2022装修清包工合同精选.docx

《2022装修清包工合同精选.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022装修清包工合同精选.docx（71页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022装修清包工合同装修清包工合同 现今许多公民的维权意识在不断增加，人们运用到合同的场合不断增多，签订合同能平衡双方当事人的同等地位。那么大家知道合同的格式吗？以下是我为大家整理的装修清包工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。 装修清包工合同1业主 (以下简称甲方)：联系电话：施工队(以下简称乙方)：联系电话：甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同一、 工程概况工程地址：二、 价格清包工费： ￥5200元，大写：伍仟贰佰元整其中 水电工 元木工 元瓦工 元油漆工 元垃圾清运费 元三、 付款方式1、施工队进场，预支生活费： 1000元2、木工完成，付1

2、000 元3、瓦工完成，付1000元4、工程竣工，付1800 元5、保修金 400元，从竣工之日起1年后支付四、 设计1、 甲方若有图纸须向乙方供应图纸一套，并负责交底工作.2、 甲方若无图纸，须向乙方交代清晰要求，乙方施工前须画草图让甲方认可.五、 材料1、 乙方应提前3天向甲方供应需购材料清单，甲方应在4天内刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失.2、 未经甲方同意，乙方不得自行选购材料，若已选购，甲方有权无条件拒绝运用并可拒绝支付该材料的费用.3、 乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票.4、 乙方应验收甲方所购建材的质量，发觉质量问题应向甲方

3、刚好提出并有权拒绝运用。若甲方坚持运用，应书面要求乙方，并担当因材料质量引起的损失.5、 乙方应帮甲方收货，核对数量和配件的精确性.6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场.7、 乙方应保证在本小区内没有双包和半包的工程.8、 乙方应做好对施工完成的成品爱护工作.9、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、 工期从 20 年 月 日起至 20 年 月 日止，工期为 天，因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费50元/天七、 材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、 垃圾

4、清运1、 垃圾袋装化2、 垃圾应日日清3、 垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所九、 劳动力管理1、 开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件。2、 未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜。3、 甲方应刚好替乙方办理小区出入证件并支付相关费用。4、 乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行担当。5、 乙方指定由 为工地现场负责人， 为替补负责人。6、 在合同价内，乙方应供应 人次跟随甲方选择材料。7、 乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员，每天工地现场必需保持2(1人)人以上的施工人员。8、 未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。十、 施工机具

5、1、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好运用性，乙方自行担当工具修理费。2、 因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由甲乙双方各自担当一半，甲方代购，在工程完工后结算。甲方乙方装修清包工合同2发包方（简称甲方）：_承包方（简称乙方）：_甲乙双方经友好协商，甲方确定托付乙方进行住房装修，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1、装饰施工地点：_。2、住房结构：，房型房厅套，施工面积_平方米。3、承包方式：_清包工。4、工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、工程价款及结算的约定1、工程总价款：￥_元，大写（人民币）：_

6、。2、工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次，合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_元。（2）其次次，施工过程中，工期进度过半，支付工程总造价40%合计_元。（3）第三次，竣工验收当天支付工程总造价10%合计_元。（4）工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1、甲方供应的材料：本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。2、乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成的损失，由乙

7、方负责赔偿。3、乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1、甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。2、施工单位必需按现行建筑质量施工验收规范施工，保证施工质量，发生施工质量问题，应刚好予以改正。如竣工验收时发觉质量问题，施工单位应马上予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提

8、前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。3、工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。4、工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。五、有关平安生产和防火的约定甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属甲方责任，甲

9、方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1、由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停

10、工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_元违约金。2、由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签章）：乙方（签章）：年月日：装修清包工合同3业主 (以下简称甲方)： 联系电话：施工队(以下简称乙方)： 联系电话：甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：

11、 承包方式：包清工。二、费用工装装修合同范本清包工费：￥ 大写：付款方式：1、施工队进场，施工第一天预付：￥ 元2、施工进度超过元34、双方款项往来，均应出具收据。三、工期从 年 月 日起至 年 月 日止，工期为 天。 因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥ 元/天。四、材料1、由乙方向甲方供应需购材料清单，甲方刚好选购材料供施工方运用。2、未经甲方同意，乙方不得自行选购材料，若已选购，甲方有权无条件拒绝运用并可拒绝支付该材料的费用。3、甲方材料送至工程所在地，乙方和甲方共同负责核对数量和配件的精确性。4、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入施工现场。5、未

