由乙方担当。6、整个施工过程中的平安由乙方自己负责，甲方概不负责。五、其他事项：1、在施工途中如遇设计须要变更时，由甲方通知设计单位赴现场解决，变更后引起的费用增加部分由甲方另行增付。2、由于甲方缘由造成工程材料涨价费用增加部分由甲方另行增付。3、因人力不行抗拒的自然灾

14、难，影响乙方施工进度时，竣工时期按实际影响天数顺延。4、如遇人力不行抗拒的自然灾难所造成的经济损失按国家有关规定办理。六、工期与验收：1、乙方自签订本合同之日起，尽快支配施工与作业申报，起先施工，工程全部完成后交付运用。2、工程竣工后，乙方通知甲方，甲方收到通知后十天内组织人员进行验收，逾期不办则按工程验收合格处理。3、如因乙方施工质量不良，造成运行后的故障，乙方负责赔偿甲方经济损失。4、乙方负责壹年期内免费保修。5、竣工时间年月日完成。七、合同价款及付款和结账方法：1、合计金额(大写)： (小写)：2、付款和结账方法：乙方工程全部实施完成并经甲方验收合格后，乙方负责向甲方供应结算发票，甲方按

15、合同总价款一次性支付工程总额的90%，质保期满后支付剩余10%。八、合同的生效和分数：1、本合同自双方签订之日起生效;2、工程竣工验收移交，工程保修期满，合同签订价款结清后本合同自动失效;3、本合同一式肆份。甲方执叁份，乙方执一份。具有同等法律效力。九、附加条款：协议条款中未尽事宜，双方协商解决。因执行协议同发生争议，有争议双方协商解决，协商不成，由甲方所在地仲裁委员会仲裁。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇4甲方： (以下简称甲方)乙方： 以下简称乙方)1. 依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例，

16、甲方将 设备的供应、安装、调试、以及验收工程承包给乙方 ，为保证该工程按期、保质完成，明确双方职责，经双方协商一样，订立本合同。第一条 工程概况2. 工程名称：设备供应、安装、施工合同。3. 施工范围：4. 工程地点：5. 工 期：4.1 开工日期： 竣工日期：合同工期： 天4.2 甲乙双方在确定竣工日期及各项限制工期时，已充分考虑可能出现的下雨、台风、高温天气及节假日等因素，(除本合同定义的不行抗因素外)。甲方提出的合理的赶工乙方必需主动协作完成，甲方不再支付赶工费用。4.3 如乙方未在4.1条给定工期内完成本工程并通过甲方全面验收，每延期一天，乙方将担当本合同价款的1违约金。4.4 因甲方

17、缘由影响工期的，工期顺延。因停水、停电(连续停水、停电超8小时)等不行抗的因素影响工期的，工期顺延，顺延时间以甲方项目部签字为准。因乙方缘由影响工期的，工期不顺延。4.5暂停施工甲方认为确有必要暂停施工时，应当以书面形式要求乙方全部或局部工程暂停施工，并在提出要求后48h内提出书面看法。乙方应当按甲方要求停止施工，并妥当爱护已完成工程直至甲方下达进一步的指令。因乙方缘由造成停工的，由乙方担当发生的费用，工期不予顺延。因甲方缘由造成停工的，工期可以相应顺延。5. 合同价款(最终决价)：本合同属于 合同，合同金额为： 元整(￥ 元)人民币。 乙方不得以图纸、报价清单或未说明之项作为追加工程款的依据

18、。其次条 工程款支付按合同当期进度可请款日期定为每月20日送请款单至工程部审核，次月30日为公司付款日期。1.第一期为本工程预付款为总价的 %(即元)。2.其次期为乙方施工完毕，经甲方及有关部门验收合格后付工程款的%(即元整)。3.第三期为保留款%(即 万元整)作为保修金，保修期为年，期满如无质量问题全额付清。第三条 甲乙方驻工地代表1. 甲方项目负责人：2. 乙方项目负责人：3. 工程甲方代表 ： 负责施工全过程工程质量检查。第四条 甲方工作1. 施工场地具备开工条件和完成时间要求：甲方负责在开工前办理好平安监护、平安交底等相关手续。2. 负责组织甲方规划部、工程部、政府主管部门对工程进行竣

19、工验收，对质量不合格工程，有权责令乙方返工，直至合格为止。3. 依据乙方申报的开竣工报告，确定开竣工时间。4. 乙方送请款单以及相应证明文件齐全，甲方应按时付款。如甲方延迟当期付款金额，按当期金额月利率的1%利息作为违约金;乙方应按时保量的将后期工程完成，不得将工期延期或因此停工。若乙方出现延期或停工，甲方得另行组织施工，相应费用从乙方工程款中扣除乙方不得异议。5. 其他甲方需做事项：第五条 乙方工作1. 根据国家工程质量检验标准，担负设备的供应、安装、调试以及验收工作，以及负责 工作。最终完成甲方以及政府主管部门的验收。2. 与甲方签订工程施工合同和平安合同，并接受甲方管理人员对全部施工工程

