2022年关于工程协议书合集6篇.docx

《2022年关于工程协议书合集6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于工程协议书合集6篇.docx（22页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于工程协议书合集6篇关于工程协议书合集6篇在我们平凡的日常里，我们用到协议的地方越来越多，签订协议是提高经济效益的手段。信任许多挚友都对拟协议感到特别苦恼吧，以下是我为大家整理的工程协议书6篇，仅供参考，大家一起来看看吧。工程协议书 篇1_公司(以下简称甲方) _公司(以下简称乙方)居处：_ 居处：_法定代表人：_ 法定代表人：_鉴于：_年_月_日，甲方与乙方就_(工程项目名称)签订了建设工程施工合同(合同编号：_)，建设工程总价款为：_万元整人民币。该项目已于_年_月_日竣工，已经甲方、乙方及_方验收，并于_年_月_日甲、乙双方进行了工程结算，并签订了_工程结算协议书。根据甲、乙

2、双方签订的建设工程施工合同，乙方应向甲方支付建设工程款共计_万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_万元整，尚未支付的建设工程款_万元整。双方在此相互确认：除乙方应按本协议的约定向甲方支付_万元外，双方相互无任何其他应付款项或需担当相关合同项下的责任和义务。双方对以上所述事实均予以确认，并无异议。基于以上所述，甲方与乙方经友好协商，就乙方向甲方偿还所欠工程款项事宜，达成本协议如下：第一条 甲、乙双方在此确认：乙方应向甲方支付建设工程款共计_万元整，截止本协议签订之日，乙方实际已向甲方支付建设工程款_万元整，尚未支付的建设工程款_万元整。(见本协议附件：1、付款凭证;2、付款

3、明细、3、未付款明细)。其次条 甲、乙双方经协商同意按如下方式，自_年_月_日至_年_月_日止由乙方向甲方支付建设工程款_万元整。(见本协议附件：4、还款安排明细;如系分期支付，请写明分期付款的阶段及数额)。第三条 强制执行条款1、甲、乙双方共同确认：依据有关法律的规定已经对给予强制执行效力公证的含义、内容、程序、效力等具有了明确的了解，经慎重考虑，双方同意本协议签订后向北京市公证处申请办理公证并给予本协议强制执行效力。2、乙方保证担当举证义务，自每期(如分期付款)款项付清之日起_个工作日内，向甲方和北京市公证处供应有关证据证明其已经支付了应付款项，并分别由甲方和承办公证员核对签收，否则视为乙

4、方对未支付事实的确认，即乙方未按期履行当期应付款项。3、甲、乙双方同意如自任何一期款项付款期限届满之日起_个工作日内，乙方未向北京市公证处按期供应付款凭证，且甲方出具文件说明乙方未能按期支付应付款项时，甲方有权单方面依据具有强制执行效力的本协议向北京市公证处申请签发执行证书。甲方承诺在申请强制执行证书之前，将根据乙方在本协议中确定的联系地址向乙方发出履行应偿借款通知书(函寄或送达)，同时注明宽限期起止日期。在宽限日期截止时，如乙方仍未向北京市公证处举证其已按期支付了应付款项，或虽主动举证但不足以对抗甲方的债权，也未与甲方达成任何关于还款的展期协议，则视为乙方不履行或不完全履行的事实确有发生，在

5、此状况下，甲方将向北京市公证处申请出具强制执行证书。4、甲方有权依据北京市公证处出具的具有强制执行效力的本协议及执行证书干脆向有管辖权的人民法院申请强制执行乙方应向甲方支付的全部未付款项。乙方情愿接受人民法院的强制执行。5、甲方在申请执行证书时，应担当相应的举证义务并供应以下文件，保证向北京市公证处完全、正确地披露乙方履行债务的状况：(1)经年检合格的营业执照(副本);(2)授权托付书;(3)强制执行申请;(4)乙方已经履行还款义务的书面证明材料(如：乙方向甲方履行还款义务的状况，包括乙方已偿还/未偿还款项数额等状况);(5)经公证的具有强制执行效力的本协议;(6)甲方在北京市公证处的监督下向

