2022年山体爆破施工合同样本x.docx

《2022年山体爆破施工合同样本x.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年山体爆破施工合同样本x.docx（13页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年山体爆破施工合同样本x 山体爆破施工合同样本 在爆破施工中,特别简单出现平安问题,那么签订山体爆破施工合同须要留意什么呢?以下是在小编为大家整理的山体爆破施工合同范文，感谢您的观赏。 山体爆破施工合同范文一 甲方：_ 乙方：_ 甲方将_爆破任务托付乙方作爆破设计与施工。经双方协商达成如下协议： 一、工程地点：_ 二、工程量：_ 三、工程造价：_ 四、付款方式：乙方设备进场起先_作业，甲方支付乙方工程款的 50%，尾数待工程完工后一次性付清。 五、甲乙双方责任： (一)甲方责任： 1.负责_，以便利乙方_作业。 2.派人员帮助乙方作好爆破平安警戒工作。 (二)乙方责任： 1.负责到政府

2、各有关部门办理爆破施工手续。 2.负责整个爆破过程的平安工作，负责确保爆破对甲方_楼体结构不予影响及破坏。 3.作业人员持证上岗。 4.加强平安警戒工作。 六、违约责任： 1.乙方按甲方要求完成爆破施工。 2.甲方按时结算工程款，不得以任何借口拖欠工程款。 七、本合同未尽事宜，双方另行协商解决。 八、本合同一式肆份，双方各执二份。 甲方(盖章)：_ 乙方(盖章)：_ 甲方代表(签字)：_ 乙 方 代 表 ( 签 字 ) ： _ _ 年 _ 月 _ 日 _年_月_日 山体爆破施工合同范文二 发包人(全称)： (以下简称甲方) 承包人(全称)： (以下简称乙方) 签订时间：2022 年_月_日 签

3、订地点： 经友好协商，发包人将爆破工程整体发包给承包人爆破施工。依据中华人民共和国合同法、民用爆炸物品平安管理条例、爆破平安规程等有关法律、行政法规，双方遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，经友好协商订立本合同并共同遵照执行。 1、工程概况 1.1 工程名称：; 1.2 工程地点： ; 1.3 工程内容：施工图纸范围内的露天土石方爆破施工; 1.4 爆破工艺：岩石松动爆破。 2、承包范围 2.1 指定范围内的露天土石方爆破施工; 2.2 四至界畔(详见收方纪录)内的爆破作业面; 2.3 爆破后土碴挖运由发包人自行处理; 2.4 爆破总量为：以双方实测量为准; 3、合同工期 3.1 合同工期总日历

4、天数为：壹年; 3.2 安排开工日期：以发包人发布的开工通知为准; 3.2 安排竣工日期：以发包人发布的完工通知为准。 4、工程质量及计量标准 4.1 爆破后块粒：以设计为准，以发包方挖机能装车为限，块粒 0.8 立方以上乙方负责改小，块粒 0.8 立方以下乙方不负责。 4.2 发包人委派施工班组代表与承包人现场代表爆破进场前双方实际测量爆破量为双方计量和资金结算依据。 5、合同价款及支付方式 5.1 合同价款： 本合同为单价价款合同，合同单价为 9.50 元/立方米(不含任何税费)。 (大写：玖元伍角/立方米) 5.2 合同价款支付： 发包人向承包人支付的炸材款及工程款，按下列进度及比例支付

5、： 5.2.1 在本合同生效乙方机械人员进场起先施工，甲方负责供应炸材款，炸材款以后在乙方工程款中扣除。 5.2.2 甲、乙双方没有保证金和预付款，甲方每月给乙方按乙方完成工程量的 95%支付，确保乙方顺当支付民工工资和机械款。 5.2.3 验收合格后 1 个月(30 日内)一次性支付剩余全部工程款。 6、双方责仸与义务 6.1 发包人责任义务 6.1.1 发包人向承包人供应以下资料：甲方负责把炸材运输到工地或工地临时库房，乙方领取运用。(乙方除炸材款以外，不支付任何附加费用) 6.1.2 发包人指定专人负责协调施工中的有关事宜，并监督施工进度、平安与文明施工。发包人对承包人施工中违规操作有权

6、做好处理确定或经济惩罚。 6.1.3 向承包人供应施工场地，帮助做好爆破过程中的平安警戒、交通管制、消防减尘、居民安抚、地界协调工作。 6.1.4 刚好向承包人移交爆破场地，并保证移交给承包人的场地和爆破地块范围内(以现场警戒线为准)无闲杂人员、无需爱护的物品、切断各类管线并无产权纠纷等，杜绝承包人与原土地产权人之间的纠纷，避开承包人窝工、怠工等。 6.1.5 做好搬迁人员的宣扬动员工作、施工场地范围的封闭警戒工作，杜绝搬迁人员或其他人员进入施工现场无故逗留、阻碍施工，彻底杜绝平安生产隐患。 6.1.6 发包人负责办理相关爆破许可证手续。 6.1.7 确保承包人的机械设备、人员、材料物品等进场