12、经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。6、乙方供应的材料数量误差在5%-10%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购买或者材料、设备无法退回的损失将由乙方担当。7、 乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好运用性。五、工地现场管理1、 现场禁止运用明火。2、 现场禁止吸烟。3、 油漆材料必需和其他材料分开放置。六、关于工程管理、项目变更的约定1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓，发觉问题应刚好通知甲方，由甲方负责解决和协调。2、乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住

13、房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。3、保持现场卫生，施工现场每天完工之后，乙方负责清运施工中产生的垃圾，并根据物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。七、工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前48小时通知甲方验收，双方协商验收日期。水电工程完工之后，乙方应在5日内制作水电布线图交与甲方。阅历收不合格的，现场全部停工，乙方应予返工，直至合格为止，才能接着施工。返工费用及造成的损失由乙方担当。八、争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。当事

14、人不愿通过协商解决，或者协商解决不成时，可以根据本合同约定向人民法院提起诉讼。九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲 方： 乙 方：签 章： 签 章：签约日期： 签约日期：装修清包工合同4业主(以下简称甲方)：_联系电话：_施工队(以下简称乙方)：_营业执照号：_法定代表人：_联系电话：_甲乙双方本着友好合作的看法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同。一、工程概况工程地址：运用面积：二、价格清包工费：_元。其中包括水电工、木工、泥工、油漆工、垃圾清运费、材料搬运费等。三、付款方式1、施工队进场，预支生活费：_元;2、隐藏工程完成，付_元;2、木工完成_元

15、;3、泥工完成，付_元;4、工程竣工，付_元;5、保修金元，从竣工之日起_月后支付。四、施工1、甲方须向乙方供应图纸整套,共_张，并负责交底工作(见附件一);2、图纸中没有注明的地方，乙方在施工前须画草图或商议让甲方认可;3、施工项目内容(见附件二)的每一主要工序(隐藏工程、结构工程、木工、泥工、油漆工等)须经甲方认可后方可进行下一步工序;4、施工质量将根据住宅装饰装修验收标准(DB31/T30-1999)(见附件三)中规定的内容进行验收。五、材料1、乙方应提前8天向甲方供应需购材料清单，甲方应在7天内刚好选购材料供施工队运用，双方应各自担当各自拖延工期的责任和经济损失;2、未经甲方同意，乙方

16、不得自行选购材料，若已选购，甲方有权无条件拒绝运用并可拒绝支付该材料的费用;3、乙方应在甲方指定的建材供应点购买材料，并开具正式发票;4、乙方应验收甲方所购建材的质量，发觉质量问题应向甲方刚好提出并有权拒绝运用。若甲方坚持运用，应书面要求乙方，甲方担当因材料质量引起的损失;5、乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的精确性;6、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场;7、乙方应做好对施工完成成品的爱护工作;8、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。六、工期从年月日起至年月日止，工期为天。因甲方因素工期拖延，工期顺延;因乙方因素工期拖延，甲

17、方可扣除乙方人工费元/天。七、材料搬运甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。八、垃圾清运1、垃圾袋装化;2、垃圾应日日清;3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。九、劳动力管理1、开工前乙方应向甲方供应全部施工人员的身份证复印件;2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜;3、甲方应刚好替乙方办理小区出入证件并支付相关费用;4、乙方应具备在上海市暂住的一切证件，因证件不全引起的相关损失由乙方自行担当;5、乙方指定由为工地现场负责人，为替补负责人;6、在合同价内，乙方应供应人次跟随甲方选择材料;7、乙方未经甲方同意不得随意调换施工人员，工地现场必需保持2人以上的施

