2022责任协议书范文1.docx

《2022责任协议书范文1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022责任协议书范文1.docx（31页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022责任协议书责任协议书锦集八篇 在日常生活和工作中，我们都跟协议书有着干脆或间接的联系，签订协议书能够保证双方合作开心。究竟应如何拟定协议书呢？以下是我整理的责任协议书9篇，希望对大家有所帮助。 责任协议书 篇1甲方： 合肥雄伟建筑安装责任有限公司(下简称甲方)乙方： 曹鹏飞 身份证：34212419721001491x(下简称乙方)为了全面履行建设单位灵璧县房管局与承建甲方签订的施工合同，加强对工程项目的管理，明确托付与被托付双方责任，经同等协商，签订本工程目标责任书，共同执行：一、建设项目概况1. 建设项目名称： 灵璧县滨河花园2. 建设地点： 安徽省灵璧县3. 工期：按总包合同执行

2、4. 项目内容： 1#-10#住宅搂，地下室。土建、水电、消防、室外管网、道路、绿花等，视图范围内全部工程。18层，约10平方。5.造价： 本工程土建依安徽省建设工程量清单綜合单价20xx定额，二类取费，不下浮。计价材料按宿州市信息价。人工按最新调差。6.质量要求： 合格(以总包合同为准) 。 平安文明目标：杜绝重大伤亡等各种平安事故。 7开工日期： 20xx年10月18日至20xx年10月17日，工期总日历天730天。二、工程责任目标双方严格执行目标责任书，由乙方执行承建方与建设单位签订的工程施工合同，补充协议等文件中规定的工期、质量、平安文明施工等责任目标。设计变更，现场签证依总包合同为准

3、按实结算。三、承包方式：甲方授权乙方为本项目的执行项目负责人，乙方在甲方的授权下实施项目全方面管理，按项目部规定的经济责任目标自负盈亏。四、承包价格：安徽省建设工程量清单綜合单价20xx定额及相关的配套文件等计价标准编制不下浮不让利。五、工程结算款项的收支1.工程款项统一由建设单位支付至甲方在灵璧所开的帐户上，杜绝乙方以任何形式从建设单位干脆领取任何款项，建设单位支付工程款后的二天内甲方必需把工程款支付到乙方指定帐户。2.工程款支付方式：乙方完成6栋6层框架封顶时甲方支付给乙方已完成工程量的75%。以后按月进度次月5号支付上月已完成工程量的75%。工程具备验收甲方支付给乙方已完成工程量的85%

4、。验收合格审计完毕十五天内付至总工程量的97%。(验收及审计时间为60天，超过时间视作甲方认可并按付款日期支付) 。3%质保金一年后无质量问题十个工作日内付清。地下室部分及其它附属工程按月进度次月5号支付上月已完成工程量的75%。工程具备验收甲方支付给乙方已完成工程量的85%。验收合格审计完毕十五天内付至总工程量的97%。(验收及审计时间为90天超过时间视作甲方认可并按付款日期支付) 。3%质保金一年后无质量问题十个工作日内付清。3.不经乙方同意甲方不得代扣工程款支付他人，乙方针对本项目签订的材料选购或劳务等合同或基于本项目对外产生的任何债务，在乙方不能按约定支付相应费用，给甲方造造成负面影响

5、时，甲方有权从工程款中扣除相关费用来消退影响并支付材料或劳务等款项。六、甲方的权利和义务1.甲方的权利(1)甲乙双方共同组建项目指挥部，甲方指派的项目经理等五大员工资由乙方支付，甲方对乙方的施工管理工作进行指导检查、监督、协调。(2)在乙方违法、违反本责任书约定、不执行国家标准、不按规范进行施工管理的情況下甲方有权对乙方作出限期改正、停工、整改、罚款，责令调整项目管理人员等惩罚。(3)如乙方不听从甲方监督、管理，情节特殊严峻时，甲方有权实行措施并由乙方担当由此造成的一切损失。2、甲方的义务1.帮助乙方开展各项工作以及把关选聘项目管理人员，主材甲方供应担保。2.组织竣工验收，竣工决算和评优申报。

