2022装修合同范本58.docx
《2022装修合同范本58.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022装修合同范本58.docx(43页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022装修合同装修合同范文汇总7篇 在人民愈发重视法律的社会中,越来越多事情须要用到合同,正常状况下,签订合同必需经过规定的方式。你所见过的合同是什么样的呢?以下是我为大家整理的装修合同8篇,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有须要的挚友。 装修合同 篇1合同编号:发包人:承包人:居处:居处:托付代理人:营业执照号:电话:法定代表人:电话:机号:托付代理人:电话:本工程设计人:电话:施工队负责人:电话:依照中华人民共和国合同法及有关法律、法规的规定,结合家庭居室装饰装修工程施工的特点,双方在同等、自愿、协商一样的基础上,就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜,达成如下协议:第一
2、条工程概况 工程地点:。工程内容及做法(详见附表:家庭居室装饰装修工程施工项目确认表。附表:家庭居室装饰装修工程内容和做法一览表)。工程承包方式:双方商定实行下列第种承包方式。()承包人包工、包料(详见附表:承包人供应装饰装修材料明细表);()承包人包工、部分包料,发包人供应部分材料(详见附表:发包人供应装饰装修材料明细表。附表:承包人供应装饰装修材料明细表);()承包人包工、发包人包料(详见附表:发包人供应装饰装修材料明细表)。工程期限天,开工日期年月日,竣工日期年月日。合同价款:本合同工程造价为(大写):元(详见附表:家庭居室装饰装修工程报价单)。其次条工程监理若本工程实行工程监理,发包人
3、与监理公司另行签订工程监理合同,并将监理工程师的姓名、单位、联系方式及监理工程师的职责等通知承包人。第三条施工图纸双方商定施工图纸实行下列第种方式供应:()发包人自行设计并供应施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表:家庭居室装饰装修工程设计图纸);()发包人托付承包人设计施工图纸,图纸一式二份,发包人、承包人各一份(详见附表:家庭居室装饰装修工程设计图纸),设计费(大写)元,由发包人支付(此费用不在工程价款内)。第四条发包人义务开工前天,为承包人入场施工创建条件。包括:搬清室内家具、陈设或将室内不易搬动的家具、陈设归堆、遮盖,以不影响施工为原则;供应施工期间的水源、电源;负责协
4、调施工队与邻里之间的关系;不拆动室内承重结构,如需拆改原建筑的非承重结构或设备管线,负责到有关部门办理相应的审批手续;施工期间发包人仍需部分运用该居室的,负责做好施工现场的保卫及消防等项工作;参加工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收。第五条承包人义务 施工中严格执行平安施工操作规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程;严格执行有关施工现场管理的规定,不得扰民及污染环境;爱护好原居室室内的家具和陈设,保证居室内上、下水管道的畅通;保证施工现场的整齐,工程完工后负责清扫施工现场。第六条工程变更 工程项目及施工方式如需变更,双方应协商一样,签定书面变更协议,同时调整相关工程费
5、用及工期(见附表:家庭居室装饰装修工程变更单)。第七条材料的供应 由发包人供应的材料、设备(详见附表:发包人供应装饰装修材料明细表),发包人应在材料运到施工现场前通知承包人,双方共同验收并办理交接手续;由承包人供应的材料、设备(详见附表:承包人供应装饰装修材料明细表),承包人应在材料运到施工现场前通知发包人,并接受发包人检验。第八条工期延误对以下缘由造成竣工日期延误,经发包人确认,工期相应顺延:()工程量改变和设计变更;()不行抗力;()发包人同意工期顺延的其他状况。因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的,工期顺延;因发包人供应的材料、设备质量不合格而影响工程质量的,返工费用由发包人担
