2022施工施工合同15篇.docx

《2022施工施工合同15篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022施工施工合同15篇.docx（74页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022施工施工合同15篇施工施工合同1发包方：武汉市十建集团茗阳天下项目部 （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）执照中华人民共和国经济合同法和建筑安装工程承包合同条例的原则，就乙方协作甲方所属项目施工事宜进行协商，经双方协商一样同意签订以下天际啊合同条款保证信守执行。工程地点：华夏路一、承包范围：第一条：甲方同意将茗阳天下三期327#.328#商住楼及地下车库模板工程以包工的方式向乙方发包，并托付乙方负责施工，乙方同意于 年 月 日组织适合工程施工须要的施工人员 人进场施工。其次条：质量要求：按国家现行有关规范施工。第三条：乙方承包施工项目的详细的工作内容及项目要求如下：本工程的全部

2、模板 工程。其工作内容：1、本工程基础及主体结构全部梁、板、柱、墙、楼梯等模板的制安、转运、起吊。2、二次结构部分构造柱、挑窗板、栏板、圈梁、阳台线脚、门窗洞口过梁、烟道烟口、管道井口、二次封堵、楼梯栏杆线脚、墙压顶等模板制作安装。3、全部设计要求预留洞口模板制作安装。4、模板拆除以及出场前的整理、归类。（包括钢管，扣件的分类归堆，整体零散模板的分类归零，模板上钢钉的拔除、刷脱模剂、配模、模板拆除及归类堆放等）5、进场材料的下卸及归类。6、跑模、涨模、部分砼的修整，跑模严峻，每平方惩罚币50-80元并自行修平。7、圆钉、铁丝、模板制作所需机械及小型工具等，由乙方自理。8、工期及质量标准：按甲方

3、形象进度支配的工期目标执行。质量达到甲方制定标准，如乙方在施工中出现质量问题，由乙方担当返工的材料、人工损失费，甲方在结算中扣除，卡子、螺帽的损耗按5%，超出其损耗的按甲方在市场上的进行扣除。二、施工项目的结算与支付第四条：乙方施工的全部项目的结算，全部以包干单价实行结算，详细计算为：包干单价（含全部包干内容）乘以乙方完成的模板接触面积（建筑面积数量为计量单位），作为乙方结算金额的依据。第五条：甲乙双方协商确定，乙方详细包干单价及包干单价中含的详细包干内容如下：1、乙方详细包干单价定为：1）、乙方详细单价包干，按完成的模板接触面积：非标层及地下室 元，标准层元，一次性包干，不计其它任何费用。2

4、）、施工过程中如发生工程量变更无论增加（或削减），在5000元以内，其费用不予调整，超出按合同定价结算。第六条：乙方包干单价结算时，乙方承包范围内不得结算计时工，乙方未完成单价包干内容而甲方委派其他人员完成所发生的计时工，在乙方结算总额中扣除。第七条：正负零以下每月按进度的40%付款，正负零以上每月根据实际完成的实物工程量 60 %预结，进度款项支付后，乙方不得拖欠农夫工工资款，如因此出现的上级部门对项目的惩罚及罚款，全部损失均由乙方担当；结构完工付至总价的85%（由项目部协作发放工资，保证工资到工人手中）；下余部分作为乙方工程保证金，待工程项目全部完工验收达到合格标准时一次性结算。第八条：乙

5、方办理完结算后必需向甲方出据相关结算凭证，甲方通过银行转帐、按甲方在建设单位实际收到的资金比例向乙方付款。三、甲、乙双方责任1、供应乙方施工所须要的工程施工图及施工说明，对施工图中及施工过程中的疑难问题进行指导与说明。2、开工前，甲方项目工程管理班子对工程进度、工艺质量、平安、文明施工等要求对乙方进行全面技术交底，并按国家工程质量验收标准平安技术规范进行检查。3、做好施工前的打算工作，负责施工现场的水通、电通、电通。4、甲方为乙方生活、住宿供应便利。第九条：乙方责任1、按期组织施工人员进场、落实现场负责人、随时主动协作甲方工作，确保达到合同工期，质量要求，做到工完料净场清。2、负责乙方进入现场

