2022关于承包施工合同_1.docx

《2022关于承包施工合同_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于承包施工合同_1.docx（30页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022关于承包施工合同关于承包施工合同1发包方（以下称甲方）：承包方（以下称乙方）：根据中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其它有关法律、行政法规，为明确双方在施工过程中的权利、义务，经双方协商自愿签订本合同。第一条工程项目一、工程名称：麻城宋埠40MW光伏发电项目光伏板安装工程二、工程地点：麻城宋埠三、承包方式：包工、包机械、包安全第二条工程期限一、合同工期总日历天数10天第三条工程价款、结算及付款方式本合同实行固定单价按实结算，经双方约定，光伏板安装工程按每组300元/组（一组24块电池板)。1、乙方施工完成并经甲方验收合格后，甲方确认工程量后，对其进行费用的核定。3、工程量的确

2、认，所有工程量需双方到现场进行核对，达到标准的按单价x安装组数进行费用结算。4、费用支付，施工结束后，甲方10日内支付相关工程费用.第四条甲乙方责任1、甲方需把料运至安装现场。2、乙方安装光伏板必须达到组与组之间高差不大于1cm。3、乙方安装光伏板在每组中需要保证整组光伏板在一个水平面上。4、乙方需每天对自己成员进行安全检查，保证施工现场零事故。5、乙方需对自己完成的成果进行保护，如现场发生破损，乙方需无条件进行维修。第五条安全施工乙方必须注意安全事项，保证安装前对其相关人员进行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由乙方承担。第六条奖惩责任1、如8月20日前安装达到1

3、MW光伏板安装，则按1MW=50000元标准进行结算。2、协议一方擅自解除或终止本合同的，违约方应按工程款的20%向守约方支付违约金。第七条纠纷解决办法因本合同产生纠纷，如协商无法解决，双方均有权向甲方所在地人民法院提起诉讼。第八条附则二、本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自双方代表签字。甲方：乙方：代表：代表：年_月_日年_月_日关于承包施工合同2甲方：乙方：甲方在 建房屋一栋，建筑层数两层，一层约 平方米，二层约 平方米，由乙方承包施工。双方本着平等、互利、诚信原则，确保工程安全、优质、高效、低耗，经双方协商同意签订本俩，以期共同遵守：一、承包方式采用包工不包料方式承包。甲方提供建房所需的

4、材料，包括：红砖、河砂、碎石、石灰、水泥、钢材、水管、下水管、铁钉、扎丝、水电等等一切建筑材料。乙方提供劳务、施工技术、施工工具、及生产生活的一切用具等。二、承建项目乙方按照设计图纸或甲方提出的要求承建。甲方房屋主体工程的建筑，包括墙体、梁、柱、楼梯、楼面、装模、拆模、扎钢筋、现浇混凝土及地面、门前台阶砼垫层;装饰室内粗粉刷、前沿外墙贴瓷砖、后沿外墙面粉水泥砂浆、卫生间地面及墙面贴瓷砖、安装瓷盆、下水管道、落水管;顶层层面加浆磨光，同时作好防渗透水处理。三、承包价格每平方米人民币大写：元，建筑面积按每层楼外墙计算。施工范围包括所有需要水泥砂浆抹面的墙体。四、付款方式合同签订完毕，工具进场，人员

5、到位，预付30% ，完成第一层砖砌并捣制好楼面付到50%，完成第二层以及屋顶付到75%付款八仟元，工程全部完工，交验完毕付到90%， 预留10%为质量保证金，完工_年内无质量问题，清尾款。五、双方责任甲方负责水电到位供给及原材料及时进场，每日午餐。乙方必须保证工程质量和进度，按设计图纸和甲方要求施工，节约材料，并保管好材料，不得丢失。六、质量要求乙方应当按照国家规定的房屋质量标准和要求组织施工，不合格由乙方负责返工，返工费由乙方负责或由甲方在乙方工程款中扣除。七、注意安全劳保措施，施工防护措施到位，安全施工。如果乙方施工人员因自身原因或乙方安全防护措施不到位出现工伤，或因施工造成他人损伤等事故