6、当,工期顺延。发包人未按期支付工程款,合同工期相应顺延。因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的,工期不顺延;因承包人缘由造成工程质量存在问题的,返工费用由承包人担当,工期不顺延。第九条质量标准双方约定本工程施工质量标准:。施工过程中双方对工程质量发生争议,由部门对工程质量予以认证,经认证工程质量不符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由承包人担当;经认证工程质量符合合同约定的标准,认证过程支出的相关费用由发包人担当。第十条工程验收和保修 双方约定在施工过程中分下列几个阶段对工程质量进行验收:();();()。承包人应提前两天通知发包人进行验收,阶段验收合格后应填写工程验收单(见
7、附表:家庭居室装饰装修工程验收单)。工程竣工后,承包人应通知发包人验收,发包人应自接到验收通知后两天内组织验收,填写工程验收单(见附表:家庭居室装饰装修工程验收单)。在工程款结清后,办理移交手续(详见附表:家庭居室装饰装修工程结算单)。本工程自验收合格双方签字之日起保修期为月。验收合格签字后,填写工程保修单(见附表:家庭居室装饰装修工程保修单)。第十一条工程款支付方式双方约定按以下第种方式支付工程款:()合同生效后,发包人按下表中的约定干脆向承包人支付工程款:工程进度过半指:。()其他支付方式:。工程验收合格后,承包人应向发包人提出工程结算,并将有关资料送交发包人。发包人接到资料后日内如未有异
8、议,即视为同意,双方应填写工程结算单(见附表:家庭居室装饰装修工程结算单)并签字,发包人应在签字时向承包人结清工程尾款。工程款全部结清后,承包人应向发包人开具正式统一发票。第十二条违约责任合同双方当事人中的任何一方因未履行合同约定或违反国家法律、法规及有关政策规定,受到罚款或给对方造成损失的均由责任方担当责任,并赔偿给对方造成的经济损失。未办理验收手续,发包人提前运用或擅自动用工程成品而造成损失的,由发包人负责。因一方缘由,造成合同无法接着履行时,该方应刚好通知另一方,办理合同终止手续,并由责任方赔偿对方相应的经济损失。发包人未按期支付其次(三)次工程款的,每延误一天向对方支付违约金元。由于承
9、包人缘由,工程质量达不到双方约定的质量标准,承包人负责修理,工期不予顺延。由于承包人缘由致使工期延误,每延误一天向对方支付违约金元。第十三条合同争议的解决方式本合同在履行过程中发生的争议,由当事人双方协商解决;也可由有关部门调解;协商或调解不成的,按下列第种方式解决:(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院提起诉讼。第十四条几项详细规定 因工程施工而产生的垃圾,由承包人负责运出施工现场,并负责将垃圾运到指定的地点,发包人负责支付垃圾清运费用(大写)元(此费用不在工程价款内)。施工期间,发包人将外屋钥匙把,交给承包人保管。工程竣工验收后,发包人负责供应新锁把,由承包人当场负责安装交付运用。
10、施工期间,承包人每天的工作时间为:上午点分至点分;下午点分至点分。第十五条其他约定事项:。第十六条附则本合同经双方签字(盖章)后生效,合同履行完毕后终止。本合同签订后工程不得转包。本合同一式份,双方各执份,部门份。合同附件为本合同的组成部分,与本合同具有同等法律效力。备注:从竣工验收之日计算,保修期为一年。保修期内由于承包人施工不当造成质量问题,承包人无条件地进行修理。保修期内如属发包人运用不当造成装饰面损坏,或不能正常运用,承包人酌情收费。本保修单在发包人签字、承包人签章后生效。监督电话:装修合同 篇2案情简介周某为维思投资公司装修办公室,当时因为双方是挚友,并没签合同,口头承诺周某为维思公
