2022年劳务合同范文集锦七篇.docx

《2022年劳务合同范文集锦七篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年劳务合同范文集锦七篇.docx（42页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年劳务合同范文集锦七篇劳务合同范文集锦七篇随着广阔人民群众法律意识的普遍提高，合同对我们的帮助越来越大，合同是对双方的保障又是一种约束。那么问题来了，究竟应如何拟定合同呢？以下是我为大家整理的劳务合同8篇，仅供参考，大家一起来看看吧。劳务合同 篇1发包方;(以下简称甲方)承包方;(以下简称乙方)依据(中华人民共和国合同法)和相关法律.法规的规定，为明确甲.乙双方在工程承包中的权利.义务与责任,确保工程任务的全面完成,本着同等互利.自愿的原则,经甲.乙双方协商,签订本合同.一。工程概况1，工程名称;亿源煤矿土石方施工2，工程地点;亿源煤矿3;工程量;按甲.乙双方共同测量数据为准(实方).

2、4;工程造价;经双方协商确定土石方挖.运.平的单价每立方8.5元,爆破税除外,排土场.养护乙方负责,(爆破由甲方自行完成)。5;工程土石方运距1.2公里,深度40米,超出部分由甲方补贴乙方.其次条物价因素超出部分由甲方负责.第三条.工程结算与付款方式1.工程价款结算;甲乙双方每月共同测量核算后为最终结算依据.2.付款方式,每月30日双方测量向甲方上报工程量,甲乙双方进行核定后次月8日前以在施工过程中,油料由甲方供应,按当地的石油市场价,最高现价不能超过9000元/现金形式打入乙方账户,乙方指定一名财务人员与甲方结清,按当月工程量90%结算,次月按100%结算.3.乙方付给甲方保证金第四条双放责

3、任一.甲方责任;1.保证施工方用水.用电到达现场后,水.电费由乙方担当,道路畅通,有足够的临建场地及停车场地.2.如有群众闹事甲方出面负责处理及与有关部门协调解决,为施工队伍创建良好的施工环境 .3.甲方派代表在施工现场引进技术,质量监督检查及有关施工签证.解决应当有甲方解决的问题.4.工程变更,甲方应在三天前以书面形式通知乙方,并签订补充合同或另外协商,否则造成的经济损失由甲方担当,并相应顺延工期,进场时间 开工时间 , 如不能开工,甲方要赔尝乙方全部的费用.部付清.5.(不行抗力的因素或主管部门的检查除外)由于甲方缘由造成乙方施工机械运输车辆误工或停工,责任由甲方担当,并担当相应的费用,工

4、期顺延,补尝乙方机械误工费,挖掘机20xx元/天,翻斗车1000元/天,铲车800元/天,洒水车500元/天,人工费每人200元/天.6.工程竣工后,甲方应组织特地人员在三日内进行验收,所剩工程款在七个工作日内全元人民币大写 元人民币,当合同终止时,元人民币.甲方应在7天内无条件退还给乙方 元人民币大写7.甲方负责给乙方支配住宿.二.乙方责任1.乙方应制定可行的平安措施和详细的施工方案,加强对现场人员的平安教化,若发生车辆和人员伤亡事故,责任由乙方担当,甲方概不负责。2.乙方必需听从甲方施工人员的统一指挥,合理的组织车辆,保证工期圆满完成。3.给自己的所属的工程队人员办理保险,建立和组织施工管

5、理班子急时解决各种问题.4.乙方全部的施工人员包括管理员.驾驶员.应经平安培训具有相应的资格证书,方能上岗.5.在施工中始终贯彻(预防为主防消结合)的消防工作方针,仔细执行(中华人民共和国消防条例)及其它有关规定,将消防工作纳入施工组织设计和施工管理安排,使防火工作与生产6.建立平安负责工作小组,发觉问题刚好解决并通报甲方.甲乙双方相互合作,若有一方违约所造成的经济损失均由违约方全部担当总工程造价的2%的违约金.7.排土时应按设计好的排土方案进行排土,保证排土场的平整度,标高达到设计要求.8.人员的吃.住.人身财产平安均由乙方自行负责.若发生问题由乙方自行解决,甲方概不负责.9.此合同不允许转

