2022公司承包经营合同(精选15篇).docx

《2022公司承包经营合同(精选15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022公司承包经营合同(精选15篇).docx（78页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022公司承包经营合同(精选15篇)公司承包经营合同1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)签订土地承包合同;合同项下承包地位于阿克苏市良种场三大队河滩地与四大队河滩地之间，合同亩数220亩(含大约五六十余亩由甲方开挖的池塘，亩数以实际测量为准，及一栋地暖房屋和一片树林)，期限40年，自_年1月10日至_年1月9日止。甲方按照承包合同约定的上缴任务附合同后。_年12月因甲方公司经营计划工作安排，决定实行公司内部承包。为明确双方的权利义务，就乙方内部承包原甲方合同项下的220亩土地，双方达成如下协议：一、合同期限：从_年12月30日起至_年1月9日止，期限为37年。二、乙方向良种场上

2、交承包任务时间、上缴标准等内容依照原合同(良种场同裕隆公司签订的合同)履行，承担义务，享有权利。三、合同生效后，该承包土地生产经营发生的一切事宜由乙方独立完成，自行决定，自己办理，并支付一切费用，享有经营的全部成果。四、乙方在签订本合同之日向甲方一次性交纳220亩地37年的承包费_元。甲方将与该土地有关的资料交给乙方，今后甲乙双方的业务联系确定为以书面方式进行。五、在乙方内部承包期间，良种场如对原合同的内容进行调整，由甲乙双方根据调整的内容进行相应调整，另行签订补充协议，承担义务，享有权利。六、未经甲方书面同意，乙方不得将内部承包合同及土地经营权转包和转让、出租。如乙方违反本条，甲方有权单方解

3、除合同，收回土地经营权，对乙方的一切投入不予以补偿，乙方同时还需承担违约金20万元。七、双方约定：乙方自行承担经营投资，享有全部利润，自愿参加农业保险。按照原合同合理利用土地，不得转为非农业用地，自负盈亏，自主经营。甲乙双方不得任意单方解除合同。乙方可以委托代理人代为进行管理和生产。乙方发生继承问题，由乙方的近亲属继续履行合同。甲方保留以土地经营权向银行贷款的权利。八、违约责任：乙方应当严格依照本合同履行原合同(甲方与良种场签订的合同)中甲方的义务，享有甲方的权利。如乙方违反约定，不履行义务，违法乱纪，导致良种场收回土地的，则甲方所收取乙方的承包费不予退还，并且甲方有权按照本合同第六条追究乙方

4、的责任。如甲方未及时交付土地，甲方承担5万元的违约金，造成乙方损失的，还应当赔偿。九、争议的解决：如出现争议，双方协商解决。协商不成，可向土地所属的人民法院诉讼解决。十、本合同是甲乙双方真实意思的表示，合法有效。本合同自甲乙双方签字之日付清全款后生效。本合同一式三份，甲方一份，乙方二份。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日公司承包经营合同2甲方： 身份证号：乙方： 身份证号：丙方： 身份证号：丁方：四会市晶宝玻璃有限公司甲方、乙方、丙方是丁方的股东，甲方持有丁方 %股权，乙方持有丁方 %股权，丙方持有丁方 %股权，合计共持有丁方%股

5、权。经丁方股东会100%表决权决议通过:由甲方在本合同约定的承包期限内承包经营丁方。就该甲方承包经营丁方的行为，由甲、乙、丙、丁四方本着以下基本原则，于20xx年 月 日订立本合同。、甲方在承包经营期间不得非法经营；、乙方、丙方不得干涉甲方的合法经营行为。第一条：被承包企业的名称为：四会市晶宝玻璃有限公司。第二条：承包费2.1、承包费为每年陆佰万元整（￥6.000.000.00元）；2.2、承包费按年支付，在承包经营期下一年的月底之前支付；2.3、本承包费由乙方、丙方按在丁方的持股比例分配，乙方分得本承包费为元/年，丙方分得本承包费为 元/年；2.4、承包经营期间，乙方、丙方可依据中华人民共和

