2022年关于施工合同模板锦集五篇.docx

《2022年关于施工合同模板锦集五篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年关于施工合同模板锦集五篇.docx（27页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年关于施工合同模板锦集五篇关于施工合同模板锦集五篇在当今不断发展的世界，合同的运用频率呈上升趋势，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么制定合同书有什么须要留意的呢？下面是我收集整理的施工合同5篇，希望能够帮助到大家。施工合同 篇1工程名称：甲 方：乙 方：经双方友好协商，甲方托付乙方就甲方地暖工程进行施工，现就有关事宜达成协议如下：一、施工范围：乙方施工范围为：含分水器在内的地暖结构部分，分水器之后的连接管道以及混凝土填充不包括在本合同内。二、施工方案：一层和顶层采纳20厚的苯板和铝箔反射膜，卡钉固定加热管，中间几层采纳3地暖复合膜，采纳钢丝网和绑丝固定加热管。乙方负责编制施工方案

2、，经甲方批准后根据施工方案和施工图纸的要求进行施工。三、施工材料要求及材料供应1、主要材料要求：a、聚苯乙烯保温板：厚度20。b、铝箔反射膜。后付牛皮纸，c、地暖复合膜 3d、pe-xa管， “ 道诚”牌，de201.9盘管间距均采纳250毫米（以设计图纸为准）e、分水器为全铜，巨帆牌。f、钢丝网：2200mm200mm,2、协助材料采纳市面上通用材料。四、施工现场管理1、乙方施工人员要严格听从甲方现场管理要求，做到文明施工，平安施工，在施工过程中假如出现工伤事故由乙方负责。2、甲方要派驻现场管理人员负责对乙方施工进行监督管理和协调现场出现的问题，为乙方创建良好的施工条件。3、甲方免费供应施工

3、用水用电。为乙方施工人员免费供应材料仓库和基本的住宿场所。五、工程造价和结算方式1、合同造价该工程地暖实际铺设面积约为平方米，结算价格为31元/平方米。工程总价约为： 元。地暖施工完毕后，甲乙双方共同核定地暖实际施工面积。并将工程量核定方法约定为：未铺设的房间不计算面积，铺设地暖的房间按施工图纸中线标注尺寸扣除设计墙厚为基准计算面积，卫生间假如铺设地暖按全部面积计算。2、结算方式、乙方施工材料和人员到工地后拨总造价的20%，后续工程按工程实际进度拨款，施工完毕拨付到总价的70%，工程竣工验收后付至95%，留5%作为质量保证金，第一个采暖期结束后付清余款。工程不能同时施工时，按施工楼号单个结算。

4、六、施工工期：现场条件具备时，单个楼工期不超过10天，总工期：7月10日至8月15日，保证交工验收，以不耽搁后续土建方施工为原则。七、质量保证：乙方对安装工程保修二年，终生负责修理。八、合同签定后双方要严格执行合同条款，不得违约，假如有一方违约，违约方必需向对方赔偿经济损失或者向人民法院起诉。九、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效。甲方：（公章） 乙方：（公章）签字：签字：年7月 6 日 年7月 6 日施工合同 篇2甲方单位名称：_联系电话：_乙方单位名称：_联系电话：_一、目的为维护甲乙双方的共同利益，保证施工质量和平安生产，保持良好的工作秩序和施工场所的平安、卫生环境，经甲乙双方

5、同等协商，签定本施工协议、二、施工项目：_三、施工地点：_四、施工时间：_五、协议内容：_1、乙方进厂(站、库)施工，须经甲方领导同意，并指定施工负责人，施工现场设立平安监督，便于施工过程中的协调、联系、同时，在不影响甲方平安生产运行的前提下，甲方需为乙方供应施工便利条件和服务、2、乙方施工前，必需经站(厂、库)平安监督对施工人员进行平安教化，并与甲方公司签定施工平安协议书，平安协议书未签订工程项目不得开工建设;乙方获得甲方工程项目后不得转包给其他施工队，如甲方确认工程项目有转包事实，甲方可要求停工或取消乙方施工权利，另找供应商合作;3、开工前，施工作业区域、平安防范措施和动火作业申请须经甲乙

6、双方公司平安监督管理部门审查通过;4、施工人员进厂(站、库)必需统一穿戴劳保服装，特种作业人员还必需携带特种作业操作证，便于甲方平安管理人员和上级主管领导检查;5、乙方应在施工区域设置明显标记，对于时间较长的集中性施工项目要做封闭处理，施工人员应在施工区域内活动，不得随意进入非施工区域，甲方人员有权随时检查;6、施工队伍的平安防护器材必需配置到位，平安措施得力，否则将不得开工作业;施工中因违章操作等缘由造成意外的人身损害或事故损失应由乙方负责、7、施工过程中如需运用水、电、气(压缩空气、自然气)等，施工单位必需填写申请单，经甲方厂(站、库)领导同意，由专业人员指定接水、电、气地点，电器线路和管