6、，一切由乙方负责，甲方不负担任何责任和费用。文明施工，讲究职业道德，讲究清洁卫生。八、工期要求主体工程工期为75(日历天)，从签订合同之次日起计算，乙方必须在_年_月_日前完成主体工程，遇天气原因顺延，乙方不能因各种原因拖延甲方建房完工时间。遇乙方所需材料，应提前向甲方提出计划，以便及时筹备。九、后期维修因乙方质量问题所产生的维修费用由乙方承担，并承担由此发生的相关赔偿以及责任十、其它其它未尽事宜，双方协商解决，按国家以及本地标准从严执行。本合同一式二份，甲乙双方各执一份，从签字之日起生效。甲方签字(章)：乙方签字(章)：关于房屋施工承包合同范本(五)甲方： (联盟村秦家湾)乙方： (曾垸村许

7、家畈)甲方在东环XX建一栋三层楼房，包给乙方承建。甲乙两方经协商达成如下协议，条款如下：一 房屋主体结构：第一、二层砖混结构且两层屋面予制件，第三层砖结构钢混浇灌，楼顶的平台做1米高的护栏墙。第一层高2,4米,第二3.6,三层高3.2米,.二 乙方承包事项:1)乙方包第一层,第二层和第三层的建筑施工,不包建筑材料;乙方施工人员吃住自理 .2)乙方包施工和装修时所需的人工(包括做模板的木工和项层出水所需的木工)和器具(如:模板、胎板、撑料、脚手架、斗车等).3)乙方包施工所需的材料到各层位(如红砖、钢筋、混凝土、木材、等).4)乙方包室内外普通装修与粉刷,侧面和后面的外墙搓黄沙,刮白水泥,并且内

8、贴一个卫生间,房屋前面的外墙面贴瓷砖.做一层栏杆贴半层楼梯面料，由于一层是半层乙方做一二层火房,卫生间,大门院墙,一层外面楼梯.后面下水道.5)乙方包建筑质量:施工时乙方应主动保证工程质量,墙体要正,扎钢盘要到位,浇灌的各部位都不能蜂窝状,更不能有钢筋显露;粉刷装修贴瓷砖都要达到一致平整.6)乙方包安全:乙方在承建施工期间,应保证甲方建筑场地所有人员的安全.在此期间,若涉及到安全方面的一切大小事故和与此有关的经济总是全部由乙方负责承担,甲方概不负责.三 甲方负责事项:1)甲方负责提供所需的建筑材料,且到达50米范围之内,但乙方应提前打招呼.2)甲方提供乙方施工人员每人每天一包烟,并且三层出水招

9、待乙方施工人员壹餐拆人民币200元.3)甲方负责监管施工质量,确定具体施工时间.如发现质量问题立即要求乙方正,返工所造成损失折价从乙方承包工程款中扣除.四 承包价格、结算方法和付款方式1)承包价格为每平方米92元.2)结算方法:房屋上每层按实际建筑面积计算(出墙面积不计算).3)付款方式:开工时甲方付给乙方500元,第二,三层出水后付给乙方1000元,全部工程竣工后甲方再付实际应付乙方承包工款总额的50%,(各层出水时必须通过甲方验收认可后方可付款)其余的款额在无质量问题的前提下,到第_年底全部付清.五 动工、竣工时间：从_年_月_日正式动工，主体工程一个月，粉刷装修一个月，无特殊情况不得超过

10、本年_月2_日工程全部峻工。乙方必须保质保量按时完成，如无故拖延工期，甲方将一次性扣乙方总承包费20%作为工程逾期费(特殊情况，双方商定处理).六 此合同书一式三份,甲方、乙方和证人三方各持一份，三方签字后生效。甲方签字： 证人签字： 乙方签字：_日期：_日期：_日期关于承包施工合同3甲方：_乙方：_依照民法典、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。一、工程名称：环山中XX和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程二、工程地点：环山中XX和厨房后三、工程内容：护坡总体积为30.89;护坡总投资13900元。宿舍后圳护

