2022装修合同例文10.docx

《2022装修合同例文10.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022装修合同例文10.docx（33页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022装修合同装修合同模板集合六篇在不断进步的社会中，合同起到的作用越来越大，合同的签订是对双方之间权利义务的最好规范。那么制定合同书有什么须要留意的呢？下面是我帮大家整理的装修合同6篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。装修合同 篇1xxx（以下简称甲方）立协议人xxx为装修xxxx房屋（xx小区xxxx）， 经xxx（以下简称乙方）双方协商，订立本协议，以共同恪守。在双方同意的状况下，本协议由*起草。一、工程项目：1、三个房间（两卧房、一客厅，以下简称三个房间）打地角线，包暖气及管线（客厅要对称），房顶四周打石膏线，包三个房间的门、窗；客厅、卧房铺强化木地板；清除全部房间原有涂料，客厅、卧房

2、打腻子，刷立邦漆两次。2、通阳台的门窗处打一吧台，上方依据甲方要求（图纸）做一置物架；阳台东侧打一多用途柜（底下放鞋、上面书柜）、西侧打一吊柜，包阳台、铺磁砖、吊pvc板。3、卫生间、洗脸间、厨房铺磁砖到顶，屋顶吊pvc板；厨房地面铺磁砖，打一灶台。4、房间电源线路依据甲方要求适当调整，客厅门后一多用途柜（底下放鞋，上面挂衣服）。5、未尽细微环节的之处，由甲方提出方案，商议确定。二、承包方式：甲方按乙方要求必需保证装修期间的所需材料（乙方需提前通知甲方），乙方负责施工。三、质量标准：施工质量要符合平安要求，装修质量不得低于同一施工类型的装修标准，双方认可。四、施工期限：xxxx年xx月xx日至

3、xxxx年xx月xx日，如不能按期完成，每天将惩罚金五十圆。五、工程造价：材料由甲方供应，甲方只支付乙方装修人工费伍仟陆佰圆人民币。六、付款方式：工程完工后，经甲方验收，如符合以上施工项目和设计要求，三天内一次将装修人工费付清。七、其它问题：装修项目的详细要求，由甲方提出，乙方实施。本协议未尽事宜，由双方协商解决。本协议自双方签字之日起生效。八、本协议一式两份，甲乙方各执一份，具有相同效应。甲方：乙方：签字（盖章）： 签字（盖章）：年月日 年月日装修合同 篇2一般协商解决，假如协商不成的，可以通过仲裁或者诉讼的方式解决。详细的装修合同纠纷处理方法1、装修单位没有完全履行装修合同。未完全履行合同

4、主要表现在：装修单位没有按合同约定的做法去装修，运用非合同规定的装饰材料，施工中无故停工，未在约定工期内完工等。2、装修粗制滥造，施工质量低劣。有的装修公司施工人员干活不上心，工艺不规范。表面上说得过去，但经不起验收或时间的检验，出了问题还强词夺理。尤其是“街头游击队”，质量更没有保证。3、装修后的修理服务不完善或不履行质量承诺。装修后应当按合同规定刚好修理，但有些公司却左右推托。保修期内不保修。4、施工中的噪声扰民。施工中难免会发出噪音，但户主事先要与装修公司约好开工、收工时间。不要违反环保的有关规定，否则极易引发纠纷。5、装修材料或废弃物乱堆乱放。6、装修破坏了毗邻房屋。7、装修破坏了房屋

5、主体结构及承重结构。针对装修纠纷，有关部门制订了一些规定。如中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国环境污染防治法和建设部199760号建设工程质量投诉处理暂行规定、建设部199792号文家庭居室装饰装修管理试行方法等法规。建筑装饰装修管理规定指出，房主或房屋运用者因装饰装修损坏毗邻房屋的，应当负责修复或赔偿。家庭居室装饰装修管理试行方法第十五条规定，发生了家庭居室装饰装修纠纷，可以向当地建设行政主管部门或者其指定的机构进行投诉，也可以向当地人民法院提起民事诉讼;第十九条规定，假如装修家庭因家庭居室装饰装修而造成相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品损坏等，应当由家庭居室装饰装修的居