6、3.在工程竣工并通过相关部门验收，建设单位将工程款结淸后刚好支付乙方应得工程款。4.在施工合同确定的工程保修期内发生工程质量问题，保修期满且建设单位返还质量保修金至甲方帐户之后，返还质量保修金至乙方。5甲方负责办理一切与工程相关的手续。七、乙方的权利代表甲方实施项目管理，全面履行责任书确定的全部内容，实施总包合同(除造价以外)的各项条款。2.依据甲方的授权，主持项目部全面工作。3.在甲方审定的合格分包方名单中选择劳务队伍，但必需报甲方备案，对劳务分包，协作单位按施工合同约定的条件及相关规范进行管理，监督。4.在施工合同约定的条件内进行物资选购，并对该行为的履行及后果和所选购的物资质量担当完全法

7、律责任。5.依据甲方授权，负责与建设单位、监理单位、地方政府相关部门、企业管理层的工作联系和协调。6.上缴給甲方管理1%，税金由乙方支付。2、乙方的义务(1)遵守国家法律法规，执行国家及安徽省灵璧县现行的施工规范，标准及相关管理部门下发的针对工程建设与管理的文件及规定，接受甲方的监督与管理执行甲方相关管理执行甲方相关管理制度。(2)负责工程施工所需资金的筹措皮风险限制，按要求支付工程施工所用的材料价款，农夫工工资及与工程建设有关的全部费用，并对此担当全部法律责任。(3)完成甲方与建设单位签订的施工合同中及本责任书规定的责任目标(工期、质量、平安文明施工及限价施工限制等) ，对未完成相应责任目标

8、所造成的后果负全部责任。(4)负责供应符合要求的技术经济资料处理项目部善后工作担当工程质量保修责任。(5)与本工珵项目部工作的管理、技术、施工等人员签订劳动合同，担当用人单位的实际法律责任，按时足额交纳各种保险社保等费用。(6)竣工资料按公司有关文件规定执行。(7)该工程签定责任书时乙方应执行总包合同的履约责任条款，否则此合同无效。(8)按甲方要求，无条件进场进行项目部建设，帮助补办议标及主管单位备案等有关事宜。八、违约责任1、乙方未与工地人员签订劳动合同，不按期足额缴纳保险费用，支付工人工资的甲方接到反映或者投诉经调查属实的，依据情节轻重给以经济惩罚。2、乙方未能根据总承包合同确定的期限完成

9、施工任务的，除按总承包合同向建设单位担当违约责任外，甲方有权赐予经济惩罚。3、乙方如出现下列状况时，应担当由此给甲方造成的一切损失，甲方有权依据情況赐予乙方经济惩罚。1.未能全面履行本目标责任书第七条约定的义务管理混乱。2.出现重大工程质量平安事故。3.违反本目标责任书约定义务，甲方管理制度，国家及省市相关规定要求的，在要求改正的限期内仍不能改正的。4.违法违规施工造成恶劣影响或出现伤亡事故。5.出现甲方和建设单位均认为乙方不称职的情形6.其它违约行为或不良行为给甲方商业信誉造成不良影响或后果。4、本目标责任书成立至终止后，乙方应严格依约、依法、依规履行，并避开讼争的发生，或当讼争发生时，乙方

10、应主动应诉，力争平静。若裁决或可能裁决甲方对此担当责任的，甲方除有权向乙方追偿或干脆从工程款中扣除外，对由此给甲方造成其它损失的，由乙方一并担当。5、甲方未按内部承包责任书条款执行，特殊未按付款结点支付而造成停工等后责任协议书 篇2为了进一步完善学生管理，明确学校和家庭责任，增加家长对学生的管理意识，确保学生上下学路途及在校各项活动中的平安管理，特制定本协议书：甲方： 学校 年级 ：乙方：家长签名： 学生签名：班主任签名：为确保学生平安，经双方协议明确如下责任：一、甲方责任：1、严格执行上级有关政策、法规及要求，依法施教。2、建立健全规章制度，预防为主，强化防范措施，开展群防群治。3、依据季节