11、坡长：42.2宽0.3高0.810.13 3宿舍后圳边：长42.2宽0.5高0.245.063厨房后圳边：长38.4宽0.5高0.35.763厨房后圳护坡：长38.4宽0.3高0.89.223伸进土中加宽脚：长0.3宽0.15高0.820个0.72 30.89 3450元313900元四、合同工期1、经双方协商确定工作日为20天，自_年_月_日起至_年_月_日。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。五、质量标准1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整，13900.00元。2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，

12、甲方无需再向乙方支付任何费用。3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70%，余款按规定竣工验收后_日内全部支付。六、甲方义务1、按时向承包人拨付工程款。2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。七、乙方义务1、在本合同签订生效后二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。3、在施工过程中

13、按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。八、施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。九、违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息。2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期_日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过_日，甲

14、方有权单方面解除合同。十、其他本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。甲方：_乙方：_年_月_日关于承包施工合同4甲方：（写明名称、法定代表人和住所）（发包方）乙方：（同上） （承包方）甲乙双方按照中华人民共和国经济合同法和建筑工程承包合同条例规定的原则，结合工程的实际情况，达成如下协议。第一条 承包工程概况（包括工程名称、地点、内容、承包的范围、开工和竣工日期、质量等级等内容）第二条 合同文件使用的语言文字、标准和适用的法律（本条主要是用于涉外方面的）第三条 图纸（写明图纸提供的日期、套数、保密要求以及图纸的解释等）第四条 甲乙双方驻工地

15、代表（写明姓名、性别、年龄、在单位中的职务）第五条 甲乙双方的基础工作第六条 工程进度计划第七条 工程监督（包括隐蔽工程的中间验收等）第八条 人事同价款及其调整第九条 工程预付款及工程价的支付方式和时间第十条 工程验收第十一条 决算第十二条 保修第十三条 争议处理第十四条 违约责任第十五条 双方约定的其他内容第十六条 本合同一式_份，当事人各执_份。本合同自_年_月_日（写明生效的时间或者条件）之日起生效。本合同未尽事宜，双方可以协商订立补充协议。补充协议与本合同具有同等的效力。2.说明建筑工程承包合同是以建筑工程为标的的合同，包括建筑工程施工合同、建筑工程勘察合同、建筑工程设计合同。建筑工程

16、承包合同是很复杂的合同。涉及到工程技术标准、质量的监督检查、施工期限等问题，而且涉及的法律、法规也很多。因此，订立建筑工程承包合同，应当根据不同的情况作出具体规定，力求做到准确、明确和正确，确保工程顺利进行。特别是不同工程的技术术语、语词涵义往往都不相同，因此，更需要在订立合同时明确应当适用的法律和技术标准及其语词涵义。一般来讲，下列三个方面的问题是应当注意的：（1）作为承包方为讲，首先要了解工程基本情况，包括发包方提供的图纸情况、工程量、工程的难易程度、工期要求、需要达到的施工力量等。如果承包方的施工力量与工程不适应，则应当讲明，否则，应当承担相应的责任。（2）作为发包方，应当审查承包方的资

17、质等级，是否有力量承包此项工程。对于是否允许承包方转包，应当事先在合同中讲明。（3）发包方应当加强对工程质量的监督检查，在合同中应当明确监督的方式、时间、工程内容；对需要进行中间验收的部分要作出适当的安排。关于承包施工合同5甲方：XX政府 （以下简称甲方） 乙方：XXX建筑工程有限公司 （以下简称乙方）XXX镇财政所因办公需要需新建四层办公楼，由于镇劳保所、邮电等单位无办公用房，经镇政府原主要领导与财政局协商，同意在原基础上加盖两层。经县财政局批复同意，及镇安县建筑勘察设计院出示设计修改（补充）通知单同意加层中结构及水电按照原设计图纸施工一、工程规模：在原设计四层的基础上，增加二层，建筑面积为