6、人员管理，落实平安管理负责人，做到遵纪遵守法律，维护施工现场机械、机具及平安防护措施，严格按平安生产操作规程，不得违章操作，冒险作业。3、听从甲方现场管理人员的管理，配备质检人员进行自检，确保质量达到优质标准，若质量达不到施工验收标准时应刚好补救或返工。4、乙方施工操作人工员做到各种证件齐全，为甲方办理有关手续供应便利。5、乙方施工人员的平安生产、文明施工、质量、工程进度其中一项，不能达到甲方要求，甲方有权终止合同或劝其自行退场，属乙方缘由自行退场，甲方按乙方完成的实际工程蝗50%结帐，并赔偿甲方一切经济损失。6、乙方承世人合同签订之日，乙方各给甲方预付质量保证金3000元，此款在结构封顶时或

7、工程竣工验收，经监理和质检站验收其质量达到规范要求，退还保质金。四、平安生产及文明施工第十条：为加强对所秘史施工人员的平安教化与培训，坚固树立“平安第一，预防为主”的思想，与每个职工都要有平安交底并签定平安合同。凡参与本工程的每个职工必需购买五十元以下人身平安保险。平安管理要落实专人负责，仔细执行国家、省市及公司的各项平安生产管理现场，督促进场施工人员搞好平安生产。第十一条：年龄不满十六周岁，身份来历不明的人员、家属、小孩以及身体有严峻缺陷人员等，均不得运用和进入施工现场，若乙方擅自将这些人员带入现场所造成的平安事故及后果，由乙方负完全责任。第十二条：乙方人员进入现场施工作业，必需执行平安生产

8、“十五”不准及平安生产条例，必需戴平安帽，高空作业必需系好平安带，不得穿拖鞋或赤膊作业，严禁违章指挥和违章操作，乙方现场领导和平安负责人每天早晨开工前和施工作业中必需对本队当天施工作业区内的平安设施及平安隐患状况进行检查，发觉无平安防护设施和平安防护不齐全的部位时，均不得强行施工，肯定有要刚好报告甲方现场负责人，待平安防护设施整改合格后方可进行作业，否则，由此而发生的一切伤亡事故，由乙方自行担当一切责任经济损失。第十三条：乙方运用公司机械设备，必需报甲方现场负责人同意，签订平安运用协议，须专业培训持证止岗方可操作，否则，一律不准运用，违者发生发生事故的一切经济损失由乙方负责。乙方作业人员如偷盗

9、扣件等，每发觉一次对乙方将处500元罚款。第十四条：乙方人员严禁擅自拆卸和解动现场内平安设施，严禁乱搭乱接施工用电及生活用电发，电线电路发生故障必需报告现场专业电工修理，严禁运用电炉，锯条等非生活照明及电器（违者一次由甲方惩罚200-300元）若因此发生一切平安事故均由乙方负责。第十五条：乙方人员发生伤亡事故时，双方应尽力施救，同时爱护好现场，以便有关部门勘察鉴定，伤亡事故定性后，属乙方责任或乙方工人违章操作发生的事故，由乙方自行按国家有关规定对伤亡职工或家属进行经济补偿，甲方不负责经济和法律责任，属于非乙方责任而造成的伤亡事故，由甲方对责任方追究其责任及经济补偿。督促责任方根据国家有关规定对

10、伤亡职工或家属进行经济补偿，但具休善后工作乙方必需负责支配处理完毕，甲方不干脆对乙方工人及家属五、奖罚规定第十六条：甲乙双方在施工过程中，依据生产环节的须要另行协商签订的其他协议及奖罚规定属本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。第十七条：乙方进场施工必需高度重视施工质量，严格每道工序的施工质量，乙方每道工序完工后必需经甲方质检员，检查验收签字认可，认定确定达到优质标准后方可转入下道工序施工。乙方承包的工程项目在正式开工前均必需按甲方技术交底先做好样板，样板验收达到优质标准后方可组织施工，否则，造成质量返工等一切经济损失由乙方全额赔偿。第十八条：属于乙方施工质量缘由而造成工程返工或导致甲方发