11、、环境、年龄特点，常常性对学生进行平安教化和交通、消防、卫生、饮食、用电、户外活动等平安学问教化。4、为学生供应平安舒适的学习、生活环境，定期检查校舍，刚好解除隐患。5、敬重学生人格，不体罚或变相体罚学生。二、 乙方责任：1、仔细贯彻未成年人爱护法“家庭爱护”有关内容，切实担负起监护人责任。2、教化学生遵守学校作息时间和有关规定，协作学校做好学生的日常管护工作。3、教化学生不将有害身心健康的书画、刊物、刀具、手机等带到学校，私下倒卖手机等。4、教化学生不去河滩、池塘戏水，不攀树木、围墙等，不玩火、电，不去危急地方。5、教化学生遵守交通规则，不违章行走。6、教化学生严格遵守学校纪律制度，有事必需

12、履行请假手续，严禁私自离校逃学。7、协作班主任对学生进行平安纪律教化管理工作，常常与老师刚好沟通学生状况。8、依据教化部学生损害事故处理方法，学生因不遵守学校相关要求纪律在校发生的一切担心全事故，由监护人担当全部责任。附：本班刘佳丽同学因先天性心肌功能不全，患有先天性心脏病，面色发紫，身体虚弱，无法正常完成学校各项教化教学活动，特殊是上下学路途中，刘佳丽同学因身体虚弱，不能伴同全班同学一起排路队上下学，常常孤身一人行走，存在极大的平安隐患，为确保刘佳丽同学的切身平安，特要求家长上下学期间护送，并担当上下学途中及在校因病发生的一切事故责任。特制定本协议书。家长签字： 班主任签字： 学校主管领导签

13、字：注：本协议书一式三份，一份交由班主任保存，一份交学校主管领导保存，一份留家长本人保存。学校年 月 日责任协议书 篇3甲方：成都市帝标家具制造有限公司乙方：身份证号：联系方式：经甲乙双方协商，本着公允公正、诚恳守信原则，依据中华人民共和国合同法以及中华人民共和国侵权责任法之相关规定，现就乙方购买、运输甲方生产的余料及锯木灰事项做如下规定：1. 合同基本内容1.1 单价：中纤板余料及锯木灰价格为人民币200元300元吨。详细价格以交易时市场价格为标准详细商定。1.2 保证金：乙方需交付保证金人民币10000元（大写：人民币壹万元整），须在合同签订时交给甲方旗下各个系列负责人。该保证金在合同期限

14、届满，乙方无任何过错及违约的情形下退还（无息）。1.3 计量方式：由乙方将中纤板余料及锯木灰运输到甲方指定地点进行过磅称重。甲乙双方必需同时对过磅状况进行监督，并签字认可。若乙方不通过甲方私自过磅，实际重量则按票据上所载数量之三倍计算。1.4 结算日期及方式：乙方必需于每月24日结清本结算月的全部价款，延迟一天则需向甲方缴纳迎接价款总额的5天向甲方支付滞纳金。支付方式： 收款人：2. 甲方的权利及义务2.1 甲方有权按约定每月24日收取货款。2.2 甲方有权在合同到期时，由于乙方未遵守合同而扣留其保证金。2.3 甲方有义务负责将每日需运输出售的中纤板余料及锯木灰运输到指定地点。2.4 在合同履