18、工人员;8、未经甲方同意，任何状况下乙方不得停工或殆工。十、施工机具1、乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好运用性，乙方自行担当工具修理费;2、因工具所产生的易耗品(如钻头、锯片等)由乙方担当。十一、工地现场管理1、现场禁止运用明火，若引起火灾，后果由乙方全部担当;2、现场禁止吸烟;3、油漆材料必需和其他材料分开放置;4、工人着装必需干净整齐;5、乙方应在保证平安的前提下进行施工，若出现工伤事故，由乙方自行负全部责任。十二、修理1、因乙方施工缘由导致的质量问题，乙方应在三年内无偿修理,隐藏工程五年内无偿修理;2、一般修理乙方应在甲方通知乙方后三天内刚好修理，特别状况(水、电问题)乙方

19、必需在24小时内赶到并修理;3、若因乙方未能按合同刚好完成修理，甲方可以支配其他施工队进行修理工作，所发生的人工费用按实从保修金中扣除。十三、合同附件1.施工图纸;2.施工项目内容及工艺清单;3.上海市住宅装饰装修验收地方标准(DB31/T301999)。十四、合同争议1、出现争议甲乙双方应先协商;2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。十五、附加条款1、2、3、此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。甲方签章： 乙方签章：签约日期： 签约日期：装修清包工合同5业主（以下简称甲方）：联系电话：施工队（以下简称乙方）：联系电话：甲乙双方本着友好合作的看

20、法，根据合同法等相关法律，在同等公正的状况下签定如下合同：一、工程概况工程地址：承包方式：包清工。二、费用清包工费：￥大写：付款方式：1、施工队进场，施工第一天预付：￥元2、施工进度超过元3、双方款项往来，均应出具收据。三、工期从年月日起至年月日止，工期为天。因甲方因素拖延，工期顺延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工费￥元/天。四、材料1、由乙方向甲方供应需购材料清单，甲方刚好选购材料供施工方运用。2、未经甲方同意，乙方不得自行选购材料，若已选购，甲方有权无条件拒绝运用并可拒绝支付该材料的费用。3、甲方材料送至工程所在地，乙方和甲方共同负责核对数量和配件的精确性。4、乙方应做好材料的保管

21、工作，禁止闲杂人等进入施工现场。5、未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发觉此类现象，按材料价格双倍从人工费中扣除。6、乙方供应的材料数量误差在5%10%之间。由于乙方材料估算超出误差范围而导致的材料、设备重新购买或材料、设备无法退回的损失将由乙方担当。7、乙方自带施工所需工具，并保证工具的平安性和良好运用性。五、工地现场管理1、现场禁止运用明火。2、现场禁止吸烟。3、油漆材料必需和其他材料分开放置。六、关于工程管理、项目变更的约定1、乙方在开工前检查水、电、地面、墙顶面空鼓，发觉问题应刚好通知甲方，由甲方负责解决和协调。2、乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障作业人员及相邻

22、居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。3、保持现场卫生，施工现场每天完工后，乙方负责清运施工中产生的垃圾，并根据物业管理企业指定的地点堆放。此项费用已包括在总价款中。七、工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，乙方应提前48小时通知甲方验收，双方协商验收日期。水电工程完工后，乙方应在5日内制作水电布线图交与甲方。阅历收不合格的，现场全部停工，乙方应予返工，直至合格为止，才能接着施工。返工费用及造成的损失由乙方担当。八、争议解决本合同履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下

23、，双方应协商解决。当事人不愿通过协商解决，或协商解决不成时，可以根据本合同约定向人民法院提起诉讼。九、本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方：签章：签约日期：乙方：签章：签约日期：装修清包工合同6发包方（简称甲方）：_承包方（简称乙方）：_甲乙双方经友好协商，甲方确定托付乙方进行住房装修，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。一、工程概况1。装饰施工地点：_。2。住房结构：，房型房厅套，施工面积_平方米。3。承包方式：_清包工。4。工期：自_年_月_日开工，至_年_月_日竣工，工期_天。二、工程价款及结算的约定1。工程总价款：￥_元，大写（