6、民负责修复和赔偿，假如是属于装修施工单位的责任，则由房主找装修单位负责修复和赔偿。同时，行业内部也制定了相关规定。依据中华人民共和国消费者权益爱护法第四十三条规定，消费者与经营者发生消费者权益争议时，可以通过下列途径解决：1、与经营者协商解决;2、消费者恳求消费者协会调解;3、向有关行政部门申诉;4、依据与经营者达成的仲裁协议提请仲裁机构仲裁;5、向人民法院提出诉讼。但必需留意：一般状况下，如提请了仲裁，便不得再向法院提出诉讼。另据民法通则、经济合同法以及其他所涉及法律，解决装饰纠纷也无非以下几条：1、当事人自行协商;2、主管部门行政调解;3、仲裁解决;4、诉讼解决。此外，行业规定对纠纷的解决

7、也供应了诸多方法。如一些家居装饰市场规定，解决纠纷按下述流程进行：投诉调解部受理质检部依据合同及图纸进行现场核查调解部、质检部依核查结果进行调解若双方达成协议则进行修理或返工;若未达成协议或不履行协议，申请仲裁或向法院起诉。对消费者而言，装修前不妨先通知邻居，打个招呼，以便大家有个心理打算，削减发生纠纷的概率。万一出现了纠纷，只要双方心平气和地协商，担当该担当的责任，纠纷便能解决。自己协商不成，一般也只要行政部门出面就可以顺当加以解决。但假如涉及的标的较大或其他对生活影响甚大的纠纷且协商不成，最正规、最有权威和有效的方法只能是打官司了。当然其他居民因装修家庭的施工而与装修家庭发生的纠纷也可以据

8、此进行解决。(五)标准合同纠纷和非标准合同纠纷1、标准合同纠纷是指固合同中的标准条款而引起的争议。标准条款，依据(合同法)的规定，是指当事人为了重复运用而预先拟定，并在订立合同时与对方协商的条款。对于因对标准条款的理解发生争议的，应当作出不利于供应标准条款一方的说明。法律对因标准合同纠纷的解决的规定主要从爱护被动接受标准合同一方的角度动身的。2、非标准合同纠纷除标准合同之外的全部合同纠纷均为非标准合同纠纷。除上述五种划分合同纠纷的方法外，还有从其他角度进行划分的，如可划分为合同订立纠纷、合同履行纠纷、合同变更纠纷、合同转让纠纷、合同终止纠纷等等。这里不再一一述之。合同纠纷的解决途径(1) 和解

9、。和解是指当事人因合同发生纠纷时可以再行协商，在敬重双方利益的基础上，就争议的事项达成一样，从而解决纠纷的方式。和解是当事人自由选择的在自愿原则下解决台同纠纷的方式，而不是合同纠纷解决的必经程序。当事人也可以不经协商和解而干脆选择其他解决纠纷的途径。(2) 调解。凋解是指在第三人的主持下，通过运用劝服教化等方法来解决当事人之间的合同纠纷。调解有两种方式一是人民调解委员会调解当事人发生合同纠纷，可以向纠纷当事人所在地或者纠纷发生地的人民调解委员会申请调解。二是行政调解。主要特指工商行政管理机关居中对合同当事人的纠纷进行调解。申请行政调解的纠纷必需具备以下条件：申请人必需是与本案有干脆利害关系的当

10、事人，有明确的被申请人、详细的调解恳求和事实依据;符合工商行政管理机关受理案件范围的规定。但已经向人民法院起诉的或者已经向仲裁机构申请裁的。从及一方要求调解另一方不同意调解的，调解申请不于受理。 双方当事人接受调解达成协议的，应当制作调解协议书，当事人即应当根据调解协议书履行各自的义务。由于调解协议书不具有法律强制力，一方当事人不履行的，对方当事人不能就此恳求人民法院强制执行，但可以采纳其他方式来解决争议。(3)仲裁。仲裁是指发生合同争议的双方当事人，依据争议发生前或发生后达成的仲裁协议，将纠纷提交仲裁机关进行裁决并解决纠纷的方式。仲裁具有“准司法”性质，仲裁机构作出的仲裁裁决具有法律效力，当

