2022建筑工程居间合同(合集15篇)_2.docx

《2022建筑工程居间合同(合集15篇)_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑工程居间合同(合集15篇)_2.docx（49页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建筑工程居间合同(合集15篇)建筑工程居间合同1甲方（委托人）：乙方（居间人）：甲乙双方本着优势互补、互惠互利的宗旨，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的发包方直接洽谈，为甲方提供咨询、建议，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与发包方签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间成功”是指甲方与发包方签订书面的工程施工合同。二、乙方的义务1、乙方向甲方提供有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、发包方供

2、应材料品种及单价等。乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。3、乙方向甲方提供的图纸、工程量清单，够成为甲方与发包方所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成委托事项，无权取得居间报酬，并且赔偿甲方因此而遭受的损失。4、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。5、乙方在甲方与发包方进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与发包方的关系。6、乙方领取本合同报酬时，

3、须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行承担。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和发包方进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和发包方所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。如果未及时支付，则按未按时支付金额的%向乙方承担违约金。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同总额的%。2、首次付款时间为工程施工合同签订后日，甲方付给乙方居间费用总额的%；甲方收到第一次拨款后日内，甲方将剩余所有居间服务费一次性付给乙方。3、甲方以

4、银行转帐的方式支付。账户名：，收款账号：。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，自行承担全部居间活动费用。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为。七、合同终止1、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，由#人民法院管辖。九、其他事项1、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字或盖章后生效。2、本合同在市县（区）签订。甲方：（盖

5、章） 乙方：（盖章）法定代表人： 法定代表人：年 月 日 年 月 日建筑工程居间合同2甲方： 代表签字：乙方： 代表签字：甲乙双方充分发挥各自优势，根据_经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议。一、委托事项：1、乙方引见本合同中的甲方与直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。2、居间成功：是指甲方与签订的书面的合同成功。二、乙方义务：乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。三、甲方义务甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和所

6、签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。四、居间报酬的支付方法及支付时间：1、按照第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。2、采用现金方式支付。五、保密事项；甲乙双方应充分保守本协议所涉及的商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。六、居间终止支付居间报酬后，本合同终止。七、争议解决方案如发生争议双方协商解决，反之，交当地_委员会解决。八、其他事项未经双方同意，任何一方不得将

7、本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日建筑工程居间合同3甲方：代表签字：乙方：代表签字：甲乙双方充分发挥各自优势，根据中华人民共和国合同法经友好协商，依照平等互利的原则，达成如下协议。一、委托事项：1、乙方引见本合同中的甲方与 直接洽谈，向甲方提供该项目的重要信息，并最终促成甲方与长城万鼎签订该项目的运输合同。2、居间成功：是指甲方与 签订的书面的合同成功。二、乙方义务：乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的相关信息真实有效，如达到现场无法签订合同成功，将有乙方承担甲方的往返费用。

8、三、甲方义务甲方提供营业执照及资质证书等相关资料，负责和 进行合同谈判。如果居间成功，则有甲方全面履行和 所签的专业合同，甲方因履行合同所产生的权利和义务均与乙方无关。 如果居间成功，甲方应向乙方一次性支付居间报酬，如果未及时支付居间报酬，则逾期每日居间报酬的1%向乙方支付违约金。四、居间报酬的支付方法及支付时间：1、按照 第一次支付本合同中的甲方资金时，甲方一次性支付乙方居间报酬3000万元。2、采用现金方式支付。五、保密事项；甲乙双方应充分保守本协议所涉及的 商业秘密，双方不得以其在区间过程中获得的 商业秘密做出不利于对方的行为，否则有权要求对方承担违约责任。六、居间终止 ，支付居间报酬后

9、，本合同终止。七、争议解决方案如发生争议双方协商解决，反之，交当地仲裁委员会解决。八、其他事项未经双方同意，任何一方不得将本合同委托事项转委托。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。甲方（公章）：_ 乙方（公章）：_法定代表人（签字）：_ 法定代表人（签字）：_年_月_日 _年_月_日建筑工程居间合同4合同编号：_委托人：_签订地点：_居间人：_签订时间：_年_月_日第一条委托事项及具体要求：_。第二条居间期限：从_年_月_日至_年_月_日。第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的报酬为促成合同成立金额的_%或者（大写）_元。委托人应在合同成立后的_日内支付报酬。未促成合同成立的，居间人不得要求

