2022年私人建房施工合同范本_私人建房施工合同样本.docx

《2022年私人建房施工合同范本_私人建房施工合同样本.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年私人建房施工合同范本_私人建房施工合同样本.docx（7页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022年私人建房施工合同范本_私人建房施工合同样本 私人建房施工合同范本 _私人建房施工合同样本 私人建房施工合同范本 _私人建房施工 合同样本 近几年来 ,随着农村城镇化步伐的加快 , 各地农村私人建房发展迅猛 , 你知道私 人建房施工合同是怎样的吗 ?以下是在学习啦小编为大家整理的私人建房施工合同 范文，感谢您的阅读。 私人建房施工合同范文 1 甲方: 乙方: 甲方位于 私人房屋，由乙方承包建设施工，为使甲乙双方利益得到保障，同 时如约履行义务，甲乙双方经过协商，达成如下协议 : 一、建设范围 除基础以外，乙方负责承建甲方一楼至四楼全部房屋建设， （ 包括钢筋制作、 楼梯、围墙、水电、前

2、后外墙装饰 ） ，房屋内部建设至毛墙毛地板，。 二、建设方式 包工不包料，甲方负责供应建设所需材料，乙方负责建设施工所需设备、工 具、器具以及平安保障设施。 三、承包价 根据房屋建筑面积 元/ 平方米，总价以乙方承建的房屋实际建筑建筑面积确 定。 四、付款方式 采纳阶段性付款，乙方完成一楼建设，经甲方验收合格后支付壹万元，二楼至 三楼采纳同样方式，全部完工后经甲方验收合格后一次性付清余款。 五、权利和义务 （ 一 ） 义务 1、甲方必需根据施工进度供应建设所需材料 ; 因材料不到位造成窝工，甲方承 担损失。 2、甲方必需根据合同约定时间支付建设工程款 ; 3、乙方必需根据房屋建设质量标准和甲方

3、要求完成房屋建设任务; 因乙方缘由 导致返工，损失由乙方全部担当。 4、对建筑材料，乙方需提前两天通知甲方，以便打算。 5、乙方必需对甲方供应的材料进行妥当管理，避开造成损失和奢侈。 （ 二 ） 权利 1、甲方有权对工程质量进行检验，对质量不合格的有权要求返工。 2、乙方有权根据合同约定时间要求甲方支付工程款。 六、平安约定 合同约定单价已包含平安施工费，乙方必需做好施工现场平安措施，对工人进 行平安教化，施工中做到平安作业，施工过程中发生的任何平安事故由乙方全部承 担。 七、违约责任 甲乙双方任何一方违约，需担当乙方建设总费用 10%的违约责任，若任何一方 严峻违约，造成重大损失，必需按价赔

4、偿。 八、发生合同纠纷，甲乙双方友好协商解决，不能达成共识的，甲乙双方均可 向沾益县人民法院起诉。 九、未尽事宜，甲乙双方可另行约定作为此合同的副件，该附件与此合同同 效。 十、此合同经甲乙双方签字、按手印后生效。房屋建设验收合格，完全支付工 程款后自动失效。 十一、此合同一式两份，甲乙双方各执一份。 甲方（ 公章）: 乙方（公章）: 法定代表人 （ 签字）: 法定代表人 （签字 ）: 年月 日 年月日 私人建房施工合同范文 2 依照中华人民 共和国合同法、中华人民共和国建筑法的原则，结合 当地施工状况，为明确双方责任，确保质量和施工进度，经双方协商，特立如下协 议: 一、工程地点 : 塔儿山

5、村一组楼子湾 二、承包方式及范围 1、本项目为土建工程，甲方以包工不包料的方式承包给乙方，总建筑面积为 平方米（建筑面积以滴水为界 ） ，人工费为 元/ 平方米，工程总价款 元，竣工后据 实结算。 2、含基础、主体、内外装修、吊板、浇面、机械设备、脚手架、梁、柱、模 型板之类五金件由乙方负责，浇面模型由甲方担当。 三、开工时间定于 年 月 日开工，主体时间定于 年 月 日完成，内外装修、 竣工时间定于 年 月 日，停水、停电、过忙月及其它缘由造成的停工，甲乙双方 协商后方可顺延。 四、付款方式 : 基础胜利后应付 元，第一层盖板后付款 元，其次层盖板后付 款 元，第三层盖板后付款 元，第四层盖