6、让,不能按合同规定的內容进行施工,乙方无条件退出工程并担当全部的经济损失,否则甲方有权终止合同.第五条违约责任任务紧密结合,有效地落实防火措施,若发生任何平安事故,均由乙方负责,与甲方无关.第六条合同纠纷履行本合同的同时发生的一切争议,当事人双方协商解决,协商不成可提议仲裁或向当地人民法院提出诉讼.第七条附则一.本合同自双方签字盖章后既生效.二;本合同未尽事宜,双方可依据详细状况议定补充合同.甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日劳务合同 篇2甲方： 电话：乙方： 电话：为保证工程质量及平安，强化现场管理确保文明施工，甲方现将 楼防水

7、分部工程托付于乙方担当施工，经协商双方在遵守同等、自愿、公允诚信的原则下定列以下协议，以便共同遵守执行。一、 承包范围及标准选用：图纸设计及甲方要求的全部防水工程，全部操作内容(包括选购、运输、清理基层、处理附加层、铺贴卷材、养护、成品爱护、施工清理及原材料复试)由乙方完成。A、材料选用：1、屋面：(1)隔汽层：(2)弹性体：2、多水房间：3、地下室外墙防水：B、材料与质量验收标准选用：1、改性沥青防水卷材试验选用GB18242-20xx。2、高分子复合防水卷材试验选用GB18731.1-20xx。3、质量验收与铺贴标准选用GB50207-20xx。屋面工程技术规范C、承包方式： 并包质量、平

8、安与进度。二、工期及质量要求：1、工期： 天(若遇不行抗拒的因素影响工期，工期自行顺延)。2、质量要求：严格执行强制性标准，现行施工规范及有关施工工艺标准，遵照GB50207-20xx有关规定验收(蓄水24h不渗不漏)。三、承包价格及计算方法：1、屋面防水(含隔气层)每平方米 元( 元/M2)2、多水房间防水(不含水泥)每平方米 元( 元/M2 )3、地下室外墙防水每平方米 元( 元/M2 )4、计算方法：四、结算条件及付费方法：1、条件：必需满意国家规定的行业标准要求，并经各方施工验收，满意业主运用。2、付款方法：防水工程经各方验收合格后，扣除工程总价 %质保金，剩余工程款交工后一年内付清(

9、保修期五年)。(时间自结算之日起，人为或自然灾难除外)五、双方利益与义务A、权利1、甲方(1)有权拒绝一切不合格产品进入施工现场和停止一切违反合同约定及规范的施工过程。(2)有权按公司制度惩罚和制裁一切违反公司规定的施工行为和施工人员。(3)有权对乙方施工和过程进行监督和随机抽查(含场外选购)。2、乙方(1)有权在平安得不到保障状况下拒绝施工。(2)有权拒绝甲方提出违反合同约定及规范规定的不合理行为。B、义务：1、甲方：(1)按相关要求组织协调各工种，合理支配生产，保障生产顺当进行。(2)供应材料堆放场地及施工用水、电。(3)协调维护工程成品及相关设施的平安。(4)材料复试，送检由甲方完成，费

10、用由乙方担当。2、乙方：(1)根据专业及现场要求编制施工方案、质量保证措施、施工措施，施工进度安排，材料进场安排，并以书面形式报甲方审批。乙方给甲方提交书面质量承诺壹份。(2)施工前向甲方供应合格的防水工程、施工资质及防水工施工上岗证件。(3)按合同约定及规范规定给每位施工人员进行书面技术和平安交底，并根据工艺标准和要求细心施工，确保质量及生产平安。(4)无条件听从甲方的各项管理制度，做到文明施工，加强成品爱护意识和节约资源意识。(5)施工过程中乙方必需委派平安员，技术指导员各一名，并对该分部工程的施工质量、平安全面负责。(6)因自身不慎发生的工伤事故，责任由乙方自行担当，在施工现场外发生的一

11、切事，甲方概不负责。六、 甲乙双方应自遵守合同条款，若单方违约给对方造成损者：1、乙方违反合同，延迟交工在5天以内，按每天支付工程款的0.5%的违约金;若超过5天以上，另按天扣减总造价1%的违约金。2、 阅历收未达到合同约定标准，造成任何损失由乙方全部担当。3、乙方施工质量未达到规范规定，在保修期五年内发生的质量事故，给公司、业主的(含业主装修部分的财产)受到损坏，全由乙方担当。4、在保修期内质量问题，乙方如不能刚好处理甲方有权组织队伍处理，所发生的费用在保修金中扣除。七、此合同未尽事宜，双方现场协商处理，本合同 式份 ，甲、乙双方各执 份。八、此合同从签字之日起生效，结算完一切手续后自行失效