11、事人应当履行。(4) 诉讼。诉讼是指合同纠纷发生后，当事人假如没有仲裁协议，任何一方均可以向人民法院提起民事诉讼，恳求人民法院对合同纠纷依法予以处理。这是解决合同纠纷的最常见方式。合同纠纷经人民法院审理并作出判决后，当事人对人民法院作出的发生法律效力的判决书，调解书必需履行，拒不履行的，另一方当事人可以申请人民法院强制执行。装修合同的询问事宜在询问过程中，您理应多熟习装修公司的就事流程、最新的实惠政策、规划及施工的代价、团体家装中主材平台的引见及就事， 同时您有权力申请实地考察在施工地、涉猎家装公司的规划准备资料库、索要家装公司的引见资料及连累鼓吹资料、参预公司实行的家装知心讲堂及各种郁郁不乐

12、、申请店面经理更改您不批准意的规划师。除此之外，你还须要留神如下几点：1、找装修公司不要超越四家，对大一小部分来讲是如许，假如你的时间很富有，那就另当别论了。和装修公司谈之前，定然要明晰你要做那些装修项目，梗概先请装修公司报全部的项目，比照一下代价和分析思索。2、造价在100至500元/平方米的为低条理装修，500至1000元/平方米的为中档装修，1000至1500元/平方米为中高档装修，1500至20xx元/平方米为高条理装修，20xx元/平方米以上为超高条理装修。您梗概按此定位装修标准，概算所需费用。3、家装施工流程：不打烊筹办水电改造木作项目瓦工项目厨卫吊顶项目油工项目安设项目竣工验收。

13、4、在询问比照过程中，业主经常会碰着一些“术语”，为了避开出现领悟误差，笼统是被“忽悠”，我们搜集了一些思空见贯“术语”，并进行了表达。1)清工辅料：由家装公司供应施工和辅料，主材由业主自购。2)装璜公司供应辅料：水管及水管配件、生料带、电线、线管及管件，胶带、防水、滚筒、鬃刷、沙子、水泥、胶、石膏粉、牛皮纸、事实上良布、白乳胶、墙固、腻子、石膏线、打磨砂纸等。3)主材：装修中的废品资料、饰面资料及一小部分结构资料，比如废品门、瓷砖、洁具、灯具、木地板、装璜面板、石材等。4)阴、阳角：墙面阴角指的是凹进去的墙角，如顶面与四周墙壁的夹角。墙面阳角指的是凸进去的墙角。假如阴阳角毛病过大，不仅仅影响

14、好看程度，还会导致橱柜、家具安设不畅假如角太大，家具放进去就有马脚;假如角过小，家具或者就放不进去。在进行丈量以后，毛病过大的阴阳角建议进行平展处置惩处。装修合同 篇3托付方(甲方) 设计方(乙方)身份证号码： 居处：居处： 营业执照号：托付代理人： 法定代表人：身份证号码： 托付代理人：联系方式：固定电话 联系方式：固定电话手机号码： 手机号码：工程设计人：依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修设计的特点，双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就托付方的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)设计的有关事宜，达成如下协议：第一条工程设计项目概况1、甲方托付设计工程项目

15、地点：区(县)路小区号幢室。2、工程设计期限：天，自交纳定金次日起计算。建筑面积：平方米，运用面积平方米。其次条设计项目选择(选项打，不选项打“”)：1、装饰设计：室内六面体及水、强电、弱电()2、软装饰设计：家具、布艺、窗帘、画框、插花、挂(摆)件()3、环境艺术设计：绿化、庭院、雕塑()4、其它设计：第三条设计收费1、设计费总价：(大写)元，￥。其中：(1)装饰设计费(含水、强电、弱电)：按建筑面积每平方米元，小计元。(2)软装饰设计费：按建筑面积每平方米元，小计元。(3)环境艺术设计费：按建筑面积每平方米元，小计元。(4)其它设计费：按建筑面积每平方米元，小计元。2、设计定金(大写)元。

