2022年关于施工合同模板合集8篇.docx

《2022年关于施工合同模板合集8篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于施工合同模板合集8篇.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于施工合同模板合集8篇关于施工合同模板合集8篇在人们的法律意识不断增加的社会，我们用到合同的地方越来越多，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是我为大家收集的施工合同8篇，欢迎大家共享。施工合同 篇1为明确责任，保障双方利益，保证工程的顺当进行，甲方与乙方经过友好协商，在自愿以及完全清晰并理解本合同条款的基础上，根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及相关法律、行政法规，依据本工程的详细状况，于 年 月 日在 签署本合同。鉴于：1甲方托付乙方负责 工作。2乙方承诺根据甲方的要求，依据甲乙双方确认的合同价格，在本合同规定的时间内保质、保

2、量的完成上述工作，图纸范围内如有错项、漏项，概由乙方自行担当。3乙方作为有阅历的承包商，在投标及签订本合同前已充分了解、探讨并考虑到现行的有关规定和行业等现状、 （总承包工程）项目的进展状况、全部施工图纸、技术说明、承包范围、工地周边环境、交通道路、现场条件、包装运输及二次搬运、人员、材料、机械、平安施工、冬（雨）季施工、夜间及节假日施工、外地施工、施工组织设计、施工技术措施、文明施工措施、建筑垃圾自行清理、施工期间的气候影响、甲方对工期和质量的要求、设计及工程变更、成品和半成品的爱护、检验、调试、验收、样品、工程管理、工程保险、全部税费的规定和缴纳等因素。甲乙双方达成如下协议：1.工程概况1

3、.1.工程名称：1.2.工程地点：1.3.承包范围：1.4.本工程采纳总承包方式，包人工、包材料、包机械、包工期、包质量、包平安、包检验、包维护、包风险、包验收合格、包质保期修理。1.5.本工程乙方未经甲方书面同意不得分包，乙方若拟对部分工程实行分包，须上报甲方，征得甲方书面同意后方可实施，并实行分包对乙方负责，乙方对甲方负责的责任制。由乙方对全部工程的质量、平安、工期、文明施工等负完全责任。2.工期及施工进度2.1.本工程肯定日历工期为 日，开工日期： ；竣工日期： 。以上日期如有改变，以监理单位的进场通知或甲方书面通知为准。2.2.以上工期已充分考虑可能出现的除双方约定的不行抗力外各种外部

4、不利因素及甲方分包工程的合理工期等。3.合同价款本合同为固定总价合同，合同总价为 元（大写： ）。4.质量标准本工程质量标准：合格。5.附则5.1.本合同采纳汉语语言文字书写、说明和说明。5.2.本合同适用中国内地现行的法律、法规。5.3.本合同自甲乙双方法定代表人或其合法的托付代理人签字，加盖甲乙双方公章，且乙方向甲方提交履约保函后生效。5.4. 本合同一式 份，甲方执叁份，乙方执 份，具有同等法律效力。发包方（公章）： 承包方（公章）：地址： 地址：电话： 电话：法定代表人（或授权人）： 法定代表人（或授权人）：主管领导： 主管领导：经办人：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：年 月 日

5、年 月 日施工合同 篇2甲方：XXX乙方：XXX依据中华人民共和国劳动法、中华人民共和国合同法的相关规定，XXX（以下简称甲方）将在北五十家子镇升弘养殖场建筑工程承包给XXX（以下简称乙方），经双方协商，达成如下承包协议：一、建筑费用建设物料及施工费用共239万元，核算标准如下：2、圈舍主体建筑：圈舍总面积20xx平方米，包工包料600元/平方米，合计120万元。3、办公室及防疫室200平方米，工料及施工费20万元。饲料加工车间200平方米，工料及施工费12万元。4、青贮池3000立方米，工料费合计45万元，干草棚300平方米，工料费6万元，沼气池200立方米，工料费16万元。5、院墙及厂区绿