18、.。二、工程地点：XXX镇三联村一组三、承包形式：按照原设计图纸施工，包工包料。四、承包单价：每平方米综合单价承包法。五、付款办法：工程验收后，由财政局负责工程结算。六、乙方在施工过程中，必须安全、文明，按建安操作规程施工，杜绝安全事故、技术隐患发生。一旦出现安全事故和技术失误，概由乙方负责。在施工中，甲方若发现有不安全因素，要及时给乙方提醒、整改。七、本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。八、本合同一式二份，双方各执一份。甲方（公章）：乙方（公章）：法定人代表法定人代表年月 日关于承包施工合同6甲方：乙方：甲、乙双方根据中华人民共和国合同法的有关规定，经协商一致，甲方同意将以下工程项目的桩基工

19、程委托乙方施工。为明确甲、乙双方在工程施工中的责任、权利和义务。综合本工程的具体情况，特签订本合同以共同遵守：第一条、工程名称：第二条、工程地点：第三条、工程范围与工程量：1、工程范围：2、工程量：根据地质资料和设计图纸，暂定桩长为米，桩位个。产品规格 PHC400*95 A 约 米。第四条、承包方式：乙方以包工、包料、包质量、包安全、包文明施工的形式承包该工程。第五条、单价与结算方式：1、单价：PHC400*95 AB型 管桩包工包料单价 元/米;桩基础工程造价暂定为 元( 元)2、结算方式：按实际施工的工程量为结算依据，超出设计标高部分1米部分工程量由甲方承担，超出设计标高1米以上部分工程

20、量由乙方承担。第六条、工程付款方式：第七条、工程期限：1、经双方协定：工期为二00四年月日至二00四年月日。2、因不可抗拒的客观情况(雨天及甲方原因造成停工签证延期)，影响工程进度的经甲、乙双方商定，工期可相应顺延。第八条、甲乙双方主要责任：一、 甲方责任：1、办理全项工程规划报建手续及施工临时用地，占用道路等合法手续。2、供本工程的基础设计图纸(一式三份)、地质钻探资料、水准点场地的规划标志、轴线定位等施工依据(一式一套)，并协助乙方作好轴线复检。场地基线移交以及开工日期应以书面形式通知乙方。3、甲方负责办理施工现场的“三通一平”，清除地上、地下、高空障碍物等，达到桩基施工条件;桩基施工的水

21、费、电费均由甲方承担。4、协商处理施工现场及周围地下管线，旧基础和临近建筑物的保护，确认工期顺延签证及所增加按实发生的费用。5、甲方驻工地代表：负责现场监理、签证及工地协调工作。二、 乙方责任1、按轴线定好桩位，确定施工顺序，保证桩位准确。2、乙方派驻施工现场总负责人3、听从甲方及有关人员的指挥，做好施工现场的质量安全，文明施工。4、工程完工后，乙方应向甲方提供所有的竣工资料(一式份)。第九条、竣工验收和结算：1、甲方收到乙方竣工验收报告后十天内无正当理由不组织验收或验收后三天内不予签章，则视为竣工验收报告已批准，即办理竣工结算手续。2、乙方在向甲方提供完整竣工验收报告的同时，还应向甲方提供工

22、程结算书，甲方自收到工程结算书起十天内将结算书审核签收完毕。3、甲方未按合同约定将结算审核签收完毕或在签审后五天内不支付工程结算款，则甲方应支付乙方签收工程结算书欠款总额的每天0.1的罚金。4、乙方未按时竣工，每延长一天按该工程总额的0.1收取罚金。如验收达不到质量要求，乙方承担一切损失。第十条、解决合同纠纷的方式：甲乙双方在履行合同期间发生纠纷，双方可通过协商或者协调解决，协商协调不成的，依法向沈阳市仲裁机关申请仲裁或向人民法院诉讼解决。第十一条、本合同一式四份，甲乙双方各持两份。本合同自甲、乙双方签订盖章之日起生效，至办完工程验收交接和竣工结算、付清工程款后，合同自行终止。甲 方： 乙 方