6、板后付款 元，第五层盖板后付款 元，余 款验收合格后十天内一次性全部付清。 五、甲方负责事项 : 甲方在开工前应办好城建办的一切相关手续和地税的一切 税费。在开工前做好三通一平，工地用电应保证一闸一漏一空开等工作，并指定专 人驻工地，代表人 ，随时对工地质量进行测验，如发觉问题刚好帮助乙方处理。 六、乙方负责事项 : 乙方必需按甲方供应的施工图纸施工，并由工地负责人帮助甲方驻工地代表搞 好图纸会审及变更工作。工程开工后不得转给其他单位或个人施工，施工队负责人 有义务负责工地的一切相关事务，如 : 组织人员施工，负责工程质量、平安、工 期、管理、结算等工作。应抓好平安质量管理，文明施工，平安生产

7、，如出现平安 事故，其费用和责任全部由乙方担当，与甲方无任何关系。 七、违约责任 甲方不按时供应原材料，不按时发放施工进度款，不刚好解决施工的实际困难 乙方无故停工、偷工减料、拖延工期，均属违约行为。 八、此合同一式四份，甲乙双方各执一份，交城建办、项目部各一份，签订之 日起生效，望双方共同遵守，不得反悔。 甲方（ 公章）: 乙方（公章）: 法定代表人 （ 签字）: 法定代表人 （签字 ）: 年月 日 年月日 私人建房施工合同范文 3 甲方: 乙方: 经各方友好协商，本着同等、自愿、有偿、诚恳信用原则，就土地转让事宜达 成协议如下 : 一、地块概况 该地块位于六纳马路谌家街背后温应权建房余下的

8、路口。宗地四至 :前抵六 纳马路、后 抵温应权木材厂、左抵温应权门面、右抵秋树地界 ( 预留一米左右小 路)。 该地块的用途为住宅。 二、转让方式 甲方把该地块转让给乙方，作住宅用地。 土地的转让价为壹拾万零陆一百零一元，转让总价为人民币 101600元。 甲方无条件将预先制好的地牵梁及柱子转让给乙方运用。 甲方必需保证无任何人以任何理由干涉和阻碍乙方施工。 三、违约责任 1. 甲方诚邀乙方参加其土地的全部处理事宜，并承诺创建条件让乙方取得该块 土地，若乙方未能取得该地块，甲方情愿双倍返还定金及转让款， 2. 乙方未能按时支付地价款，应以每月未付部分的万分之贰作滞纳金支付给甲 方。否则，视同终

9、止履行本协议，并有权处置已付定金。 甲方应创建合理条件让乙方施工，施工过程中会给甲方带来出入居处不便， 甲方应当保证平安的状况下自行解决。 四、其他 1. 在出让过程中，乙方担当相应的土地契税和交易费用。 2. 乙方的开发建设应依法律、法规和规定办理有关手续。 本协议未尽事宜，须经各方协商解决，并签订相应的补充协议，补充协议与 本协议具有同等法律效力。 本协议在执行过程中发生冲突、争议，经协商无效时，提请法院裁决。 本协议经各方代表签字盖章后生效。 本协议一式二份，甲乙双方各执一份。 甲方（ 公章）: 乙方（公章）: 法定代表人 （ 签字）: 法定代表人 （签字 ）: 年月 日 年月日 看了私人建房施工合同的人还看了 : 1. 私人建房合同 2. 自建房承包合同范本 私人建房施工合同范本 个人建房合同 私人建房施工承包合同样本 个人私人建房施工合同样本 第7页 共7页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页第 7 页 共 7 页