20、的质量检查监督。3. 在工程施工前，必需向甲方申报开工报告，报告经甲方同意后，方可进行工程施工。工程竣工后，向甲方提出竣工申请，协作甲方做好工程竣工验收工作。4. 对甲方检查中发觉的不合格工程，乙方必需无条件返工，确保工程质量达到合同约定的验收标准。5. 供应施工的工程进度安排表、竣工图、验收记录表以及施工前、中、后的照片记录，并移交档案作为请款依据。6. 遵守地方政府及有关部门对施工场地交通和施工噪音等管理规定，经甲方同意办理有关手续，甲方担当发生的费用，但因乙方责任造成的罚款及因乙方施工缘由造成的赔偿除外。7. 已经竣工的工程未交付甲方之前，由乙方负责已完工程的成品爱护工作，爱护期间发生损

21、失的，乙方应自费修复。8. 做好施工现场邻近建筑物的爱护工作。9. 保证施工现场清洁符合有关规定，交工前清理现场符合要求，担当违反有关规定的损失和罚款。第六条 工程质量等级1. 工程质量等级：按行业优质工程执行。乙方如达不到约定条件的部分，甲方代表一经发觉，可要求乙方返工，乙方应按甲方代表要求的时间返工，直至符合约定条件，并供应缺失整改前、中、后期的照片作为依据。因乙方缘由达不到约定条件的，由乙方担当返工费用，工期不予顺延。返工后仍不能达到约定条件的，乙方担当违约责任，并双倍扣除乙方单项工程款。2. 质量评定部门：甲方 、政府主管部门等单位。第七条 验收和重新检验1. 甲方依据乙方的申请，组织

22、甲方 、政府主管部门等单位对施工项目进行验收。对不合格的工程甲方通知乙方处理，乙方担当因自身缘由导致返工、修改等费用，处理合格后甲方重新组织人员验收，直至符合质量要求。2. 检查和返工。乙方应仔细根据标准、规范和设计的要求以及甲方代表发出的施工指令，随时接受甲方代表及其委派人员的检查检验，为检查检验供应便利条件，并按甲方代表及其委派人员的要求返工、修改，并担当由此发生的相关费用，甲方实施检查检验不得影响乙方正常的施工进行。3. 隐藏工程和中间验收。工程施工达到合同约定的隐藏工程和中间验收时，乙方应提前二天通知甲方进行验收，甲方应刚好进行验收。验收合格后方可进行隐藏和接着施工，验收不合格，乙方应

23、在限定时间内修改后重新验收。第八条 保修条款1.保修内容、范围：乙方施工的项目及乙方供应的相关材料的质量。2. 保修期限：年，自工程验收合格并投入运用起计算。在保修期内，乙方应在接到修理通知之内起 天内派人修理，否则，甲方可托付他人修理，因乙方缘由造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方支付。因乙方缘由延期返修时期，造成的经济损失由乙方担当一切赔偿责任，甲方得从保修金中相应扣除，不足部分由乙方支付。第九条 争议因执行本合同发生争议，由争议双方协商解决，协商不成，由威海市人民法院仲裁。第十条 平安施工在工程施工中，乙方确保工程施工科学、平安，因乙方缘由造成的工程质量、财产损失和人身损害

24、，由乙方担当责任，甲方概不负责;由于乙方施工缘由造成他人财产、人身损害的由乙方担当赔偿责任;由于乙方施工缘由造成线路、变电所停电等事故，所发生的损失，也均由乙方担当责任并担负全部经济损失。第十一条 合同的生效和份数1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同一式四份，具有同等法律效力，甲三份，乙方一份，由双方各自分送相关部门。2. 除正常保修外，甲乙双方履行合同的全部义务，乙方向甲方交付竣工工程，工程款支付完毕，本合同即告终止。第十二条 附加条款合同条款中未尽事宜，双方协商解决。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇

25、5甲方：乙方：为在大久马路DJ6标项目部工程施工合同的实施过程中创建平安、高效的施工环境，切实搞好本项目的平安管理工作， 特此签订平安生产合同：一、甲方职责1. 严格遵守国家有关平安生产的法律法规，仔细执行工程承包合同中的有关平安要求。2. 根据平安第一、预防为主和坚持管生产必需管平安的原则进行平安生产管理，做到生产与平安工作同时安排、布置、检查、总结和评比。3. 重要的平安设施必需坚持与主体工程三同时的原则，即：同时设计审批，同时施工，同时验收投入运用。4. 定期召开平安生产调度会，刚好传达中心及地方有关平安生产的精神。5. 组织对乙方施工现场平安生产检查，监督乙方刚好处理发觉的各种平安隐患

