2022年绿化劳务分包合同样本x.docx

《2022年绿化劳务分包合同样本x.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年绿化劳务分包合同样本x.docx（10页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年绿化劳务分包合同样本x 绿化劳务分包合同样本 劳务分包存在着特别多的混乱交易，那么签订绿化劳务分包合同时须要留意什么呢?以下是在小编为大家整理的绿化劳务分包合同范文，感谢您的阅读。 绿化劳务分包合同范文一 甲方： 乙方： 依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律法规，遵循同等自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就建设工程劳务合作事项协商一样，订立本合同。 第一条 工程概况及承包工作内容 1.1 工程名称：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 工程办公楼区域广场及停车场铺装 1.2 分包工作内容：xxxxxxxxxxxxxx 绿化工程办公楼区域广场及停车场铺装 范围包

2、括：场地的平整、混泥土垫层、广场砖的铺设、停车场铺设、协作现场放线打点。 其次条 作业人员 乙方依据工程须要向甲方供应肯定的施工人员及施工条件。 第三条 合同工期 开工日期年月日，完工日期年月日，工期为天。 第四条 合同价款 4.1 合同价款为浇灌混泥土 4.2 合同价款的确定原则：按实际工程量结算。 第五条 双方权利及义务 5.1 甲方负责供应材料及现场协调。 5.2 本场地现有混泥土破损之处，乙方根据甲方要求进行免费处理; 5.3 本工程施工中所出现的一切担心全事故由乙方全权负责; 5.4 乙方应严格根据甲方所供应的施工图进行施工; 5.5 乙方应向甲方供应本工程所需材料清单; 5.6 乙

3、方应向甲方供应本工程施工的相关资料; 5.7 本工程所需的一切施工工具由乙方自行解决。 5.8 工程质量应达到设计图纸要求及约定标准和质量目标。如图纸、甲方指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一样，乙方应在取得甲方书面认可后，以质量要求较高者为施工依据。 5.9 乙方必需根据国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发觉设计有误，须马上向甲方提出，取得文字变更洽商手续后方可接着施工。因乙方缘由造成窝工的，工期不顺延，发生的费用由乙方担当。 第六条 合同价款的结算和支付 本工程完工后，甲方应在 7 个工作日内组织验收，验收合格后，甲方在5 个工作日内向乙方支付

4、全部款项。 第七条 违约责任 因乙方缘由造成甲方工期延误或工程质量不符合要求时，乙方应马上整改并不增加工时费。 第十七条 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，双方各执一份，备案留存一份。 第十八条 本合同未尽事宜可经双方协商后列入其他事项，其他事项与正文具有同等效力。 甲方：甲方代表签字：日期： 乙方：乙方代表字：日期 绿化劳务分包合同范文二 甲方(发包方)： 乙方(承包方)： 依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合本工程详细状况，双方达成如下协议： 一、合同主要内容： 1、甲方将承包的位于_市_区(县)_工程以_方式交给乙方承做。 2、合同金额：(大写)_整 (

5、小写)_整 二、合同细微环节说明： 1，甲方工作： (1) 甲方代表对工程质量、进度进行监督，办理验收、变更登记手续。甲方其他成员对工程及乙方的看法均须通过甲方代表与乙方代表接触。 (2) 负责协调与主管部门的关系，保证乙方施工时间。 2，乙方工作： (1) 包工不包料 (2) 严格根据图纸做法进行施工，参与竣工验收。 三、违约责任： 双方任何一方违约，在协商不成的状况下，任何一方均可向当地仲裁尾委员会、当地人民法院提起诉讼。 四：其他： 1、因不行抗力造成损失，甲乙双方责任分担 2、以下缘由可解除合同： (1) 甲乙双方协商一样。 (2) 甲方未按约定支付工程款，承包人有权解除合同。 (3)

6、 不行抗力致使合同无法履行。 (4) 因一方责任致使合同无法履行。 3、合同解除后，甲方、乙方应按双方的约定进行结算。有过错的一方应当赔偿因合同解除给对方造成的损失。 4、本合同发包人、承包人双方约定生效方式，工程竣工履行全部义务，竣工结算价款支付完毕，合同即告终止。 5、本合同一式两份，具有同等效力，甲方、乙方双方分别保存一份。 甲方(签章) 乙方(签章) 代表人：(签字) 代表人(签字) 时间： 时间： 绿化劳务分包合同范文三 甲方： 乙方： 依照中华人民共和国合同法和中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就长沙华润凤凰城项目三期 A 区一

7、标段绿化工程劳务分包等事项经协商一样，订立该劳务施工合同。 第一条、 工程名称：华润凤凰城三期 A 区一标段绿化工程及二期 C 区绿化工程的养护。 其次条、工程劳务施工承包范围： 长沙华润凤凰城项目三期北区一标段绿化工程的劳务施工及竣工后一年的绿化养护和二期 C 区绿化工程竣工后的一年绿化养护。本工程图纸范围内工程量清单中全部绿化种植及养护工程的施工人工费。含：土表 300mm 人工平整土方、绿化植物进场后的人工卸货和场地内短途运输、人工挖树坑、栽植(乔灌木、绿篱、花卉、绿地等)、竣工前的养护等一切费用。 第三条、合同价格： 图纸范围内工程量清单中的全部工程量。 1. 华润凤凰城三期北区一标段