10、支付报酬。第四条居间费用的负担：居间人促成合同成立的，居间活动的费用由居间人负担；未促成合同成立的，委托人应向居间人支付必要费用（大写）_元。第五条本合同解除的条件1、当事人就解除合同协商一致；2、因不可抗力致使不能实现合同目的；3、在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4、当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5、当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。第六条委托人的违约责任：_第七条居间人的违约责任：_第八条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协

11、商或调解不成的，按下列第_种方式解决：（一）提交_委员会_；（二）依法向人民法院起诉。第九条其他约定事项：_第十条本合同未作规定的，按_的规定执行。委托人（章）：居间人（章）：鉴（公）证意见：_居民身份证号码：_居民身份证号码：_经办人：_法定代表人：_法定代表人：_电话：_电话：_开户银行：_开户银行：_鉴（公）证机关（章）账号：_建筑工程居间合同5甲方（委托人）：联系地址：乙方（居间人）：联系地址：联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1乙方接受甲方委托，负责工程项就市工程项目（以下称该工程项目）

12、，引荐甲方和该项目的建设单位接洽谈，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与签订该工程项目的专业承包施工合同。2居间成功是指完成本条所列全部委托事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目的信息，乙方有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。如果能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。3乙方领取本合同报酬时，须向甲方开具有效的

13、税务，相关的所得税由乙方自承担。三、甲方义务1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式。1、甲方需先支付居间活动费用人民币；如居间不成功则乙方需在3个工作日内退还甲方该费本项目居间费用为工程结算造价（剔除建设单位直供材料价格，指定材料价格及指定专业分包造价）金额%作为酬金。2、居间成功后，在甲方每次收到建设单位拨付工程款后3个工作日内，按建设单位拨款同等比

14、例进行计算支付乙方居间费。3、甲方以转帐的方式支付。五、居间费用的承担居间费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。七、合同终止1、本合同签字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方（公章）：_乙方（公章）：_法定代表人（签字）

15、：_法定代表人（签字）：_年_月_日_年_月_日建筑工程居间合同6委托人：_（以下简称甲方）通讯地址：_身份证号：_联系方式：_居间人：_（以下简称乙方）通讯地址：_身份证号：_联系方式：_本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，根据中华人民共和国合同法，甲乙双方在平等自愿、公平和诚实信用、等价有偿原则的基础上，经协商一致，达成如下协议：第一条委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就_工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间

16、成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。第二条乙方的义务1、乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。3、乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。4、乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务，协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成施工合同，那么

17、在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。第三条甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料；负责标书的编制。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。第四条居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为：_。2、居间成功后，随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬3、甲方可以转账或现金的方式支付。第五条居间活动费用的承担居间活动费用是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的

18、委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。第六条保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。第七条合同终止1、本合同签字生效后，如果_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。第八条争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。第九条其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式二份，双方各持一份，具有同等

19、法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。委托人（签章）：_居间人（签章）：_年_月_日_年_月_日建筑工程居间合同7甲方(委托人)：_乙方(居间人)：_联系地址：_联系地址：_联系电话：_联系电话：_甲乙方为了发挥双方的优势，根据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1、乙方接受甲方委托，负责就_(委托事项)引荐给甲方和_(合作方)直接洽谈，向甲方提供_(合作方)的重要信息，并最终促成甲方与_(合作方)签订_合同。2、“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方与_公司(合作方)未签订书面的工程合同，视为委托事项未完成。二、乙方的义务1、乙

20、方必须向甲方提供有关_公司(合作方)的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产情况等。乙方有义务协助甲方对_公司(合作方)进行实地考察。2、乙方承诺向甲方提供的关于_公司(合作方)的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。3、乙方在甲方与公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚实义务。促成_公司(合作方)将_(合作项目)承包给甲方。三、甲方义务1、甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责和_公司(合作方)单位进行合同谈判。2、如果居间成功，则由甲方全面履行和_公司(合作方)所签订的工程承包合同。甲方因履行承包合同而产生的权利和

21、义务，与乙方无关。3、如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间报酬为_万元。2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间报酬_万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与_公司(合作方)签订_承包协议并办理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方所有并可自由支取。3、在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，_个工作日内，乙方没有促成甲方与_公司(合作方)签订_承包合同，视为乙方居间不成功，乙方应将居间报酬万元退还甲方。4、甲方可以转帐或现金的方式存入或

22、者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动;在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进行挂失处理。5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后，应当为甲方出具收条;乙方完成居间任务，实际取得居间报酬后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行承担。五、居间报酬的承担居间报酬是指乙方为完成委托事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。六、诚信原则1、如果甲方与_公司(合作方)在本合同委托期内，