15、行期内，甲方不得将中纤板余料及锯木灰专销权授予第三方，否则将担当违约责任，支付乙方人民币10000元（大写：人民币壹万圆）。2.5 若出现由于乙方过错所导致的平安事故，乙方应自觉主动担当责任，不得与第三人恶意串通损害甲方的合法权益、干扰甲方正常营运，否则将赔付甲方人民币50000元（大写：人民币伍万元整）的违约金。2.6 甲方为督促乙方尽到其对员工的平安保障义务，共同维护乙方员工人身、财产平安，甲方一旦发觉乙方未为其员工进行平安培训及安装平安防护设备，甲方有权扣除或没收该保证金。3. 乙方的权利和义务3.1 乙方工作人员进入甲方厂区必需遵守其保卫制度、消防平安制度等相关规定，否则因此造成的损失

16、由乙方担当。3.2 乙方所雇佣的工人应具备与劳动强度相符合的身体素养，乙方在其上岗作业前应对其员工做相应的平安培训工作。3.3 乙方供应的运输车辆应符合作业标准，且需在车上安装相应的爱护措施，以免使其员工受到不必要的损害。3.4 乙方在接到甲方装车通知后其次天需到甲方处将中纤板余料及锯木灰全部装车，若出现未经甲方同意而停运或延期、因未装完余料及锯木灰而导致消防隐患的，乙方须支付人民币500元次（每月结账时支付）的违约金。3.5 因乙方员工自身缘由或乙方未尽到上述平安保障义务导致乙方员工在作业过程中遭遇人身、财产损害的，乙方自行负责，不得将责任推卸至无过错的甲方。3.6 乙方应自行为其员工购买相

17、应的保险，以期更好的爱护其员工的权益。3.7 乙方若擅自解除合同中止合作，需付甲方违约金人民币10000元（大写：人民币壹万元整）。4.本合同期限为签订之日起一年。5.本协议内容系双方当事人真实意思之表示，不存在重大误会 、显失公允等情形。6.该协议在履行过程中发生的争议,由双方协商解决。假如双方不能协商一样时，向合同履行地法院（即甲方所在地人民法院）起诉。 （本合同以下无正文，仅为签字盖章页）甲方：乙方：授权人： 授权人：日期：日期：责任协议书 篇4消防工作重于泰山，为仔细贯彻谁主管、谁负责的消防工作原则和预防为主、消防结合的消防工作方针，主动落实消防岗位制，努力搞好群防群治，维护小区平安，

18、XX百合花园管理处防火责任人_与_组_座_单元的区域防火责任人（业主）_就有关防火责任达成如下协议：一、区域防火责任范围：二、区域防火责任人职责：1.协作物业管理处防火责任人搞好消防工作，共同维护小区内防火平安。2.负责本区域范围内的防火工作，确保本区域的平安。3.仔细学习中华人民共和国消防条例和其他消防法规。4.熟识防火制度和平安操作规程。5.主动参与消防学问教化培训。6.协作管理处爱护好本花园公共场所的消防设备、设施及爱惜消防器材。7.主动协作管理处的消防检查，改善自己区域内的消防平安条件，完善消防设施，把火灾事故消减在萌芽之中。8.主动协作管理处的消防管理，加强自家水、电、煤气的消防管理

19、。9.制止和订正本小区内违反消防法规的现象和行为。10.依据相关消防法规规定，自备家庭灭火器。11.依据相关消防法规规定，不能安装防盗网，阻碍逃命。三、本协议书一式两份，物业管理处防火责任人，区域防火责任人各一份。四、协议书经双方代表签字后生效。单元名称：_管理处:区域防火责任人：防火责任人：电 话： 电 话：日 期： 日 期：责任协议书 篇5甲方：乙方：为了搞好工程项目高空作业的平安管理工作，经双方充分协商签订本协议。第一条：本项目名称是珠海市京华奥园小区高层煤气管道加装防盗器材。其次条：甲方平安责任：进场施工作业前对乙方负责人进行现场口头的平安事项说明，其内容是：项目的平安规章制度及对该工