6、乙方发出的履行应偿借款通知书;(7)其他须要供应的材料。6、乙方承诺愿以其全部资产接受强制执行，其资产中包括但不限于以下所列内容：_.第四条 双方各自的承诺和保证1、甲、乙双方在达成签订本协议意向后即向北京市公证处申请办理本协议的公证事宜。2、乙方应按本协议的约定按期足额支付应付款项;甲方应按本协议约定办理有关收款和债务抵消的财务手续，并有义务在乙方付款当日向乙方出具有关发票凭证。3、甲、乙双方指定联系地址及北京市公证处指定联系地址：甲方联系地址、电话及传真如下：_;收件人：_.乙方联系地址、电话及传真如下：_;收件人：_.北京市公证处联系地址：地址：_邮编：_电话：_承办公证员：_甲、乙双方

7、在此确定：如任何一方的联系地址、电话及传真发生改变，应刚好告知给对方和北京市公证处，如没有刚好履行告知的义务而发生的无法联系的状况，将由未履行告知义务的一方担当由此而带来的法律后果。第五条 不行抗力1、不行抗力是指本协议双方不能预见、不能避开并不能克服的客观状况。包括但不限于下列事务：斗争、骚乱、罢工、瘟疫、水灾、洪水、地震、风暴、潮水或其他任何类似事务。2、任何一方因不行抗力不能履行本协议规定的全部或部分义务，该方应尽快通知其他方，并须在不行抗力发生后_日内以书面形式向其他方供应具体状况报告及不行抗力对履行本协议的影响程度说明。3、发生不行抗力，任何一方均不对因不行抗力无法履行或拖延履行本协

8、议义务而使其他方XX的任何损失担当责任。但遭遇不行抗力影响的一方有责任尽可能刚好实行适当或必要措施削减或消退不行抗力的影响。遭遇不行抗力影响的一方因未尽本项责任而给其他方造成损失的，应担当赔偿责任。4、各方应依据不行抗力对本协议履行的影响程度，协商确定是否终止本协议，或是接着履行本协议。第六条 保密除中国有关法律法规、公司章程另有规定或本协议双方另行达成书面协议外，未经另一方同意，本协议任何一方在上述交易完成前，不得将本协议的有关内容向任何第三方透露。第七条 其他1、本协议自_市公证处公证后生效，并给予强制执行效力。2、本协议未尽事宜，由双方通过友好协商方式解决，另行签订补充协议，并经公证处公

9、证。3、本协议正本一式_份，每份均具有同等法律效力，双方各持_份，一份留存于_市公证处备案。甲方：_公司(印章) 乙方：_公司(印章)法定代表人或授权代表：_(签字) 法定代表人或授权代表：_(签字)_年_月_日 _年_月_日工程协议书 篇2为加强_工程建设中的廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的平安和有效运用以及投资效益，项目法人 (以下简称甲方)与施工单位 (以下简称乙方)，特订立如下合同。第一条甲乙双方的权利和义务1、严格遵守国家有关法律法规及水利部的有关规定。2、严格执行甲乙双方签订的工程施工合同，自觉按合同办事。3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透亮的原则(除法律认定

10、的商业隐私和合同文件另有规定之外)，不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。4、建立健全廉政制度，开展廉政教化，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并仔细查处违法违纪行为。5、甲方或乙方发觉对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有刚好提示对方订正的权利和义务。6、发觉对方严峻违反本合同条款的行为，甲方或乙方有向其上级有关部门举报、建议赐予处理并要求告知处理结果的权利。其次条甲方的义务1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和珍贵物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。2、甲方工作人员不得参与乙方支配的超标准宴请或可能对公正执行公务有影响的其它宴请和消遣活动;不

11、得接受乙方供应的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁 娶活动、配偶子女的工作支配以及出国出境、旅游等供应便利等。4、甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方举荐分包单位，不得要 求乙方购买合同规定外的材料和设备。第三条 乙方义务1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、珍贵礼品。2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。3、乙方不得以任何理由邀请甲方及其工作人员外出旅游或支配甲方工作人员

12、参与超标准宴请及消遣活动。4、乙方不得为甲方单位和个人购置或供应通讯工具、交通工具和高档办公用品等。5、乙方及其工作人员应严格按监理规程办事，不得为谋取私利向监理人员非法行贿，私下串通，损害甲方利益。同时必需对监理单位和工程监理人员履行向甲方承诺的上述其他廉政义务。6、乙方假如发觉甲方工作人员或工程监理人员有违反廉政规定的行为，应向甲方组织或上级单位举报。甲方和工程监理部门不得找任何借口对乙方进行报复。甲方对举报属实或严格遵守廉政合同的乙方，在同等条件下赐予承接后续工程的优先邀请投标权。第四条 违约责任1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定赐予党纪、政纪或组织处理;

