2022关于建筑合同范文汇编5篇.docx

《2022关于建筑合同范文汇编5篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022关于建筑合同范文汇编5篇.docx（25页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022关于建筑合同范文汇编5篇建筑合同 篇1发包人全称：(以下简称：甲方)承包人全称：(以下简称：乙方)依据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法、建设部与国家工商行政管理局的建设工程施工合同(示范文本)及其他有关法律、法规和规章，及本工程的详细状况，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本工程电安装工程施工事项协商一样，订立本协议。一、工程概况：工程名称：(以下简称：本工程);工程地点：施工现场条件：以现场实际状况为准;施工部位：合同约定乙方施工部位为：中全部的电安装工程包含的全部内容。二、工程承包方式、承包范围及承包内容：1、承包方式：乙方包人工、包施工机具、包工期、包质量、包

2、进度、包平安文明施工、包验收合格。2、承包范围：室内全部一切强电预留预埋与安装工作。3、承包的主要内容：包施工图和施工方案中的室内电安装工程，包括室内电的全部安装工程三表抄送等专业配套工程的预留孔洞、管道预埋，临时用电用设备电器，日常平安巡查。详细如下：从低压配电柜至室内的全部桥架、配管、电缆、配线等按图施工及电器元件的安装，以及从电井总箱出口后到灯具(含户箱、开关、插座、电线、强电井的线槽)安装结束;施工图中从低压配电柜至配电强电井、总箱等全部的钢管、电线、电缆的预埋安装，包括从进入第一个配电箱后的电缆敷设，依设计图纸将线管敷设到位，穿好铁丝，线管接口、线管底盒;乙方施工班组自带工具及小型施

3、工机具和全部检验试验设备和协助材料。4、甲方干脆分包的专业工程，乙方需全力协作。三、甲方工作1、开工前天向乙方供应经确认的施工图纸或施工做法说明份，并向乙方进行技术交底。2、办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。3、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。4、协调有关部门乙方进场前做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并担当相应费用。四、乙方工作1、开工前天，向甲方供应经确认的施工图纸或作法说明份，并与甲方进行现场交底。(或参与甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底)。2、开工前天供应施工方案和进度安排，以后按月、周供应月、周进度安排

4、。3、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保理、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。4、严格执行施工规范、平安操作规程。防火平安规定、环境爱护规定。严格根据图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查纪录。施工过程中，如发生平安事故，由乙方负责担当全部费用及法律责任，与甲方无关，参与竣工验收，编制工程结算。5、施工中未经甲方同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。6、施工垃圾集中到甲方指定地点。7、已竣工工程未交付甲方验收之前，负责成品的爱护，爱护期间发生损坏，乙方自费予以修复。第三方缘由造成损坏，通过甲方协调，由责任方负责修复;或由乙方修复，由甲

5、方担当追加合同价款。由于乙方不履行上述义务，造成工期延误和经济损失，责任由乙方担当。8、乙方必需遵守甲方装饰施工现场平安管理条例。五、合同工期：1、乙方应严格按甲方要求的工期组织施工，确保工期目标顺当实现。合同约定本工程总工期为日;开工日期为：年月日，竣工日期为：年月日。2、乙方必需听从和执行甲方项目部下达的施工生产安排，依据甲方的进度要求，随时调度作业人数和其它资源3、若遇人力不行抗拒因素引起的工期延误，经甲方签证后，工期可适当顺延。4、如因乙方本身缘由造成甲方规定的形象进度或节点工期无法完成，每延期一天乙方自愿承诺向甲方支付人民币壹仟元整(￥：1000.00元)的违约金;若累计延误天数超过

6、7天或连续延误天数超过5天，甲方有权单方面解除合同，由此引起甲方的全部损失(含间接损失)及费用均由乙方担当。甲方选择解除合同时，详细操作按合同专用条款“第九条第4、5款”执行。六、质量标准：1、适应于合同的工程质量检验评定标准、规范名称为(包括但不限于以下)：建设强制性条文;建筑工程质量检验评定标准GBJ30188;建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-20xx;电气安装工程施工及验收规范(GBJ242-82)建筑电气安装工程质量检验评定标准(GBJ303-88);省、市相关部门的各种规章制度;2、合同约定本工程质量必需达到“合格”质量标准。工程质量按国家相关标准进行验收评定。若工程质量