23、未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与_公司(合作方)进行协商并签订股份转让协议，否则居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。2、如果甲方以相关企业或在当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与_公司(合作方)签订股份转让合同，居间方有权请求甲方按本合同第四条支付居间报酬。3、本合同的有效期(委托期)为_个工作日(自甲方将居间报酬转入乙方账户之日起计算)。居间方在此期间必须积极推动_公司与甲方进行实质性洽谈，并协助甲方和_公司达成实质性成交合同。七、本合同解除的条件1.当事人就解除合同协商一致;2.因不可抗力致使不能实现合同目的;3.在委托期限届满之前，当事人一方明确

24、表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、合同终止1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间报酬万元之日起，_个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与_公司(合作方)签订股份转让协议的，本合同自动终止。2、如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。九、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。十、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。2、乙方不得以其在

25、居间过程中获取的甲方商业秘密而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。十一、其他事项1、乙方不得将本合同委托事项进行转委托。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：_(盖章)乙方：_(盖章)法定代表人或委托代理人：_法定代表人或委托代理人：_合同签订地：_合同签订日：_建筑工程居间合同8委托人: _(以下简称甲方)地址: _身份证号:_联系方式:_居间人: _(以下简称乙方)地址: _身份证号:_联系方式:_本着优势互补、互惠互利的经营宗旨，为了更好的开拓市场，扩大企业的经济效益和社会效益，根据中华人民共和国合同法，甲乙双方在平等自愿、公平和诚实信用、等

26、价有偿原则的基础上，经协商一致，达成如下协议:一、委托事项1.1乙方接受甲方委托，负责就_工程项目(以下称该工程项目)，引荐甲方参加该项目的公开招投标，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方中标并与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。1.2“居间成功”是指完成本条所列全部委托事项。甲方未中标，乙方仅为甲方提供信息，或为甲方提供的联络、协助、撮合等服务的，均视为委托事项未完成。风险告知:居间事项应当约定清晰明确，关键注意是否符合法律规定，如以居间方式帮助招投标双方违规中标的，会被认定无效。居间成功具体指向何种状态，作为居间合同中居间方的核心义务，实践中因为约定不清或者不够明确而

27、导致纠纷的颇为常见。尤其对于居间成功如何界定，分为提供机会和提供中介服务、促成洽谈和促成签约、签订框架协议还是实现款项支付、款项支付是部分还是全部等，关键事项约定的越清楚、明确越能减少纠纷的出现。二、乙方的义务2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目招投标的信息，并有义务协助甲方对该工程项目进行实地考察。2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目的上述信息真实可靠。如果乙方提供的信息不真实，乙方无权取得居间报酬。2.3乙方应保证该工程项目真实可靠、资金到位、各种施工手续齐全，能够正常施工。否则，视为乙方提供信息不真实，按照本合同第二条第2款执行。2.4乙方在甲方参与招投标期间，应尽到作为居间人的慎

28、谨和诚实义务，协助甲方做好标书的编制。如果能够中标并达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责标书的编制。3.2如果居间成功，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间报酬。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式4.1本项目居间报酬为4.2居间成功后，随着建设单位拨付工程款的进度支付居间报酬4.3甲方可以转账或现金的方式支付。五、居间活动费用的承担居间活动费用是指乙方为完成

29、委托事项实际支出的必要费用和劳务费用等。乙方无论是否完成本合同所包含的委托事项，乙方同意全部自行承担居间活动费用。风险告知:合同法规定，在居间不成功的情况下，居间费用可以由委托方承担，对此，一是可以约定居间费用由谁承担;二是可以可以明确具体承担的标准。六、保密事项6.1甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业秘密。6.2乙方不得以其在居间过程中获取的甲方商业秘密而做出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间报酬。风险告知:合同法规定居间方有如实报告的义务，相比较而言，审慎审查的义务则对居间方的要求更加严格。可以根据具体居间内容，考虑居间事项的难易、居间报酬的高低等，具体明确居间方的义务

30、层级。七、合同终止7.1本合同签字生效后，如果_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。7.2如果居间成功，本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决;协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项9.1乙方不得将本合同委托事项进行转委托。9.2本合同一式二份，双方各持一份，具有同等法律效力。本合同自双方签字盖章后生效。委托人(签章):_居间人(签章):_年_月_日_年_月_日建筑工程居间合同9委托人： 以下简称甲方居间人：以下简称乙方根据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共