11、司负责装修事宜,材料费实报实销,人工费按口头约定报价支付。后维思公司以桂滨公司(该公司公章在维思公司手里)名义到物管公司处办理了开工手续。周某随即联系了自己从事装饰的挚友进行了装修。装修进行到中途,维思公司单方面提出因质量问题要求工人停工整改。在此过程中,维思公司要求周勇与之签订装饰工程施工合同,并约定了合同价款及明显对周某不利的违约责任。合同签订后,维思公司即将前期全部装修全部拆除,不允许工人再次进场施工,另找他人重新装修。后维思公司以周某为被告向法院提起诉讼,以质量不合格为由,要求解除双方签订的装饰工程合同,并要求周某担当材料费、人工费及工期延误损失。办案思路及心得被告周某托付我应诉答辩。
12、本案经过了两次开庭审理。庭审中,我主要提出以下几点代理看法:1、被告周某不是适格被告,原告应以重庆桂滨公司作为本案被告,由桂滨公司担当相应责任。既然以桂滨公司名义办理的装修许可证,桂滨公司就是涉案装修工程合同的一方当事人(尽管桂滨公司与原告未签书面合同,不影响双方实际装饰工程合同关系),因该装饰工程产生的纠纷,与被告无关,被告仅作为桂滨公司代理人负责管理协调工作,由此可能产生的相应合同责任依据合同法规定应由托付人桂滨公司担当;2、周某是自然人,不具有签订建筑工程装饰装修合同的主体资格,本案合同应属无效。依据建筑法室内装饰工程管理方法最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的说明
13、等法律法规规定,承包人未取得建筑施工企业资质或超越资质等级的,建设工程施工合同无效。原被告签订的装饰工程施工合同,周某是自然人,并无相应资质,所签合同应属无效合同;3、原告未经施工方同意,擅自拆除全部已做工程,且未经鉴定机构鉴定,应对其擅自拆除工程造成的损失自行担当责任。原告提交的施工现场图片及视频,以及被告签字的工程存在质量问题的说明,我们认为工程存在的问题仅是装修施工中普遍存在的小问题,是可以通过返工整改予以解决的。工程是否存在质量问题以及是否严峻到必需全部拆除的程度,仅仅原告单方聘请的监理的一面之词是不能作为本案证据采信的,只有双方确认或法院指定的第三方鉴定机构有权对工程进行质量认定并作
14、为有效证据采纳。原告单方擅自拆除已建工程的做法干脆违反装修行业惯例,也与本案装饰工程合同的约定相违反,同时也违反合同法的相关规定。裁判结果通过庭审的答辩和辩论以及庭后与承方法官就案情从证据和法律两方面进行反复沟通沟通,法院最终判决驳回了原告全部诉讼恳求,达到当事人预期,得到当事人确定。本案得以顺当结案。屋东违约怎么办?签约合同违约本人和私人屋主租用民用仓库有5年合约,现用4年,尚有1年才到合同期满。现屋主要求收回仓库运用,由于我们是私人签注合同,有无法律效力,请问我如何追讨他的违约金。为您解答:1、你们之间签订的租赁合同只要不违反法律的规定双方自愿的就有法律效力。2、屋主要提前解除合同要求收回
15、仓库的话,你可以要求其根据合同的约定担当违约责任。3、假如合同没有约定违约赔偿条款的话,你可以根据你实际的损失要求赔偿。违约责任怎么算?违约责任是违反合同的民事责任的简称,是指合同当事人一方不履行合同义务或履行合同义务不符合合同约定所应担当的民事责任。民法通则第111条、合同法第107条对违约责任均做了概括性规定。法律询问:今日收到中介电话说我们屋另外两户扰民被告了(1套房子分成4户出租的),然后房主要后天中午收房,让我们全都搬走;我想问别的住户违约我有责任么?可否要求违约金?另外提前收房有没有最短期限?今日通知后天就得搬完?另外时间很紧两天内不见得肯定能找到房子,我可以最多延迟几天?假如不能
16、延迟,是不是租住旅馆的费用可以找中介支付?律师解答:中介要求你们没有违约的住户搬走,是违约行为,可以要求其支付违约金,另外应提前告知。相关法律学问:违约行为分类依据不同标准,可将违约行为做以下分类:(1)单方违约与双方违约。双方违约,是指双方当事人分别违反了自己的合同义务。合同法第120条规定:当事人双方都违反合同的,应当各自担当相应的责任。可见,在双方违约状况下,双方的违约责任不能相互抵销。(2)根本违约与非根本违约。以违约行为是否导致另一方订约目的不能实现为标准,违约行为可作此分类。其主要区分在于,根本违约可构成合同法定解除的理由。(3)不履行、不完全履行与拖延履行。(4)实际违约与预期违