6、国公司法和相关法律、法规规定将持有丁方的股权进行公司内部和公司外部的转让，股权受让者依据本合同享有乙方、丙方的权利，承担乙方、丙方的义务；2.5、承包经营期间，甲方可以将持有丁方的股权进行公司内部的转让，不可以进行公司外部的转让。第三条：承包期限3.1、承包期限为三年，从20xx年01月01日至20xx年12月31日；3.2、承包期限届满前90个自然日，丁方持股10%以上股东均可向丁方书面提出承包经营意向，同等条件下，本承包经营合同承包者享有优先承包经营权。第四条：丁方资产4.1、本合同签订前丁方应进行财务审计，以最近一次由甲方、乙方、丙方签名确认的资产负债表或审计表为准；4.2、甲方在4.1

7、条确定的资产之后，新投入到丁方的资产，作为丁方向甲方的借款处理，以甲方实际投入资产的支出收据或发票为准；4.3、甲方新投入到丁方的资产，每年折旧10%，折旧后的资产归入到丁方的资产，折旧后的余额仍作为丁方向甲方借款处理，在本合同期满或解除合同之日清偿。如果在本合同期满或解除合同时确定了新的承包经营者，则由新的承包经营者一次性清偿给甲方。第五条：履行合同的担保5.1、甲方、乙方、丙方在所持有的丁方的股权作为甲方、乙方、丙方履行本合同的担保，如该股权不足以抵偿应承担的违约责任的，则权利方仍可要求违约方承担违约责任；5.2、丁方在本承包经营合同期间，不可以对于甲方、乙方、丙方的内外部债务进行担保。第

8、六条：丁方债务增减承担6.1、在4.1条确定的丁方资产之后，本承包经营合同期或解除合同时，若丁方的债务减少，则乙方、丙方按照各自持有丁方的股权比例，以减少的债务为基数，向甲方支付该款项，支付时间为合同期满或解除合同之次日计10个自然日内；6.2、在4.1条确定的丁方资产之后，本承包经营合同期满或解除合同时，若丁方的债务增加，则增加的部分由甲方偿还。第七条：股东权7.1、甲方作为丁方的股东，同时作为本合同约定的丁方的承包经营者，在承包经营期间，不得从事非法经营活动，因从事非法经营活动而给丁方、乙方、丙方造成的经济损失由甲方向丁方、乙方、丙方赔偿；7.2、乙方、丙方作为丁方的股东，同时作为本合同的

9、约定方，在甲方承包经营期间不得干涉甲方的合法经营活动，因合法经营需要而进行股东会、董事会、职工代表大会等决议表决，而依据相关法律法规需要乙方、丙方出席、参与、表决时，乙方、丙方应予以配合，无正当理由不得拒绝并不得投反对或弃权表决；7.3、对于丁方变更工商登记、合并、分立、重组、清算、增减注册资本等关系丁方人格的事项，甲方、乙方、丙方依法行使股东权，甲方不得以7.2条为理由抵抗乙方、丙方行使股东权；7.4、对于甲方的非法经营行为，乙方、丙方作为丁方的股东拥有依据与公司相关的法律规定行使股东调查、监督、举报、诉讼权，同时作为本合同的签约方，乙方、丙方可依据本合同相关约定解除本合同。第八条：合同的解

10、除8.1、合同履行期间，甲方、乙方、丙方可协商一致解除本合同；8.2、甲方发生下列行为之一的，乙方、丙方可行使单方合同解除权，自书面解除通知到达对方时生效；、被行政、司法部门确认为存在重大非法经营行为； 、本合同履行一年以后，丁方负债率增加 %以上； 、阻碍乙方、丙方行使7.3条股东权。8.3、乙方、丙方发生下列行为之一的，甲方可行使单方合同解除权，自书面解除通知到达对方时生效；、暴力干涉甲方的正常经营活动，造成丁方停产、停工20%以上；、阻碍、拒绝行使7.2条股东权。第九条：竞业禁止与商业秘密9.1、甲方、乙方、丙方应遵守相关法律关于竞业禁止的规定，不得在丁方之外从事与丁方相同或类似的经营活

11、动；9.2、本合同及本合同相关的信息均为商业秘密，甲方、乙方、丙方均不得非法目的知与第三方。第十条：争议解决10.1、本合同签约方对本合同争议，在协商不成下，约定由四会仲裁委员会仲裁。第十一条：其它11.1、合同的补充、变更均由本合同签约方另行签约文件，与本合同并同使用；11.2、与合同相关的股东会决议、董事会决议、资产负债表是本合同的组成部分；11.3、本合同一式四份，各方各执一份；11.4、本合同于文首时间签订于甲方： 乙方：丙方： 丁方：公司承包经营合同3合同编号：_发包人：_ 签订地点：_承包人：_ 签订时间：_年_月_日第一条 发包人将位于 发包给承包人使用，承包人按约定从事经营活动