23、：负责人： 负责人：年 月 日 年 月 日关于承包施工合同7发包单位：承包单位：工程名称：工程地点：签订日期：20xx年 4 月 8 日建筑工程承包合同发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）甲方在关岱岳村东新建一栋办公楼，同意该办公楼的土建工程以包工包料形式承包给乙方施工。依照中华人民共和国建筑法、中华人民共和国合同法及有关法律法规，本着平等互利的原则，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商达成以下合同条款：一、工程概况1、工程名称：昆鹏酒厂车间办公综合楼2、工程地点：山阴县大运路关岱岳村东3、建筑规模：建筑面积约二、承包方式：以包工包料的形式承包给乙方施工。乙方应包该项工程的施工

24、质量、工期、施工安全及工程竣工验收合格。三、工程造价：总工程平方米，造价每平方米4213966 元（大写：肆佰贰拾壹万叁仟玖佰陆拾陆元整）四、承包范围：1、本工程按甲方提供的施工图纸全部内容（以下项目不在承包范围内：1、室内门不做。2、卫生洁具不做。3、采暖支管留口不做地暖。4、电气工程灯具不做安40W白炽灯，弱电只布管不穿线。5、楼梯栏杆不做。6、毛墙毛地不做铺装面层。）完成施工（包括本合同所注明的内容）。基础工程（包括打桩、包括回填）、主体工程、室内及天面排水工程、屋面工程。三通一平工作。施工报建手续。2、乙方要包以下项目：1）、主体工程：该工程为框架结构，层高按设计图纸施工。2）、装饰工

25、程：内墙面用水泥砂浆批灰。外墙面刮涂料。楼面、地面面层为水泥浆。五、工程款支付方式：1、乙方三层屋面封顶付工程造价总额的。2、待柱体完工甲方付给乙方工程造价总额的。3、工程全部完工时甲方付乙方工程造价总额的。4、工程全部完工验收合格， 20xx年腊月（农历）三十前甲方付给乙方工程造价总额的35% 。其余的5%保证金，若无质量问题，甲方待一年后付清。六、施工工期：1、经甲、乙双方协商：从施工基础承台开始至竣工验收合格即月8日开工至20xx年8月31日竣工。2、因不可抗拒的客观情况影响工程进度的，经甲、乙双方协商，工期可相应顺延。七、甲方的工作及责任：1、必须办理好项目的报建手续及施工临时用地占用

26、道路等合法手续，并承担此工作应由甲方出费用。2、工程开工前，做好工程的“三通一平”，将施工用的水、电线路接通到施工场地，铺设好临时的运输道路，满足施工要求，并承担以上工作的费用。3、开工前、准确提供建筑物四大角位置的控制点、水准点及0.00位置。4、开工前，由甲、乙双方组织图纸会审和技术交底。协商一致，方可施工。5、甲方应按合同约定的工程部位支付工程进度款，如违约支付，责任由甲方负责。八、乙方的工作及责任：1、乙方在施工中必须有足够的建筑材料和建筑机械，以保证工作项目的顺利完成。乙方施工提供地下管线布设情况，平整场地清除地上、地下障碍物等，处理邻近建筑物保护工作，并承担以上工作的费用和安全责任

27、。2、乙方处理地下管线及临近建筑的保护工作。3、乙方必须按甲方提供的图纸及相关建筑法律、法规、强制性标准施工。在工程质量方面同要达到国家规定的质量验收合格标准，并按规定的时间完成任务整个工程项目。4、在施工过程中，乙方必须服从甲方代表（或监理人员）的监督，加强各班组人员的管理。提高安全施工意识，做好安全文明施工工作。如出现安全事故或打架斗殴事件所造成的一切损失，概由乙方负责。5、施工场地乙方必须保持清洁，对已完成的工程未交付甲方使用之前，乙方应对成品派专人保管和保护。6、施工单位的工人的所有保险费用以及施工安全文明措施由乙方负责。7、一切建筑材料均由乙方采购与保管，材料品牌、规格、颜色由甲方认