13、涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条的，按管理权限，依据有关规定，赐予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严峻的，甲方建议水利建设主管部门赐予乙方二至五年内不得进入其主管的水利工程建设市场的惩罚。第五条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。第六条本合同作为甲乙双方签订的 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。第七条本合同正本一式两份，合同双方各执一份，副本三份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法

14、定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程协议书 篇3甲方（发包方）： 联系方式：乙方（承包方）： 联系方式：经过双方协商甲方将装修项目承包给乙方_负责装修，详细事项经甲乙双方协商，特立以下协议：甲方赐予乙方装修工期为20xx年20xx 月 日，在无特别状况下，双方不得拖延时间，如出现重大问题，哪方责任由哪方负责。甲方工作：向乙方供应施工所需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。乙方负责供应图纸，并设计师交底，按图施工，无特定状况，甲方方不得自行更改。承包方式为乙方包清工（只包水电、泥工、木工、油漆）。关于材料供应的约定：全部工程用材料均由甲方供应并负责到工地

15、。（包括油漆刷、滚筒等）甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应当按时供应到现场，乙方必需帮助甲方办理验收手续。如甲方供应的材料、设备发生质量问题或规格差异，乙方应刚好向甲方提出，甲方仍表示运用的，由此造成工程损失的，责任由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责组织施工，由于施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔偿。为了保证工程的正常进行，乙方必需至少提前三天向甲方提出下一工序须要购买的材料清单。甲方应当按时供应乙方所需的材料。由于甲方供应材料延误，造成的工程延误后果由甲方担当。5、按图纸、协议完成水电、泥工、木工、油漆工程量，如有改动须要甲乙

16、双方协商确定。工程量具体清单见后页。6、付款方式：工程包工总额_元，本合同签订后，甲方支付_元，中期支付_元，实际竣工验收后一次付清。7、乙方责任：乙方应保质保量，按时完工，如乙方出现装修质量问题，甲方有权拒付工程款。8、以上协议望共同遵守，未尽事宜，双方再协商。9、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。甲方签字： 联系方式：乙方签字：联系方式：年月 日工程协议书 篇4房主子：_(简称甲方)承包负责人：_(简称乙方)甲方位于*县江北区修建私人房一座，现将建设楼房的主体工程包给乙方负责施工，为确保工程质量按时完工，分清双方责任，经双方协议商议同意，特签订如下协议：1、承包方式：工程

17、实行包工不包料形式，甲方建房所用的钢材、水泥、砂石料、铁钉、铁线、绑绳等不能再回收的材料均由甲方供应，乙方施工所用的各种机械设备，如搅拌机、搅浆机、卷扬机、振动设备、模板、顶木、搭架木料、铁铲、手推车等施工工具由乙方负责。2、工程内容：从0.00以上连续完成甲方要求的主体框架结构，室内的抹灰，楼房高度以及前面部份式样，按城建设计图纸施工，室内按甲方设计要求建筑，包括厨房、卫生间布置制板。3、工程质量：施工中要按规定进行，质量要求墙面平直，砖头缝满浆，梁柱要求垂直平整，强度够，钢筋两头弯角、筋一律弯够135角。4、双方责任：施工过程中，假如甲方指导失误造成的一切损失，由甲方自理并赔偿乙方劳动损失

18、，如乙方在施工过程中自己失误或安模支撑不牢造成塌落和扭曲被迫返工的由乙方赔偿全部材料损失，工程结算时从工程款扣除。5、结算付款方式：工程结算按国家规定标准的实际建筑面积计算，甲方按每平方米建筑面积元计结算给乙方，全部工程结束验收合格后，全部结算付完工钱。6、平安施工：乙方施工队伍的技术素养必需讲究，要平安文明施工，按规范施工，如在施工过程中出现质量事故、人身平安事故等均由乙方负责。7、施工期：施工期间，要求在个月内完成主体全部承包工程。8、本协议如有不尽事宜，双方共同协商解决或按合同法处理。9、本协议一式两份，甲方、乙方各执一份，双方签字生效。工程结束验收合格，结清工程款后自行终止。甲方签字：

19、_ 乙方签字：_年_月_日 _年_月_日工程协议书 篇5甲方：乙方（工程资料承包人）：甲方承包的渠县静边电影院综合楼和静边文化站工程，为确保工程质量、快速、优质完成工程任务，现将本工程的工程技术资料承包给乙方，经双方协商达成如下协议：一、承包方式：甲方以包干的方式将渠县静边电影院综合楼静边文化站工程技术资料交由乙方编制和整理。二、承包内容：工程资料包括设计文件及设计变更资料的收集整理、工程保证资料、管理资料、平安资料以及竣工备案资料的编制、整理和归档（承包的分项工程为：土建主体工程、土建内外装饰工程、土建屋面工程、门窗栏杆等工程资料案），本工程不包括全部建筑材料检测送检及试验费（主要包括：钢材