7、、出场的顺当通畅。 6.1.8 地下需爱护的各类管线，发包人应在地面上设置明显标记并加以爱护。 6.1.9 发包人根据合同刚好履行支付工程款，因发包人未刚好支付工程款造成的停工损失由发包人负责，并赔偿承包人的工人工资和机械款。 6.10 爆破中产生的振动波造成的平安事故，由甲方负责协调解决，乙方不负责。 6.2 承包人责任义务 6.2.1 承包人指定项目负责人，全权负责工程爆破事宜，向发包人通报工程进展状况，应听从发包人、施工监理、建管单位的管理。 6.2.2 承包人应全面了解施工场地的图纸和资料，进行实地勘察，按国家建设行政主管部门有关技术规范，编制施工组织设计方案，承包人应严格根据施工方案

8、组织实施，做到规范施工、平安施工、文明施工。 6.2.3 实行必要的技术及防护措施，确保四周建筑物及建设施工的平安及人身平安检查，出现违章操作造成的人身及四周建筑物的平安责任事故，由承包人担当相应的责任。 6.2.4 承包人应在施工现场划定危急区域(爆破警戒区域)。 6.2.5 承包人在爆破作业时严禁立体交叉作业。平面作业中，各工位之间应有肯定的平安距离。 6.2.6 承包人应施工场地内各类管线全部切断后方可施工。 6.2.7 承包人应按规定对作业人员进行上岗平安培训，特别工程必需持证上岗并在许可范围内作业，必需遵遵守法律律、法规平安作业。 6.2.8 在施工过程中，如发包人须要承包人暂停作业

9、的，承包人须听从支配。 6.2.9 承包人负责爆破警戒范围内的警戒，负责自有人员、机械设备的平安，并担当平安责任。 6.2.10 当爆破施工对四周相邻建筑、构筑物平安可能产生危急时，承包人必需实行相应的爱护措施，并对周边人员进行撤离安置。 6.2.11 在爆破作业中，发觉不明物体时应停止施工，并实行相应的应急措施爱护现场并马上上报上级相关部门，根据国家有关法规要求妥当处理。 6.2.12 作业人员必需配备相应的劳动爱护服务器并正确运用。 6.2.13 当遇有易燃、可燃物及保湿材料时，严禁明火作业。杜绝施工过程中的粉尘、有害气体、噪声等对环境的污染或造成人身损害。 6.2.14 非施工人员不得进

10、入施工区域，若有非施工人员或不明人员进入施工区域时，并刚好向发包人或建管单位报告，妥当处理。 6.2.15 妥当处理与当地居民的关系，遇有纠纷或冲突时，恳求发包人及当地公安部门出面处理。 6.2.16 在爆破施工中，爆破产生的飞石所发生的一切平安事故和经济损失由乙方负责，甲方不负责。 7、组成合同的文件 组成本合同的文件及说明合同文件的优先级别如下： 7.1 施工合同书 7.2 双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 8、违约责仸 8.1 如验收不合格，由承包人负责整改，直到达到相关规范及合同约定的验收标准。 8.2 施工过程中，承包人自行担当施工爆破作业期间一切平安责

11、任，妥当保管爆炸物品，严格根据民用爆炸物品平安管理条例执行，严格根据平安规程进行爆破施工，必需具备专业资质并持上岗证。因发包人缘由发生平安事故，责任由发包人担当。 9、其它约定：未尽事宜，协商解决。 10、合同生效 本合同经双方法定代表人或托付代理人签字并加盖公章或合同专用章后生效。 11、其他事项 11.1 本合同一式四份，双方各执二份。 11.2 违约方赔偿另一方的一切损失。 11.3 因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成的，双方约定将争方提交广元市仲裁委员会仲裁。 发包人(盖章)： 承包人(盖章) 现场负责人： 现场负责人： 联系电话： 联系电话： 帐 号： 帐 号： 年 月

12、日 年 月 日 山体爆破施工合同范文三 甲方： 乙方： 为了发展生产，平安生产，实施爆破一体化，明确双方的权利和义务，甲、乙双方在同等自愿，互惠互利的基础上，依据合同法和爆破平安规程(GB6 732-2003)及相关法律法规的规定，就乙方承包甲方所属矿区的爆破施工工程，经过充分协商，达成一样看法，定立本合同。 一、工程名称和地址 1、工程名称：武川县奎素金矿区 1 号脉 2、工程地址：内蒙古武川县西乌兰不浪镇中后河岩金选厂 二、承包爆破施工工程的方式和范围 1、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许 可证、平安生产许可证及相关证照，同意乙方承包。 2、乙方以其企业法人资质，营业执照许