12、。九、补充条款：甲 方： 乙 方：电 话： 电 话：负责人： 负责人：电 话： 电 话：年 月 日劳务合同 篇3发包人：承包人：依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。第一条工程概况工作内容：工程名称：工程范围：其次条作业人员：第三条合同工期开工日期_年_月_日，完工日期_年_月_日，工期为_天。第四条合同价款1、合同价款为：_元（人民币），大写：_元。2、合同价款的确定原则（在确认的方式前划）：经过招投标确定或虽未经招投标程序，由承、发包双方协商一样，确认：（）本合同价款为固定价格，

13、在约定的风险范围内合同价款不再调整。（）以_年施工预算或_施工概算定额为依据。（）定额工以外发生的零星用工单价_元/工日。（以实际发生，书面签证资料为准）第五条合同价款的结算和支付1、结算、决算资料：（1）发包人向承包人供应工程施工图或工程量清单，承包人依据上述书面资料按本合同条款编制的施工预算书。（2）承包人依据发包人下达的施工任务书或现场负责人的指令，支配作业人员完成作业内容，并取得有效的书面签证单据编制人工结算书。（3）有效的月度工作量结算资料及书面洽商变更、现场签认资料等。2、合同价款的结算和决算：（1）发包人应于每月_日对承包人完成的工程量赐予核实、确认并共同履行书面结算手续。（2）

14、工程交工后_日内，承包人向发包人递交完整的决算资料，发包人在收到决算资料后28日内进行核实，赐予确认并办理分包工程决算手续。3、合同价款的支付：（1）合同价款分期支付：在_年_月_日付款_元，在_年_月_日付款_元。第六条平安施工、重大伤亡及其他平安事故处理1、平安施工：发包人、承包人必需贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关平安生产的法律法规及各项规定，严格按平安标准组织施工。2、重大伤亡及其他平安事故处理：（1）发生重大伤亡及其他平安事故，承发包双方应实行紧急措施防止事态扩大并全力组织抢救伤者，爱护事故现场，如因抢救伤者必需移动现场设备，须作出书面记录或拍照。（2）根据有关规定，

15、发包人承包人应分清责任，由事故责任方担当相应的责任。发包人承包人对事故责任有争议时，应按政府有关部门的认定处理。第七条工程质量、验收与保修1、工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、发包人指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，承包人应在取得发包人书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。2、承包人必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向发包人提出，取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因发包人缘由造成窝工的，由发包人予以经济补偿，因承包人缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由承包人担当。3、分包工程验收以国家

16、颁发的施工验收规范、质量检验标准及施工图为依据，自分包工程施工完毕后28日内由发包人、承包人共同办理书面验收手续，逾期未办理验收，发包人又交后序施工的或投入运用的，视为符合合同要求，工程交工。第八条工期延误1、对于以下缘由造成完工日期推迟的，经发包人施工代表确认，工期相应顺延。2、承包人应在上述状况发生后7日内，就延误内容和因此产生的经济支出向发包人施工代表提出书面报告，发包人应于7日内就延长完工日期和赔偿经济损失赐予书面答复。承包人逾期未提出书面报告的，视为其放弃此项权利；发包人逾期未答复也不提出修改看法，视为其承认此事实。3、非因上述缘由造成未按合同工期（包括合同约定可顺延的工期）交工的，

17、双方约定。第九条文明施工1、发包人、承包人应严格执行北京市人民政府颁发的“施工现场管理暂行规定”，加强科学管理，坚持文明施工。2、发包人应向承包人供应符合标准的施工条件，如发包人不能供应现场食宿条件或双方约定由承包人自行解决食宿的，由发包人根据标准予以补偿。第十条材料机具供应1、由承包人自备的工具须其自带入现场，由发包人供应的机械设备、防护用具由发包人选购并供应到施工现场（400米内）。2、承包人应遵守和执行发包人材料机具领用规定，对领用的材料、机具要与发包人共同清点，履行书面领、还手续，对借用的发包人的机具，要严格按操作规程运用，加强修理保养。第十一条发包人的权利及义务1、负责供应场地、道路