6、化、路面硬化施工及物料费20万元。二、施工期限工程建设自20xx年4月份起先，20xx年10月30日前交工验收。三、其他甲方前期拨付乙方预备资金50万元，用于园区建设前期施工人员的日常生活及物料购置支出。此款项由甲方在工程结束验收交付后由甲方从乙方施工费中一并扣除。其余款项189万元甲方依据施工进度分3次支付给乙方。四、双方权利和（一）甲方：1、仔细履行协议要求，按合同要求支付乙方施工费用。2、为乙方供应劳动食宿场所，保证水、电设施正常运用。3、负责维护乙方施工期间的正常生产秩序，保证乙方正常施工、（二）乙方：1、严格按甲方图纸，在技术人员指导下进行施工。2、施工所用原材料应按甲方建筑要求选择

7、，严格执行选购制度，保证原材料质量。3、施工期间负责施工队伍的管理，保证施工平安，无责任事故。4、按甲方规定的时间内保质保量如期交工。如延误交工期限，负责赔偿甲方相当于正常生产收入数额的违约金。甲乙双方各执一份，协议自签订之日起执行。未尽事宜，双方协商解决。甲方（盖章）：_ 乙方（盖章）：_ 代表（签字）：_ 代表（签字）：_ _年_月_日 _年_月_日施工合同 篇31.建设工程施工合同承包人概述建筑施工企业与发包人签订了施工合同后，只要合同的签订程序符合国家法律法规的有关规定，约定的合同内容不违反法律和行政法规的强制性规定和公序良俗，即具有了建设工程施工合同承包人的身份，取得合法的项目施工权

8、，合同权利受国家法律爱护。根据魏振瀛老师的说法，建设工程施工合同承包人所签订的合同是关于工程的建筑与安装的承包合同，建设工程施工合同承包人应完成工程的建筑、安装工作，发包人于验收后应接受该工程并支付工程价款。建设工程施工合同承包人是指被发包人（建设单位）接受的具有工程施工承包主体资格的当事人以及取得该当事人资格的合法继承人，在工程施工招标发标中，投标时又被称为投标人，有时又称施工企业。建设工程施工合同承包人是与发包人签订了建设工程施工合同的建筑施工企业，是建设工程施工合同的主体之一。建设工程施工合同的主体为发包人和承包人，发包人是指具有工程发包主体资格和支付工程价款实力的当事人以及取得该当事人

9、资格的合法继承人，在建设工程施工招标时又称为招标人，有时又称项目业主。2.建设工程施工合同承包人的市场交易逆境建设工程施工合同承包人在市场竞争中通过法定的缔约过程与发包人签订合同后，依据合同享有权利履行义务。合同是市场交易的法律形式，合同法是市场交易的法律规则。合同在双方之间就是法律，建设工程施工合同承包人与建设工程施工合同发包人处于同等的法律地位，当事人就应当根据合同的约定内容和法律的规定全面适当地履行合同义务，这是“合同必需严守原则”的应有之义，也是完全实现合同债权、实现合同目的的要求。但在市场竞争的实践中，建设工程施工合同承包人虽在建设活动过程中干脆生产建筑品，承上启下，发挥核心作用，但

10、无论在签约阶段，还是在履约阶段，依法依规行为很难，很难充共享有合同权利，为了生存和发展不得不适用市场潜规则，面临多种逆境。建设工程施工合同一般是通过招标投标程序签订，在该阶段建设工程施工合同承包人称为投标人，投标人为了取得工程施工权成为建设工程施工合同承包人经常面临签订“黑白合同”或承诺中标以后签订私下协议或双方实际执行的合同的逆境。“黑白合同”一词首次出现于国家文件的报告中，黑合同指的是建设单位和建设工程施工合同承包人实际执行的合同，可能体现在合同价格方面，也可能体现在垫资施工方面，也可能体现在延迟支付方面等，有的是以单方承诺书的形式，有的是以补充协议的形式等，在招标投标中标前后分别签订两份

11、合同，将形式符合招标投标规定的一份合同报建设主管部门备案，而私下签订的一份合同才是双方当事人真实履行的合同。有的是以补充协议形式，有的是以实施细则形式，有的是出具让利承诺书形式，承诺对承建工程予以大幅让利，目的就是要求建设工程施工合同承包人垫资施工或者压低工程价款等。建设工程施工合同承包人很难实际享有合同的地位和权利。建设工程施工合同承包人在一个项目实施中，还会被要求缴纳投标保证金、质量保证金、履约保证金、信用保证金、平安保证金、入市保证金、文明施工保证金、复垦保证金、农夫工工资保证金、审计预留保证金、考核保证金等等保证金，建设工程施工合同承包人很难承受；还会要求在项目所在地必需注册分公司或者

