2022建设工程施工合同(精选15篇)_2.docx
《2022建设工程施工合同(精选15篇)_2.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建设工程施工合同(精选15篇)_2.docx(98页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022建设工程施工合同(精选15篇)建设工程施工合同1施工合同即建筑安装工程承包合同,是发包人和承包人为完成商定的建筑安装工程,明确相互权利、义务关系的合同。发包人(全称):_承包人(全称):_依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称:工程地点:工程内容:工程立项批准文号:资金二、工程承包范围:三、合同工期:开工日期 竣工日期四、工程质量标准:质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定为合格工程标准为依据, 承包人按约定的时间和要求提出施工工艺,经发包人认可后执
2、行。五、合同价款金额(大写):_元(人民币)¥:_元六、组成本合同的文件包括:1、本合同专用条款2. 标准、规范及有关技术文件3、图纸4、工程量清单5、工程报价单或预算书,双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成.七.发包人向承包人提供图纸日期和套数:6套.发包人应按专用条款约定的日期和套数, 向承包人提供图纸。承包人需要增加图纸套数的,发包人应代为复制,复制费用由承包人承担。承包人应在施工现场保留一套完整图纸, 供工程师及有关人员进行工程检查时使用。监理单位委派的工程师姓名:_职务:_发包人委托的职权:_需要取得发包人批准才能行使的职权:_发包人派驻的工程师姓名:_职务:_职
3、权:_承包方项目负责人: 承包人委托的职权:项目经理:八.双方约定现场工程师工作职权:工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件具有同等效力。承包人对工程师代表向其发出的任何书面形式的函件有疑问时,可将此函件提交工程师,工程师应进行确认。工程师代表发出指令有失误时,工程师应进行纠正。除工程师或工程师代表外,发包人派驻工地的其他人员均无权向承包人发出任何指令。工程师的指令、 通知由其本人签字后,以书面形式交给项目经理,项目经理在回执上签署姓名和收到时间后生效。确有必要时,工程师可发出口头指令,并在48小时内给予书面确认,承包人对工程师的指令应予执行。工程师不
4、能及时给予书面确认的, 承包人应于工程师发出口头指令后7天内提出书面确认要求。工程师在承包人提出确认要求后48小时内不予答复的,视为口头指令已被确认。承包人认为工程师指令不合理,应在收到指令后24小时内向工程师提出修改指令的书面报告,工程师在收到承包人报告后24小时内作出修改指令或继续执行原指令的决定,并以书面形式通知承包人。紧急情况下,工程师要求承包人立即执行的指令或承包人虽有异议,但工程师决定仍继续执行的指令,承包人应予执行。因指令错误发生的追加合同价款和给承包人造成的损失由发包人承担,延误的工期相应顺延。项目经理按发包人认可的施工组织设计(施工方案)和工程师依据合同发出的指令组织施工。在
5、情况紧急且无法与工程师联系时,项目经理应当采取保证人员生命和工程、财产安全的紧急措施,并在采取措施后48小时内向工程师关交报告。责任在发包人或第三人,由发包人承担由此发生的追加合同价款,相应顺延工期;责任在承包人,由承包人承担费用,不顺延工期。九.发包方的工作:1.在开工前7日内将施工所需水、电、电讯线路从施工场地外部接至约定地点,保证施工期间的需要;开通施工场地与城乡公共道路的通道,约定的施工场地内的主要道路,满足施工运输的需要,保证施工期间的畅通;2.向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,对资料的真实准确性负责;办理施工许可证及其他施工所需证件、批件和临时用地、停水、停电、中断道路
6、交通、爆破作业等的申请批准手续(证明承包人自身资质的证件除外)在开工前7日内完成;3.确定水准点与座标控制点,以书面形式交给承包人,进行现场交验在开工前7日内完成;4.组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底在开工前7日内完成;5.协调处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(包括文物保护建筑)、古树建设工程施工合同2雇主:_承包人:_工程项目及相关文件:_上述双方经友好协商,达成如下合同条款:第一部分共同条件定义与解释定义1本合同(按下文规定的定义)中的下列词和用语,除文中另有要求者外,应具有此处为其所规定的含义:(1)“雇主”是指合同条件第二部分中指明的已就工程的建筑、安装或交付进行
7、招标并将雇用承包人的一方以及雇主名下的合法继续人,但不包括(经承包人同意者除外)雇主的任何受让人。(2)“承包人”是指其投标已被雇主接受的个人或多人、商号或公司,并包括承包人的私人代表、继承人和经许可的受让人。(3)“工程师”是指第二部分中指定的工程师,或由雇主随时指派并书面通知承包人要为本合同的目的替代上述指定的工程师以工程师身份行事的工程师。(4)“工程师的代表”是指驻工地工程师或工程师的助理,或任何由雇主或工程师随时派来履行本文件第二条所规定的职责的工程建筑管理员,其职权应由工程师书面通知承包人。(5)“工程”是指依照本合同应进行的工程。(6)“合同”是指合同条件、说明书、图纸、经标价的