18、、水电等具备施工条件的工程施工现场，负责工程施工的组织与协调及技术、质量、平安、场容等方面的交底。2、负责于_年_月_日供应施工图纸_套，供应必要技术资料和办理施工洽商。3、负责组织施工检查、验收，监督承包人的工程进度、工程质量、平安生产及按图施工状况，材料领用状况及行政管理事务。4、负责解决施工中存在或发生的技术问题。第十二条承包人的权利和义务1、承包人对与其确定劳动关系的作业工人必需仔细审查，保证人员的政治素养、身体素养和技术水平，工人年龄不得低于18周岁，不得超过60周岁。2、承包人需将其作业人员登记造册（须写明姓名、性别、年龄、籍贯、工种、级别、工作证号码及身份证号码），作为本合同附件

19、。3、在施工生产过程中，承包人必需保证人员相对稳定，不能随意变更备案人员，人员变动率小于_%，听从发包人的统筹支配，统一调动。4、当发包人因故不能保证连续生产时，承包人在不影响发包人生产任务的前提下，可将队伍进行临时调整，对所调整人员应向发包人出具书面通知，并办理变更手续。第十三条违约责任1、发包人违约责任：（1）由于发包人缘由造成停工、窝工时应按实际发生状况向承包人赔偿损失。停工、窝工应办理书面洽商，方作为决算依据。发包人任务不足或因故不能接着履行合同时，双方协商后可提前终止合同。（2）由于发包人施工人员指挥错误造成的工程质量问题，其经济损失及有关责任由发包人担当。（3）发包人超过约定的支付

20、时间不支付劳务费或决算价余款的，承包人可向发包人发出要求付款通知，发包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可与承包人协商签订延期付款协议，经承包人同意后可延期支付发包人不按合同约定支付劳务费或决算价余款，双方又未达成延期付款协议，承包人有权书面告知发包人理由，撤走其人员，并依法追索拖欠款及损失赔偿费。2、承包人违约责任：（1）因承包人缘由造成发包人工期延误或工程质量严峻不符合要求时，发包人可以终止合同，并要求承包人在_日内退出施工现场，承包人应当退出施工现场，但发包人应在要求承包人退出施工现场的时限内，与承包人就结算事宜达成书面协议或由监理公司、发包人、承包人共同对己完成的工程量进行签认。（2

21、）承包人未按发包人选定的施工队伍进场，发包人有权要求承包人进行更换、调整，承包人无法调整时，发包人有权暂担心排施工任务（窝工损失承包人自负），并书面通知承包人，直至终止合同。（3）因承包人责任造成质量事故和延误工期，其工料损失概由承包人担当。第十四条合同争议的解决在履行合同过程中发生争议，双方首先进行协商，协商不成可向有关部门申请调解。当事人不愿和解、调解或和解、调解不成的，向_人民法院起诉。第十五条合同的生效与终止本合同经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。法定代表人应出示身份证明，托付代理人应出示托付证明。本合同在完成分包工作内容、结清工程决算尾款后，即宣告终止。第十六条本合同正本一

22、式_份，具有同等法律效力，双方各执_份，备案留存一份，副本_份。发包人：_年_月_日承包人：_年_月_日劳务合同 篇4聘用方： (以下简称甲方) 受聘方： (以下简称乙方)甲、乙双方根据自愿、同等、协商一样的原则，特订立如下用工合同，以资双方共同遵守。一、合同期限合同期限壹年，从20xx年1月1日至20xx年12月30日止，本合同一年一签订。二、工作职责(一)乙方必需听从甲方的管理支配;(二)乙方必需做好甲方的客人和工作人员进餐服务工作(工作人员用餐含节假日加班进餐);(三)乙方必需搞好食堂(含地面、案台、水池、墙壁、玻璃、门窗等)的环境卫生，坚持一日三扫;(四)乙方负责协作厨师做好菜蔬等食品