12、子公司，建设方为了增加当地税收，给建设工程施工合同承包人增加了许多的包袱，而且大多是人为的，没有任何法律法规依据，完全是地方的土政策，建筑施工企业为了生存只能忍气吞声，适用潜规则。建设工程施工项目招标人确定中标人后，发包人一般都要求建设工程施工合同承包人快速开工，建设工程施工合同承包人组织人马进场后却发觉施工现场根本不具备开工的条件，无法施工。要实现建筑工程施工合同的目的，按合同约定完成建筑产品，建设工程施工合同承包人除主动履行投标承诺，履行合同义务外，发包人也必需供应相应的施工条件，比如按约定时间向承包人供应施工场地、原材料、设备、资金、技术资料，施工场地做到“三通一平”，供应并会审施工图纸

13、等。但由于长期以来，由于国内建筑市场粥多僧少的状况，发包人处于市场的有利地位，建设工程施工合同承包人处于市场的劣势地位，发包人主动履行合同义务很少，比如施工现场根本没有“三通一平”，供应的图纸不全面等等，建设工程施工合同承包人为珍惜合同机会只能是忍气吞声，处于逆境。实践中，建设工程施工合同承包人按合同约定提交竣工结算申请单和完整的结算资料后，发包人以多种理由始终拖延办理结算手续，对承包人的结算申请报告，既不予确认也不提出异议，使承包人索要工程款遇到障碍。建设工程施工合同是双务有偿合同，支付工程价款是发包人的主要义务，但实践中发包人拖欠建设工程施工合同承包人工程款却是司空见惯。3.建设工程施工合

14、同承包人的通用权利救济方式党的十八届四中全会作出了全面推动依法治国的重大确定，我国呈现出法治与改革双轮驱动的崭新局面，依法治国已是当前社会的主流，国家的治国理政方针和社会工作生活环境正在发生重大转变，建设工程施工合同承包人作为和发包人处于合同同等地位的市场主体在市场交易活动中理应引进法治思维，通过法治方式维护自己的合法权益。建设工程施工合同承包人针对遇到的状况，有权实行以下权利的救济方式：3.1行使合同抗辩权。建设工程施工合同承包人履行合同义务的同时，当发包人责难时，建设工程施工合同承包人为保障自己的合法权益可以行使合同抗辩权。以法律规定为依据拒绝签订黑合同或者拒绝根据黑合同进行工程结算。招标

15、文件是要约邀请，投标文件是要约，中标通知书是承诺。当发包人发出中标通知书后合同即告成立，发包人就应根据招标文件和投标文件的内容签订施工合同，施工合同的实质性条款必需和招投标文件相一样，不能背离。建筑施工企业有权要求发包人根据招标文件和投标文件订立书面合同，有权依照法律规定进行抗辩拒绝签订黑合同。假如迫于市场压力被迫签订了背离招标文件和中标文件内容的黑合同时，进入工程结算阶段，建设工程施工合同承包人有权要求根据备案合同文件进行结算。3.2行使合同解除权。合同在当事人之间就是法律，一经生效，合同签订者受其约束，应当根据合同约定履行义务并享有相应合同权力，不能擅自解除合同。合同解除就是使合同歼灭。因

16、一方的意思表示且不必对方的承诺而使合同解除、清算的场合，以该方当事人具有解除合同的权利（解除权）为必要，依据解除权的发生依据的差异，可将解除区分为两类，即依合同保留解除权和依法律规定而发生的解除权，前者称为约定解除，后者称为法定解除。因此当发包人不履行合同义务，不帮助建设工程施工合同承包人履行合同义务，致使合同目的不能实现，严峻损害建设工程施工合同承包人的合法权益，建设该工程施工合同承包人可以通过解除合同的方式从合同中解脱出来，以维护自身的合法权益。3.3要求顺延工期并赔偿损失。建设工程施工合同的发包人按约定的时间和要求向建设工程施工合同承包人供应原材料、设备、资金、技术资料、施工场地等，这是