31、赢，诚信自愿的原则就居间合作事项，经双方友好协商达成本合同如下条款，以资各方共同遵照实行。第一条乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商，开发的吉首市城区商住楼，该小区规划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现委托乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立；具体细节均在正式签订设计合同中体现。第二条 报酬计算：居间人促成合同成立的居间报酬服务费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间报酬服务费。本报酬包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。笫三条 居间服务费的支

32、付设计合同成立生效后，随同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。第四条 相关责任事项1、甲方如果没有与开发商签订该项目设计合同的，甲方不需支付本报酬服务费；甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间报酬服务费。2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成立即视为完成甲方所委托事项，本合同即随之生效。3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付报酬服务费；如延付乙方可凭本合同直接向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由

33、甲方承担全部经济法律责任。第五条 本合同自双方签字随同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。委托人签字： 居间人签字：年月日：建筑工程居间合同10委托人：_(以下简称甲方)居间人：_(以下简称乙方)根据中华人民共和国合同法的有关规定精神，结合目前建筑市场中介的一般做法，就甲方拟施工承包_项目工程委托乙方进行居间服务一事，经甲乙双方协商一致，形成下列合同，供甲乙双方共同遵守：第一条：委托事项及具体要求1、委托事项：甲方以直接承包施工以上项目。2、具体要求：为甲方争取较好的合同环境。第二条：居间服务期限从工程项目跟踪至合同签订。第三条：报酬及支付方式1、甲方与总包方签订该项工程的承包

34、合同后乙方中介服务完成，甲方应付给乙方签约合同中金额的2.5%(税后)报酬。2、支付方式：建设单位第二次拨款至工程总造价35%时，甲方三日内向乙方支付中介服务费。第四条：乙方在居间服务期间发生的费用由乙方自行承担。第五条：合同争议人解决方式本合同在履行过程中发生争议，由双方当事人协商解决。协商不成，双方均可向人民法院提起诉讼。第六条：其它约定事项1、未尽事宜，双方另行协商，签订补充协议;2、如有其它工程项目合作另签合同。第七条：合同的生效与中止1、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，签字盖章后生效，本合同明确的酬金支付完毕后自动失效;2、如乙方未能使甲方未能签订施工合同，本合同自动失效。甲方(公

35、章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工程居间合同11甲方(委托人)：乙方(居间人)：工程名称：甲乙双方为了发挥各自的优势，根据中华人民共和国合同法，及相关法律法规，经双方充分协商，依平等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、委托事项1.1乙方接受甲方委托，负责就(以下称该工程项目)，引荐甲方，向甲方提供关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与总承包单位签订该工程项目的专业分包合同，取得施工权。1.2“居间成功”是指完成甲方与总承包单位签订专业分包合同，即视为乙方全部完成居间服务委托事项。甲方未签订专业分包合同以取得实质性施工权，则视

36、为委托事项未完成。二、乙方的义务2.1乙方必须向甲方提供有关该工程项目前期的主要信息，并提供相关的业务咨询服务，开展与总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方提供的关于该工程项目基本信息真实可靠。在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后，由甲方自行向总承包方咨询，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不承担连带责任，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方提供信息不真实，居间服务不成功，甲方不予支付任何居间服务报酬。2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚实义务，协助甲方做好各项前期准备工作。为甲方协调争取并达成专业分包合同后，乙方仍有义务协助甲方协调好

37、与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经及时的履行了本合同约定的义务，向乙方足额支付了相应的居间服务报酬。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方承担，否则乙方有权不予协调。2.4在居间服务过程中，乙方具体开展的渠道、方式、人物、过程等细节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。三、甲方义务3.1甲方负责提供资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类资金的筹措，并做好签订合同前所需的手续准备。3.2、如果居间成功，则由甲方全面履行和总包单位所签订专业分包合同。甲方履行专业分包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3如果居间成功，则甲方应按本合同约定，向乙

38、方支付居间服务报酬。如遇下列情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间服务报酬不得索还。3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作的;3.3.2因甲方技术、资金等原因，导致甲方无法继续履行专业分包合同的;3.3.3因施工过程中出现安全事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止专业分包合同;3.3.4其它非不可抗力原因导致的停工、中止。四、居间报酬的计算方法、支付时间和支付方式4.1根据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同成立的，委托人应当按照约定支付报酬”的规定，甲方完成签订该工程项目专业分包合同时，本合同立即生效。合同生效后甲方必须按如下方式