2022转让购房合同范文.docx

《2022转让购房合同范文.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022转让购房合同范文.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022转让购房合同转让购房合同锦集6篇随着人们法律意识的加强，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，签订合同是削减和防止发生争议的重要措施。那么制定合同书有什么须要留意的呢？以下是我细心整理的转让购房合同6篇，欢迎阅读，希望大家能够喜爱。转让购房合同 篇1转让方（简称甲方）：受让方（简称乙方）： 身份证号： 身份证号：电话号码： 电话号码：甲乙双方就房屋指标转让相关事项进行充分协商，在依法、同等、自愿原则下签订本合同。一、甲方将其单位（某某单位）打算修建集资房中属于甲方的房屋指标转让给乙方。房屋价格暂定为均价 元每平米，面积暂定平米，住房详细位臵及房号等信息以甲方所在单位确定范围为准，甲方应

2、将其所在单位确定的购房信息、选房范围刚好告知乙方，由乙方在该范围内选择甲方有权选择的房屋。二、甲方应当保证乙方购买甲方所转让的房屋无争议。该房屋建设所需的全部资金（以甲方所在单位确定的金额为准）由乙方担当。每期缴款甲方应刚好通知乙方，乙方应在甲方单位规定时间内将相应资金存入甲方单位指定的银行账户（收款账号：，收款单位： ，收款人开户银行： ，款项用途： 交购房款）。账户如有改动或需现金交款，以甲方通知的账户为准或一次性现金交付甲方。乙方存款后刚好将存款凭证交甲方，甲方向单位开具收据后交乙方保管；假如是乙方一次性现金交款给甲方或转账给甲方，甲方收款后打收据给乙方，待甲方向单位开具收据后交乙方保管

3、。另签订的认购合同书、签订购房合同等全部相关购房手续，所取得的票据及合同均由乙方保管。如甲方单位有关部门须要这些手续，乙方应刚好将这些手续交给甲方，甲方办完后刚好将这些手续交还乙方。三、甲方应当保证其转让给乙方的房屋能够将产权证办至乙方名下。四、甲方为乙方先代付第一笔定金（￥ ），缴款凭证先由甲方保管，等签订合同当日乙方支付甲方贰万元，同时甲方将缴款凭证及单位收据交由乙方保管。五、乙方支付甲方房屋指标转让费人民币 （￥ ），乙方在本合同签订当日将房屋指标转让费中的人民币（￥ ）交付甲方，余下的人民币（ ）于某某单位补贴 元钱到位时交于甲方（因甲方未在某某单位集资建房，因享受 元补贴，此款项归属

4、于甲方），甲方在分别收到上述款项后分别打收据给乙方。六、若因不行抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建而使购房指标取消，则甲方应在一周内退回乙方购房指标转让费。七、房屋建成交付甲方后甲方应刚好将房屋钥匙全部交乙方由乙方居住，甲方不得阻碍乙方居住。乙方必需遵守甲方所在单位针对该小区制定的各项管理规定及该小区自身的各项制度。八、房屋能办理产权转移手续时，甲方马上将该房屋产权转移给乙方，乙方应赐予必要协作，办理产权转移所产生的一切费用由乙方负责。产权转移胜利时乙方将本合同约定的甲方交给乙方的全部收据退还给甲方。具备过户条件，甲方违反约定不转让，或者不协作乙方过户，退还乙方修建该房屋交付的全部资

5、金。乙方违反约定不受让的，或者交纳购房款不足的，甲方有权不将该房屋产权转移给乙方。九、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，合同自双方签字之日起生效，甲乙双方应遵守并仔细履行本合同约定，履约过程中发生纠纷甲乙双方协商解决，协商不成可向人民法院提起诉讼。甲方签字（捺印）： 乙方签字（捺印）： 签订时间： 签订时间：转让购房合同 篇2甲方：身份证号码：乙方：身份证号码：经甲乙双方协商一样同意，就单位团购楼房指标转让自愿达成以下协议：1、甲方将在通山县住房和城乡建设局获得单位团购楼房集资筹建住宅楼房指标一套（三室两厅），自愿转让乙方。2、乙方应付给甲方指标转让费贰万元整及房款首付伍万元整，乙方合计应付款