12、。第二条 承包期限：从_年_月_日发包人将饭店交付承包人使用，到_年_月_日收回。第三条 承包金及交付的时间、方式承包金每月(大写)_元。承包金每_个月交一次，先付后用，第一次承包金于合同生效后_天内交给发包人，第二次承包金于_交清，以后交付方式以此类推。第四条 承包饭店的经营范围_第五条 承包人应当合法经营，承包人在经营过程中发生的所有债权债务与发包人无涉。第六条 承包人承担在经营过程中所有需支出的费、税，发包人不承担任何费用。第七条 发包人允许承包人对饭店进行装修，该装修按5年期限折旧，若在5年内发生拆迁事由，实际获得的赔偿归发包人所有，发包人补偿承包人所剩年数的装修折旧费用。合同期满，该

13、装修无偿归发包人所有。第八条 未经发包人同意，承包人不得转承包饭店。发包人同意转租的，转租合同终止期不得超过原承包合同期限，因第三人造成损失的，承包人应当赔偿损失。第九条 合同解除的条件：_第十条 违约责任：任何一方有违约行为，均应向非违约方支付违约金 元，并赔偿相应的损失。第十一条 由于非发包人原因造成的标的物拆迁、灭失，发包人免责。第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商不成的，可直接向房屋所在地的人民法院提起诉讼。第十三条 其他约定事项：发包人(章)：承包人(章)：住所： 住所：法定代表人 (签名)： 法定代表人(签名)：居民身份证号码： 居

14、民身份证号码：委托代理人 委托代理人：公司承包经营合同4发包人（甲方）：_有限公司 承包人（乙方）：_身份证号： _ 身份证号： _鉴于：1、有限公司20_年度经营困难，迫切需要提升产品质量，增加利润空间，更好更快发展；2、甲方有待改革管理，健全各项规章制度，改革分配制度、协调股东和员工权益；3、乙方拟以在甲方内部设立项目部形式进行承包经营。甲乙双方经充分友好协商，经承包经营事宜达成如下协议条款，以资共同遵守：一、承包方式。乙方在承包期间内藉助甲方厂房、设备等并以甲方名义对外开展生产经营活动，在甲方内部以项目部形式进行公司管理与运作，投入资金、负担经营风险，并参与分红。二、承包期间。承包经营期

15、为_年，自20_年_月_日始至20_年_月_日止。三、公司治理与项目部。1、公司治理。1）承包期间内，甲方修改公司章程、增加或者减少注册资本、股东处分公司股权，股东向公司提供贷款，关联交易，公司合并、分立、解散或者变更公司形式以及甲方对外提供担保、处分公司重要资产，必须经股东会决议通过并经李招国同意。甲方其他事务由项目部负责，并由甲方董事会监督。2）董事会成员为五名，分别由甲方担任或指派三名，李招国指派两名，董事长由甲方委派的董事担任，副董事长由李招国或其指派的人员担任。除下款另有规定外，董事会决议均须由三分之二多数董事通过方可形成。以下事项需经董事会全体董事一致通过方可作出决议：a、董事会对

16、董事长及总经理授权及变更；b、项目部人员的薪酬制度及奖励方案（不包括分红制度）；c、涉及甲方经营管理的重大事项，具体包括但不限于：董事会负责监督甲方及项目部日常运营管理工作，甲方其他事务除本合同另有规定外由项目部负责。董事会内季度召开一次，听取公司经营情况汇报，讨论决定甲方重大经营事项，特殊情况下也可召开临时会议。3）承包期间内，公司监事由甲方指派，其职权限于协助董事会的监督工作。4）承包期间内，担任甲方总经理，并担任甲方的法定代表人，组建项目部，全面独立负责项目部的日常经营管理。2、项目部。1）承包期内，甲方内部设立项目部，除本合同另有规定外，项目部全面负责甲方的经营管理：负责包括但不限于甲