11、生二次补救的经济损失，材料费及人工、机械全部费用由乙方全部担当，甲方在其工程款结算中扣除。第十九条：乙方在施工现场，出现打架闹事等不良现象，由甲方对承包人处5000元罚款，情节严峻的送公安机关处理。六、双方约定的其他有关事项其次十条：乙方进场前，必需按信阳市有关规定到市建管部门、市工商部门、市社会劳动力管理部门办理登记事项，其各种费用由乙方自理。其次十一条：乙方进入甲方现场的施工人员均必需保证来历清晰（首先到甲方登记造册）行为牢靠，证件不全不得留用，并担当不行推卸的责任，若因乙方人员违反甲方管理制度而造成的一切经济刑事责任及损失，均由乙方担当。其次十二条：由于施工现场条件所限，临时设施共量有限

12、，因此凡乙方带家属的员工一律到外面租房居住。由于施工生活区电力供应不足，为便于施工现场的平安管理，乙方施工人员不得在现场做饭，违者发觉一次，罚款伍佰元整。其次十三条：乙方在施工中基有乱锯模板、木方，每次按200-500元进行罚款，在施工中的确有部分模板、木方须要锯，必需通过现场管理人员的同意。其次十四条：甲方技术部门通过检查，提出的问题应刚好整改，其次次检查仍不合格（或不改正），每个问题罚款100元。七、违约责任其次十五条：本合同经甲、乙方签字后即具有法律效力，双方均应保证信守执行，违约方应担当守约方一切经济损失并负法律责任。八、附则本合同一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，本合同未尽事宜，双方

13、另外协商签定补充合同，本合同各条款履行完成后自行终止。甲方：武汉市十建茗阳天下项目部 代表：乙方： 代表：身份证复印件：联系方式：签订日期： 年 月 日施工施工合同2发包人(全称)：XXX承包人(全称)：XXX依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则,双方就本施工事项协商一样,订立本合同。一、工程概况：XXX道路硬化工程硬化面积约*平方米。工程内容包括路基平整、水泥路面浇筑等，概算约为XX万元。二、合同工期：工程在20xx年X月XX日前完工。三、质量要求及奖惩措施：1、确保合格(由村两委组织邀请专业人员验收)，必需做到平安生产

14、，文明施工。2、村内主干线路面按四级马路水泥混凝土路面标准建设，质量目标合格。水泥混凝土标号C25标号，板厚15cm，弯拉强度4.5Mp以上。施工中的主要材料应进行各项物理性能指标试验，其中粗骨料必需采纳碎石，并符合国家有关标准规定，依据材料各项指标和水泥的实际标号，选择最佳协作比(水泥要有出厂证明、质保单);施工中试验规程应严格按马路工程水泥混凝土试验规程，不合格材料不得进场施工。路面应实行横向拉毛或机具压槽等抗滑措施，其磨擦力应符合施工规范要求，路面与其他构造相接应平顺，做到路面边缘不积水。混凝土铺筑后按施工规范要求养护;混凝土路面外观无脱皮、印痕、裂纹、石子外露和缺边掉角等病害，且符合规

15、范和工艺要求。工程档案资料及试验资料送*村委会一份备查。3、奖惩措施：承包人必需严格按有关规范、标准施工，确保工程质量。工程质量未达到合格必需无条件返工，担当返工损失，保质期为一周年。四、工程承包方式：包工包料，竣工工程结算以承包价为基础，其承包单价为水泥路面板厚 15CM单价为40元/平方米;工程量按实结算。五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，阅历收合格待上级拨款到位后付至总工程款90%，并返还履约保证金;暂扣10%作为工程质保金，质保金在质保期满后1月内付清。六、承包人向发包人供应履约担保，担保方式为：履约保证金弍万元，履约保证金在工程验收合格后退回。七、奖罚

16、措施：1、工程在20xx年X月XX日前竣工。除不行抗拒因素外，拖延工期一天罚100元。2、承包人在决标后须向乙方递交本工程投标时的项目管理班子具体名册，要求项目经理到岗率每月不得少于20日。未事先征得发包方同意，抽查时发觉擅自缺岗除责令到岗外，处以每人每天罚款100元。另外，在工程合同签订后不得转包，否则视为弃标，履约保证金将不退还，该工程予以重新招投标。3、承包人必需接受发包人的监督员监督，接受整改看法。八、平安责任：1、施工前由发包人负责清理好在施工范围内的农作物;施工期间有关政策处理纠纷由发包人负责。2、承包人施工期间爆破作业人员必需持证上岗(三员三证齐全)，并做好平安保险等相关手续，若