7、路连接规范，并由施工单位安装合格计量仪表后方可运用、所需费用由施工单位负担;8、施工过程中如需动火作业，应依据动火级别由施工单位向甲方有关单位、部门提出申请，经批准并确认达到动火条件、落实平安防范措施后方可进行动火作业、动火作业过程中甲乙双方必需指派平安人员在现场监护;9、施工车辆进厂(站、库)必需装有防火帽，车速不大于5km/h，出厂必需经门岗值班人员检查，出具经甲、乙方施工现场管理人员签字确认的出厂(站、库)物品放行单，方可放行;10、施工过程中甲方实行公司、站库、岗位员工三级监督检查制度、甲方有权随时进行检查，有权制止违章作业，有权对违反平安规定的行为进行惩罚或责令施工队伍停工整顿11、

8、乙方在施工过程中当天产生的垃圾尽量当日清理干净、施工结束后，乙方应对施工现场彻底清理，做到工完、料尽、场地清、清理出的垃圾不能随意堆放在甲方管理的场地内，否则可依据实际状况进行罚款、扣除部分甚至全部风险抵押金、对外发生的污染、交通等意外事故由乙方负责;12、其它未尽事宜由甲乙双方协商解决、六、工程质量及验收标准：工程质量应符合国家现行施工验收规范(含国家或行业平安技术标准)、以及甲方工程项目平安技术要求和须要，必需达到专业质量检验评定的优良以上等级、因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工，造成工程质量不符合设计平安技术要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方担当，由此造成之

9、材料奢侈及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延、七、工期：乙方必需严格根据甲乙方商定的施工安排所要求时间或期限，如期按时或提前完成全部本项目的施工任务，若拖延工期，每延期一日，按工程结算总价的5向甲方支付罚金、八、付款方法：1)甲方按乙方所完成之实际施工进度拨付或结算之工程款;2)质保金：质保金按工程总造价的5%扣除，待工程完工并通过竣工验收一年后，据实返还(质保时间依据工程项目实际状况可延长或缩短，可另行约定)、因质量缘由造成的返修，由乙方负责，返修费用由乙方担当、工程保修期间，乙方应在收到甲方书面通知3日内派人修理，否则甲方可托付其他单位或人员修理，其费用由甲方在乙方质保金内扣除，不足

10、部分由乙方支付、九、其它：1)若乙方无正值理由单方终止本责任书，除担当由此给甲方造成的经济损失外，还应向甲方支付工程总造价3%的违约金;2)若乙方违反本责任书之上述有关约定，不按工期竣工、质量达不到设计规范或平安技术要求、存在较大平安隐患或发生平安事故以及发生其他导致本责任无法履行的行为，甲方有权单方解除本责任书并要求乙方清场，乙方对该行为给甲方造成的经济损失应当予以赔偿、十、本协议一式三份，甲乙双方各执一份、甲方平安管理部门保存一份，具有同等法律效力、该责任书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收交接并竣工结算后，除质保条款依旧有效外，即告终止、甲方(公章)乙方(

11、公章)甲方代表：_乙方代表：_年_月_日_年_月_日施工合同 篇3甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）法定代表人：依据中华人民共和国合同法以及其他相关法律、行政法规，并参照国家工商行政管理局、国家建设部颁发的建设工程施工合同示范文本（GF19990201），甲、乙双方就本工程建设有关事项协商一样，订立如下合同（以下简称“本合同”）：第一条工程概况1、工程名称：（以下简称“本工程”）。2、工程地点：3、工程内容：（详细工程数量表见附件一）。其次条工程价款1、本合同工程价款暂定为人民币元（以下简称“暂定工程价款”）。2、本工程竣工验收合格后，最终工程价款以甲方认可的验工计价为准，甲

12、方应当依据双方签认的详细工程数量根据国家邮电部颁布的通信建设工程预算定额计算验工计价（以下简称“最终工程价款”）。3、甲方应当于本合同签订后日内向乙方支付暂定工程价款的30，即人民币元；在本工程竣工验收合格并完成移交工作后，甲方应当于本工程竣工验收合格后日内向乙方支付尚未支付的最终工程价款，已支付的暂定工程价款等额折抵最终工程价款。第三条工期1、开工日期：2、竣工日期：3、本工程的竣工日期以本工程经甲方全部验收合格之日为准，每延误一天，甲方有权干脆扣除最终工程价款的。第四条工程质量1、乙方施工必需严格按国家信息产业部颁发的各种相关规则、规范、标准和要求等进行，保证本工程质量达到甲方标准。2、乙