24、人民币）：_。2。工程款付款方式按下列方式支付：（1）第一次，合同签定后开工前支付工程总造价50%合计_元。（2）其次次，施工过程中，工期进度过半，支付工程总造价40%合计_元。（3）第三次，竣工验收当天支付工程总造价10%合计_元。（4）工程保修期两年。保修期从竣工验收签章之日起算。三、关于材料供应的约定1。甲方供应的材料：本工程甲方负责选购供应的材料、设备，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场，乙方应办理验收手续。2。乙方对甲方选购的装饰材料、设备，均应用于本合同规定的住宅装饰，非经甲方同意，不得挪作他用。如乙方违反此规定，应按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。由于保管不当造成

25、的损失，由乙方负责赔偿。3。乙方供应的材料、设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。如已运用，对工程造成的损失由乙方负责。如乙方供应的材料、设备系为伪劣商品，应按材料、设备价款的双倍补偿给甲方。四、关于工程质量及验收的约定1。甲方供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费由甲方担当，工期顺延。由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不变。2。施工单位必需按现行建筑质量施工验收规范施工，保证施工质量，发生施工质量问题，应刚好予以改正。如竣工验收时发觉质量问题，施工单位应马上予以改正，在未达到业主的整改要求前业主有权拒付人工费。在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工

26、程项目时须提前与乙方联系，双方同意后，方能进行该项目的施工。由此影响竣工日期，甲、乙双方商定。3。工程验收甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。4。工程竣工：乙方应提前三天通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收。如甲方在规定时间内不能组织验收须刚好通知乙方，另定验收日期。五、有关平安生产和防火的约定甲方供应的施工图纸或做法说明及施工场地应符合防火、防事故的要求，主要包括电气线路、煤气管道、自来水和其它管道畅通、合格。乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障施工人员及相邻居民的平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏水、停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述状况发生，属

27、甲方责任，甲方负责和赔偿；属于乙方责任的，乙方负责修复和赔偿。六、其它事项1、甲方应在开工前，向乙方供应经物业管理部门认可的施工图纸，并向乙方进行现场交底，同时向乙方供应施工需用的水、电等必备条件，并说明运用留意事项。做好施工中临时性运用公用部位操作以及产生邻里关系等的协调工作。2、乙方参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底。按要求组织施工，保质保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜，对其行为乙方应予认可。未经甲方同意和所在地房管或物业管理部门批准，不得随意拆改原有建筑承重结构及各种共用设备管线。七、违约责任1。由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成

28、的损失，每停工一天，甲方付乙方_元；甲方未按合同的约定付款的，每逾期一天，支付_元违约金。2。由于乙方缘由逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_%向甲方支付违约金。八、纠纷处理方式双方如对合同执行发生争议，应通过友好协商解决，如协商无效的，可以提交人民法院诉讼。九、合同的变更和解除合同经双方签字生效后，双方必需严格遵守。十、本合同一式份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（签章）：年月日：乙方（签章）：年月日：装修清包工合同7依据中华人民共和国合同法、建筑安装工程承包合同条例、中华人民共和国消费者权益爱护法、中华人民共和国价格法、江苏省爱护消费合法权益条例，中华人民共和国建设部(

29、1997)92号文家庭居室装饰装修管理试行方法以及其他有关法律法规规定的原则，为爱护双方的合法权益，结合本工程的详细状况，双方达成如下协议，共同遵守。甲方(发包方)： 甲方身份证号码：甲方通信地址 ： 甲方联络电话 ：乙方(承包方)： 乙方身份证号码：乙方通信地址 ： 乙方联络电话 ：一：概况1、甲方装饰住房系合法居住。2、装饰施工地点：3、施工范围：4、装饰施工内容：参阅附件清包施工项目表5、承包方式为乙方清包工，合同工程款以总价的方式计算，总工程款中包含全部清包施工项目表中的项目费用。6、工程总价款：￥ ，大写(人民币 )7、若甲方在签约后变更施工内容，变更部分的工程款经双方协商一样后按实

30、另计。8、施工期：自 年 月 日开工，至 年 月 日竣工，工期 天。二、关于材料供应的约定1、全部工程用材料均由甲方供应。2、甲方负责选购供应装修材料，并应按时运达，乙方在甲方把材料运达后当即办理验收手续(检验质量核对数量和配件的精确性)。如甲方供应的装修材料不符合要求，乙方应当即向甲方书面提出，假如是甲方引起材料不符合要求的则由甲方负责，假如是乙方引起材料不符合要求的则由乙方负责，在明知装修材料不符合要求的状况下假如甲方仍表示运用的，由此造成工程相关材料问题由甲方担当。甲方供应的材料抵现场后，经甲乙双方共同验收，由乙方负责保管并组织施工，由于保管不当或施工工艺不当造成的材料损失，由乙方负责赔