16、(定金的数额不得超过标的额的百分之二十)第四条设计文件标准与深度：1、甲、乙双方约定，设计文件标准为南京市装饰装修行业标准njbza-05-1建筑装饰装修设计制图统一标准和njbza-05-2建筑装饰装修设计文件编制深度规定。2、甲、乙双方约定，初步设计方案应包含以下图纸：(选项打)(1)室内平面布置图()(2)地平布置图(如能在室内平面布置图上标明各房间地面材料，可省略)()(3)室内顶棚布置图()(4)主要空间的透视图(甲方无要求的可以不供应，如供应，费用甲、乙双方另行约定)()(5)主要立面图：(指具有装饰效果的背景墙，含有固定家具的墙立面等)()(6)其他图纸：装修学问_家居装饰网整理

17、3、甲、乙双方约定，全套设计文件除初步设计方案所包含的设计图纸外，还应包含以下图纸和材料：(1)设计图纸书目(2)设计及施工说明(3)原始房型勘察图(4)改建设计平面图(5)剖立面绽开图(6)部分节点详图(7)各类电器插座位置分布图(8)电源限制线路示意图(9)弱电限制线路示意图(10)冷、热水管安装示意图(11)装饰装修材料表(12)其他材料：第五条设计程序及设计支付方式1、第一阶段：乙方收到设计定金后应于日内上门为该项目勘量。勘量结束后，甲方应于日内支付乙方其次阶段设计费(占设计费总价的%，计人民币(大写)元)。已收定金抵作其次阶段设计费。2、其次阶段：乙方收到其次阶段设计费后，应在日内完

18、成初步设计方案和扩初设计方案，并通知甲方。甲方接到乙方通知后，应于日内与乙方沟通。双方对其次阶段设计文件取得一样看法，并签字确认后，甲方应于日内支付乙方第三阶段设计费(占设计费总价的%，计人民币(大写)元)3、第三阶段：乙方应在收到第三阶段设计费后日内完成第三阶段全套图纸，并通知甲方。甲方接到乙方通知后应于日内与乙方沟通。双方对全套设计文件取得一样看法，并签字确认后，甲方应于日内付清设计费余额，同时乙方向甲方交付共计套设计图纸。4、第四阶段：乙方在工程开工时应到现场进行图纸交底，并在施工过程中，依据工程进度状况，到现场指导施工不少于次，以达到设计效果。第六条设计方案修改：装修学问_家居装饰网整

19、理1、在施工过程中，甲方要求变更设计文件的，乙方应主动赐予协作。乙方依据甲方的要求，对所变更的项目进行重新设计的，需协商签订补充协议，并支付相应费用。2、修改后的设计文件应包括以下内容：(1)设计图纸(2)项目造价(3)主要材料明细单(4)其他材料：3、修改后的设计文件需由双方签字确认。第七条甲方责任：1、甲方应在约定的时间内与乙方刚好沟通，并对设计方案进行确认。2、甲方对设计方案确认后，应在约定的时间内刚好支付所约定的费用。3、乙方进行图纸交底时，甲方应参加。同时支配该项目的施工负责人参与，做好交底记录，并经甲、乙双方签字确认。第八条乙方责任：1、乙方设计方案不得违反国家有关法律、法规和规章

20、的规定。由此造成甲方损失的，由乙方负责赔偿。2、乙方应按合同规定的内容，时间和约定的标准向甲方交付设计文件，完成售后服务。3、乙方负责依据经甲方确认的设计文件对施工方的工程项目的质量和设计效果进行监督，并在工程竣工后日内，向甲方交付以下工程隐藏项目的竣工图纸：电源限制线路竣工图;弱电限制线路竣工图;冷、热水管安装竣工图。第九条违约责任：1、甲方单方提出终止合同，乙方不退还甲方已付的定金，已收设计费不予以退还。乙方单方提出解除合同，双倍返回甲方已付的定金和设计费。2、甲方对设计文件延期确认的，乙方设计期限顺延，甲方超过天不确认的，乙方有权解除合同，并向甲方追偿已发生的设计费用。3甲方逾期支付设计