6、柒万元整。3、甲方与所在住房和城乡建设局获得单位团购签订集资建楼合同后，根据合同规定的楼房价款由乙方筹资建楼房，乙方将筹建的建楼款刚好交给上述单位，甲方申明在此楼房建设中不投入任何费用。4、此房所在的详细单元及楼层需等单位政策而定。5、甲方将此房指标转让给乙方后，楼房的全部权和运用权都属于乙方，如遇楼价上升，甲方不能反悔索要回此房，违者除归还乙方所付的全部款项。如遇住房和城乡建设局政策变动，此楼房无法建设时，甲方将乙方所付的转让费一次性退还乙方后不属违约。6、楼房建成交付运用办理房屋全部权证时，甲方帮助乙方供应相关资料，办理产权发证手续。办理手续时的全部费用由乙方担当（过户费除外）。7、假如乙

7、方没有按时交房款，甲方贰万元不退还给乙方，甲方不担当任何责任。8、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，协议经甲乙双方签字后生效。甲方签字：乙方签字：年月 日转让购房合同 篇3甲方：_（以下简称甲方）乙方：_（以下简称乙方）甲乙双方本着互惠互利、诚恳信用的原则，就_市规划管理局在_集资房的购房资格，由甲方转让给乙方，现将转让有关事宜达成如下协议：一、乙方因住房须要，要求承让（购买）甲方原_市规划管理局在_所取得的集资购房资格。二、甲方在乙方支付购房资格转让费共计柒万捌千元后，同意将购房资格转让给乙方。三、在房屋建设过程中甲方协作乙方办理房屋过户（甲方过户到乙方）、按揭等有关手续。四、若因特别状况

8、，该集资房最终不能修建竣工，甲方按乙方支付的原金额_元退还给乙方（不含利息等）。五、付款方式：甲乙双方在本协议签订之时，首次付款_万元，其次次于_月_日前付_贰万元，第三次于_年_月_日前付_元。六、未尽事宜，双方再行协商；本协议一式三份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。甲方：_乙方：_年_月_日转让购房合同 篇4甲方：身份证号码：身份证号码：乙方：身份证号码：鉴于甲方已经于 年 月 日与有限公司签订编号为 的商品房买卖合同，该合同约定标的房屋为海口市海口市北侧A3栋住宅楼A3-504房，建筑面积为91.61平方米，按建筑面积计算，单价为人民币元，总价为人民币 元。经双方友好协商，甲方情愿

9、偿还完标的房屋的按揭贷款后将前述编号为 商品房买卖合同中买方（既本协议中的甲方）的权利义务概括转让给乙方。为明确双方权利义务，特做以下约定，由双方遵守。一、转让价款、支付方式1、编号为 商品房买卖合同中买方的权利义务概括转让价格为人民币63万元；2、签订本协议之日起3个工作日内，甲乙双方去银行 支行设立共管账户；3、乙方在设立共管账户之日起三个工作日内将人民币20万转让甲乙双方设立的共管账户；4、甲方偿还完毕标的房屋银行贷款，并办理完结与解除与*有限公司签订的编号为 商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预报登记手续刚好短信通知乙方，乙方收到甲方短信通知之日起2个工作日向甲

10、乙双方共管账户中转让人民币43万元；5、乙方与开发商*有限公司签订商品房买卖合同（该合同与编号为 的商品房买卖合同相比除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一样），并取得由开发商*有限公司出具正式的与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票后三个工作日内短信通知甲方，甲方收到乙方通知后提前三天短信通知乙方详细时间协作甲方向银行 支行申请解付甲乙共管账户中共计人民币63万元给甲方。二、双方保证与承诺1、甲方保证在本协议签订后20个工作日内，偿还完毕标的房屋银行贷款后，并办理完结与解除与*有限公司签订的编号为 商品房买卖合同，并撤销基于该合同产生的商品房合同备案及房屋预报登记手续；2、甲方保证在签