17、由承包人引起的发生人身平安和行车平安、群众纠纷等大小事故，一切责任和经济补偿均由承包人负责。九、该工程的招标文件作为签订施工合同的附件，承包人应遵守建筑业法律、法规和各项有关政策。十、该工程质量保修责任与义务按国务院20xx年1月20日颁发的建筑工程质量管理条例等有关法规执行。十一、本合同一式三份，承包人、发包人各执一份,*办公室存档一份。十二、合同生效合同订立时间：20xx年X月XX日合同订立地点:XXX本合同双方约定签字盖章后生效。发包人：(公章) XXX 承包人:XXX代表： 居处:电 话: 电 话：施工施工合同3根据中华人民共和国合同法的规定结合本合同项下工程的详细状况，双方经协商达成

18、一样协议并书立本合同以资共同遵照履行：第1条 工程概况1.1工程名称：甲方名下私房拆除及修建1.2工程地点：本市桥口区太平洋1.3承包范围：旧房拆除，新居重建1.4承包方式：包工包料1.5建设工期：本工程自20xx年3月28日开工，于20xx年5月28日竣工1.6工程质量：参照国家房屋质量有关要求1.7合同价款（人民币大写）：叁佰叁拾元每平方米（依据建筑施工完成后实际面积结算）第2条 甲方工作2.1开工前10天，向乙方进行现场交底，全部腾空房屋，清除影响施工的障碍物；向乙方供应施工所需的水，电，气及电讯等设备，并说明运用留意事项；办理施工所涉及的各种申请，批件等手续。2.2指派 为甲方驻工地代

19、表，负责合同履行。对工程质量，进度进行检查。2.3协调有关部门做好现场保卫，消防，垃圾处理等工作，并担当相应费用。第3条 乙方工作3.1参与甲方组织的现场交底，拟定施工方案和进度安排附件一，交甲方审定。3.2指派 为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质，保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。3.3严格执行施工规范，平安操作规程，防火平安规定，环境爱护规定；严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参与竣工验收，编制工程结算。3.4遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥当爱护好施工现场四周建筑物，设备管线，古树名木不受损坏。做好施工现场保卫和垃

20、圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与四周单位（住户）的关系。3.5工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行爱护。第4条 关于工期的约定4.1甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，应征得乙方同意，并支付乙方因赶工实行的措施费用。4.2因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。4.3因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。4.4因设计变更或非乙方缘由造成的停电，停水，停气及不行抗力因素影响，导致停工8小时以上（一周内累计计算），工期相应顺延。第5条 关于工程质量及验收的约定5.1本工程以施工图纸，作法说明和建筑装饰工程施工及验收规范，建筑安装工程质

21、量检验评定统一标准（等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。5.2本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全部工程项目达到优良标准时，应向乙方支付由此增加的费用。5.3甲，乙双方应刚好办理隐藏工程和中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参与隐藏工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应担当复验费用，由此造成停工，工期顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方担当，但工期也予顺延。5.4由于乙方缘由造成质量事故，其返工费用由乙方担当，工期不顺延。5.5工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知10日内组织验

22、收，并办理验收，移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需刚好通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并担当乙方的看管费用和相关费用。第6条 关于工程价款及结算的约定6.1本合同生效后，甲方分六次按下列方式支付工程款，尾款于竣工结算后二个月内依据实际情形结算。本合同签署生效乙方派员进驻工程建设场所后3日内，甲方支付总计工程款的30%，计人民币元；第一层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元；其次层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元；第三层楼施工完毕（加盖预制板）后支付总计工程款的15%，计人民币元；全部内外墙装饰完毕后支付总计工程款的15

23、%，计人民币元；全部工程完成甲方试用二个月内如无质量异议支付总计工程款的10%，实际面积的差价与此同时结算。6.2工程竣工验收后，乙方提出工程结算并将有关资料送交甲方。甲方自接到上述资料10天内审查完毕。第7条 关于材料供应的约定7.1本工程乙方负责选购供应的材料附件二，应为符合设计要求的合格产品，并应按时供应到现场。7.2凡由乙方选购的材料，设备，如不符合质量要求或规格有差异，应禁止运用。若已运用，对工程造成的损失由乙方负责。第8条 有关平安生产和防火的约定8.1乙方供应的施工图纸或作法说明，应符合中华人民共和国消防条例和有关防火设计规范。8.2乙方在施工期间应严格遵守建筑安装工程平安技术规