13、方施工中的全部隐藏工程在隐藏前应当经甲方签认，否则甲方有权随时要求对隐藏工程进行检查，由此产生的全部费用由乙方担当，由此延误的工期不予顺延。3、凡本工程中出现质量不符合标准需返工的状况，由此产生的全部费用由乙方担当，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。4、工程保修期为本工程竣工日期之日起个月，在此期间出现质量问题均由乙方负责免费修理，乙方还应当赔偿由此给甲方造成的全部损失。第五条竣工验收1、乙方应当于本合同规定的竣工日期之前提前至少日支配甲方对本工程进行竣工验收，同时向甲方供应经甲方认可的竣工资料与竣工验收报告。2、假如甲方在竣工验收时发觉本工程存在不合格之处，乙方应当在接到甲方通知后3个

14、工作日内进行修正并支配、通过甲方的重新验收，乙方应当担当由此产生的全部费用；假如乙方未按期进行修正并支配、通过甲方的重新验收，每延期一天，甲方有权干脆扣除最终工程价款的。3、本工程竣工验收合格后，乙方应当将本工程及甲方要求的相关材料、设备、资料、权证等移交给甲方。第六条甲方权利与义务1、甲方负责供应本工程材料（详细材料清单见附件二）。2、甲方有权对施工进行监督，并指派随工负责人担当施工技术指导和随工验收，一旦发觉乙方施工质量问题或未按图纸施工，随工负责人有权责令乙方停工或返工，所发生的全部费用由乙方担当。3、甲方负责依据本合同的规定组织对本工程进行竣工验收。4、本合同规定的其他权利与义务。第七

15、条乙方权利与义务1、乙方确认其具有承包建设本工程的全部相关资质。2、乙方应当于本工程起先施工前落实施工整备工作（包括但不限于材料、施工用工器具和人员的配备），并向甲方提交开工报告。3、乙方应当于本工程起先施工前查明施工现场的地下管线状况，并在施工期间负责爱护施工现场现有地下管线（包括但不限于通信、信号、电力电缆、上、下水管及煤气管线），并负责与相关单位签订平安协议及解除施工中出现的干扰等，否则，给甲方或第三方造成的损失由乙方担当全额赔偿责任。4、乙方应当负责设计本工程图纸，并取得甲方对图纸的批准；乙方应当于工程保修期届满后将本工程全部图纸退还给甲方。5、未经甲方书面同意，乙方不得将本工程分包或

16、托付给第三方。6、乙方应负责在工程施工及工程保修期的整个过程中施工现场全部人员与财产的平安，除因甲方随工负责人的过错而造成的事故外，乙方应担当全部事故导致的赔偿责任和相关费用。7、乙方应当文明施工，保持施工场地整齐，在移交前施工现场应达到平整和整齐的要求。8、自甲方将本工程材料运输至施工现场或其他指定地点起先，乙方应当妥当保管本工程材料，并担当全部毁损、丢失、损耗等风险；在本工程竣工验收合格后，乙方应当将剩余材料退还给甲方。9、乙方应当依据甲方的要求为相关人员或设备办理保险，并支付保险费用。10、本合同规定的其他权利与义务。第八条违约责任1、任何一方违约，违约方应当赔偿由此给对方造成的全部损失

17、。2、假如乙方违约，并在甲方指定的合理期限内未予以改正，甲方有权解除本合同，本合同自甲方有关解除的书面通知发出之日起第3日即告解除；本条不影响乙方依据本合同的规定担当其他义务或违约责任。第九条不行抗力1、不行抗力事务指甲、乙双方不能预料、不行避开及不行克服的事务，包括但不限于斗争、动乱、罢工以及台风、暴雨、洪水、地震等自然灾难。2、不行抗力事务发生后，乙方应当马上通知甲方，并尽可能快速实行有效措施削减损失；乙方应当于不行抗力事务结束后3日内全面复原施工，并依据甲方要求向其提交有关该不行抗力事务及其造成影响的具体报告。3、因不行抗力造成延误的工期应当顺延，因不行抗力造成的损失由甲、乙双方各自担当