26、。二、乙方职责1. 严格遵守国家有关平安生产的法律法规、交通部颁发的马路工程施工平安技术规程(JTJ076-95)和马路筑养路机械操作规程有关平安生产的规定，仔细执行工程承包合同中的有关平安要求。2. 坚持平安第一、预防为主和管生产必需管平安的原则，加强平安生产宣扬教化，增加全员平安生产意识，建立健全各项平安生产的管理机构和平安生产管理制度，配备专职及兼职平安检查人员，有组织有领导地开展平安生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和详细操作人员，必需熟识和遵守本条款的各项规定，做到生产与平安工作同时安排、布置、检查、总结和评比。3. 建立健全平安生产责任制。从派往项目实施的施工负责人到生

27、产工人(包括临时雇请的民工)的平安生产管理系统必需做到纵向究竟，一环不漏;各职能部门、人员的平安生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是平安生产的第一责任人平安部长代表项目经理实施管理职责。各施工队现场设置的平安机构，应按施工人员的1%3%配备平安员，专职负责全部员工的平安和治安保卫工作及预防事故的发生。平安机构人员，有权按有关规定发布指令，并实行爱护性措施防止事故发生。4. 乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。5. 乙方必需具有劳动平安管理部门颁发的平安生产证书，参与施工的人员，必需接受平安技术教化，熟知和遵守本工种的各项平安技术

28、操作规程，定期进行平安技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车、爆破检验等特别工种的人员，经过专业培训，获得平安操作合格证后，方准持证上岗。6. 对于易燃易爆的材料除应特地妥当保管之外，还应配备有足够的消防设施，全部施工人员都应熟识消防设备的性能和运用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物赐予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7. 操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品。施工负责人和平安检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴状况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8. 全部施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有平安员的签字记录，

29、保证其常常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动爱护用品严禁运用。9. 施工中采纳新技术、新工艺、新设备、新材料时，必需制定相应的平安技术措施，施工现场必需具有相关的平安标记牌。10. 乙方必需根据本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产平安事故应急救援预案;假如发生平安事故，应根据国务院关于特大平安事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，刚好上报有关部门，并坚持三不放过的原则，肃穆处理相关责任人。三、违约责任如因甲方或乙方违约造成平安事故，将由乙方担当全部责任和经济损失并追究刑事责任。本合同正本一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验

30、收后失效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇6承包方（乙方）：发包方（甲方）：本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺当实施，保质保量，平安文明按期顺当地完成施工任务，明确双方职责、相互协作，双方达成如下条款，望共同信守。一、工程项目名称：奚若中学办公楼、宿舍楼外墙刮槽工程。二、工程施工工期：自_年_月_日至_年_月_日，工期为_天竣工。在施工过程中如遇以下任何一种状况，工期顺延：1、遇到不行抗拒的灾难或事故（包括雨季停工）。2、甲方要求变更工程内容或增加项目。三、承包方式：由乙方包工不包料的形式自行组织

31、施工。按每平方米17.50元，一次性包断。四、工程质量及法律法规：严格根据国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-20xx)标准验收。合同依据法律法规：1、中华人民共和国合同法；2、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-20xx；3、国家及地方有关施工管理及规章。五、工程拨款方式：乙方包工不包料，完工后按实际完成工作量绽开计算并按实结算。该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的80%，其余工程款竣工后年后付清。六、平安文明竣工要求：1、乙方在施工时，严格根据国家平安操作规范及文明施工条例要求标准施工;2、乙方有权拒绝不合格的原材料

32、;3、乙方在施工期间，严格实行平安施工爱护措施，造成作业职工及有关人员的人身损害伤亡、甲方工程设备及建筑材料等财产损失的，由乙方担当全部责任，并赔偿经济损失，与甲方无关;4.乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。七、甲方、乙方责任范围（一）甲方责任1、甲方供应主材、水泥、砂子、用水、用电，甲方担当由此费用。2、负责供应与施工相关的资料。3、工程施工中如需变更技术等规范要求要刚好与乙方说明。4、甲方帮助乙方解决应由甲方负责的问题，与乙方协商解决施工中出现的问题。5、合同生效后如变更改应征得乙方同意，否则因为更改造成乙方损失的，赔偿乙方的经济损失。6、合同履行过程中假如

33、发生争议，双方应协商解决。假如无法达成协议，提交有关仲裁机构或向法院起诉解决。（二）乙方责任1、严格根据国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，保证质量，按时完工并交付运用。2、施工吊篮、搅拌机以及附属工具乙方自理。（含吊篮检测）;3、乙方按合同规定的质量标准进行施工，如属乙方责任所发生施工质量问题，乙方必需返工，由此产生的费用均由乙方担当。4、乙方委派_为工地现场代表，负责行使乙方的权利及义务。5、在施工期间做好现场防火、防盗及平安生产工作，工作中甲方不对乙方材料失窃负责，施工中若发生因乙方缘由引起的人身平安事故及其他事故，乙方应负责。6、乙方进场人员由专人管理并听从甲方质量及平安的统一管理。7、做好文明施工、工完场清工作。八、本合同未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议具有同等法律效力。九、本合同壹式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章后生效，至工程价款全部结清后自动失效。甲方： 代表人：乙方： 代表人：签订时间 年 月 日第28页 共28页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页第 28 页 共 28 页