28、可。主要建筑材料须送检合格后方可用于该工程中。8、施工临时设施如临时围挡，乙方负责人工。临时工棚办公室、施工需要的水、电管线安装的费用由乙方负责。9、乙方协助甲方办理好施工报建等有关手续。10、乙方需按时发放工人工资和及时支付材料款，如乙方拖欠工资或材料款，与甲方无关。11、所有的检测费包括桩检费用、材料送检费均由乙方负责。12、做好工程资料及材料送检的一切费用由乙方负责。工程竣工验收后，乙方尽快为甲方办理好工程资料，如因乙方工程质量原因或资料不合格应由乙方负责（注：由甲方负责验收）。九、工程质量要求：1、乙方应严格按照现行施工验收规范，按照甲方提供的设计图纸进行施工。隐蔽工程须经甲方及监理人

29、员验收合格后，才能进行下一道工序的施工。2、工程质量不合格全部返工，一切责任由乙方负责。3、在施工现场如发现不足之处，甲乙双方必须及时会同有关人员协商采取补救措施，以防止扩大损失，保证工程质量和工程的顺利进行。十、工程变更及工程结算1、在施工过程中，甲方确需进行结构变更时，须经设计单位同意，并出具设计变更单给乙方，方可继续施工。同时作为竣工结算与交工验收的依据。2、由于工程变更不及时而引起某部位的返工，造成直接经济损失的费用由乙方负责。3、如工程内容发生增减变化，按甲乙双方协商的单价计算，相应增减工程造价。十一、补充说明1、筋使用线材及螺纹材。2、水泥使用：装饰、砌墙使用水泥；结构所用的砼全部

30、为商品混凝土（注：砼按图纸设计施工）。3、墙体材料用机制一级页岩砖或红砖。关于承包施工合同8发包方：(以下简称甲方)施工方：(以下简称乙方)甲方在腾越镇观音塘社区观音塘小区建设全框架钢筋混凝土结构住宅楼房一幢，按包工不包料(主体搓毛)承包给乙方建造，经协商双方达成如下协议。一、乙方承包范围1、房屋主体工程搓毛：乙方按设计及甲方局部变更要求，从桩基开挖到房面封顶含屋顶女儿墙，楼地面搓毛，上浆，屋面收光，内、外墙粉刷完成(山墙及后墙刮水泥浆)，楼梯在内。2、水电工程：乙方按施工规范要求排放、安装好给排水管道，做到给排水畅通。预埋好电线、电话、电视线管，穿好三线至线盒留出线头，并修建石砌化粪池一个，

31、石灰坑一个，围墙及大门一道(不另行计价)。二、乙方负责的人员及机械设备乙方带领能完成本工程的所有施工人员，负责施工用的木模、外架、施工机械及五金工具(包括：元钉、铁丝、焊条，所有焊头费用)。三、甲方负责事项1、甲方负责办理建房手续，提供施工必备的场地，负责XX一平负责余土处运部分。2、负责提供施工所需原材料，负责施工用水、电费。3、负责提供室内标高，确定放样尺线及四周滴水尺寸。4、负责协调周围邻里的关系，保证能进行正常工作，乙方配合甲方做到文明施工。四、施工质量及要求乙方施工中，应严格按照规范要求进行配料，既不能有意浪费材料，也不能偷工减料。对建筑半成品成品必须按要求尽心浇水、保养护理。总体工

32、程质量和施工要求必须按设计要求施工，质量达到国家相关规范合格工程标准。在施工中，乙方技术人员必须亲临现场指导，对各道工序要反复检查，发现问题及时纠正，混凝土振捣密实，不得有蜂窝麻面，浇梁、浇柱、浇桩基的混凝土不得使用立式搅拌机。砌砖要求XX竖直、背子平整、阴阳角度垂直符合质检验收标准，按规定做好成品保护等工作，管理好工地，确保工程质量。若因乙方出现施工质量上的问题一概由乙方负责，由于施工质量不合格返工所造成的一切损失由乙方负责赔偿，直到重新验收达到合格为准，水、电、线路的工程保修_年，若在保修期内出工程质量问题，乙方负责一切费用，甲方可以从保修金中扣减作为修缮费用。五、安全防护措施严格遵守建筑