31、偿。3、为了保证工程的正常进行，乙方须提前一周书面对甲方申请下一周全部工序须要购买的材料的清单和相关材料的要求。甲方应按时供应乙方申请的材料。由于甲方供应材料延误，造成的工程延误后果由甲方担当。乙方同时须供应大致精确(+/- 35%)的所需材料的数量。由于乙方材料估算错误而导致的材料重新购买或材料退回的费用和损失将由乙方担当。4、乙方工人须帮助甲方进行材料的搬运工作。5、乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人等进入工地现场。6、乙方应保证工程期间在本小区内没有其他工程(甲方认可的除外)。7、乙方应做好对施工完成的成品爱护工作。8、未经甲方许可，乙方不得携带任何材料出门，若发觉此类现象，按材料价格

32、双倍从合同余款中扣除，当合同余款不足于赔偿时甲方有权就此向当地人民法院提起诉讼并追究乙方相关责任。三、关于工程质量及验收的约定1、本工程执行DBJ08-62-97住宅建筑装饰工程技术规程、DB31/T30-1999住宅装饰装修验收标准和市建设行政主管部门制定的其它地方标准、质量评定验收标准。2、甲方供应的材料质量未能达到乙方申请材料时所写的要求且影响工程质量的，其返工费用由甲方担当，工期顺延。3、由于乙方缘由影响工程质量的，其返工费用和材料损失由乙方担当(其次项第8条优先)，工期顺延。4、在施工过程中，甲方提出设计修改看法及增减工程项目时须提前与乙方联系，经双方协商后，方能进行该项目的施工，由

33、此影响竣工日期甲、乙双方商定。5、工程验收：甲、乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续，双方应提前商定验收日期，甲方不能按预约规定日期参与验收，由乙方组织人员进行验收，甲方应予承认。6、工程竣工：乙方应在工程完工后三日内通知甲方验收，甲方应自接到通知三日内组织验收，验收内容除验收工程质量还包括工程用料是否全部用于本工程，如验收合格甲方应刚好办理验收移交手续(详见附件工程质量验收单)。如验收不合格甲方应刚好通知乙方刚好改正并另定验收日期。如通过竣工验收，甲方应承认原竣工日期。7、乙方在施工中应实行必要的平安防护和消防措施，保障相邻居民的人身和财产平安，防止相邻居民住房的管道堵塞、渗漏

34、水、停电、物品毁坏等事故发生。如因乙方施工不当遇上述状况发生，属乙方责任的，乙方负责相关修复和赔偿。8、乙方必需保证施工质量，发生施工质量问题，乙方应刚好予以改正。如竣工验收时如发觉质量问题，乙方应马上予以改正，在未达到甲方的整改要求前甲方有权拒付工程款和有权向当地人民法院提起诉讼并追究乙方相关责任。9、乙方应保障作业人员的人身和财产平安，假如施工中作业人员发生人身和财产损害应由乙方负责。10、工程为清包，甲方只供应材料。施工工具等设备由乙方自备自理。11、施工人员要文明施工，禁止野蛮施工，由于作业人员不文明施工或野蛮施工所造成的损失由乙方负责赔偿。甲方全部的物品未经许可，不得擅自处理等。甲方

35、对表现不好的施工人员有权要求更换，乙方不得拖延。假如产生经济损失应由乙方赔偿。12、乙方应负责刚好清理建筑垃圾至物业规定位置，工程施工结束后，乙方应负责场内建筑垃圾清运，完毕后方可立离场，假如产生经济损失应由乙方负责赔偿。13、乙方应加强对现场施工人员防火防盗平安教化，施工人员不得在施工现场作奸犯科，一旦发生问题，后果由乙方担当，假如产生经济损失乙方应负责赔偿。四、关于工程价款及结算的约定1、工程款分四期支付，付款方式如下：第一期：本合同签订后甲方支付乙方￥ ，大写(人民币 )。其次期：工程完成80%后甲方支付乙方￥ ，大写(人民币 )。第三期：工程完工验收合格后甲方支付乙方￥ ，大写(人民币