23、的贮存保管工作;(五)乙方必需协作厨师确保食堂物质、财产不受损失;(六)严禁乙方收取现金(甲方工作人员进餐一律运用饭卡)。三、甲方供应的条件向乙方供应必备的工作用具和场所。四、工资酬劳乙方工资由基础工资、加班工资和奖金3项构成。(一)基础工资乙方的基础工资为800元/月。(二)加班工资乙方节假日(含星期六和星期天)加班，甲方向乙方每天支付补助20元(以办公室记录为准)。(三)奖金乙方奖金核算以食堂当月客餐营业额为基数，营业额凭办公室客餐进餐单按月结算，食堂菜价由甲方核定，奖金=当月客餐营业额1%。(四)酬劳发放方式1、基础工资和加班工资随月发放;2、奖金每月据实结算年终发放。五、工作纪律、惩处

24、(一)乙方应遵守国家的法律、法规;(二)乙方应遵守甲方规定的各项规章，自觉听从甲方的管理;(三)乙方如违反甲方的规章制度等，对乙方赐予如下惩罚：1、未按甲方支配，拖延客人或机关工作人员进餐时间，每发生1次罚款20元;2、未按合同约定，擅自离岗，造成客人或机关工作人员误餐，每发生1次罚款100元，连续违反3次，扣除当月工资，并解除劳务合同;(四)乙方在劳务期间，如食堂发生财产、物质被盗和受损失，乙方担当全部经济损失，并处以500800元经济惩罚。六、劳务合同的终止和解除乙方有下列情形以下的，甲方可以解除劳务合同：1、严峻违反工作纪律或劳务单位规章制度的;2、有意不完成工作任务，经甲方造成严峻损失

25、的;3、严峻失职假公济私的，给甲方单位利益和形象造成损害的。七、其它(一)乙方在工作期间，必需坚持平安操作，凡因自身操作不当造成人身损害事故的，全部责任乙方自行担当，甲方概不负责;(二)本合同一式叁份，甲方贰份，乙方壹份，存档壹份;(三)本合同自签字之日起起先生效。甲方(签章)： 乙方(签字)：年月日：劳务合同 篇5依照中华人民共和国合同法、及其他有关法律、行政法规、遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，甲乙双方就装载和运输土石方工程，为了明确甲乙双方在承运土石方过程中的权利、义务和责任，经甲乙双方友好协商，达成共识并签订以下本合同条款。双方必需共同遵守执行。第一条：工程概况一、工程名称：土方

26、运输工程二、工程地点：仙湖大桥（桥头）邕宁区政府新建地址三、工程内容：运输土方四、工程总量约1000万立方米。五、工程取费标准与计量方法：（1）按目前的运输路程为方的车子前二后八工程车带盖板，按单价为 元人民币计算每车次计，包挖包运（税后价）（2）结算方式：按实际运输车数一天一结，结算时间为次日的上午10：00收单算账，当日17时前付清运费，乙方进场施工后每台车每天扣除400元，每台车共扣4000元作为履约金，完工一次性返还。其次条：甲方责任（1）甲方负责乙方人员、车辆的进场手续和乙方施工的一切条件，确保乙方进场其次天车辆正常运输。在正常的状况下甲方确保乙方车辆一个月25个工作日以上。（2）甲

27、方协作乙方妥当支配车辆的.正常停放，确保车辆的正常施工，乙方的住宿由甲方供应场地和水电运用，乙方的吃住和水电费用由乙方自行解决。（3）甲方必需根据乙方指定的账号付款结帐，否则因此产生的一切损失由甲方负责。（4）甲方保证作业区内道路路况具备运输条件及道路修理并办理南宁市城市建设管理局颁发的通行证，以上的所产生的费用由甲方负责。（5）因甲方缘由造成乙方无法开工，超过24小时的，由甲方补贴乙方每辆车每天500元人民币，如遇到不行抗拒的自然因素（如下雨，台风，地震自然灾难和当地市级以上政府部门对政治管辖区域内统一下达整改令等和道路须要停工修理除外。）凡乙方运输车辆如因超载、环保、噪音和城管、交警、治安