7、验收为“不合格”，乙方自愿承诺每次向甲方支付人民币壹仟元(￥：1000.00元)的违约金，并负责返工直至达到合同约定“合格”质量标准方可予以结算，结算单价按合同约定综合单价执行，工程量按实际完成工作量计算;返工所需的材料、人工等全部费用均由乙方担当。若因乙方返工导致甲方工期延误，按合同协议书第三条第4款处理。七、施工管理规范乙方在施工期间，必需遵守国家、地方以及甲方相关管理法规，适用合同的管理法规和方法：1、施工现场临时用电平安技术规范(JGJ46-88)。2、建筑机械运用平安技术规程(JGJ59-86)。3、建筑施工平安检查标准(JGJ59-99)。4、建筑施工高处作业平安技术规范(JGJ8

8、0-91)。八、合同造价及付款方式合同工程总价为_元整()乙方进场_天，甲方付生活费_元乙方施工进度达到总工程量的30%，甲方付_元乙方施工进度达到总工程量的50%，甲方付_元乙方施工进度达到总工程量的80%，甲方付_元余款待乙方工程量全部完工并验收合格，甲方除留3%的修理金后一次性付清。修理金在乙方完工并交付运用后6个月内付清九、合同一式贰份。甲方_签字（盖章） 乙方_签字（盖章）_年_月_日建筑合同 篇2为贯彻“平安第一，预防为主”方针，明确双方的平安责任，确保施工中人身、电网和设备平安，依据国家有关法律法规，经双方协商一样签订本协议。第一条 工程项目：其次条 施工地址：第三条 甲方平安责

9、任1、开工前甲方对乙方进行施工平安技术交底，并应有书面记录或资料。2、甲方应要求乙方制定施工平安措施，在起先施工前报甲方备案。3、甲方有帮助乙方搞好平安生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关平安生产方面的工作规定，对乙方不符合平安文明施工的行为进行制止、订正并发出平安整改通知书，直至清退出场。4、甲方指派 同志负责与乙方联系平安生产方面的工作。5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的平安措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。6、甲方有权对乙方参加施工的人员进行平安技术学问和平安工作规程的抽考。7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。

10、乙方在施工中如发生国务院特殊重大事故调查程序暂行规定所规定的特大事故，甲方有权督促乙方马上通知当地政府和公安部门，要求派人爱护现场;并有权要求乙方供应事故调查书面结论及处理看法。8、甲方不得要求乙方违反平安管理规定进行施工。因甲方缘由导致的事故由甲方担当责任。9、发生以下状况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方担当：(1)人身伤亡事故;(2)发生施工机械、生产主设备严峻损坏事故;(3)发生厂内火灾事故;(4)发生违章作业、冒险作业不听劝说的;(5)施工现场脏、乱、差，不能满意平安和文明施工要求的。第四条 乙方平安责任乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身损害、设备损坏事故担当平

11、安责任。乙方应切实履行以下平安责任：1、乙方所供应的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。2、乙方必需贯彻执行国家有关平安生产的法律法规，必需制定相应的平安管理制度;严格执行电业平安工作规程、电力建设平安工作规程、电力设备典型消防规程等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他平安生产规定、制度。3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动平安，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必需按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、平安用具。4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，(少于30人者设兼职)。乙方指派 作为平安工作联系人。5、乙方一切施工活动，必需

12、编制平安施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的平安技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及平安防护用具的数量和质量必需满意施工须要，并经有资质检验单位检验符合平安规定，乙方对因运用工器具不当所造成的人员损害及设备损坏负责。7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行平安教化，并将参与平安教化人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成果报给甲方备案。特种作业人员必需有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环

13、境及运用甲方供应的设施设备、工器具等进行检查，确认符合平安要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合平安要求并处于平安状态。第十条 甲乙双方必需严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。第十一条 本协议有效期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。第十二条 本协议经双方法定代表人或托付代理人签字盖章后生效。第十三条 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。第十四条 本协议签订地点在甲方居处地。第十五条 以下七项为本协议附件：1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料;2、乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单;3、乙方特种作业人员上岗资格证书;4、乙方