33、施工安全操作规范进行施工，加强安全防护，在乙方施工过程中造成的一切大小安全事故，均由乙方负责全部责任，甲方一概不承担任何责任。六、工价及结算付款方式1、经双方商定，工程工价按贰佰肆拾元平方米(：240.00元2)，按施工建筑面积进行结算，建筑面积按国家标准规范计算，雨篷、阳台、折半计算。2、付款说明：基础完成后付壹万元(：10000.00元);一层封顶付壹万元(：10000.00元);二层封顶付壹万元(：10000.00元;三层封顶付壹万元(：10000.00元);四层封顶付伍仟元(：5000.00元)。如无特殊原因，乙方拖延工期，按每拖延一天支付给甲方违约金100元天。七、其它事项1、工期为

34、六个月，从_年_月_日至_年_月_日。2、当乙方承包的范围结束后，乙方房屋施工使用的外墙脚手架留给甲方后期装修使用。3、若乙方在协议生效后又将工程转包给他人，即视为违约，甲方有权获得包工款的30%的违约金。4、甲方若不按规定时限付给乙方包工款，乙方有权停止施工。5、若桩基深度超过8米，超深部分甲方另行付工时费。未尽事宜甲、乙双方另行协商，本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方(签字)：乙方(签字)：_年_月_日关于承包施工合同9甲方：乙方：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本工程施工事项协商一致，签订本合同。一

35、、工程名称：环山中XX和厨房后水圳混凝土圳边及护坡工程二、工程地点：环山中XX和厨房后三、工程内容：护坡总体积为30.89;护坡总投资13900元。宿舍后圳护坡长：42.2215;宽0.3215;高0.810.133宿舍后圳边：长42.2215;宽0.5215;高0.245.063厨房后圳边：长38.4215;宽0.5215;高0.35.763厨房后圳护坡：长38.4215;宽0.3215;高0.89.223伸进土中加宽脚：长0.3215;宽0.15215;高0.8215;20个0.7230.893215;450元313900元四、合同工期1、经双方协商确定工作日为20天，自_年_月_日起至_

36、年_月_日。2、若施工过程中发生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。五、质量标准1、工程的总承包价暂定为人民币大写壹万叁仟玖佰元整，13900.00元。2、总承包价为包干价，包含了人工、机械、管理、协调、税费等一切费用，甲方无需再向乙方支付任何费用。3、工程量的确认：施工过程中，若工程量变更，根据上述单价另行签订补充协议，或工程变更单。4、支付方式：工程完工后，付给合同总价70%，余款按规定竣工验收后_日内全部支付。六、甲方义务1、按时向承包人拨付工程款。2、工程文明生产中涉及环保、卫生以及社会治安等问题由发包人负责解决且工期顺延。七、乙方义务1、在本合同签订生效后

37、二天内向甲方提交该项目施工方案及进度计划。2、自觉接受发包人及有关主管部门的管理、监督和检查，确保施工机械安全性能良好，操作人员持上岗证上岗;接受发包人及有关主管部门日常对机械设备、材料质量，操作人员的有效证件、持上岗证情况的检查。3、在施工过程中按发包人统一规划堆放材料、机具，按发包人标准化工地要求设置标牌，搞好工区的管理，做好职责区的治安保卫工作。八、施工安全承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受甲方安排的检查人员实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。由于承包人按全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用，由承包人承担。九、违约责任1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金，违约金数额为应付金额的银行同期借款利率计算支付利息。2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期_日，乙方应向甲方支付本工程总金额千分之五的违约金;逾期超过_日，甲方有权单方面解除合同。十、其他本协议自双方签字或盖章后生效，一式二份，双方各持一份。未尽事宜，当发生时甲乙双方互相协商解决。甲方：乙方：_年_月_日