8、绿化工程劳务施工按：绿地面积(面积按现场实际种植面积为准)每平方米 壹拾陆元 计算。 2. 本工程竣工后一年养护期和凤凰城二期 C 区一年期养护为总价包干，符合质量要求后按总价 壹拾陆万 元计。 3. 甲方负责供应乙方施工人员宿舍居住，宿舍内的水电费用由乙方自行担当。 4. 乙方施工用的小型工具由乙方自行担当、大型机械费由甲方担当。 第四条、 合同内工期、质量、平安 1.本工程施工总工期为自总承包单位外脚手架落地后 180 天竣工验收。乙方进场时间以甲方书面通知为准，乙方必需无条件根据甲方的施工总工期 安排刚好组织人员进行施工，不得延误工期，如乙方缘由造成的拖延工期，按每天人民币 1010 元

9、惩罚并补偿甲方因此而蒙受的损失和费用赔偿。 2.乙方施工时应严格根据绿化工程施工规范和操作要求进行施工，如因乙方缘由未按要求进行施工造成的返工、苗木死亡等一切损失均由乙方担当。 3.乙方施工人员进入施工现场前，必需对工人进行平安教化交底，进入施工现场必需戴好平安帽，如因违反平安操作规程，不听从甲方现场管理人员指挥造成的平安事故由乙方自行担当。 第五条、 付款方法： 第六条、 甲方的权利和义务 1. 供应施工场地，使之具备施工条件。 2. 甲方为乙方供应水电源接驳点，保证施工期间的须要。乙方进场后，以书面形式交给乙方，进行现场交验。 3. 向乙方供应施工人员宿舍，水电费用由乙方自行担当。 4.

10、组织本工程相关图纸会审，审核乙方供应的施工方案及实施安排,帮助乙方解决施工过程中的技术问题。 5. 负责现场施工综合管理，监督检查施工质量、进度、平安。 6. 在乙方不按合同要求进行施工的状况下，勒令乙方暂停施工，并在乙方整改完毕提出报告后进行审核和批准复工。整改时间仍记载工期内。 第七条、 乙方的权利和义务 1. 遵守国家法律、法规及中华人民共和国工程建设标准强制性条文，严格根据现行的各项施工规范组织施工。担当因乙方质量缺陷、工期延误因素对甲方造成的全部干脆和间接损失。 2. 本工程严禁再次分包，乙方不得将其承包的全部或部分工程转包给他人，如现场发觉未经甲方书面同意的第双方进入现场施工，甲方

11、有权实行勒令停工、驱除出现场或解除合同等行动，因此造成的一切损失均由乙方担当。 3. 现场施工由乙方缘由造成的任何损失均由乙方全额担当。 第八条、 争议 进场施工后，按每人每月支付不少于 1010 元生活费; 春节前，支付已完工程量的 90%; 工程全部竣工通过验收后，支付至有效合同价款的 80%; 竣工决算后余款在本年度春节前付清。 1. 双方在履行合同时发生争议，可以和解或者要求有关主管部门调解。当事人不愿调解、和解或调解、和解不成的，双方向甲方所在地人民法院起诉。 2. 发生争议后，除非出现下列状况的，双方都应接着履行合同，保持施工连续，爱护好已完工程： a.单方违约导致合同确已无法履行

12、，双方协议停止施工; b.调解要求停止施工，且为双方接收; c.法院要求停止施工。 第九条、 合同解除 1. 发生乙方将其承包的工程转包给他人，或者肢解以后以分包的名义分别转包给他人，甲方有权解除合同。 2. 因乙方缘由超过五个工作日仍未完成安排内工程的，甲方有权解除合同或甲方另行支配其他人员进场施工。 3. 因乙方缘由导致工程出现不行弥补的质量缺陷或对甲方造成媒体曝光等社会影响的，甲方有权解除合同并要求乙方赔偿相应损失。 4. 有下列情形之一的，双方应协商解除合同：因不行抗力致使合同无法履行;因其它缘由造成工程停建或缓建，致使合同无法履行。 5. 甲方依据合同文件要求解除合同的，以书面形式向

13、乙方发解除合同的通知，并在发出通知前告知对方，通知到达对方时合同解除。合同解除后，不影响双方在合同中约定的结算和清理条款的效力。 第十条、 合同生效与终止 1. 除双方履行合同全部义务，竣工结算价款支付完毕，乙方向甲方交付竣工工程后，本工程即告终止。 2. 合同的权利义务终止后，双方应当遵循诚恳信用原则，履行通知、帮助、保密等义务。 甲方：(公章) 乙方：(公章) 托付代理人： 日期： 托付代理人： 日期： 第10页 共10页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页第 10 页 共 10 页