17、发包人应尽的合同义务。假如不能按期完成这些工作，使建设工程施工合同承包人无法进行工程施工的，此时发包人构成违约，建设工程施工合同承包人有权顺延工期，并要求发包人赔偿因此产生的停工和窝工损失。项目的工期成本与项目指标成本关系亲密，密不行分。施工过程中当发生工期顺延条件的情形下，建设工程合同承包人应当根据施工合同约定的救济程序，在约定的期间刚好履行报告、通知、告知等义务，刚好行使权力提出书面顺延申请，进行工程签证和索赔，并留意收集有关证据，如发包方变更设计的文件等，以避开程序不当错失机会，使得实体权力的歼灭。一旦发生工期纠纷，举证责任主要在建设工程施工合同承包方，建设工程施工合同承包人须要举证工期

18、顺延的理由、顺延天数及相关手续符合合同约定。3.4要求发包人支付工程款及利息。建设工程施工合同是建设工程施工合同承包人进行工程施工，发包人支付价款的合同。支付工程款是发包人的主要义务，发包人应根据合同约定的方式和期限向建设工程施工合同承包人支付工程款，发包人未按合同约定的方式和期限支付工程款的，应当负逾期付款的违约责任并担当同期贷款利息。工程预付款是为解决承包人在施工打算阶段资金周转问题供应的帮助。发包人应按施工合同约定的时间和数额，刚好向承包人支付工程预付款，开工后按约定的扣款方法接连扣回，发包人应按合同约定的时间、方式、确认的工程量、构成合同价款相应的单价及有关计价依据计算支付工程进度款。

19、当发包人始终欠付工程款，或者支付工程款不符合双方合同约定的，建设工程施工合同承包人可以催告发包人支付，并可以要求支付按合同约定计算的利息，假如合同没有约定利息计算方式的，可以根据中国人民银行同期同类贷款利率计算利息，假如合同约定了拖延支付违约金，没有约定利息计算方式的，发包人除担当约定的违约金外仍应支付同期同类贷款利息，欠付工程款利息性质上属于法定孳息。3.5行使工程优先权。我国合同法规定在建设工程项目施工过程中，发包人欠付工程款，经建设工程施工合同承包人催告后仍未支付的，可以对完成的建筑产品进行折价，或者申请人民法院拍卖，建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。我国合同法的承包人优

20、先权规定过于笼统，在实践中产生了争议，在法学界也有剧烈的反响，为此最高人民法院在20xx年6月20日答复上海市高级人民法院关于合同法其次百八十六条理解与适用问题的请示中做出了相应的批复，该批复事实上确立了两大原则，一是建设工程承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权的原则；二是生存权优于经营权的原则。可以说合同法其次百八十六条、最高院批复及建设工程施工合同的司法说明中的相关规定构成了我国现行法律及司法说明关于建设工程施工合同承包人建设工程优先权的全部内容，规定了建设工程合同承包人的工程优先权，该优先权不须要签订抵押合同，也不须要进行登记，而可以干脆行使。4.结束语建设工程施工合同承包人是建筑市场

21、主要的市场活动主体，在一项建筑活动的多方主体中处于核心地位，建设工程施工合同承包人的建筑活动不仅事关工程质量的百年大计，也事关建筑市场的稳定，影响建筑活动参加的多方主体的经济利益，保障建设工程施工合同承包人的合法权益具有重要的现实意义。本文通过对建设工程施工合同承包人的性质、地位、逆境和权利保障进行探讨，提出保障建设工程施工合同承包人合法权益的立法完善建议，希望引起立法部门、司法部门和有关行政部门的重视，保障建设工程施工合同承包人的合法权益，塑造建筑活动的契约精神，优化建筑市场环境，融入国际建筑市场。参考文献：1陈华彬.民法总论M.北京：中国法制出版社，20xx.2梁慧星.中国民法典草案建议稿

22、附理由：合同编上册M，北京：法律出版社，20xx.3王利明，房绍坤，王轶.合同法M.北京：中国人民高校出版社，20xx.4苏慧祥.中国当代合同法论M.长春：吉林高校出版社，1992.5杨立新.合同法总则（上）M，北京：法律出版社，1991.6刘家琛.合同法新制度的理解与适用M，北京：人民法院出版社，1999.7李国光.合同法释解与适用M，北京：新华出版社，1999.8崔建远.合同责任探讨M，长春：吉林高校出版社，1992.9孔祥俊.合同法教程M，北京：中国人民公安高校出版社，1999.施工合同 篇4出租方：XXX（甲方）承租方：XXX（乙方）为明确双方的责任和义务，经双方协商特签订本协议。第一