21、费用的，每逾期支付一天，应按设计费总金额百分之支付违约金，逾期支付超过天，乙方有权解除合同，向甲方追偿已发生的设计费用。4、乙方延误设计文件交付时间的，每延误一天，应减收该项目设计费总金额百分之的设计费。5、由于乙方设计的缘由，造成工程不能刚好开工或拖延工期，工期每延误一天，乙方向甲方支付元的赔偿金。6、乙方未按合同的规定时间向甲方交付隐藏项目的竣工图纸，每延误一天，应向甲方支付元的赔偿金。第十条其他1、甲方托付乙方担当本合同内容之外的工作，双方需另行协商签订合同。2、甲方变更合同规定的时间，要求提前交付设计文件时，应向乙方支付每天元的赶工费。装修学问_家居装饰网整理3、因不行抗力不能履行合同

22、的，依据不行抗力的影响，部分或全部免除双方责任，但法律另有规定的除外。4、本合同在履行中发生纠纷，甲、乙双方无法自行协商解决时，可申请南京市装饰行业协会帮助进行调解，调解不成的，可按下列第方式解决：提交南京市仲裁委员会仲裁;依法向人民法院提起诉讼。5、本合同未尽事宜，双方可签订补充协议书作为附件，补充协议书与本合同具有同等效力。6、本合一式二份，甲、乙双方各执一份。7、本合同经双方签字盖章后即生效。甲方签字： 乙方签字(盖章)：托付代理人：法定代表人：地址： 地址：电话： 电话：年月日 年月日装修合同 篇4装修最怕遇到纠纷问题，因为装修市场鱼龙混杂，而初次装修的业主因为缺乏阅历，对于选择装修公

23、司还是游击队，怎样签署合同，工程质量，施工进度等都不能省心。那么，为了防止家装陷阱，我们在合同签订时应当留意哪些问题?一、签署文件不忘盖公章签署装修合同、预算书、材料交接单、工程变更单、付款凭证以及结算书等时，一些消费者为图便利往往不要求装修公司在这些文件上加盖公章，而是觉得只要有详细经办人的签字即可。殊不知，这存在着极大的法律风险。依照我国法律的规定，除了公司法定代表人的签字能够代表公司以外，其他人员只有经过公司授权后才能代表公司签订合同。因此，当文件仅有经办人员或设计师签名，消费者便无法将该文件与装修公司联系在一起。因此，消费者最好要求装修公司在每份文件上加盖其的公章，这样将免除日后诉讼中

24、出现举证责任问题。二、读懂行话背后含义对消费者来说，很多装修专业术语是从未听说过的。但消费者专业学问的不足并不能变更法律所奉行的规则，法律在消费者未明确自己对装修标准的要求时，由此所产生的不利后果是由消费者自己来担当。比如，消费者与装修公司未约定装修所运用的板材标号，则装修公司有权在符合国家标准的板材中进行选择;其完全可选择甲醛含量较高但价格相对便宜的“E2”级板材，而不选择甲醛含量低但价格较昂贵的“E1”级板材。因此，消费者在装修前，应尽可能地了解些基本的装修学问，并据此对合同中的内容予以明确。三、转账付款增加风险装修人员身份困难且流淌性大，在此状况下，如消费者选择以现金方式支付工程款，则装

25、修公司事后可能辩称公章被经办人员盗用，收款是经办人员的个人行为，而公司并不知情等。此外，以现金的方式支付工程款还可能产生付款数额及货币真伪方面的争议。建议消费者应以转账方式支付工程款，即干脆从本人的存折或银行卡中将款项转入装修公司的银行账户，并妥当保管有关的银行付款凭证，以便日后发生纠纷时能查明款项的流向，从而为自己的主见供应有力的证据支持。四、装修合同范本发包方：_(以下简称“甲方”)承包方：_(以下简称“乙方”)为维护双方的权益，依据现行的法律、法规和规章，结合本工程的详细状况，签订本合同，并遵照执行。第一章 合同背景第一条 施工地点位于_市_区_路_弄_号_室，(以下简称“该房屋”)。该

26、房屋竣工验收合格，并已交付运用。其次条 甲方托付乙方施工，使房屋平安、卫生、美观、适于居住、便利生活、令人心情愉悦。其次章 施工单位资格第三条 乙方是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，通过最近一次企业年检，具有经建设行政主管机关审定的从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。乙方不具备营业资格或相应资质的，甲方有权终止本合同，乙方应当马上返还甲方已支付的费用，并赔偿乙方损失。第四条 本合同签订前，乙方应向甲方出示营业执照、资质证书原件。第三章 施工内容第五条 该房屋属_结构，房型为_房_厅_厨_卫，建筑总面积为_平方米;施工的是其中的_房_厅_厨_卫，施工面积为_平方米