17、方经营的组织与协调、资金使用、成本及费用控制、原材料采购、质量控制、业务拓展、产品销售、纠纷处置、收受货款、合同管理、本协议另有规定之外的人事管理等各项工作；组建公司经营团队，招聘生产厂长、生产技术骨干，建立、健全公司岗位责任制度，人员配置应力求精干、高效，部分员工可以兼职；负责甲方重要管理制度的制定和修改：包括印章管理制度、合同管理制度、财务管理制度、项目管理制度、销售管理制度。2）项目部下设财务及出纳，其中财务由甲方指派，出纳由李招国指派，甲方不再另设财务人员。3）甲方为项目部开立独立的银行账户，在甲方内部，项目部独立核算成本与损益，负担项目部经营管理成本及人员薪资，但对外均统一体现为甲方

18、的成本与损益。4）甲方的公章、财务章均由项目部进行管理和使用，甲方、董事会、监事均有权依照本合同的规定进行监督。5）除本合同另有规定外，甲方不再在项目部之外再设立任何的机构或配置任何人员，不再开展任何经营活动。6）_和_分别持有项目部50%、50%的承包份额比例，有权基于该比例分别与甲方核算成本与收益，_不以承包份额持有人身份参与项目部职权范围内的事项。7）承包期间内，承包份额持有人应坦诚合作，不得中途退出，未经甲方及其他持有人同意不得出让承包份额。四、甲方现有资产的权益区分。1、关于甲方的固定资产：1）甲方的厂房、办公楼、员工宿舍、机械设备、模具、在厂汽车等供项目部使用。2）甲方现有的 台成

19、型机台应在20xx年xx月xx日前由甲方负责维修至良好状态并移交项目部使用，移交前的维修费用由甲方负担。3）甲方应于20_年_月_日前购置_台双色机供项目部使用，购置费用由甲方负担。4）项目部须提取固定资产折旧和大修基金，并对机械设备和所有建筑物进行维修、维护，适时进行更新改造和技术改造；建筑物如需改扩建或新建，其内容和方案须事前征得所有权人的同意，全部的成本由所有权人承担，项目部应向所有权人支付使用费。5）上述固定资产仅供项目部使用；项目部应按每季度_万元向甲方支付固定资产使用费，支付期限为每季度届满后_日内，支付方式为付至_。2、关于甲方的库存物资与产品：1）甲方将留由项目部使用的库存物资

20、（主要为原材料、包装材料）登记造册（待移交库存物资清单作为本合同附件2），移交给项目部，换算为资金，作为蔡高涛对项目部的现金投入，具体金额需由_确认；其余库存物资由甲方自行处置，与项目部无关，但甲方应尽快处理，不得影响项目部正常生产经营活动。2）对承包起始日甲方尚在生产的产品，以订单划分，属于项目部设立前甲方出货的订单，由甲方负担其成本并享有收益，属于项目部开发的订单，由项目部负责其成本并享有收益。五、公司经营。1、如上述条款所规定，公司经营均通过项目部开展。2、项目部的运作资金：1） 应向项目部注入_万元作为项目部流动资金，由二人分别按照承包份额负担分期、分配按照生产经营需要注入甲方名下的项

21、目部账户，其中甲方移交项目部的附件所指物资作为蔡高涛注入的项目流动资金，第一期_万元资金应于 20_年_月_日前到位，余下资金由股东会决议后一周内到位。2）另需_万元流动资金以甲方名义以甲方资产向银行申请抵押贷款，贷款时间安排在本合同签署之日起_日内，贷款本金及还本付息均计入项目部成本及损益。六、项目部收益分配及风险负担。1、收益分配。1）项目部实现收益的，按照以下比例分红：甲方提成分红_%，因其承包份额分红_%，总经理及其经营管理团队因其经营管理行为分红_%（由总经理负责分配）。2）可分配利润的确定：由项目部财务人员按照项目部实际经营管理成本及收益确定最终项目部损益；项目部损益按照法定会计年

22、度依照法定的公司会计准则核算。项目部损益正常应与甲方的损益一致，但固定资产使用费不包括在可分配利润之内；因承包前甲方债务（系指广义债务，包括但不限于民商事债务、欠税、欠费、行政处罚等）影响分红各方权益的，甲方及其原股东应向分红权利人承担连带赔偿责任。3）年度若有盈利则必须分红，除非甲方股东一致同意不分；在不影响税收预提和不影响项目部运营的前提下，每次分红不低于当年可分配利润的_%，除非股东一致同意低于该标准外；分红决议作出后必须在两个月支付。4）项目部负责编制收益分配方案，甲方以股东会决议形式予以确认，分配方案应有利于优化各方特别是总经理及其管理团队税负。2、风险负担。1）承包期间内，项目部即