23、条：设备名称：施工升降机规格型号：数量：一台安装运用地点：XXX其次条：运用期限的界定方法：自设备安装、调试完好后交付运用时，起先计取费用（以乙方签认的设备交接运用通知单日期为准）。第三条：费用计取方法、结算依据及付款方式1、升降机租赁费为XXX元/月，含升降机司机工资（司机由出租单位支配），不足整月按实际运用天数折算。升降机运用过程中如遇春节、农忙或其它缘由停工时，乙方以书面形式通知出租单位，停工期间不收取租赁费。2、进出场运输、装卸车及安、拆费用由出租单位担当。3、租赁费每月结算一次。由甲方在工程款中代扣。第四条：乙方责任：1、应提前7天书面通知甲方设备进场安装时间。2、担当设备基础施工。

24、（基础所用材料及施工费用由甲方担当。）供应设备安、拆所具备的条件（作业场地、吊车进场道路；包括临时电源线引至塔机配电箱，以及其它障碍物的清理），确保安、拆作业的顺当进行。3、设备运用期间，应负责设备的平安保卫，防止人为破坏和偷盗。若有损坏或丢失，照价赔偿。确保人、机平安。4、设备顶升及安装附着时，由甲方负责。7、设备运用完毕，若因乙方缘由造成不能按时退场，视为正常运用，根据4000元/月接着收取租赁费直至设备退场。8、乙方不得以任何理由将设备转租和抵押。第五条：甲方责任：1、按约定时间组织设备进场，保质保量完成安拆任务，按时保养机械设备，保证正常运转，满意施工生产须要。2、供应技术资料，协作乙

25、方对基础进行验收。并负责办理升降机安装申报手续及检测报告。3、运用期间设备发生故障，甲方司机应抓紧时间抢修。现场解决不了的，乙方应刚好通知甲方，甲方接通知后修理人员5小时内必需赶到现场，一般故障应在2小时内抢修完毕，特别状况尽最大努力缩短修理时间，确保施工生产的正常进行。每月机械故障时间累计超过1天，租赁费按日扣除，并赔偿乙方相应停工损失。4、升降机司机进入施工现场必需听从工地管理，听从指挥人员的指挥，做到优质、高效。不能发生顶撞项目管理人员事务。如有事外出应向项目部请假，并保证施工现场须要，依据施工支配必需加班加点，否则造成影响工程一次罚款500元。5、甲方操作人员有权拒绝乙方指挥人员的违章

26、指挥，保证施工平安。6、在安、拆和施工中因设备故障及违章操作发生的意外事故甲方负责。7、依据机械设备保养规程的规定，甲方应加强设备的保养和修理，其各部件平安性能必需符合国家规范及有关规定，保养修理更换部件等费用全部由甲方担当，保证乙方正常运用。8、本协议自设备运用费结算完毕后自动失效。第六条：未尽事宜，协商解决。乙方：（盖章）甲方：（盖章）施工合同 篇5鉴于业主已托付监理单位为工程供应监理服务并已接受了监理单位就此提出的项目建议书，为明确双方在合同期间的义务、责任、权力和利益兹就以下事项达成协议：一、本协议书中的词句和用语与“马路工程施工监理合同”中通用条件所规定的定义相同。二、下列文件是本协

27、议书的组成部分，应作为协议书的有效内容予以遵守和执行。1、马路工程施工监理中标函或托付函2、马路工程施工监理合同通用条件3、马路工程施工监理合同专用条件4、马路工程施工监理规范5、马路工程施工监理招、投标文件6、双方签认的补充或修正文件7、其它文件8、附件：附件监理服务的形式、范围与内容附件业主供应的监理工作条件附件监理服务的费用与支付其它附件三、业主在此同意根据本监理合同规定的期限和方式，向监理单位支付依据监理合同规定应支付的费用和供应监理工作条件。四、监理单位基于业主的上述保证，在此向业主承诺根据本监理合同的规定履行监理服务。五、本协议书经双方签字盖章后，自年月日生效，至年月日终止，在根据