8、建筑工程清单、费率与价格表(如果有的话)、投标书和合同协议。(7)“合同价格”是指投标书所列明的,但经根据下文所载规定予以增减的金额。(8)“施工设施”是指为本工程或临时工程(按本条下述定义)的进行、建成或维护方面所需的一切设备器械或诸如此类性质的各物,但不包括打算用以构成或正在构成永久性工程组成部分的材料或其它各物。(9)“临时工程”是指为本工程的进行、建成或维护方面所需的所有各种临时工程。(10)“图纸”是指说明书中所提到的图纸和任何经工程师书面认可的对这类图纸所作的修改,以及工程师随时提供或书面认可的其它图纸。(11)“现场”是指要在其上、其下或其中进行本工程的土地和其它场所,以及任何由
9、雇主为本合同的目的而连同本合同中特别指定为现场组成部分的其它场所一起提供的其他土地或场所。(12)“经认可”是指业经书面认可,包括对先前的口头认可所作的随后的书面确认;而“认可”是指书面认可,包括上述情况。单数与复数视文中需要,仅表明单数的词也包括复数在内,反之亦然。页旁小标题或注释这些一般条件中的页旁小标题或注释均不得被认为是本合同条件的组成部分,也不得作为解释本合同条件或本合同时的考虑因素。工程师的代表工程师的代表的责任和权力2工程师的代表的责任是视察和监督本工程,并试验与检查有关本工程所要使用的材料与做工。他无权免除承包人根据本合同所承担的任何责任或义务,除本文件下面或本合同其它地方另有
10、明文规定者外,他无权命令进行任何会引起迟延的工程或指示雇主作任何额外支付,也不能对本工程作任何变更。工程师可以随时以书面方式把授予工程师的任何权力和授权委托给工程师的代表,并应将所有这种权力和授权的书面委托的副本提交给承包人。工程师的代表在这种委托范围之内(但不是委托范围之外)给予承包人的任何书面指示或认可,应如同工程师所作出的指示或认可一样,对承包人与雇主具有约束力。但是必须以下述为条件:建设工程施工合同3合同编号:甲方(发包人):乙方(承包人):签订地点:根据中华人民共和国合同法和建设工程质量管理条例及有关法律、法规的规定,并结合工程的实际情况,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经
11、双方友好协商,在平等自愿、公平和诚实信用原则的基础上,双方自愿签订本合同。第一条工程概况一、工程名称:二、工程地点:三、承包工程范围和内容:四、工程工期:开工日期_年_月_日,竣工日期_年_月_日。五、本合同为固定综合单价合同,工程量及固定综合单价见附表。工程总价款为(小写)¥_万元(大写_)。第二条工程质量一、双方约定的工程质量标准:符合甲方企业标准。二、铺装的产品名称、型号、规格:符合甲方标准或见附件。三、工程完工后,乙方应在3日内通知甲方及时验收。第三条工程价款的支付与结算一、本合同签订后3日内,甲方支付合同价款的30%作为预付款;二、工程施工期间,完工80%前,付至合同价款的60%;三
12、、工程验收合格后5日内,付至合同价款的80%;四、结算完成后7天内付至结算价的95%;五、剩余工程总价款的5%作为质量保修金。在达到合同约定的质保期限后支付。第四条双方的权利和义务一、甲方权利义务:1、对乙方进行安全、质量、文明施工等方面的教育,做好日常监管工作。2、负责对乙方施工人员的安全、文明施工等方面的工作进行指导、监控,并按规定及时做好验收工作。3、按照合同约定支付工程款。4、负责完成乙方施工前所应具备的施工条件。5、甲方现场负责人:_身份证号:_联系电话:_二、乙方权利义务:1、乙方具有本合同履行所需的施工资质。2、按甲方的要求,委派有专业经验的技术人员,严格按国家操作规范,精心组织
13、施工、完成工程。3、乙方技术人员按施工方案组织施工,对工程质量、安全、工期等全面管理、负责,并按甲方工期计划要求完成所承包的任务,如不符合甲方或国家质量标准,乙方要进行返工处理,由此造成的损失由乙方承担。4、乙方在施工过程中必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程。5、尽量减少对周围办公人员的不利影响,否则,所造成的一切后果由乙方负责。6、在本工程竣工后清理现场。7、乙方未经甲方允许不得与建设单位或甲方上级发包单位联系。8、乙方现场负责人:_身份证号:_联系电话:_第五条承包方的安全责任一、工程开工前,必须向施工人员进行安全技术交底,让全体施工人员掌握工程特点及施工安全措施。二
14、、承包方必须按照国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证施工工具、器械使用安全。三、承包方对所承担的施工项目,必须制定施工方案,并结合工程实际做好安全工作,设立相应的安全防护或警示措施。四、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规,遵守国家、行业有关安全施工、文明施工的规定。五、现场施工中,遵守现场的各项规章制度。六、乙方在施工过程中发生的一切人身、财产等事故赔偿、罚金等均由乙方承担。第六条违约责任一、当发生下列情况之一时,甲方应承担违约责任:甲方不按约定支付工程款,每延误一日,应向乙方支付合同工程总造价0.5的违约金。二、当发生下列情况之一时,乙方应