20、程项目有关联的平安留意事项。第三条：乙方平安责任（一）乙方负责人为平安责任人，负责该工程项目的日常平安管理工作，严格遵守现场平安规章制度，并指定专人负责监管平安施工作业。（二）开工前必需对所属人员进行平安留意事项、措施交底的平安教化，担心排未经平安教化人员进入作业场所。（三）需运用甲方的机械、电器等设备、设施，必需经甲方同意，并对其平安防护措施负责和担当平安责任。（四）教化和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、限制阀等设备，否则因由此而引起的事故，乙方负全部责任。（五）对该工程项目的平安施工作业以及对参加该工程作业的所运用的全部人员的平安负责。（六）乙方

21、的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博。严禁酒后上班。（七）乙方负责此项目生产的全部平安责任，假如在生产中发生生产平安事故，由乙方担当全部的事故责任和经济责任。第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好文明施工作业。第五条：本协议双方签字后生效，一式二份，甲、乙方、各执一份。甲方： 乙方：责任协议书 篇6企业资产全部者：市经济委员会（以下简称甲方）经营责任者：（以下简称乙方）依据市人民政府办公室市人民政府办公室关于试行企业经营责任制的通知文件，为了进一步增加企业活力，探究全部权与经营权分别的新路子，现确定将公司全权托付负责经营，经双方协商签订企业经营责任合同。一、委

22、任年限企业经营责任期限订为年（年月日至年月日）。二、自本合同签订生效之日起，乙方对公司负责经营，是法人代表。三、乙方担当的详细指标利润指标：经营期间的基期利润核定为万元，分年度必需实现的利润指标为：，万元；年，万元；年，万元；年，万元。固定资产更新指标：从年起到年止，在原值的基础上，企业自筹新增固定资产万元。分别为：年，万元；年，万元；年，万元；年，万元。合计为万元。技术进步指标：（）质量指标：综合废品损失率为；一级品率：不低于；主要零部件项抽检合格率；主要产品按行业标准和国家标准组织生产，与国外合作制造产品采纳国际标准。（）新产品开发：每年新产品开发数不少于一种。材料消耗指标：综合利用率不低

23、于。能源消耗指标：万元产值综合能耗，不高于吨标准煤。四、甲方的权利和义务有权对乙方的经营方针、政策的执行进行监督和检查；主动运用国家、省、市搞活企业各项政策，提高经济效益。在经营期间、甲方应会同有关部门帮助企业落实各项政策和合同的执行；维护乙方正值权益，不干预企业内的正常经营。乙方如有作奸犯科、损害国家利益行为，甲方有权按组织或法律程序，提出处理看法。五、乙方的权利和义务在托付经营期间，充分行使企业的经营管理全部决策权，严格遵守国家的方针、政策及法律、法规，有权运用、管理全部资产、组织好企业的生产经营活动，按期完成经营合同所规定的各项指标，并要担当保证企业行为符合国家利益和宏观限制要求的责任；

24、有权对工资基金、消费基金，自主选择内部的安排制度和安排形式（无论实行哪一种安排形式，都须在职工档案中保留职工的套国家统一工资级别，并根据国家规定相应调级、升级、以用为职工调出或退休时的依据）。责任协议书 篇7依据有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的平安和有效运用以及投资效益，余杭供电局（以下简称甲方）与承包人 （以下简称乙方），特订立如下合同：第一条甲乙双方的权利和义务（一）严格遵守党和国家有关法律法规及国家电网的有关规定。（二）严格执行工程施工合同文件，自觉履行合同义务。（三）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透亮的原则（除法律

25、认定的商业隐私和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。（四）建立健全廉政制度，开展廉政教化，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并仔细查处违法违纪行为。（五）发觉对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有刚好提示对方订正的权利和义务。（六）发觉对方严峻违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议赐予处理并要求告知处理结果的权利。其次条甲方的义务（一）甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和珍贵物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。（二）甲方工作人员不得参与乙方支配的超标准宴请和消遣活动，不得接受乙方供应的通讯工具、交通工具和高