28、监理合同的规定结清监理服务费用后自然失效。六、本协议书正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。协议书副本份，双方各执份。业主：（盖章）监理单位：（盖章）法定代表人： （签字） 法定代表人： （签字）单位地址： 单位地址：邮编： 邮编电话： 电话：传真： 传真：开户银行： 开户银行：帐号： 帐号：施工合同 篇6发包方(甲方)：承包方(乙方)：第一条、 工程项目：1. 工程名称：2. 工程地点：3. 工程范围及内容：综合布线工程乙方详细负责：(1) 综合布线工程中的配管、配槽、穿线、底盒安装其次条、 工程期限：1. 开工日期：2. 完工日期：第三条、 工程计价方式：本工程采纳竣工图定额计价法

29、。采纳20xx年建筑与建筑群综合布线系统预算定额、通信建设工程价款结算方法、通信建设工程施工机械台班费用定额、通信建设工程费用及预算定额的运用说明。根据通信建设工程费用及预算定额的运用说明的规定，本工程为通信线路工程二类工程，相应取费标准根据二类工程计取。工程决算以竣工图为准。该工程的工程造价以竣工决算为基础，工程取费标准由审计部门依照定额确认，工程最终造价以审计部门认定为准。工程最终审定的审减率超过8%，则超出部分由乙方担当审计费用。(审计费标准为审减额的4%计取)第四条、 承包工程付款方式：1. 合同签订后，在乙方进入工地施工之日起10日，甲方先向乙方发放工程造价经审计审定后的部分工程款。

30、2. 其他工程费根据形象进度付款至70%，每月25日由乙方向甲方报当月的工程结算书，一式四份，甲方对乙方所报的书面结算进行审核，审核后10日内向乙方支付所报进度款的70%。3. 系统工程结束, 竣工并调试验收合格后，工程造价经审计审定后,甲方向乙方支付到合同款总额的95%。4. 甲方留乙方工程款的5%作为质保金, 调试并竣工验收合格一年后如未有质量问题,甲方向乙方支付全部余款。施工合同 篇7发包方：（以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）根据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，结合本工程详细状况，甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工，从报建到验收合格发证。为明确双方

31、在施工过程中的权力、义务和经济责任，特签订本合同。第一条：工程概括；1工程名称：工程项目XXX栋及地下室。2工程地点：3承包方式：按实际建筑面积总承包，每平方米单价 元，总建筑面积约 万平方米，总工程造价约 万元。4工程内容： 1.室内消防栓系统；2.自动喷淋系统；3.自动火灾报警系统；4.排烟系统、消防加压系统；5.室外消防栓系统；6.乙级防火门及消防卷帘，消防施工图中的一切内容。5消防报建费用乙方负责。其次条：合同价款及承包形式；1合同总造价：按该项目实际建筑面积包干，每平方米 元，总造价为 万元。乙方负责开具税务正式发票，税金由乙方担当。2本工程经甲、乙双方商定，同意采纳按平方米合同价款

32、包干的承包方式。3如该项目未按建筑图施工，加层影响消防工程验收，消防支队所交罚款，由甲方担当法律及经济责任。4该项目加层部分工程造价按实际建筑面积计算。第三条：付款方式；1本合同签订后，由乙方办理报建手续，即前期预埋工程。甲方支付乙方工程款 % ，即 万元。2该项目主体竣工后，甲方通知乙方消防工程全面施工，消防材料及安装设备进场。甲方向乙方支付该工程项目进度款 % ，即 万元。3工程施工完成总工程量70%时，甲方再向乙方支付工程进度款 % ，即 万元。4本消防工程施工完毕，经有关部门检测验收合格并取得合格证后15日内甲方一次性付清乙方工程余款（除留3%质保金，一年满后支付）。消防安装工程施工合

33、同书 消防安装工程施工合同书第四条：施工日期；本合同签订后20xx年 月 日开工，工程工期20xx年 月 日完工并组织验收，总工期 天。确保项目顺当交付。如因乙方缘由影响甲方开业，由乙方担当一切损失及违约责任。如因甲方付款或其他不行抗拒的因素造成工期延误，则工期顺延。第五条：设备及材料供应方式；1. 本工程所须要设备及材料经双方协商同意，均由乙方负责供应。2乙方供应的材料设备，必需符合国家消防产品质量验收标准，并具有合格证书。因产品质量不符合验收标准而发生的工程质量事故或造成返工损失，均由乙方负责。第六条：工程质量及验收交工；1. 工程质量应全部达到设计要求和符合消防规范及消防工程验收标准。2