24、程，建筑安装工人平安操作规程，中华人民共和国消防条例和其它相关的法规，规范。8.3由于乙方在施工生产过程中违反有关平安操作规程，消防条例，导致发生平安或火灾事故，乙方应担当由此引发的一切经济损失。第9条 嘉奖和违约责任9.1由于甲方缘由导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工，窝工所造成的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方100元。9.2由于乙方缘由，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方100元违约金。9.3乙方应妥当爱护甲方供应的设备及现场堆放的家具，陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。第10条 争议或纠纷处理10.1本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可

25、实行协商解决或请有关部门进行调解。10.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，双方同意由工程施工所在地人民法院裁判。第11条 附则11.1本合同正本两份，双方各执一份。11.2本合同履行完成后自动终止。甲方：乙方：日期：日期：附件一：施工图纸或作法说明附件二：乙方供应材料及施工质量要求1.水泥，运用黄石华新水泥，梁柱现浇运用号，墙，地粉砌运用号；2.水泥与黄沙的比例在梁柱现浇中不得少于；在墙，地粉砌中不得少于；3.内外墙粉砌厚度不得少于MM；地坪厚度不得少于MM；3.钢筋，梁柱中运用直径不得小于18MM，阳台牛腿中运用直径不得小于22MM；4.任何墙壁厚度不得小于240MM；5.

26、其他约定：延长阅读： 工程质量 验收效果 生产平安施工施工合同4业主与施工单位对某工程建设项目签订了施工合同。合同中规定，在施工过程中，如因业主缘由造成窝工，则人工窝工费和机械停工费可按工日费和台班费的50%结算支付。业主还与监理单位签订了施工阶段的监理合同，合同中规定监理工程师可干脆签证、批准5天以内的工期延期和5000元人民币以内的单项费用索赔。工程按下列网络安排（如图5 -4）进行。其关键线路为A-E-H-I-J.在施工过程中，出现了下列一些状况，影响一些工作短暂停工（同一工作由不同缘由引起的停工时间都不在同一时间）。（1）因业主不能刚好供应材料，使E延误3天，G延误2天，H延误3天。（

27、2）因机械发生故障检修，使E延误2天，G延误2天。（3）因业主要求设计变更，使F延误3天。（4）因公网停电，使F延误1天，I延误1天。施工单位刚好向监理工程师提交了一份索赔申请报告，并附有有关资料、证据和下列要求。（1）工期顺延E停工5天，F停工4天，G停工4天，H停工3天，I停工1天，总计要求工期顺延17天。（2）经济损失索赔。机械设备窝工费：E工序吊车，（3 +2）台班 240元台班1200元；F工序搅拌机，（31）台班70元台班280元；G工序小型机械，（22）台班55元台班220元；H工序搅拌机，3台班70元台班210元；合计机械设备窝工费1910元。人工窝工费：E工序，5天30人28

28、元工日= 4200元；F工序，4天35人28元工日= 3920元；G工序，4天15人 28元工日1680元；H工序，3天35人28元工日= 2940元；I工序，1天20人28元工日= 560元；合计人工窝工费13300元。间接费增加：（191013300） 16%2433.6元。利润损失：（1910133002433.6）5882. 18元。总计经济索赔额：19101330024336882. 181852578元。问题1.施工单位索赔申请书提出的工序顺延时间、停工日数、机械台班数和单价的数据等，经审查后均真实。监理工程师对所附各项工期顺延、经济索赔要求，如何确定认可？为什么？答案：关于工期顺

29、延（工期顺延后的工程网络安排图，如图5 -5所示）和经济索赔。（1）工期顺延由于非施工单位缘由造成的工期延误，应赐予补偿（2分）。因业主缘由：E工作补偿3天，H工作补偿3天，G工作补偿2天（1分）。因业主要求变更设计：F工作补偿3天（1分）。因公网停电：F工作补偿1天，I工作补偿1天（1分）。应补偿的工期：131-1247天（1分）。监理工程师认可顺延工期7天（1分）。（2）经济索赔。机械闲置费：（3240 +470 +255 +370）50% =660元（1分）。人工窝工费：（330435215335120）50%5390元（1分）。因属短暂停工，间接费损失不予补偿（1分）。因属短暂停工，利