13、可证范围生产经营，自愿承包甲方在西乌兰不浪镇中后河岩金选厂采区内全部的掘进和采矿爆破施工工程。 三、合同期限： 承包为一年，从 2022 年 4 月 10 日至 2022 年 4 月 9 日止。 四、承包爆破施工工程价款的计算及支付方式、期限 1、甲方向乙方供应的年、月爆破作业安排，火工品品种以及用量的价款，同时支付乙方人员工资及技术服务费，1 名爆破员每月 4000 元，一名平安员每月 4000 元，2 名库管每名每月 2000 元，(餐饮住宿由甲方负责)计 12000元，技术服务费每月 28000 元，共计 40000 元。 2、合同期限为一年，因甲方的缘由导致乙方停工，技术服务费照常支付

14、，不足一年的按一年计算。 五、甲方的权利和义务 l、甲方具备合法有效的企业法人营业执照、采(探)矿许可证、平安生产许可证及相关证照。 2、甲方向乙方供应甲方年、月爆破作业安排和火工品的品种和用量，供应施工方案。在爆破施工前七天确定火工品的品种和用量，预付乙方每月购买火工品的价款，以便乙方刚好办理审验证照，审批、储存、运输、管理火工器材。 3、甲方负责采区内布孔穿孔作业方案的实施，一切平安责任事故由甲方与施工单位约定，乙方不担当一切平安事故责任。 4、甲方有权监督乙方的爆破施工及平安运用，并负责爆破区域的人员撤离，平安警戒。巷道和工作面的排险工作由甲方负责，事故责任由甲方担当。残炮、哑炮的解除工

15、作由乙方负责，甲方帮助，在排渣过程中如发觉被碎石掩埋的盲炮，甲方人员必需刚好通知乙方人员解除。甲方人员必需在炮烟散完后方可进入施工现场。否则一切后果甲方自行负责。 5、甲方保证乙方炸药库的正常运用。 六、乙方的权利和任务 1、乙方必需具备合法有效的企业法人营业执照、爆破作业单位许可证及相关爆破人员的证照齐全。 2、乙方人员严格根据爆破平安规程(GB6 732-2003)操作施工，结合爆破工程的特点编制合理、可行的爆破方案。 3、乙方配备 1 名爆破人员，1 名平安人员，2 名库管人员，严格执行危爆物品管理条例的有关规定。如因甲方洞采工作面增加，须要乙方增加爆破人员、平安员等，由甲方根据所增加的

16、人员工资每人每月 4000 元，(餐饮住宿由甲方负责)支付乙方。如甲方施工工作面增加，工作量加大，却不要求乙方增派人员，项目负责人依据工作须要向乙方领导汇报，由乙方确定增派人员工资按每人每月 4000 元收取，但不得增加甲方技术服务费用。甲方应无条件接受。否则，影响甲方的施工和进度，以及平安事故责任由甲方担当，乙方概不负责。 4、因甲方设备陈旧或平安检查不到位，使乙方人员在上下井或施工过程中，发生非爆破平安事故，由甲方担当全部责任。 5、因爆破对矿区周边环境造成的有害效应，乙方概不负责，责任由甲方负责。 6、因甲方的缘由导致不具备爆破条件或者存在平安隐患，乙方有权拒绝爆破作业，责任由甲方担当。

17、 七、因政策或政府部门或其他不行抗力的缘由致乙方不能正常生产经营的，乙方不担当责任。 八、本合同未尽事宜，本着互惠互利、友好协商的原则解决，双方协商一样，签订补充合同，但不得相互影响对方生产施工。若协商不成，向武川县人民法院诉讼，依法解决。 九、违约责任 1、如甲方违反本合同的约定，乙方有权解除本合同，甲方支付乙方违约金 20 万元。 2、如乙方违反本合同的规定，甲方有权解除本合同，乙方支付甲方违约金 20 万元。 十、本协议自双方签字(盖章)后即产生法律效力，双方必需信守本协议，诚恳履行，不得恶意曲解本协议。 本协议一式三份，双方各执一份，县公安局存档一份。 甲方(盖章)： 乙方(盖章)： 甲方(签字)： 乙方(签字)： 开户行： 开户行： 账号： 账号： 年 月 日 年 月 日 第13页 共13页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页第 13 页 共 13 页