11、订本协议后30个工作日内，乙方可以与开发商*有限公司签订商品房买卖合同（该合同与编号为 的商品房买卖合同相比除买方由甲方变为乙方外，其他条款完全一样），并取得与该商品房买卖合同匹配的正式不动产发票；3、乙方保证根据本协议规定的时间向甲乙双方的共管账户转账。三、违约责任1、乙方违反本协议第一条第3款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同；2、乙方违反本协议第一条第4款约定的，按逾期时间，每日按应转金额日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求乙方担当违约金人民币20万元；3、乙方违反本协议第一条第5款约定，逾期通知的，按本

12、协议总价款的的日万分之一担当违约金，收到甲方通知后不帮助办理解付款手续的，每次担当违约金人民币1万元；4、甲方逾期办理本协议其次条第1、2款的，按逾期时间，每日按本协议总价款的日万分之一担当违约金，逾期超过一个月的，甲方有权解除合同，并要求甲方担当违约金人民币20万元；5、甲方办完全部应办手续后，因乙方自身缘由不与开发商*有限公司签订商品房买卖合同的，则乙方须赔偿甲方违约金人民币20万元；6、开发商*有限公司供应给乙方签订的商品房买卖合同与编号为 的商品房买卖合同除编号及买方由甲方变为乙方外，其他条款不一样的，乙方可以选择拒绝签订该买卖合同，不属于本协议第三条第4款约定的情形，且甲方须赔偿乙方

13、违约金人民币20万元。四、争议处理1、履行本协议过程中，如有争议双方因协商解决，协商无果的双方一样同意交由海南仲裁委员会仲裁解决。五、其他1、无论双方任何一方依据本协议约定单方解除合同、或双方协议解除合同的，都必需以书面形式通知对方或者双方形成书面约定，乙方可以凭借书面通知及书面约定单方解付甲乙双方在银行 支行共管的资金2、双方法定联系方式为以下列明，致函、短信、电邮以下联系地址均视为已经履行完毕通知义务。甲方：联系人，地址： 电话：电邮： 乙方：联系人，地址： 电话：电邮：3、本协议一式四份，双方各执两份，双方签名后生效。4、甲方于 年 月 日与*有限公司签订编号为 的商品房买卖合同为本协议

14、书附件。甲方： 乙方： 时间： 地点：转让购房合同 篇5甲方（卖方）： 身份证号：电话：住址：甲方配偶： 身份证号：电话：住址：乙方（买方）： 身份证号：电话： 住址：鉴于：1、 房屋性质：本房屋是由的.名义兴建的集资房，位于。甲方是 的工作人员，现有一个购买一套 级干部住房的购房指标。2、甲方情愿将其单位本次建房的购房指标转让于乙方。3、乙方同意以甲方名义向甲方单位缴纳集资建房款。4、甲方同意收取乙方缴纳的集资款项，并以自身的名义向其单位缴纳。5、甲方确认以其名义取得的本次集资建房房屋产权属于乙方全部。6、甲方须保证房屋性质不属于经济适用房与军需房。7、自乙方向甲方结清本协议其次条款转让金额

15、及支付方式约定款（ ）之日起至房屋产权过户于乙方名下期间，甲方只是该集资房的名义产权人，乙方为此房屋的实际产权人。为明确双方的权利和义务，以达上述目的，双方在同等、自愿、协商一样的基础上就乙方取得该房屋产权特签订以下协议：第一条、集资房屋的基本状况及产权实际人约定1、甲方单位集资建设的房屋坐落于。甲方依据其单位的规定，可通过集资建房取得一套建筑面积约 平方米的房屋的产权。详细楼号、楼层、户型、房间号及房屋面积依据甲方单位规定方式确定。2、自乙方向甲方结清本协议其次条款转让金额及支付方式约定款（）之日始，乙方即为协议本条款约定房屋的实际产权人。其次条、转让金额及支付方式因该房屋尚在建设阶段，甲方