30、润损失不予补偿（1分）。经济补偿合计：66053906050元（1分）。2.监理工程师对认可的工期顺延和经济索赔金如何处理？为什么？答案：关于认可的工期顺延和经济索赔处理因经济补偿金额超过监理工程师5000元的批准权限，以及工期顺延天数超过了监理工程师5天的批准权限，故监理工程师审核签证经济索赔金额及工期顺延证书均应报业主审查批准（4分）。某建设单位（甲方）与某施工单位（乙方）订立了某工程项目的施工合同。合同规定：采纳单价合同，每一分项工程的工程量增减风险系数为10%，合同工期25天，工期每提前1天嘉奖3000元每拖后1天罚款5000元。乙方在开工前刚好提交了施工网络进度安排如图6-11所示，

31、并得到甲方代表的批准。工程施工中发生如下几项事务：事务1：因甲方供应的电源出故障造成施工现场停电，使工作A和工作B的工效降低，作业时间分别拖延2天和1天；多用人工8个和10个工日；租赁的工作A的需用电的施工机械每天租赁费为560元，工作B的需用电的自有机械每天折旧费280元。事务2：为保证施工质量，乙方在施工中将工作C原设计尺寸扩大，增加工程量16，该工作综合单价为87元/m3，作业时间增加2天。事务3：因设计变更，工作E工程量由300m3增至360 m3，该工作原综合单价为65元/m3，经协商调整单价为58 元/m3.事务4：鉴于该工作工期较紧，经甲方代表同意乙方在工作G和工作I作业过程中实

32、行了加快施工的技术组织措施，使这两项工作作业时间均缩短了2天，该两项加快施工的技术组织措施费分别为20xx元、2500元。其余各项工作实际作业时间和费用均与原安排相符。问题1.上述哪些事务乙方可以提出工期和费用补偿要求？哪些事务不能提出工期和费用补偿要求？说明其缘由。答案：事务1：可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为供应牢靠电源是甲方的责任（I分）。事务2：不行以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为保证工程质量是乙方的责任，其措施费由乙方自行担当（1分）。事务3：可以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为设计变更是甲方的责任，且工作E的工程量增加了60 m3，超过了工程量风险系数

33、10%的约定（1分）。事务4：不行以提出工期和费用补偿要求（0.5分），因为加快施工的技术组织措施费应由乙方担当，因加快施工而工期提前应按工期嘉奖处理（1分）。2.每项事务的工期补偿是多少？总工期补偿多少天？答案：事务1：工期补偿1天（0.5分），因为工作B在关键线路上其作业时间拖延的1天影响了工期（1分）；但工作A不在关键线路上其作业时间拖延的2天，没有超过其总时差，不影响工期（1分）。事务2：工期补偿为0天（0. 5分）。事务3：工期补偿为0天（0. 5分），因工作E不是关键工作，增加工程量后作业时间增加（360-300）m3/（300m3/5天）1天，不影响工期（1分）。事务4：工期补偿

34、0天（0.5分）。实行加快施工措施后使工期提前按工期提前嘉奖处理（1分）。该工程工期提前3天。因工作G是关键工作，实行加快施工后工期提前2天，工作I亦为关键工作，实行加快施工后虽然该工作作业时间缩短2天，但受工作H时差的约束，工期仅提前1天（1分）。总计工期补偿：1天+0天+0天+0天1天（1分）。3.假设人工工日单价为25元工日，应由甲方补偿的人工窝工和降效费12元工日，管理费、利润等不予补偿。试计算甲方应赐予乙方的费用总额为多少。答案： 事务1；人工费补偿：（8+10）工日12元工日216元（1分）机械费补偿：2台班 560元台班+1台班 280元台班1400元（1分）事务2：按原单位结算