23、承担公司全部的经营风险，甲方因项目部的过错承担法律责任的，项目部的承包份额持有人按份分别承担损害赔偿。2）甲方自行对承包前的债务负责，并应及时清偿，该等债务与项目部无关。3）因甲方及其股东、董事、监事原因造成项目部损失的，甲方应向项目部承包份额持有人赔偿，赔偿款不计入项目部收益。七、声明与保证。1、甲方声明与保证如下：1）甲方为依法设立的企业法人，甲方对注册资本、实际出资、公司章程、固定资产情况、知识产权、截至承包起始日的资产负债情况、对外负债及担保情况均进行了真实、准确、完整的披露。2）承包开始后，甲方不再自行另行接受新的订单，甲方原来的客户均转为项目部所有，甲方全部对外经营在公司内部均通过

24、项目部进行。3）严格按照本合同履行义务、行使权利，包括但不限于，在有关各方履行本合同的过程中，本合同所规定的各项内容和原则均应充分体现在相关各方为执行某一条款而签署的合同、协议、股东会决议、董事会决议、章程（及其修正案）等法律文件中。4）甲方已向其全体股东披露了本合同的全部相关事项，其全体股东一致同意签署本合同；甲方及其股东、董事、监事除根据本合同的约定外对项目部运行不得干涉、阻挠或施加任何不利的影响。2、乙方声明与保证如下：1）严格按照本合同履行义务，行使权利。2）未经甲方同意不处分甲方移交的固定资产、不对外提供担保，不进行与经营活动无关的经济活动。八、违约责任。1、本合同一方违反本合同项下

25、非金钱给付义务或者声明与保证的，应向守约方承担相应的损害赔偿责任，但因不可抗力原因造成的除外；如已经或即将严重影响项目部运营的，守约方有权单方解除本合同。2、甲方及其原股东就每项违反有关本合同甲方之声明、保证及义务所产生之所有损失、损害、费用及开支承担连带责任。3、本合同项下，涉及逾期支付款项（包括注资款、分红等）的，应以逾期金额为基数按每日千分之一的标准向守约方支付逾期付款违约金，逾期超过30天的，守约方有权单方解除本合同。4、本合同任何一方将承担由于违反其作出的任何声明、保证以及义务而产生的一切经济责任和法律责任，并赔偿目标公司及守约方因此产生的全部损失和费用（费用包括但不限诉讼费、仲裁费

26、、律师费、差旅费及其它合理费用）。5、承包份额持有人一方不履行或消极履行本合同项下义务之权利，或者违约出让承包份额，如已经或即将严重影响项目部运营的，另一方有权单方解除本合同，并赔偿守约方的一切损失和费用（费用包括但不限诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费及其它合理费用）。6、本合同因解除而终止的，承包期间届满。九、承包期间届满后的清理。1、承包期间届满前一个月，项目部应自行进行清算，清偿全部债权债务，对所有物资登记造册，并于届满日前向甲方移交与承包起始日价值相当的物资，但甲方固定资产的正常折旧以及作为蔡高涛注资的物资应当扣除、不在移交范围之内。2、承包期满后，甲方因承包期间内项目部经营行为发生的债

27、务由乙方负担，由此给甲方造成的损失乙方应负责赔偿。3、承包期间届满前，双方应完成收益核算并完成分配。4、承包期间形成的商标权等依附于甲方的知识产权，甲方应当合理作价补偿乙方。5、承包期间届满，经股东协商一致，可以适当延长承包期间，涉及承包份额转让的须公开竞价，内部股东有优先购置权。十、特别约定。1、为便于甲方及项。公司承包经营合同样本（公司经营困难）提要：承包期间内，甲方修改公司章程、增加或者减少注册资本、股东处分公司股权，股东向公司提供贷款目部开展经营活动， 应自本合同签署之日起一个月内过户40%的甲方股权至_名下，并办理相应的工商变更登记手续。2、本合同所指股东会、董事会及其决议均应在上述