16、同意将该房屋（包括但不限于所附带的车位、车库等附属设施）购房指标转让给乙方，乙方在签订本协议之日起三日内，向甲方支付人民币： 元。其中：购房指标转让费为人民币： ，甲方为该房屋垫付的购房款为人民币： 元，共计元。剩余购房款及办理相关房屋交割费用，依据甲方单位规定方式和时间缴纳。第三条、购房款项缴纳依据甲方单位要求的交款时间和数额，乙方将房屋购房款交付给甲方。由甲方代替乙方刚好缴纳予该单位。甲方应在缴纳费用当日向乙方交付该单位开具的收款凭证原件。第四条、除购房款外的费用担当本协议履行过程中，因办理房屋产权而发生的各种法定税、费由乙方担当。甲方仅收取购房指标转让费。第五条、房屋产权手续办理甲方应按

17、本单位的要求，刚好办理其单位集资建房过程中所需各种手续的办理工作，刚好提交各种资料，以确保不因其疏忽和懈怠而影响乙方取得该房屋的产权。第六条、房屋交付、产权证的办理和取得一)房屋交付协议约定的房屋建成后，若甲方单位将房屋交付于甲方，则甲方应在其单位交房日即行将该房屋转交付予乙方。乙方即行使基于实际产权人对该房屋的全部权益。二)产权证的办理和取得1、甲方有义务刚好和乙方共同提交单位所需办理房屋产权予乙方名下的各种文件和资料。甲方有义务帮助乙方刚好按 的要求申请办理房屋的登记、备案等相关手续，帮助乙方在办理该房屋产权证前办理房屋变更登记手续。2、假如甲方单位不允许干脆将集资房屋的产权办理至乙方名下

18、，则甲方应在取得该房屋产权证书后，将以其名义取得的房屋产权帮助乙方转让过户至乙方名下(该转让甲方不得收取任何费用)。3、无论出于何种缘由，致该房屋产权短暂无法办理至乙方名下，在此期间，乙方基于实际产权人仍享有对该房屋的全部权益，甲方不得就此主见任何异议。第七条、甲方的权利和义务：1、在签订本协议后，甲方应刚好将有关购房信息及有关规定和要求告知乙方。甲方有义务帮助乙方刚好按 的要求支付相应的购房款及申请办理房屋的登记、备案等相关手续，帮助乙方在办理该房屋产权证、土地运用证前办理房屋产权变更登记手续，但甲方不担当相关手续费；2、在签订本协议后，甲方应当全力协作乙方办理该房产交割的一切相关手续，除了

19、乙方支付此次所选房屋的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费、税费、房产证、土地证及届时更名、过户等手续的全部相关费用外，甲乙双方不得要求对方支付其他的费用；3、若因不行抗力、政策变动、单位及开发商因素导致房屋停建，或者由于甲方工作调动而使购房指标被取消，甲方应在收到单位或者开发商退回的购房款及其他已支付款项后二日内连同指标转让费一并退回给乙方，协议自行终止；4、甲方将购房指标转让给乙方后，不得将该购房指标再行转让他人，否则视为违约。5、甲方配偶及其他继承人也无权收回该房屋指标，否则视为违约。5、接到单位关于购房的各类通知后（如交款通知、领取文件、钥匙等各种通知）甲方应在二十四小时内通知乙方；6、