35、的工程量：300m3 （110%）330m3（0.5分）按新单价结算的工程量：360m3-330m330m3（0.5分）结算价：330m3 65元/m3+30m358 元/m323190元（1分）事务3：工期提前嘉奖：3天 3000元/天9000元（1分）合计费用总额为：216元+1400元+23190元+9000元33806元（1分）。某6层住宅楼工程项目时标网络安排如图6 -7所示，在工作日第5天下班后检查施工进度完成状况，发觉A工作已完成，D工作尚未起先，C工作进行2天，B工作进行3天。问题1绘制实际进度前锋线记录进度执行状况。答案：绘制实际进度前锋线（如图6-8中虚线所示）（10分）。

36、2.对实际进度与安排进度对比分析，填写网络安排检查结果分析表。答案：网络安排检查结果分析见表6-8（10分）。某快速干道工程，工程开、竣工时间分别为当年4月1日和9月30日。业主依据该工程的特点及项目构成状况，将工程分为3个标段。其中第III标段造价为4150万元，第III标段中的预制构件由甲方供应（干脆托付构件厂生产）。A监理公司担当了第III标段的监理任务，托付监理合同中约定监理期限为190天，监理酬金为60万元。但事实上，由于非监理方缘由导致监理时间延长了25天。经协商，业主同意支付由于时间延长而发生的附加工作酬劳。问题1.请计算此附加工作酬劳值（保留小数后2位）。答案第III标段监理合

37、同酬劳为60万元施工施工合同5甲方： （以下简称甲方） 乙方：（以下简称乙方） 经甲乙双方协商，甲方将工程托付给乙方施工。为了确保本工程的顺当实施，依据中华人民共和国合同法等相关法律法规，现就该工程相关事宜经双方协商并达成如下条款，共同遵守。第一条 工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：1.4 工程期限：甲方将符合施工条件的场地交给乙方施工，时间暂定为20xx年 月 日，本工程工期为 天，以甲方通知乙方进场时间为准起先计算工期。其次条 承包方式及合同价款承包方式为包工包料。经甲、乙双方协商，本工程合同总价约 万元包干（大写 整），双方按此包干价进行结算。第三条 质量要求

38、1、乙方根据马路工程施工规范及设计要求进行施工，工程质量等级为合格。2、若双方对工程质量有争议，共同商情马路工程质量鉴定机构进行质量鉴定。鉴定费用由质量争议有过错的一方担当。3、本工程质量保修期为一年。若属乙方缘由造成的质量问题，由乙方负责修理并担当费用。若因不行抗拒的自然灾难等缘由造成的混凝土路面返工、修复，由甲方担当费用，乙方可帮助协作甲方进行返工及修复。第四条 甲方的责任权利1、负责施工中的协调工作，确保施工的连续性。2、负责乙方施工机械进入施工地点道路的及为施工机械顺当进入施工地点做好协调工作。3、供应良好的施工作业环境，解除干扰正常施工的各种因素。甲方应支配专人组织施工场地四周的协调

39、工作，协作乙方限制施工人员之外的其他人员进入施工现场。4、组织业主单位、相关部门人员刚好验收。5、根据合同约定按期足额支付工程款。6、负责交付后的成品爱护。第五条 乙方的责任权利1、刚好告知甲方施工日期、工程机械设备等进入施工场地的路途、施工现场的作业要求。2、严格根据马路工程施工技术规范和设计要求施工，确保工程质量合格。3、负责供应砼的原材料检测、协作比等一切检测资料，砼路面检测由乙方负责，费用由乙方担当。4、向甲方供应施工进度状况，接受甲方的检查和抽检。5、遵守当地有关部门相关施工时间、施工现场作业规范要求，严格管理乙方施工现场人员，做到文明施工。6、在施工过程中按操作规程平安文明施工，若

40、因乙方在施工期间出现平安事故及造成的人身损害和财产损失，应由乙方全部赔偿。若因此造成甲方损失（包括但不限于赔偿金、违约金、补偿金、诉讼费用、保全金、执行费、律师费、鉴定费、评估费、误工费及其他一切费用）的，应由乙方赔偿。7、按合同约定收取工程款。第六条 施工进度要求1、根据本合同约定的期限，刚好组织并完成工程施工。2、如因连续中到大雨等天气缘由或者其他不行抗拒的缘由导致乙方不能正常施工的，工程顺延。第七条 工程款的支付乙方按合同内容施工完毕并验收合格后15日内，甲方支付乙方的全部工程款。质保期为一年，质保期中出现质量问题由乙方修复。第八条 工程验收、移交与结算1、工程施工完成后5日内，乙方应刚