17、约。装修合同 篇3发包方(简称甲方):_身份证号码:_承包方(简称乙方):_身份证号码:_一、协议内容: 甲方托付乙方对甲方需装修的店内装饰进行设计及施工。二、乙方按甲方书面确认的装饰方案即由其供应的设计资料进行施工(设计方案包括平面图、电气施工图、施工布置图、附件施工要求及施工工艺流程表等)。三、甲方的权利和义务甲方的权利:1、甲方有权对不符合甲方设计意图的地方要求返工的权利;2、对乙方装修过程中的重大质量问题,甲方除有要求乙方赔偿的权利外,还有终止合同的权利。甲方的义务:1、办理工程施工所须要的各种申请、批件等手续,保证乙方能够顺当进场施工,除法律、法规和规章规定应当有乙方办理的手续外。2
18、、供应符合施工要求的水源、电源。3、参加工程质量和施工进度的监督,负责材料进场、竣工验收确认。4、根据约定的期限支付工程费。四、乙方的权利和义务(一)乙方的权利1.乙方有按时取得劳动酬劳的权利,甲方应按合同约定的付款方式支付装饰款。(二)乙方的义务1、施工中严格执行平安施工规范、防火规定、施工规范及质量标准,按期保质完成工程。2、未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑机构及各种设备管线。3、对于施工过程中的有关事项(如材料的进场、隐藏工程的验收、竣工验收等)须要甲方确认的,应当刚好并赐予其必要的打算时间。4、自甲方交付乙方之日起,乙方应帮助甲方保管施工现场各类物品,严格执行有关施工现场
19、管理的规定,工程完工后负责清扫施工现场。5、严格按甲方要求施工,乙方有义务凭其丰富的阅历向甲方供应建设性看法供甲方参考,直至甲方满足;4.疼惜甲方原材料,精打细算,如因有意造成原材料的奢侈、短少由乙方负责赔偿;5.细心施工,仔细负责,质量要求: 详细质量要求参照甲方供应图纸要求的施工质量;施工质量要符合设计要求和国家规范标准。五、 工程内容及合同金额1、工程内容及单价按甲乙双方认定的装饰实际项目计算。2、 合同预算金额:本协议装饰预算金额为人民币:_(大写)本协议装饰预算金额为人民币:_(小写)在施工过程中为了更好体现装饰效果,合理利用资源,如遇材料变更,施工工艺变更等事项,乙方应刚好向甲方提
20、出建议,并得到甲方的认可。可对相应装饰预算总金额进行浮动,不得超出预算金额的20%,超出部分友好协商。六、 关于工程价款及结算1、合同生效后,发包人按约定,干脆向承包人支付工程款:第一次 总工程款的_%,即工程开工起 支付_元。其次次 总工程款的_% ,即各部件装配结束 支付_元。第三次 总工程款的_% ,即保洁工程结束 支付_元。七、协议工程完成期限1、本工程施工期限自_年_月_日起至_年_月_日止。2、因甲方及其代理人(代表)缘由(物料供应不刚好、不按期支付工程款等)导致工期延误的,工期顺延。因乙方及其代理人(代表)缘由导致工期延误的,工期不予顺延。八、关于材料供应和保管1、对一方供应的任
21、何材料和设备,如不符质量要求或规格有差异的,对方有权要求更换,供应方应当予以更换。由此造成的费用曾加部分,有供应方担当。2、材料和设备进场后,统一由乙方负责保管和运用,如因保管不善或者运用不当造成的不必要的奢侈、损失或者丢失,应当由乙方负责,施工过程中的正常消耗除外。九、关于质量和验收1、工程以施工图纸、作法说明、设计变更为质量评定验收标准。2、由于甲方擅自指挥乙方所属人员或第三方人员进行施工所导致的工程质量,由甲方自行负责。由乙方负责返工的,返工费费用由甲方负责。3、乙方承诺自竣工日期起,为工程项目保修_年,终身维护。损耗品、运用不当、人为破坏以及非工程自身缘由的损坏不在保修范围。十、 违约
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 装修 合同范本 58
限制150内