28、等有关部门和社会人士阻拦、干扰被扣等均由甲方负责担当。（6）扣留车辆给甲方48小时时间与相关部门处理协调取回车辆并担当全部的发生费用，超过48小时则每一辆车每天按元赔偿；甲方保证路面正常通行（如乙方违反交规运输，车辆手续不合法，甲方概不负责）（7）甲方应按本合同约定刚好给乙方办理运输费用的结算，如甲方不能按时期支付乙方运输款时，从逾期付款的第2天起，乙方有权停工，停工期间按每天每辆车500元人民币补贴给乙方，因甲方问题停工超过5天的，乙方将有权终止承运合同（8）依据工程须要，甲方有权要求乙方增加运输车数量。（9）如因地方政府及相关部门的工作检查，重大会议，节日期间要求停工的：双方免责，不计赔偿

29、 ，工期顺延。（10）严禁酒后驾车。第三条：乙方的责任（1）乙方只负责运输土方到卸土点后实行自卸形式把泥土卸在甲方指定点（2）在合同签定后，乙方必需按甲方要求在5日内调运输车辆进入场内投入运输作业，首次进场车辆为50台，预料七天内要达到100台车施工，并随工程开工状况增加运输车辆甲方应提前2-3天与乙方协商。（3）在施工合同期间乙方确保根据甲方的要求，做到听从统一指挥调动，听从现场管理人员的施工支配。严格遵守甲方的管理制度和作息时间。按指定的运输路途和施工场所进行施工作业。做到保质保量完成甲方交给乙方的任务。（4）乙方驾驶员，作业人员由于自身缘由造成一切平安责任事故。（经济责任和法律责任）由乙

30、方自己负责与甲方无关。甲方不担当任何干脆责任和连带责任。（5）乙方车辆正常行驶后，如因不行抗因素（如地震，下雨，斗争等 ）造成停工误工由乙方自行担当。（6）甲方工程量加大，需增加车辆，甲方提前通知乙方，乙方必需尽量增加车辆；甲方另外增加车辆，必需与乙方协商并同意后方可增加，如乙方达不到甲方要求，甲方可自行增加。（7）施工期间乙方不能随意退场、必需每天保证按甲方要求车辆数量施工，车辆正常修理保养除外，如乙方车辆无故退场，乙方必需补足车辆。（8）甲方供应住宿场地，车辆及私人财务由乙方自行看管。甲方供应乙方作业车辆停车地点工地现场。（9）为了顺当完成工程的施工任务，乙方在没有征得甲方的同意，不得中途

31、无故退场或有意停工，中途无故退场或者中途无故停工需赔偿违约金五十万元给甲方。如中途甲方无故要求乙方退场或无故要求停工需赔偿违约金五十万元给乙方。第四条：合同纠纷因履行本合同发生的一切争议，由当事人双方协商或调解解决、协商或调解不成可提交仲裁委员会当地法院处理。第五条：附则（1）同自双方盖章签字之日起生效。合同履行完毕后自行终止合同。（2）同如遇未尽事宜。双方可以依据详细状况议定附加条款，按双方协商同意的方案执行。如双方争吵不清，可向当地有关部门申请调解或仲裁。（3）此项工程完工前，乙方情愿，可与甲方签订两年的劳务运输合约，保证两年长期有土方运输工程。其他：如乙方在工程建设中工伤事故，由乙方自行

32、负责担当。凡进场的车辆人员由乙方进行保险。本协议未尽事宜，甲乙双方另行签署补充协义，补充协义及双方业务往来的相关票据和文件资料与本协义同等的法律效力。如有争议，双方协商，协商不成，提交当地法律机构仲裁。本合同一式两份，甲方双方各执一份；与本合同与补充协议具有同等法律效力。本合同自乙方车辆到场后生效，具有法律效力。合同期满在双方结算运输帐款后自动失效。甲 方（盖章） 乙 方（盖章）身份证号： 身份证号：联系电话： 联系电话：（此合同附带双方身份证复印件各一份）年 月 日劳务合同 篇6发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)一、工程概况1、亳州市南部新区拆迁安置小区A区42号47号楼工

33、程，钢筋砼框架结构。2、合同期限自至3、为保证本工程进度须要，乙方在进行本工程装饰装修阶段进场人数依据甲方要求进行调整。二、承包方式1、乙方包工包料、包做包交，除起重机械设备等大型工具外，全部小型工具及平安设备由乙方自备，价格为元/。3、工期要求：三、承包内容亳州市南部新区拆迁安置小区A区42号47号楼门窗工程。型材名称，玻璃采纳6+9A+6中空玻璃，屋顶天窗玻璃为6中透光LOWE+12A+6，推拉门、平开门玻璃材质为钢化玻璃。钢化玻璃在原来的基础上增加/。四、质量、平安标准和制度1、执行国家质量优良工程验收统一标准。五、付款方式由乙方全垫资至工程竣工验收。六、结算方式按门窗实际尺寸面积结算。