28、股权转让手续变更后召开及通过。3、基于上述股权份额参加甲方股东会、指派董事参加董事会，参与相关决议事项的表决，享有相应的知情权和经营管理权。4、不基于甲方股东身份参与甲方分红，不得出让、处分该份股权，承包期间届满，李招国向蔡高涛或其指定人士无偿返还该股权份额。5、股权变更的全部费用由甲方承担，并不计入项目部成本。十一、通知条款。1、交付：根据本合同规定发出的任何通知、要求或其他信函应以书面方式作出并送交：（1）就甲方而言：收件人：_地址：_传真号码:_（2）就_而言：收件人：_地址：_传真号码：_（3）就_而言：收件人：_地址：_传真号码：_或交付收件人按照本款规定提前三日发出之通知所指定之任

29、何其它地址、或传真、电话号码或指定作为收件人之其它人士）2、送达：任何通知可由专人递送或以预付邮资之特快专递、挂号信寄出或以传真发送，且在下列情况下，应被视为已经送达：1）以专人递送的，以实际送达有关方邮寄地址时为收到之日；2）以特快专递、挂号信函递送的，自投邮之日起第五个工作日为收到之日；3）传真送达的，发送之日为收讫之日，但若发送时不是工作日，则以下一个工作日为收到时间。十二、附则。1、未尽事宜由双方友好协议达成补充协议解决；因本合同及相关协议发生的争议，应当协商解决，协商不成的，向李招国所在地法院提起诉讼。2、与本合同有关的任何内容，都属绝对的商业秘密，各方及所有参与方都须严格保密。3、

30、本合同及其补充协议均自甲方及 共同签署之日起生效。4、本合同附件为本合同不可分割的组成部分，本协议附件包括：甲方：_有限公司（盖章） 乙方：_甲方股东签字确认：_ 乙方签字确认：_日期：_年_月_日 日期：_年_月_日公司承包经营合同5发包方：*建筑工程公司 （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）担保方： （以下简称丙方）甲、乙、丙三方就乙方承包经营甲方承建的 工程项目，丙方为乙方的承包经营提供不可撤销连带责任的保证担保事宜，经三方协商一致，订立以下条款，以资三方共同遵照履行。第一章 总则第一条甲方已于 年 月 日与 （以下简称“建设方”）签订 工程建设工程施工合同，为便于该工程施工，甲方

31、特成立*建筑工程有限公司 项目经理部。第二条甲方经公司内部人员招投标，同意乙方以包工、包料、包安全、包质量、包文明施工、包违约责任、包项目盈亏的承包方式，承包经营*建筑工程有限公司项目经理部。第三条本合同签订并生效后，甲方委任乙方为*建筑工程有限公司项目经理部的负责人，乙方有权依照本合同的约定，自主经营该项目经理部。第四条乙方确认，已完全了解和认可甲方与建设方签订的 工程建设工程施工合同，并确保有能力履行甲方向建设方所应承担的各项权利和义务，承担该项目的全部经营风险。第二章 承包内容第五条 承包范围：甲方与建设方签订的建设工程施工合同及补充协议等文件的所有责、权、利。第六条 承包方式：包工、包

32、料、包安全、包质量、包文明施工、包项目债权债务、包违约责任、包项目盈亏的总承包方式。第七条 承包期间：自本合同签订之日起至甲乙双方按本合同约定对本项目结算完毕之日止。第八条 承包费用：乙方按承包工程项目结算总价款的 %（其中承包费为 %；税金为 %）向甲方支付承包费。第九条 承包费的支付时间及方式：甲方在建设方支付的每笔工程款到账时，按本合同第八条的约定扣除承包费用。甲方在扣除承包费用后，向建设方出具建安发票。第十条 劳保基金的返还：第三章 承包管理第十一条 鉴于建设工程的特殊性，为防范甲乙双方在施工期间出现经营风险，达到甲乙双方承包双赢的经营目的，甲方有权对乙方承包的工程项目进行管理，乙方有