18、。第十条争议的解决1、本合同的订立、效力、说明、履行、争议的解决等均受中华人民共和国法律管辖。2、因本合同签订及履行而发生的争议，双方可协商解决；协商不成的，任何一方可向（甲方所在地）法院提起诉讼。第十一条生效1、本合同自双方签字盖章之日起生效。2、本合同正本一式6份，甲乙双方各执3份，各份具有同等法律效力。甲方：乙方：负责人：法定代表人：附件一工程数量表附件二甲方供应设备和材料清单施工合同 篇4发包单位：(以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)依据中华人民共和国经济合同法和中华人民共和国建筑法及有关法律法规，结合本工程的详细状况，经甲乙双方协商一样，订立如下合同条款：第一条 工程概况(一

19、)工程名称：XXXXXXXXXX教学楼(二)工程地点：XXXXXXXXXX校内内(三)工程结构及面积：砖混(框架)结构二层，建筑面积按图纸设计为483.1平方米。(四)承包方式：本工程的土建及安装等工程由乙方按甲方供应的图纸设计包工包料安装(含水电安装)，全部建筑材料和人工费不管市场如何浮动，工程总造价不行变更。其次条 工程价款(一)按建筑面积每平方米造价XXXXX元，总造价为XXXX万元。大写：XXXXXX(二)如有下列状况，工程建设总价可作相应调整：1、发生设计变更。2、超过图纸设计以外的工程。3、施工中如有建筑面积增减的按每平方米造价1228元相应增减工程总价款。第三条 工程期(一)本工

20、程于20xx年X月XX日开工至20xx年X月XX日竣工，总日历天数为128天。(二)如遇下列状况，经甲方同意工期可相应顺延，并经甲方以书面形式确定顺延期限。1、重大的设计变更引起工程增加而影响工程进度的;2、一周内，非乙方缘由停水、停电造成停工累计超过8小时;3、因遇非人力不行抗拒的自然灾难;4、甲方代表同意赐予顺延的其他状况。第四条 材料设备(一)本工程所须要的建材、构配件、器材设备等物质，全部由乙方负责购买。(二)乙方购买的建材、构配件、器材设备等要保证质量。主要建材、成品、半成品、器材设备应附有合格证并由甲方验收合格后方可投入运用;不合格的建材、构配件、器材设备等不得运用，并由乙方马上清

21、除出工场。第五条 工程质量和检查验收(一)工程质量必需达到国家标准规定的合格等级以上。(二)乙方必需严格按施工图纸、说明文件和国家颁布的有关规范、规程进行施工，并接受甲方派驻工地的代表监督检查。如不按图纸设计和规范要求施工，造成返工的一切费用由乙方担当。须要变更图纸设计，须经设计部门和甲方同意并下达变更通知书后才能变更。(三)隐藏工程和中间验收，必需由甲方代表和上级相关部门检查、验收合格签字后，方可进行下一道工序施工。假如检验没有合格，由乙方返工并担当发生的费用，工期也予顺延。(四)竣工验收1、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程有关规定，向甲方代表供应完整齐全的竣工资料和竣工报告。甲方代表在

22、收到乙方送交的竣工验收报告后十天内恳求上级有关部门验收，并在验收后5天内赐予批准或提出修改看法，乙方按要求修改，并担当由此缘由造成的修改费用。2、全部工程验收合格后，30天内甲方为乙方办理结算手续。3、竣工日期为乙方送交竣工验收报告的日期，需修改后才能达到竣工要求的，应由乙方修改后提请甲方验收的日期。4、工程保修按国家有关规定执行。第六条 双方负责事项(一)甲方：1、驻工地代表名单：2、供应施工图纸：1套3、完成施工现场三通一平。4、办理工程、施工所需各种证件、批文和申报批准有关手续。5、确定工程水准点及坐标限制点位置。6、组织图纸会审及设计交底。(二)乙方：1、驻工地代表名单：2、供应施工组

23、织设计(或施工方案)3、施工所需水、电费由乙方负责。4、乙方必需做到平安施工，施工中一切平安责任全部由乙方负责，与甲方无关。5、为了便利甲方报账，乙方必需刚好向甲方供应税务的发票及有关材料。6、全部窗口安装加厚不锈钢防盗网。7、一楼楼梯口安装铁管、铁枝制防盗门，规格要求：铁管全新，直径3540毫米;铁枝全新，直径1416毫米，防盗门整体要上防锈漆。8、四间隔音室及壹间教室安装由厂家生产的加厚钢板防门，附有合格证。第七条 增加工程的结算(一)增加工程量费用按最新的广西建筑工程预算定额计算。(二)材料价差按合同期内的工程造价信息取价。第八条 工程价款支付方法(一)基础工程完工，甲方预付总造价20%