15、承担违约责任:1、乙方因自身原因延期完工的,每延误一日,应向甲方支付合同工程总造价的0.5的违约金。2、乙方不按本合同的其他约定履行的,每出现一次应向甲方支付合同工程总造价的5的违约金。3、如上述违约金不足以赔偿甲方的损失,仍应赔偿因此给乙方造成的经济损失及相关的所有费用。第七条质量保修一、保修内容及期限:保修_年。二、保修期起始时间:自工程验收合格之日起计算。三、乙方保修范围:施工范围内的所有内容。四、在质保期内,如果发生质量问题,乙方需在接到甲方通知4个小时内派专业人员到现场进行排查、维修。五、如乙方未按约定维修,甲方有权自行或委托第三方维修,相应费用从质保金中扣除或由乙方支付。第八条合同
16、争议的解决方式本合同在履行过程中如发生争议,由当事人双方协商解决,协商不成的按下列第2种方式解决。1、提交北京仲裁委员会仲裁。2、依法向甲方所在地人民法院起诉。第九条附则本合同一式4份,合同附件:工程量及固定综合单价表1份,与合同具有同等法律效力,甲乙双方各执2份。自双方签字盖章后生效。甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人签字(盖章):法定代表人签字(盖章):委托代理人:委托代理人:地址:地址:电话:电话:签订时间:签订时间:建设工程施工合同4编号:(工 字)第 号(招标人):_鉴于_ (以下简称投标人)参加_ 项目投标,应投标人申请,根据招标文件,我方愿就投标人履行招标文件约定的义务以保证
17、的方式向贵方提供如下担保:一、保证的范围及保证金额我方在投标人发生以下情形时承担保证责任:1.投标人在招标文件规定的投标有效期内即_年_月_日后至_年_月_日内未经贵方许可撤回投标文件;2.投标人中标后因自身原因未在招标文件规定的时间内与贵方签订建设工程施工合同;3.投标人中标后不能按照招标文件的规定提供履约保证;4.招标文件规定的投标人应支付投标保证金的其他情形。我方保证的金额为人民币_元(大写:_)。二、保证的方式及保证期间我方保证的方式为:连带责任保证。我方的保证期间为:自本保函生效之日起至招标文件规定的投标有效期届满后_日,即至_年_月_日止。投标有效期延长的,经我方书面同意后,本保函
18、的保证期间做相应调整。三、承担保证责任的形式我方按照贵方的要求以下列方式之一承担保证责任:(1 )代投标人向贵方支付投标保证金为人民币_元。(2 )如果贵方选择重新招标,我方向贵方支付重新招标的费用,但支付金额不超过本保证函第一条约定的保证金额,即不超过人民币_元。四、代偿的安排贵方要求我方承担保证责任的,应向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额,支付款项应到达的帐号,并附有说明投标人违约造成贵方损失情况的证明材料。我方收到贵方的书面索赔通知及相应证明材料后,在_工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。五、保证责任的解除1.保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的,自保
19、证期间届满次日起,我方解除保证责任。2.我方按照本保函向贵方履行了保证责任后,自我方向贵方支付(支付款项从我方帐户划出)之日起,保证责任即解除。3.按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其它情形的,我方在本保函项下的保证责任亦解除。我方解除保证责任后,贵方应按上述约定,自我方保证责任解除之日起_个工作日内,将本保函原件返还我方。六、免责条款1.因贵方违约致使投标人不能履行义务的,我方不承担保证责任。2.依照法律规定或贵方与投标人的另行约定,免除投标人部分或全部义务的,我方亦免除其相应的保证责任。3.因不可抗力造成投标人不能履行义务的,我方不承担保证责任。七、争议的解决因本保函发生的纠纷,
20、由贵我双方协商解决,协商不成的,通过诉讼程序解决,诉讼管辖地法院为_法院。八、保函的生效本保函自我方法定代表人(或其授权代理人)签字或加盖公章并交付贵方之日起生效。本条所称交付是指:_保证人:_法定代表人(或授权代理人):_年_ 月_ 日建设工程施工合同5第一章词语涵义及合同文件第一条词语涵义电力建设工程施工合同文本,由电力建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和电力建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款),组成,其用词用语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的涵义:一、发包方(简称甲方):协议条款约定的具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人。二、甲方驻工地代表(简称甲方代表)
21、:甲方在协议条款中指定的代表。三、承包方(简称乙方):协议条款约定的、具有电力施工企业资质管理办法规定的工程承包主体资格并被发包方接受的当事人。四、乙方驻工地代表(简称乙方代表):乙方在协议条款中指定的代表人。五、社会监理:受甲方委托、具备电力工程建设监理单位资质管理办法规定资格的工程监理单位或人员对工程进行的监理。六、总监理工程师:工程监理单位委派的监理总负责人。七、设计单位:甲方委托的具备电力工程勘察设计单位资质管理办法规定的相应资质等级的设计单位。八、工程造价管理部门:国务院各有关部门、各级建设行政主管部门或如上部门授权的建设工程造价管理机构。九、工程质量监督部门:电力工业部、电业管理局
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 建设 工程施工 合同 精选 15 _2
限制150内