34、七、双方职责1、甲方应向乙方做平安、技术质量书面交底。2、甲方组织对进场人员进行平安教化，乙方赐予协作。3、甲方应对乙方提出的实际困难主动协调予以解决。4、乙方人员应严格遵守项目部的各项规章制度及劳动纪律，听从甲方调配指挥，文明施工，不损坏甲方的荣誉和形象。5、在施工场地、生活区范围内，因乙方缘由造成的火灾、偷盗、打架等平安事故，造成的损失由乙方自负。6、乙方全部进场材料及安装均要符合图纸设计及规范要求，包括门窗验收、检测产生的费用均由乙方担当。7、乙方应对甲方供应一切于本工程所关的门窗资料包括门窗指定安装厂家资质、门窗五金配件合格证、全部玻璃合格证、门窗三性试验报告。8、由于门窗所产生的一切

35、费用均由乙方自行担当，甲方不担当任何责任。9、因乙方自身缘由违章作业、不听从指挥发生的平安质量事故，责任由乙方自负。10、工期按甲方工期进度确保质量完成，如耽搁工期，责任由乙方担当。11、工程竣工后，乙方对自己承包的工程保修二年，假如乙方的缘由发生质量问题，由乙方无偿修理，造成的一切费用由乙方负责。12、工程安装至工程竣工交付期间，由乙方自己实行成品爱护。本合同一式两份，经双方签字后生效。甲方代表：日期：乙方代表：日期：号p号分页标题号e号发包方：(以下简称甲方)分包方：(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法，甲方将承建的工程劳务分包给乙方。为明确甲、乙双方权利、义务，结合工程的实际状况，经

36、双方协商一样，达成如下协议：一、工程名称：二、建筑面积：平方米三、工程总金额：元四、工程期限：xx年xx月xx日至xx年xx月xx日五、质量等级：六、工程款支付：开工一月后付万元，其余待工程完工后付清。七、乙方在施工过程中必需达到特别工种持证率100%，技工持证率85%，平工持证率60%。八、分包工程质量必需全部合格，质量要求须由甲方现场项目部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。九、分包工期：乙方进场后按项目下达的生产工期施工，每延长一天，罚款元，以此类推。十、乙方的个人所得税等有关税费由甲方代扣代缴纳，并向乙方出具纳税证明。十一、临时设施水、电费由方担当。十二、乙方必需

37、与农夫工签定劳动用工合同。十三、乙方必需严格根据劳动合同法和建设部关于建设领域农夫工工资支付暂行方法等法律、法规的规定支付农夫工工资，不得拖欠或克扣工资，工资发放应编制工资表，并将签字发放后的工资表报甲方项目部备案。十四、本合同未尽事宜，双方均应本着诚恳信用的原则按有关规定协商解决，若在此前提下仍不能解决，向甲方所在地人民法院起诉。十五、本合同一式份，甲方持份，乙方持份，具有同等法律效力，双方签字盖章后生效分包工程完工交验后自然失效。甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：托付代理人：托付代理人：现场代表：分包商：年月日xx年xx月xx日号p号分页标题号e号甲方：乙方：经双方协议，现甲方工程中的相

38、关项目交由乙方负责施工，详细执行如下：一、施工内容：二、承包方式：三、合同期限：自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。四、人工款支付方式：每个项目甲方每月5号按乙方工程进度支付，支付金额为已完成并通过验收合格工程量的50%，客户交完结算款后或客户整体验收合格后一个月内，甲方付清工程款95%给乙方，5%一年质保期满后付清给乙方。五、双方责任：1、甲方以包工形式雇用乙方进行室内装饰工程的生产施工，并由乙方组织管理有关生产人员，生产工具由乙方自理，详细的施工内容及单价见班组人工报价表、甲方协作供应好施工场地面给乙方.2、乙方在生产过程中必需遵守甲方公司的各项生产施工规章制度及施工工种规范、验收规