20、当房屋建成并交房时，甲方应刚好通知乙方，并在两日内将房屋钥匙交给乙方。第八条、乙方的权利和义务1、在签订本协议后，乙方应按约定时间向甲方支付购房指标转让费，刚好按 的要求付此次所选房屋的购房款、房屋配套费、税费、产权证、土地证等相关费用，以及届时更名、过户等手续的全部相关费用；2、乙方不得以甲方名义办理该房屋产权相关的抵押贷款；3、若三年内由于各种缘由没有开工建设，乙方有权要求甲方退还支付给甲方的全部费用；4、乙方有权将房屋转让第三方，甲方不得干预及索取其他费用；5、本协议签订后，甲方因该房屋所取得或享有的各项实惠福利政策（包括但不限于：房屋面积的赠送和增加，房屋相关税费的减免）均由乙方享受，

21、甲方不得借此要求乙方再行补偿；6、本协议签订后，乙方已充分考虑自己的经济实力和该房屋的偿付实力，承诺在双方尚未完成对该房屋的产权交割前不会中途退出该协议，如乙方中途退出该协议将视为违约。7、在乙方最终取得房屋全部权之前，乙方不得运用署有甲方姓名的任何证件用于任何用途，否则视乙方违约。8、开发商向甲方交付房屋当日，甲方即告知乙方，并刚好同乙方办理房屋交割手续。甲方向乙方交割房屋后，所发生的物业管理费、水电费、卫生费等与房屋运用相关的费用及责任均由乙方担当。第九条、其他约定1、若因不行抗力、政策变动、单位及开发商因素导致本协议无法履行，本协议自动失效，且不视为双方违约。按本条款解除协议时，甲方应在

22、收到单位或者开发商退回的购房款及其他已支付款项后二日内连同转让费一并退回给乙方。2、双方不能对甲乙及见证方以外的人或公司公开本购房转让协议内容，本协议也不对开发商公开。3、由于目前该房屋所属小区详细房价不明确，甲、乙双方均达成合意，双方均不得以日后价格波动为由取消该交易并要求对方重新确定购房指标转让费价格，否则视为违约。4、届时该套房屋的实际价格，以甲方单位及开发商针对本单位职工公布的价格为准。5、签订本协议时，甲、乙双方向对方供应身份证复印件作为附件。甲方还向乙方供应工作证和户口簿复印件、住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件，届时乙方出具相关收据给甲方。双方均不得将以上证件供应第三方，否

23、则追究法律责任。6、协议终了中止时，甲方需将乙方证件复印件（署名件）及乙方出具的相关收据退还乙方；乙方需将甲方证件复印件（署名件）及住宅申购意向金收据和其他已交款项收据原件退还甲方。7、双方约定因国家政策、单位缘由造成本协议无法刚好履行时，甲方应提前通知乙方，并接着协作乙方取得相关权益。第十条、违约责任1、协议履行中，甲方擅自终止协议，甲方除应返还乙方已支付的房屋指标转让费、购房款、房屋配套费及届时更名、过户等手续的全部相关费用外，还要赔偿乙方双倍购房指标转让费。2、乙方违约或中止本协议，甲方无须退还乙方已付的购房指标转让费。购房款及其他已支付款项应在协议终止后的二日内返还乙方。3、在房屋选房

24、、更名、过户等过程中，由于乙方不能按时交清房款及手续费等，造成房屋不能顺当选购、更名、过户，甲方不担当责任，且不退还购房指标转让费。第十一条 声明及保证本协议签订时，需经过双方配偶及第一法定继承人同意。第十二条 争议的处理甲 方：乙 方：年月日转让购房合同 篇6甲方： 身份证号码：乙方： 身份证号码：经双方自愿、同等协商，就xx 团购房的认购权转让 达成如下协议：第一条： 甲方自愿将xxx系统团购房的认购权转让给乙方，乙方已充分了该团购房的详细状况，并自愿买受该房认购权。该团购房详细状况如下：1 、转让的团购房认购权（含地下车位一个）座落于xxx路街道办事处，名称为“xxx”，建筑面积为 90