33、权在甲方的管理下自主经营。第十二条 人员管理：1、甲方负责委派公司的项目经理、财务员、安全员、施工员、质检员、材料员、资料员、结算员到乙方项目经理部，协助甲方管理该工程项目的相关工作；2、除项目经理、财务员以外，其他甲方负责委派的人员，乙方有权另行选择外聘有经验、有能力、有责任心的高素质人才作为项目经理部的相关管理人员，但乙方外聘的以上管理人员，需经甲方考核并备案后，方可聘任进行相关工作；3、甲方委派的管理人员在乙方项目经理部工作期间的工资、劳保福利、工伤事故等费用，由乙方负责并承担；4、乙方有权自主外聘项目经理部的其他管理人员，并自行承担所有费用。第十三条 工程款及财务管理：1、未经甲方的书

34、面授权，乙方无权以任何形式直接从建设方支取工程款，该项目的所有工程款项，必须经甲方指定的银行账户流转，甲方发现乙方私自从建设方收取工程款项的，有权从建设方下一笔支付的工程款中扣回，并有权直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金额的5%的违约金；2、甲方有权对乙方使用工程款的情况进行监督、审查，乙方需在使用工程款的前三个工作日向甲方申报工程款使用计划，除乙方项目经理部的管理费用以外，甲方原则上需将工程款直接支付给收款人；3、乙方每月28日前需向甲方书面申报工程款的回款计划、项目负债情况、项目负债的还款计划；4、在甲乙双方就本合同最终结算完毕之前，建设方所支付的工程款必须专款专用，未经甲方书面同意，乙

35、方无权将工程款挪用该工程项目以外的其他用途，否则，甲方有权从下一笔工程款中直接扣回，并有权直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金额的5%的违约金；5、甲方需为乙方提供良好便捷的服务，在工程款到帐后且乙方申报工程款使用计划后，及时审查，并按照工程款支付的轻重缓急，原则上在三个工作日内支付给各收款单位；6、乙方需建立、健全项目经理部的财务管理和制度，甲方委派的财务人员负责管理乙方的财务，该财务人员有权监督、审查乙方对工程款的使用计划、使用情况，以及该项目的资产负债情况。第十四条 公章管理：1、甲方负责向乙方提供项目经理部公章一枚，该公章经甲方备案后交由乙方使用，乙方承包的项目经理部对外所发生的生产、

36、经营活动，需加盖甲方备案的公章确认后方可发生法律效力；2、甲方提供的公章，由甲方委派的财务员进行管理，项目部合同及其他文件的盖章签署，需由公章管理人员审查、登记后方可进行；3、未经甲方书面授权，乙方无权私自以项目经理部的名义刻制公章，否则，甲方有权追究乙方的法律责任，并要求乙方承担由此造成的损失。第十五条 合同管理：1、乙方需建立、健全合同管理制度，乙方以项目经理部的名义对外签订任何包括但不限于合同、承诺书、担保书等，均需交由甲方审核同意并备案后，方可签署。不论甲方是否同意签署，由此所发生的任何经济、法律责任，均由乙方自行承担，给甲方造成损失的，乙方负责予以赔偿；2、未经甲方书面同意，乙方无权

37、以项目经理部的名义对外签订包括但不限于借款合同、担保合同等与工程施工无关的书面协议。第十六条 项目管理：1、乙方需认真、负责的全面管理好该工程的所有施工工作，安全生产，依法、依规进行施工，维护和树立甲方的良好形象，甲方负责委派项目经理协助乙方负责管理该工程的具体施工工作；2、乙方应及时、妥善处理施工现场以及项目经理部与他人发生的各类纠纷，尽量避免和减少各类损失的发生，并负责承担由此给甲方造成的损失；3、乙方需严格按照甲方与建设方签订的施工合同的约定履行各项义务，行使各项权利，避免出现违约行为；4、乙方应认真做好施工期间的签证、索赔、工程延期等工作，完善和弥补施工合同签约时所存在的对甲方的不利因

38、素，争取创造最大的经济效益，避免出现亏损。第四章 双方的权利和义务第十七条 甲方的权利和义务：1、为乙方的施工提供优质、高效、便捷的服务；2、协助乙方与项目的建设方和其他各部门进行工作联系和业务沟通；3、协助乙方处理质量事故和安全事故；4、协助乙方组织项目的工程竣工验收；5、为项目部及时传达和转发有关部门的文件和要求；6、每月定期对乙方的工程进行质量、安全等方面进行指导、监督和检查；7、甲方有权随时对乙方的施工进行有必要的监督管理，该管理包括但不限于工程款的流转、工程施工进度、工程款的支付情况、项目部的资产与负债情况、工程的文明与安全施工等；8、甲方有权按本合同的其他约定对乙方进行专项管理。第