34、隐藏工程由乙方提前通知甲方工地代表到施工现场进行检查，办理隐藏工程的相关手续。如发生一切质量问题，乙方负责。3本合同生效后，甲方应组织图纸会审、技术交底会议，并刚好向乙方供应施工图纸四套。4工程竣工后，由乙方供应工程竣工验收资料，明确完工日期。乙方组织工程验收，甲方帮助办理相关手续。5工程竣工交验后，工程保修按国家有关规定办理，确保本工程质量保修期一年。第七条：双方职责；（一）甲方职责；1派驻工地代表，对工程进度、质量进行监督，检查隐藏工程。协调中间交工及工程验收签证。向乙方供应用水、用电，确保大型机械运用便利。负责供应材料、设备及工具存放室。2依据合同规定和要求，按时办理拨款和结算，将每笔工

35、程进度款付至乙方指定的账户上。3如建筑设计变更，加层造成消防验收不合格，需重新报建验收，所增加费用和消防部门惩罚的责任由甲方担当。4帮助乙方会同监理方组织施工图技术交底和图纸会审工作。5因不行抗力的因素造成的工期延误，帮助乙方同监理方办理工期顺延签证。6在工程竣工交付时，如甲方因资金造成工程不能按时交付，甲方愿以在建工程的房子以当时的市场价格按九折抵足乙方工程款。（二）乙方职责；1施工前，刚好做好各项施工打算工作，办理好消防报批手续。2按合同规定，做好材料和设备的选购、供应及管理工作。3严格根据设计图和消防规范进行施工，确保工程质量和施工工期。4已安装的设备，在工程未投入运用前做好保管工作。5

36、刚好提交竣工验收资料，乙方负责通过当地消防部门的验收，并取得消防达标文件及验收合格证书，否则不予结算。6在合同规定的保修期内，对属于乙方负责的工程质量问题负责无偿修理，并对项目消防工程进行不定期的修理工作，确保消防设备的正常运行。因甲方运用管理不当，如断电，水、油渗透造成设备损坏，甲方应负担设备款由乙方修理。7严格遵守甲方颁布的有关规章制度，听从甲方的统一支配和指挥。8工程竣工后，甲方办理与乙方的结算事宜，乙方应义务培训甲方有关消防管理、值班人员，使其基本驾驭系统的维护、操作和保修工作。消防安装工程施工合同书 默认分类第八条：双方约定的合同各项条款，在本合同实施过程中遵照执行，如发生争议，甲、

37、乙双方协商解决，协商不成可向当地人民法院提起诉讼。第九条：施工过程中的一切平安事故均由乙方负责，甲方不负任何责任。本合同一式六份，甲、乙双方各执三份。本合同未尽事宜，双方协商解决。本合同双方签字盖章后生效，工程竣工后付清工程余款后合同自行失效。甲方 乙方法定代表人 法定代表人托付代理人 托付代理人日期 20xx年 月 日施工合同 篇8建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：依据上级有关规定，甲方将行政楼小广场绿化改造工程托付给乙方施工，依据该工程详细状况，经双方协商签订本合同。一、工程名称：行政楼小广场绿化改造工程二、施工地点及范围：本工程位于 第一小学绿地总面积为 280 平方米三、工程内容：1

38、.乙方依据设计图纸按图施工，甲方按图验收;2.工程竣工后，乙方必需养护三个月 (20xx年4月5日起算);3.施工过程中，由于甲方缘由须要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方缘由造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植。四、工程造价：工程总造价为人民币 (附苗木结算清单)，经过审计结算后根据实际支付。五、付款方式：1.第一次付款，在施工完成验收通过后，甲方支付总造价的70%(其中10%养护费三个月养护期满后付清)。2.余款待三个月养护期满、合格后一次性付清。八、养护期内遇自然灾难、人为引起的缘由导致绿化死亡的由甲方负责。九、本合同经双方盖章签字后生效。本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份。甲方(盖章)： 乙方(盖章)：代表(签字)： 代表(签字)：年月日：第33页 共33页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页