41、好通知甲方，甲方须组织相关部门及人员进行验收。2、甲方在接到乙方交工验收申请之日起 日内无正值理由不组织验收，在该工程无任何质量问题的前提下，视同本工程已验收合格。双方在15日内须办理完善工程结算手续。3、工程验收合格之日或视同合格之日起15日内，双方应办理完善工程结算。第九条 违约责任1、乙方工程延期的，除甲方或不行抗拒的因素以及恶劣天气影响，从延迟之日起，向甲方支付工程款项总额按2计算的违约金。2、一方有其他违约行为的，除担当上述约定的违约责任外，另向守约方支付违约金5万元。第十条 其他1、在履行合同中双方有争议，应友好协商。协商未果的，双方均可向工程所在地人民法院提起诉讼。2、本合同经双

42、方法定代表人或授权代理人签字盖章后生效，本合同正本两份，副本四份，双方各执三份，具有同等效益。双方结清账务后，本合同自动失效。以下无正文甲 方（章）：乙 方（章）： 法定代表人：法定代表人： 或： 或：托付代理人：托付代理人： 电 话： 电话： 传 真：开 户银行：账 号：签订时间：传真： 开 户银行： 账 号： 年 月 日施工施工合同6甲方：乙方：为了保证本工程平安生产、文明施工、质量、进度和各项施工的顺当进行，依照有关法律、行政法规，遵循同等、自愿、公允、互利和诚恳信用的原则，甲方将 工程的墙、地砖铺贴工作承包给乙方。为了明确甲乙双方的责权利和义务，经甲乙双方协商一样，订立本合同，以资共同

43、遵守。详细条款如下：一、 承包内容及单价（1）公共部位800800地砖 元/；（2）一般房间600600地砖 元/；（3）屋面广场砖 元/；（4）卫生间地砖 元/；（5）踢脚线 元/m；（6）电梯前室及卫生间墙面 元/，电梯前室墙面用AB胶贴；（7）楼梯踏步 元/踏；本单价包括各种工具费用；成品爱护费用；铺贴所用砂浆的.生产、运输，基层的处理工作的费用；原材料的运输费用；各种劳动防护用品费用；职工差旅费用等各种补助。乙方不得以任何理由对零星项目甩项或有意拖延工期。否则，甲方有权请其他施工队伍进场施工，并根据3倍合同价款从乙方完成合同价款中扣除工程款。二、质量要求1、乙方保证根据设计要求、现行有

44、关标准、技术规程规定和甲方关于本工程铺贴工程要求施工，严禁违规违章施工，否则，由于乙方缘由造成的质量问题和产生的影响、损失，全部由乙方自行负责担当，甲方将视工程受损失和施工延误状况，有权单方面对乙方作出经济惩罚和损失补偿。2、本工程乙方施工质量必需达到设计、规范和质量检验评定标准的合格要求。3、如属乙方缘由质量未能达到质量检验评定标准合格的要求，则按本合同单价扣除每平方米5元进行惩罚。且乙方负责对质量达不到项目部的标准要求的部份进行整改，由此产生的全部损失由乙方担当。三、施工工期：年月 日至年 月日四、付款方式五、乙方职责1、听从甲方的施工指挥和管理，确保本工程墙、地砖工程的施工质量、进度、平

45、安生产、文明施工和环境卫生。2、听从甲方现场有关部门和职能人员的监督管理，如有打骂管理人员的行为，视情节每次惩罚10005000元；不得打架斗殴，否则对当事人双方负责人每次处以500元惩罚。3、负责工程相关施工机具、清理和人员调配，乙方保证进场的施工机具、运输工具、人员能满意甲方有关本工程施工和管理的要求，乙方现场施工作业管理人员必需满意本工程施工和甲方管理的要求。4、乙方在施工中必需严格根据现行有关标准、规程和甲方要求进行规范化施工，确保施工质量。如由于乙方缘由造成本工程施工质量问题，乙方必需无条件按甲方的要求返工至合格，全部产生的一切施工责任、施工延误、经济损失和施工增加费用，均由乙方担当。5、乙方在施工中应严格根据现行有关标准、规程和甲方要求进行平安生产、文明施工管理，自觉遵守现