27、。详见作为本合同附件(一)的房型图中红线匡定部分。第六条 施工内容和做法说明如下(不够可附页)：(一)厅：地面部分_，墙面部分_，天棚部分_，门窗部分_，其他_;(二)房：地面部分_，墙面部分_，天棚部分_，门窗部分_，其他_;(三)厨：地面部分_，墙面部分_，天棚部分_，门窗部分_，其他_;(四)卫：地面部分_，墙面部分_，天棚部分_，门窗部分_，其他_;(五)其他：地面部分_，墙面部分_，天棚部分_，门窗部分_，其他_;前款没有说明的，依作为本合同附件(二)的装修施工图确定。第四章 材料、设备和价款第七条 施工运用的材料和设备见作为本合同附件(三)的主要材料报价单、作为本合同附件(四)的协

28、助材料报价单，乙方的人工费见作为本合同附件(五)的人工费报价单。第八条至第十三条在乙方供应施工运用的材料、设备以及劳务的情形下适用第八条 该房屋工程总价款为_元，其中材料费_元、人工费_元、管理费_元、设计费_元、垃圾清运费_元、税金_元、其他费用_装修合同 篇5甲方（业主）（全称）：_（以下简称甲方）乙方（施工方）（全称）：_（以下简称乙方）依据中华人民共和国合同法、民用建筑工程室内环境污染限制规范（gb50325-XX）、住宅室内装饰装修管理方法、住宅室内装饰装修工程施工规范（gb50327-XX），甲方与乙方经协商一样，签订本室内环境质量保证合同作为 装修工程合同的附件。1、 本室内环境

29、质量保证合同2、 的内容和范围达标2. 要求：乙方在室内环境质量验收期内，3. 根据民用建筑工程室内环境污染限制规范（gb50325-XX）要求，4. 保障本次装修工程室内环境质量达到（gb50325-XX）国家验收标5. 准（参见本合同6. 其次条本合同7. 主要依据条款说明中第1、2款）。8. 甲方保证：本次室内环境质量检测（验收）工程涉及的室内空间在验收时无其他甲方自置的装饰和家具等污染源。9. 验收时间：检测（验收）依据民用建筑工程室内环境污染限制规范（gb50325-XX）之6.0.1 条款规定： “民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收，应在工程完工至少7天后、交付运用前进行

30、”，定为完工后 日内进行，10. 详细日期由甲乙双方约定。11. 检测机构：甲乙双方共同12. 认可具有资质（已通过试验室计量认证）的机构进行本次室内环境质量检测（验收）。13. 验收监督：甲乙双方共同14. 监督检测（验收）过程，15. 并对检测结果签字确认。16. 甲/乙方为本次检测的托付方。甲方检测监督人为： 电话： 通讯地址： 乙方检测监督人为： 电话： 通讯地址：17. 通知到场：本次检测的托付方应提前2天通知双方的授权监督人携托付书到场监督检测（验收）过程。此通知可以一般信函或挂号信函或特快专递或者传真，18. 双方的授权监督人接到通知后应当到场；甲乙双方有任何一方不19. 到场的

31、，20. 视为自愿放弃相关现场监督权利，21. 检测验收照常进行，22. 测量结果视同23. 双方认可。24. 验收证书：由合同25. 第4款所确定之机构出具的检测报告为检测（验收）结果证明文件，26. 甲乙双方认可其合法性和证据力，27. 如无充分理由不28. 得提出再次检测（验收）的要求。29. 责任担当：依据本合同30. 指31. 定的检测（验收）证书，32. 不33. 达标34. 的，35. 乙方必需在（ ）天之内重新装修或治理达标，36. 并担当由此发生的费用和其他损失，37. 包括： .如其次次检测仍不38. 能达标39. 的，40. 甲方有权选择：由乙方更换建材重新装修；由乙方治