39、十八条 乙方的权利和义务：1、维护甲方的公司形象和声誉，对其承包的工程的工期、工程质量、安全与文明施工等，均需达到建设方和相关管理部门的规定要求，对不符合要求的项目，必须及时予以整改，直至达到相关要求，且自行承担整改费用；2、接受和配合甲方及建设方以及上级主管部门对工程进度、工程质量、安全与文明施工等的监督与检查；3、承担建筑法及其他相关法律、法规的相关责任；4、承担施工期间以及施工完成之后的各项工作，该工作包括但不限于工程竣工验收、工程的结算、工程的维修、工程所有债权债务、工程的安全事故等，并承担相应费用；5、承担甲方与建设方为该工程项目签订的所有合同及其他文件的债、权、利；6、承担本合同约

40、定的相关专项权利和义务。第五章 合同的解除第十九条甲乙双方在本合同以下约定的条件成就后，任何一方均有权单方解除本合同。除此之外，除非甲乙双方协商一致解除本合同，任何一方均不得在本合同约定之外单方解除合同。第二十条 甲方解除合同的条件：1、乙方私自在甲方指定的工程款收款账户之外流转工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的；2、乙方承包的工程给甲方造成两起以上诉讼、或者诉讼金额在壹佰万元以上，且乙方无力自行协商解决的；3、乙方拖欠甲方承包费用超过三个月未支付的；4、乙方承包施工的工程项目因安全事故、质量事故等原因，造成甲方上质量简报、停工整改、不良行为记录等两次以上的；5、乙方因拖欠民工工资或其他

41、欠款，出现投诉、影响甲方公司的正常运转或者被媒体曝光等不良影响达两次以上的；6、乙方未按本合同的约定接受甲方的管理达两次以上的；7、乙方将工程款挪作工程以外的用途达两次以上或者金额累计达壹佰万元以上的；8、乙方承包的工程项目的建设方、监理方或者其他职能部门书面提出解除乙方职务的文件，且经协商乙方确实不能承包经营该工程项目的；9、乙方承包的工程项目有证据证明将要出现亏损的；10、乙方主动提出或者其行为已证明其无力完成承包工程项目的；11、乙方严重违反本合同或者甲方与建设方签订的合同、文件的；12、乙方的施工行为严重违反我国建筑法等相关法律、法规的。第二十一条 乙方解除合同的条件：1、擅自与建设方

42、签订除施工合同以外的补充合同或者其他有损乙方利息的书面文件的；2、无正当理由扣除乙方除承包费（含税费）以外的工程款达两次或者金额累计达壹佰万元以上的；第二十二条 任何一方按本合同的约定提出解除本合同的，甲方均需成立工作组接管该工程项目，并确保工程的顺利进行。第二十三条甲方在接管该工程项目后7个工作日内，应该派专人与乙方办理结算事务。如因乙方的原因造成甲方解除合同的，乙方仅有权收回对该承包工程的实际投入（应按实扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等），甲方在工程完工且工程结算款到账后14个工作日内返还给乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的，甲方应向乙方返还对该承包工程的实际投入（应按实

43、扣除乙方施工期间出现的亏损、负债、各项违约责任等），并按返还金额的3%向乙方支付补偿金。第六章 合同的结算第二十四条乙方承包的工程结算总价款到甲方公司后，甲乙双方办理本合同的结算事务。乙方应根据该工程的资产负债情况向甲方提交结算报告，甲方应在14个工作日内审计完毕。甲方扣除乙方应缴纳的承包费、税费、应付款、赔偿金、违约金等费用后，余款在结算完毕后14个工作日内全额支付给乙方。第七章 合同的担保第二十五条本合同项下所发生的包括但不限于承包经营项目的亏损、承包费、税费、材料及民工工资等欠款、赔偿金、违约金、甲方实现债权的费用等，由丙方为乙方向甲方提供不可撤销的连带责任的保证担保。第二十六条 丙方的担保期限为本合同签订之日起至本合同结算完毕满两年之日止。第八章 其他约定第二十七条乙方承包期间，其他第三方因该工程项目向甲方提起诉讼的，乙方应及时采取有效的措施解决争端。如乙方无力解决争端