26、档办公用品等。（三）甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作支配以及出国出境、旅游等供应便利等。（四）甲方工作人员的配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。（五）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方举荐分包单位，不得要求乙方购买合同外的材料和设备。第三条 乙方义务（一）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券、珍贵礼品。（二）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。（三）乙方不得以任何理由支配甲方工作人员参与超标准宴请及消遣活动。（四）乙方不得为甲方单位和个人购置或供

27、应通讯工具、交通工具和高档办公用品等。第四条 违约责任（一）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定赐予党纪、政纪或组织处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任;给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定、赐予党纪、政纪或组织处理;给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿;情节严峻的，甲方建议工程建设主管部门赐予乙方一至三年内不得进入其主管的工程建筑市场的惩罚。第五条 双方约定本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同履行状况进

28、行检查提出在本合同规定范围内的裁定看法。第六条 本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。第七条 本合同作为 工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署马上生效。第八条 本合同甲乙双方各执二份，送交双方监督单位一份。甲方单位：（盖章） 乙方单位：（盖章）法定代表人（托付代理人）： 法定代表人（托付代理人）：年 月 日 年 月 日责任协议书 篇8甲方： 湖南广晟建设有限公司乙方： 胡海文（土建施工队负责人）身份证号：XXX工程名称：浏阳市各基站土建工程为了加强浏阳市各基站土建工程建设工程施工现场平安生产的管理，保障建设工程顺当进行，促进平安生产、文明施工

29、，确保不发生伤亡事故及双方的利益不受损害。依照中华人民共和国平安法、中华人民共和国劳动法、建筑工程平安生产管理条例及湖南省建设工程质量和平安生产管理条例等的有关规定，双方本着同等、自愿的原则，签订本协议。甲、乙双方均应严格遵守本协议书规定的权利、责任和义务，确保在施工过程中平安生产。一、甲方的权利、责任和义务：1、严格贯彻执行国家、省、市有关行业部门的条例，驾驭平安动态。对上级相关平安工作的批示、吩咐和规定等刚好向乙方传达，并对落实状况进行监督检查。2、由甲方主管平安人员监督乙方人员进行班组入场平安教化，必要时进行各种培训，提高自我爱护意识和防范措施，让每个工人在教化记录上签字。3、甲方对施工

30、现场的平安生产进行全面监督，乙方负责领导、组织、规划、检查、惩罚及监督教化、培训等相关详细活动事项。4、有权对其中出现的问题进行指责、教化，甚至停工整顿。5、甲方应在乙方入场一周内督促乙方上报劳务人员花名册及管理人员分工状况。6、严格审查乙方聘用人员的相关上岗证件。7、对乙方进行定期或不定期的检查，发觉隐患、违章要刚好通知，提出整改措施，对整改不利的赐予罚款处理。甲方有权对严峻违章行为和存在较大隐患的施工过程停工整顿，不执行甲方要求的，清除出场。8、乙方运用的机械设备搭设的脚手架等要由甲方验收合格后方可运用。二、乙方的权利、责任和义务：1、承包人应严格遵守国家有关劳动爱护法规及发包人各项平安管

31、理制度，对进入施工现场全部施工单位工作人员，做好平安教化、平安技术交底，同时填写书面记录。2、乙方应依据工程项目制定平安施工方案，并征得发包人平安部门同意。3、严格履行发包人特种作业工作审批制度，依据各施工阶段，将对断路、动火、动气、动水、临时用电和进入容器内作业必需报批，并派专人负责现场监护。4、乙方对施工现场平安生产负有全面的责任，任何第三人在施工现场发生伤亡事故的，除依法由第三责任人担当责任以外，均由乙方担当全部责任。因工伤工亡事务发生的索赔问题，乙方应当尽力调解处理并就发生的事情刚好上报甲方，因乙方处理不力或者无故拒赔致使甲方受牵连而赔赔的费用也由乙方担当。5、乙方对所承包工程的平安生