32、理直至检测达标41. ； 解除装修合同42. ； 扣装修款 %共计 元（人民币）（参见本合同43. 其次条本合同44. 主要依据条款说明中第3款）。45. 检测费用支付：应由 方一次性垫付，46. 事前在装修工程款中预留。事后按以下原则由甲乙双方分别担当：初检全部项目达标，47. 由甲方担当；不48. 达标49. 则；由不达标项目引起的治理和复检费用，由乙方担当。50. 双方约定的其他有关事项：本室内环境质量保证合同作为装修工程合同附件，与主合同具有同等法律效力。装修合同 篇6托付方(甲方)：居处地址：身份证号码：电话：承接方(乙方)：居处地址：身份证号码：电话：工程项目：甲、乙双方经友好洽谈

33、和协商，甲方确定托付乙方进行居室装潢(装修)。为保证工程顺当进行，依据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条：工程概况1.工程地址：_2.居室规格：_室_厅_厨_卫，施工建筑面积_平方米。3.托付方式：包工包料(除防盗门、灯具、地板材料费外)4.工程价款(金额大写)：_元整，该工程价款包括合同第三条中所列明的工程材料款，装潢过程中的全部人工费、搬卸费、装潢垃圾清理费等。(备注：全部与装潢相关的人工费用和工程材料费用，均由乙方担当。如在施工工程中，乙方提出其他费用支付要求，甲方均有权拒绝支付。若乙方以此为由拖延施工，甲方有权终止合同并追究相关违约责任。)5.工程开工日期：_年_月_

34、日6.工程竣工日期：_年_月_日工程总天数：_天其次条：施工内容1.客厅：鞋柜一个、客厅推出、做石膏线、吊顶、做塑钢窗、安装四个插座和两个开关。2.主卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、阳台衣柜一个(带梭门)加吊柜、床头柜两个、做石膏线、安装六个插座和两个开关。3.次卧：衣柜一个(带梭门)加吊柜、主卧次卧之间做隔断立新墙、做塑钢飘窗、飘窗改成电脑桌加书柜一个、床头柜两个、做石膏线、安装四个插座和两个开关。4.厨房：下水改造、贴墙砖、地砖、订做整体橱柜、推出无烟灶台、安装排风扇、安过石门、吊顶(铝扣板)、安装菜盆、混水阀、案板石英石、安装六个插座和两个开关、防水处理。5.卫生间：下水改造、贴墙砖、地砖

35、、吊顶(铝扣板)、安过石门、安洗脸台和柜、面盆混水阀、洗衣机龙头和接口、地漏、安坐式大便器(含水箱)、安装两个个插座和两个开关、防水处理。6.强弱电安装详细要求：全部电路(电线、有线电视、电话、电脑网线)要穿管走，电线要地线，强电的线路不能在地下接，要接入配电盒内(插座、天关内)，插座面板要用五眼，开关带五眼插座，另装配电箱(空开)六组。7.墙面施工的流程：一遍底漆二遍面漆，乳胶漆必需严格根据加水比例做一底二面，不行多加水，墙面处理要做到横平竖直，阴阳角要调直。8.订做整体橱柜：由乙方托付特地厂家订做整体橱柜，标准为750元/直米，若超出该费用标准，多出部分则由甲方担当。特殊规定：整体橱柜背后

36、必需铺满墙砖，台面材料为石英石，柜面为PU板。第三条：装潢工程材料第四条：材料供应1.乙方对本合同中所用材料一律实行明码标价，且为正规厂家生产的合格产品。甲方所供应的材料均应用于本合同规定的室内装修工程，非经甲方同，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款补偿给甲方。2.乙方供应的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失均由乙方负责。3.材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不当而造成损失，由乙方负责赔偿。4.乙方在工程中运用主要材料的品种、规格、名称，需经甲方认可。5.工程价款包含材料费，若甲方自行购买材料费用应从总款中减除。第五条：付

37、款方式开工支付_元，水电完工验收合格后付_元，泥木工、墙面漆、油漆完工验收合格后付_元，交房验收合格后付_元，余款在交房后付清。第六条：其他事项1.平安问题：乙方严格根据平安施工进行，如出现平安事故均由乙方负责。2.本合同一式二份，甲乙双方各执一份，双方自签订日起生效。甲方(业主)：乙方(包方)：签约日期：签约日期：本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第33页 共33页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页第 33 页 共 33 页