25、 至 120 平方米（此面积不含地下车位面积），认购房屋必需同时认购车位一个。2 、该团购房均价为 3800 元 / ，建成后因楼层和*差异等因素，实际价格可能会高于和低于 3800 元 / 。其次条： 乙方一次性付给甲方认购资格转让费 元（大写： 元），原认购协议交由乙方保管。第三条： 乙方今后交首付款和正式签订购房合同的时间，以开发商通知时间为准，详细选房、抽房事宜由乙方负责，甲方有义务通知乙方相关事项并负责办理更名手续。乙方对所购房屋自行担当风险，甲方不负责任何风险和有关经济、法律责任。第四条： 假如xxx地产开发有限公司于xxx签订的房屋认购协议失效，甲方退还乙方全部转让费。第五条：

26、本协议为一次性转让协议，甲乙双方签字后生效，双方不得违约。第六条： 本协议一式二份。其中甲方留执一份，乙方留执一份。甲方 ( 签章 ) ： 乙方 ( 签章 ) ：签约日期： 年 月 日-甲方（转让方）： ，性别 ，年龄 岁，民族 ，文化 ，身份证号码 ，电话 ，住址 。乙方（受让方）： ，性别 ，年龄 岁，民族 ，文化 ，身份证号码 ，电话 ，住址 。鉴于：1、甲方享有房地产开发有限责任公司开发的项目一套商品房的购买权，并已交纳部分购房款（订金）。2、甲方确定将购买该套商品房的权利转让给乙方，乙方情愿受让购买该套商品房的权利。为了明确甲乙双方的权利义务关系，甲乙双方就乙方受让甲方购买该套商品房

27、权利的有关事宜，经同等协商达成一样看法，依据我国合同法及相关法律法规的规定，特签订本协议。一、甲方将其购买该套商品房的权利转让给乙方，甲乙双方均同意乙方以甲方名义或以乙方自已的名义购买该套商品房。二、该套商品房购房权利转让费为 万 仟 佰 拾 元整（￥ 元），该款项包含甲方已支付的购房款、订金、定金、利息、可得利益等。该转让费于本协议签订后 日内一次性支付给甲方，甲方收到该转让费后，应向乙方出具收据。三、甲方收到乙方的转让费后，甲方就购买该套商品房所享有的相关权利全部归乙方享有。四、本协议签订后，甲方应主动到公司办理该套商品房买方主体变更的相关备案手续，商品房买卖合同由乙方干脆与房开公司签订。

28、五、因种种缘由，假如房开公司只同意以甲方名义签订商品房买卖合同并办理各种购房手续的，则以甲方名义签订商品房买卖合同并办理购房的各种手续，甲方应予以协作。所发生的全部费用（包括购房款及相关税费等）全部由乙方担当，房屋产权归乙方全部，乙方享有房屋完整的占有、运用、收益和处分的权利，甲方无权处分该套商品房。六、若以甲方名义购买该套商品房的，甲方不得将该套商品房转卖、赠与、抵押或出租，否则，甲方应赔偿乙方的全部损失，并应向乙方担当壹拾万元违约金。当房屋可以办理过户手续时，甲方均无条件协作过户。若甲方有意不协作办理相关手续的，甲方应向乙方担当伍万元违约金，并赔偿乙方的全部损失。七、本协议签订后，甲乙双方

29、均不得返悔。若乙方返悔，则乙方所交转让费不予返还；若甲方返悔，则甲方应双倍返还乙方所付转让费，并应按房屋评估价赔偿乙方的全部损失。八、甲方应依据乙方的要求主动协作办理购房、验收、过户等相关手续，甲方因此而发生的误工费、交通费等由乙方担当。九、本协议所称“全部损失”，包括预期利益损失和律师费。十、其他1、未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。2、本协议一式四份，甲乙双方各执两份。3、本协议自甲乙双方签字之日起生效。甲方： 乙方：签订地点：省市签订日期：20年月日本文来源：网络收集与整理，如有侵权，请联系作者删除，谢谢！第24页 共24页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页第 24 页 共 24 页