20、、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料试验、混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关试验，钢筋的焊接试验；主体结构实体强度检测、室内环境检测、外墙拉拔检测、门窗保温节能检测以及砼外加剂试验），不负责施工单位、建设单位、设计单位、监理单位、地勘单位的全部工程资料签字，只负责甲方供应的原材料的合格证、检验报告等以及送检合格后的资料汇总整理、资料编制、资料备案（含工程竣工图）等全部事项。三、承包单价：1、渠县静边电影院综合楼为总包干价为10000元，其中包括以上包含的资料以及工程竣工图的绘制。2、渠县静边文化站工程总包干价为6000元，资料包括有围墙隐藏资料、主体工程全部资料以及工程决算资料。3、渠县静边

21、电影院综合楼和渠县静边文化站工程总包干价合计16000元（大写：壹万陆千元整）。四、付款方式：1、渠县静边电影院综合楼工程资料合同签定后起先进入工地工作后，甲方付给乙方贰千元整（作为本工程打印、复印费用），基础验收验收合格资料同步完成阅历收合格，乙方资料款付至3000元，主体完工验收合格，资料同步完成阅历收合格，乙方资料款付至7000元，竣工验收完成，资料同步完成阅历收合格，乙方资料款付到9000元，竣工验收资料备案完成后，备案一周内一次性付清乙方各余下全部资料费1000元（如由于建设单位或其它各专业配套单位资料不齐全等缘由无法刚好备案，则甲方在竣工验收一个月内付清余款，但乙方有义务在资料备齐

22、后完成备案）。2、渠县静边文化站工程资料完成后付乙方工程资料费用为4000元，竣工结算资料完成后付完余款20xx元。五、甲方责任：1、供应乙方完整的设计图纸及设计变更资料。2、甲方向乙方供应全部建筑材料出厂合格证、检验报告和施工单位检测资料（主要包括：钢材、水泥、砌体材料、砂石、外墙砖的原材料试验、混凝土、砂浆的试配与强度检测等相关试验，钢筋的焊接试验；主体结构实体强度检测、室内环境检测、外墙拉拔检测、门窗保温节能检测以及砼外加剂试验）。2、帮助乙方收集本工程所需的相关手续。工程协议书 篇6甲方（托付人）：xxx 乙方（居间人）：xxx联系地址：xxx 联系地址：xxx联系电话：xxx 联系电

23、话：xxx甲、乙双方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依等价有偿，互惠互利，同等自愿诚信合作的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就珠海机场土石方工程与业主接洽，并最终促成甲方签订该工程的专业承包施工合同。工程量1000万立方（以实际工程量为准）。每立方保证15.5元，(以扣除居间费用)。二：乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，并承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠，假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、资金证明，营业执照等

24、相关资料；负责和承建单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和承建单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的每天1%向乙方支付违约金。四、居间酬劳的结算方法、支付时间和支付方式1、居间胜利后，甲方按本项目合同每立方2.5元向乙方支付居间服务费。共 2500万元人民币（税后）。2、甲方向乙方分三次支付居间服务费用：第一次：以双方认可的单位签订合同甲方付给乙方250万元人民币。其次次在甲方收到第一次工程预付款后两日内支付乙方万元人民币。余款按每三个月付一次，

25、甲方按所签定的居间协议比例三次付完付给乙方。3、甲方以现金或者转账的方式支付给乙方，乙方收取甲方的居间服务费不开发票，不担当任何税费及其它手续费。五、居间费用的担当1、如乙方供应的工程信息不真实，造成甲方所发生的实际费用由乙方担当，如甲方缘由未签订合同造成乙方所发生的实际费用由甲方担当。六、保密事项1、甲、乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。七、合同终止1、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。2、甲、乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，提交合同签订地仲裁委员会仲裁，或干脆向当地人民法院诉讼解决。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效，甲、乙双方需供应有效身份证件的复印件附后。合同签订地：甲方（盖章）：xxx 乙方（盖章）：xxx法定代表人或托付代理人：xxx 法定代表人或托付代理人：xxxxxxxx年x月x日 xxxx年x月x日第22页 共22页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页第 22 页 共 22 页