39、范，并接受甲方人员管理。3、乙方在施工生产过程中，必需严格根据平安生产的操作规程施工，做好防火平安工作，施工现场严禁吸烟.如因违反平安生产操作规程而造成的工伤或其他平安事故，由乙方全部负责。4、乙方在施工的过程中禁止与客户发生争吵，做到文明施工，礼貌待客，如因故与客户发生冲突，甲方有权更换施工班组，所完工部分达到合格的，其工程总价按70%计算，如发生较大争吵造成甲方经济损失，乙方必需对此担当经济责任。5、乙方及乙方雇用人员在甲方公司施工期间，人身及社会保险均自行购买，甲方概不负责。6、乙方班组施工时，应对自己及其他班组的产品及材料做好爱护措施，如已完成产品、半成品或材料因没有实行爱护措施而造成

40、污染或损失的，由乙方负责赔偿。7、乙方必需遵守甲方定出的各项工程质量验收标准和工艺要求以及项目管理措施进行施工，如达不到质量验收要求或违反项目管理措施的应无条件返工，并担当其施工缘由或违反项目管理措施造成的损失。8.乙方必需遵守甲方定出的各项现场施工平安及文明施工管理细则，并组织工人仔细学习，如有违反相应管理条例的，依据双方签订的班组平安施工责任书担当其责任;如因乙方因不遵守现场施工平安及文明施工管理细则而造成相应平安事故由乙方自行负责。9、乙方施工的工程必需通过甲方的内部验收，不合格者必需返工直至符合要求、并理应赔偿甲方材料费。10、乙方须对其班组的施工进度负责，如因乙方缘由造成工期延误，由

41、乙方担当损失，每天罚款壹仟元。11、乙方担当的施工内容，在甲方规定的保修期内发生的质量问题，属于施工工艺方面的，乙方应无条件返工。12、双方每天召开碰头会议，对各部位研讨改进及施工面场地协作工作。13、未尽事宜双方协商解决。附：现场施工平安及文明施工管理细则班组施工规范工程质量验收标准和工艺要求班组人工价格表另附：劳务分包班组工长身份证复印件及暂住证复印件甲方：乙方：身份证号码电话：电话：xx年xx月xx日xx年xx月xx日劳务合同 篇7甲方：公司 ：法定代表人：地址：乙方：姓名_性别_居民身份证号码_家庭住址_邮政编码_户口所在地_省（市）_区（县）_街道（乡镇） 通讯地址_邮政编码_联系电

42、话_依据中华人民共和国民法典和有关规定，甲乙双方经同等协商一样，自愿签订本劳务协议，共同遵守本协议所列条款。第一条 本合同期限为_年。本协议于_年_月_日生效，至_年_月_日终止。其次条 甲方支配乙方从事_工作。甲方因经营须要和乙方的实力表现，可变更乙方的工作。乙方有反映本人看法的权利，但未经甲方批准，必需听从。第三条 乙方供应劳务的方式为：第四条 乙方认为，依据乙方目前的健康状况，能依据本协议其次条、第三条约定的劳务内容、要求、方式为甲方供应劳务，乙方也情愿担当所约定劳务。第五条 乙方负有保守甲方商业隐私的义务。乙方负有爱护义务的商业隐私主要包括：乙方从甲方获得的与工作有关或因工作产生的任何

43、商业、营销、客户、运营数据或其他性质的资料，无论以何种形式或何种载体，无论在披露时是否以口头、图像或以书面方式表明其具有保密性。第六条 按甲方现行的利润回扣制度支付乙方。甲方发薪日以回扣制度为标准。第七条 乙方依法缴纳个人所得税。第八条 发生下列情形之一，本协议提前终止：1、发生甲方或乙方不行抗拒的因数，造成一方或双方不能接着履行合同的；2、双方就解除本协议协商一样的；第九条 符合下列状况之一的，甲方可以解除本合同，辞退乙方1、乙方因严峻违反劳动纪律，按甲方员工守则及奖惩方法规定可以辞退的。第十条 乙方有以下行为，甲方有权马上通报开除乙方并追究由此造成的损失：1、虚报帐目，帐目不清，弄虚作假，贪污货款。2、偷盗财物，散布影响公司及同事形象的谣言。