32、产负全面领导、管理责任。乙方施工承包责任人详细负责建设工程施工现场的平安生产。6、乙方总承包人应维护甲方的声誉、利益，根据建筑业平安作业规程和标准制定有效措施，消退事故隐患，防止伤亡及其他事故的发生。7、乙方必需设专、兼职平安管理人员，负责乙方的平安生产管理，帮助甲方工作。8、乙方负责人绝不能纵容、包庇专项工程施工班组在施工过程当中出现的问题，不允许充当队（班组）的爱护伞，从而拒绝甲方的管理要求，养痈为患。9、遵守甲方提出的各种合理要求、各项法规、制度，不得违章办事和作业，乙方应落实岗位责任制，不得违章指挥。10、爱惜爱护各种平安防护设施、设备警示标记及劳保工具、设施器具，并做到运用劳动爱护用

33、品符合规定的要求。11、听从管理人员及上级检查人员的指挥、管理和检查，遵章守纪，杜绝三违现象的发生。12、乙方所运用的施工机械（电动吊篮、小型电动工具等）必需要有租赁单位资质证书、设备编号、检测报告、合格证，操作者上岗证及检查修理制度。对机械设备现场要有专人管理，做到常常检查，发觉问题刚好整改。13、必需执行班前讲话制度并做好记录，针对每天的不同工作环境、对象、工种，由班组长或平安管理人员进行有针对性的平安讲话。14、乙方依据甲方的有关管理规定、制度、平安生产管理目标，制定出平安管理安排，并根据双方合同规定无条件协作甲方工作。凡属乙方出现“三违”和其它未遵守执行甲方规定要求而造成的一切后果，有

34、乙方负责。15、因乙方缘由，造成甲方重大经济损失或受到有关行业管理部门经济惩罚，一切损失由乙方负责赔偿。16、乙方每次更换和调动人员，必需事先向甲方通报，并落实好各项合法手续，严禁出现未经教化和考核的人员上岗。否则出现一切后果和责任事故，由乙方第一负责人和相关责任人担当。17、全部特别作业人员，必需持有有关行业部门颁发的上岗证书，严禁无证上岗。18、对甲方的违章指挥有权拒绝执行，并提出自己合理、正确的看法和足够的理由。19、乙方的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博、传播淫秽物品，严禁酒后上班。20、由于乙方责任造成生产平安事故，导致甲方或第三方人员伤亡时，由乙方担当事故责任和经济

35、责任。甲方或第三方有义务帮助处理善后事宜。21、乙方对于其施工队所聘任的劳务人员，应当按劳动法规定签订劳动合同，办理社会保险、人身损害意外险等，因乙方疏忽没有办理由乙方担当劳动法上的用人单位劳动保障责任。三、其它：1、本协议未尽事宜亦按规定正常执行，不能成为某个方面的借口、推辞，协议在生效期内，假如双方还有其它条款，甲、乙双方可协商解决。2、有新的法律、法规、条例规定时，以新的为准。四、特殊说明：平安生产、人命关天，责任重大。上至国务院、市、区，下至本公司都极为重视，相关责任追究规定和有关法律的相对出台已将平安生产推向政治和法律的高度，因此必需严格贯彻实施。真正做到平安生产，以人为本。五、补充

36、条款：补充条款如下：1、依据相关法律法规及建设方强制要求，为防范和化解建筑工程施工平安风险、保障施工人员合法权利、维护社会稳定，尽量削减可能发生的意外损失，乙方应为现场管理及施工人员办理意外损害保险，手续由甲方代为办理，乙方供应投保人员的相关证件，相关费用由甲方在工程完工后结算时在合同总价中扣除。若因乙方未供应相关证件而未能办理意外损害保险，由乙方担当全部责任，并担当上级主管单位或建设方对甲方的惩罚。补充条款与协议正文具有同等法律效益。本协议自签字盖章之日起，起先生效，工程完成后本协议自行解除。本协议一式贰份，甲方、乙方各保存一份。甲方：湖南广晟建设有限公司 乙方：（盖章） （盖章）或代理托付人： 或代理托付人：年 月 日 年 月 日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第31页 共31页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页第 31 页 共 31 页