24、工程款给乙方。第一层主体工程完工，甲方预付总造价30%工程款给乙方。其次层主体工程完工，甲方预付总造价30%工程款给乙方(二)全部工程竣工验收合格后，50天内甲方预付总造价19%工程款给乙方，余下1%作为质量保修金，验收合格后一年内无质量问题的甲方付清全部工程余款给乙方。(三)基础超深的工程，乙方必需绘制竣工图纸，并经相关上级部门和学校驻工地代表签字认定，并附有相关图片、材料，否则工程超深部分不予结算。第九条 违约责任乙方的责任：1、工程质量不符合合同规定，负责无偿修理或返工。由此所造成的经济损失由乙方担当。假如乙方不刚好无偿返工超过时间，甲方要从付给乙方的工程款中扣违约金，每天100元。2、

25、因乙方未能刚好向甲方供应税务发票及相关材料，造成甲方报账延迟，从而造成甲方不能按时给乙方付工程款，一切损失由乙方负责。甲方的责任：上级相关部门已将工程款拨到甲方账号，而甲方有意拖延拨付工程款给乙方，造成乙方停、窝工损失的，造成乙方施工的经济损失部分由甲方担当。附则(一)本合同未声明事项一律按中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例规定执行。(二)本合同经双方签字盖章后生效，至合同工程竣工验收合格交付运用，保修期满(保修期为竣工后壹年内)，付清工程款后自然失效。(三)本合同正本两份，副本4份，甲乙双方各执壹份正本，副本送呈有关部门。补充条款：1、工程竣工后乙方负责清理施工场地及存料场地

26、的建筑垃圾。2、乙方要做好施工场地的隔离，严禁学生进入或接近。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日施工合同 篇5一、甲方职责1严格遵守国家有关平安生产的法律法规，仔细执行工程承包合同中的有关平安要求。2根据“平安第一、预防为主”和坚持“管生产必需管平安”的原则进行平安生产管理，做到生产与平安工作同时安排、布置、检查、总结和评比。3重要的平安设施必需坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入运用。4定期召开平安生产调度会，刚好传达中心及地方有关平安生产的精神。5组织对乙方施工现场平安生产检查，监

27、督乙方刚好处理发觉的各项平安隐患。二、乙方职责1严格遵守国家有关平安生产的法律法规、交通部颁发的马路工程施工平安技术规程（JTJ 07695）和马路筑养路机械操作规程有关平安生产的规定，仔细执行工程承包合现中的有平安要求。2坚持“平安第一、预防为主”和“管生产必需管平安”的原则，加强平安生产宣扬教化，增加全员平安生产意识，建立健全各项平安生产的管理机构和平安生产管理制度，配备专职及兼职平安检查人员，有组织有领导地开展平安生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和详细操作人员，必需熟识和遵守本条款的各项规定，做到生产与平安工作同时安排、布置、检查、总结和评比。3建立健全平安生产责任制。从派

28、往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的平安生产管理系统必需做到纵向究竟，一环不漏；各职能部门、人员的平安生产责任制做到横向到边，人人有责。项目经理是平安生产的第一责任人。现场设置的平安机构，应按施工人员的1%3%配备平安员，专职负责全部员工的平安和治安保卫工作及预防事故的发生。平安机构人员，有权按有关规定发布指令，并实行爱护性措施防止事故发生。4乙方在任何时候都应实行各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或阻碍治安的行为。5乙方必需具有劳动平安管理部门颁发的平安生产证书，参与施工的人员，必需接受平安技术教化，熟知和遵守本工种的各项平安技术操作规程，定期进行平安技

29、术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特别工种的人员。经过专业培训，获得平安操作合格证后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必需担当管理责任。6对于易燃易爆的材料除应特地妥当保管之外，还应配备有足够的消防设施，全部施工人员都应熟识消防设备的性能和运用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物赐予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。7操作人员上岗，必需按规定穿戴防护用品。施工负责人和平安检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴状况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。8全部施

30、工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有平安员的签字记录，保证其常常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动爱护用品严禁运用。9施工中采纳新技术、新工艺、新设备、新材料时，必需制定相应的平安技术措施，施工现场必需具有相关的平安标记牌。10乙方必需根据本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产平安事故应急救援预案；假如发生平安事故，应根据国务院关于特大平安事故行政责任追究的规定以及其它有关规定，刚好上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，肃穆处理相关责任人。相关的合同范本弱电施工合同消防工程施工合同防水工程施工合同爆破施工合同电力建设工程施工合同水利水电工程施工协议书绿化施工合同水利水电工程施工协议书装修施工协议书三、违约责任如因甲方或乙方违约造成平安事故，将依法追究责任。本合同正本一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。第27页 共27页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页第 27 页 共 27 页