36、 )。第四期：甲方入住2周并确保装修质量牢靠后支付乙方￥1000元，大写(人民币壹千元整)。2、本工程保修期为 年。保修期从竣工验收合格完毕，甲方结清全部款项之日起算。在保修期内乙方不得以任何理由推塘、拖延甲方的合理的修理项目。3、保修期外的修理费用，可以由双方协商确定。4、双方款项往来，均应出具收据。装修清包工合同8发包人：（甲方）承包人： （乙方 ）依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的特点，双方在同等、自愿、协商一样的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程（以下简称工程）的有关事宜，达成如下协议：第一条工程概况工程地点：。工程内容及做法（详见附表：

37、家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表）。工程承包方式：双方商定实行清包及部分辅材承包方式。（承包人包工及部分辅材，发包人供应主要材料）工程期限天，开工日期年月日，竣工日期年月日。合同价款：本合同工程造价为（大写）：元（其次条施工图纸双方商定施工图纸实行下列方式供应：发包人自行设计并供应施工图纸，图纸一式二份，发包人、承包人各一份第三条发包人义务3开工前天，为承包人入场施工创建条件。包括：搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖，以不影响施工为原则；3供应施工期间的水源、电源；3负责协调施工队与邻里之间的关系；3不拆动室内承重结构，如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线，负责到有关

38、部门办理相应的审批手续；3参加工程质量和施工进度的监督，负责材料进场、竣工验收。第四条承包人义务4施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准，按期保质完成工程； 4严格执行有关施工现场管理的规定，不得扰民及污染环境；4爱护好居室内上、下水管道的畅通；4保证施工现场的整齐，工程完工后负责清扫施工现场。第五条工程变更工程项目及施工方式如需变更，双方应协商一样，签定书面变更协议，同时调整相关工程费用及工期第六条材料的供应6由发包人供应的主要材料、设备应在材料运到施工现场前通知承包人，双方共同验收并办理交接手续；第七条工期延误7对以下缘由造成竣工日期延误，经发包人确认，工期相应顺延：

39、（）工程量改变和设计变更；（）不行抗力；（）发包人同意工期顺延的其他状况。7因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期顺延；因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的，返工费用由发包人担当，工期顺延。7发包人未按期支付工程款，合同工期相应顺延。7因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。75因承包人缘由造成工程质量存在问题的，返工费用由承包人担当，工期不顺延。第八条质量标准双方约定本工程施工质量标准：。施工过程中双方对工程质量发生争议，由部门对工程质量予以认证，经认证工程质量不符合合同约定的标准，认证过程支出的相关费用由承包人担当；经认证工程质量符合合同

40、约定的标准，认证过程支出的相关费用由发包人担当。第九条工程验收和保修9双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收：（）；（）；（）。承包人应提前两天通知发包人进行验收，阶段验收合格后应填写工程验收单9工程竣工后，承包人应通知发包人验收，发包人应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续家庭居室装饰装修工程结算单9本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月。验收合格签字后，填写工程保修单。第十条工程款支付方式0双方约定按以下方式支付工程款：（）合同生效后，发包人按下表中的约定干脆向承包人支付工程款：工程进度过半指：。0工程验收合格后，承包人应向发包人提出

41、工程结算，并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异议，即视为同意，双方应填写工程结算单并签字，发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。0工程款全部结清后，承包人应向发包人开具收据。第十一条违约责任1合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定，受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任，并赔偿给对方造成的经济损失。1未办理验收手续，发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的，由发包人负责。1因一方缘由，造成合同无法接着履行时，该方应刚好通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的经济损失。1发包人未按期支付其次（三）次工程款的，每延误一天向对方支付违约金元。 1由于承包人缘由，工程质量达不到双方约定的质量标准，承包人负责修理，工期不予顺延。 1由于承包人缘由致使工期延误，每延误一天向对方支付违约金元。第十二条合同争议的解决方式本合同在履行过程中