14、施工人员平安技术和平安工作规程考试成果表;5、乙方施工平安技术组织措施;6、乙方大型独立项目的施工组织设计;7、甲、乙方施工平安技术交底记录资料。甲方： 乙方：法定代表人： 法定代表人：托付代理人： 托付代理人：联系电话： 联系电话：签订时间： 年 月 日建筑合同 篇3发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：为了确保 ，需 ，依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、法规的规定，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用原则，双方就本建设工程组织施工事项协商一样，特订立本协议。一、工程名称：二、工程地点：三、工程施工范围及技术要求：详见施工图纸及工程量清单。四、工程造价：本工程

15、预算价为万元元整)(详见工程预算书)。五、承包方式：包工包料。六、结算方式：本工程结算时托付有资质的中介机构结算审核下浮率为 ，工程量按实计算。依据施工图纸及现场实际发生工程量计算，信息价、劳保费用、定额套用及取费标准等按本工程预算标准执行。七、付款方式：工程竣工验收合格并经审核决算后支付工程决算审核总造价的90%， 余款10%作为保修金，待保修期满后一个月内付清。八、工程工期工期总日历天数为 天，自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方缘由造成工期延误，由乙方书面申请经甲方确认后，工期可予以相应顺延。若乙方未按约定的日期完工，超过5天后，每延期一天扣工程款300元。九、施工要求1、乙方必需

16、严格根据甲方技术要求及核定的工程数量进行施工，按时保质保量完成，工程质量标准须达到合格以上。2、乙方应自觉提高平安生产意识，做好现场平安防护措施，确保施工平安，施工过程中一切平安责任及措施费用概由乙方负责。十、其它事项1、乙方必需具备相应的施工资质，经甲方认定后方可签订施工协议。2、乙方必需协调解决本工程施工中的纠纷和相关事宜。3、本工程完成后，由乙方书面申请报甲方审批后方可进行验收。4、验收时，若乙方未按图纸施工，乙方须在15日内整改到位，否则甲方不予支付工程款。5、本工程质量保修期为个月，质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算，保修期间发生质量问题一切保修费用由乙方担当。在甲方书面通知3日

17、内，乙方未进场修复，视为自动放弃保修金，由甲方托付它方修理。6、十一、本协议共股壹份、办公室存档壹份)，乙方执壹份，自双方签字盖章之日起生效。 附件：施工图纸及工程预算书甲方(盖章)： 乙方(盖章)：法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：签订日期： 年 月 日建筑合同 篇4工程名称：工业厂房工程工程地点：市合同编号：-珠（西）-011（由设计人编填）设计证书等级：发包人：设计人：签订日期：_年_月_日中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：设计人：发包人托付设计人担当_工业厂房工程设计，经双方协商一样，签订本合同。第一条本合同依据下列文件签订：1.1中华人民共和国合同法中华人民共

18、和国建筑法建设工程勘察设计市场管理规定。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文件。其次条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资（万元）费率%设计费（元）层数建筑面积（2）方案初步设计施工图1厂房（包括厂房土建及装饰工程、自动喷淋及消火栓工程、给排水工程、消防自动报警工程、空气调整及净化空调、动力及照明工程）285000000.00包干2总图工程（包括红线内厂区围墙及道路、厂区绿化、给排水及电力系统工程）注：详细设计范围以发包人与业主签订的总承包合同为准。第三条发包人应向设计人提交的有关资料及

19、文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1计委立项批文12建设用地规划许可证13建设用地红线图14规划部门供应的设计要点15设计托付书及设计要求16工程地质勘察报告1第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜1建筑设计及总图规划方案3业主确认后7天2建筑设计（单体）全套施工图8方案审批后20天3总图施工图8施工图审批后15天第五条本合同设计收费为贰拾万元人民币（.00元）。设计费支付进度详见下表。付费次序占总设计费%付费额（元）付费时间（由交付设计文件所确定）第一次付费20%定金本合同签订后_日内其次次付费75%单体全套施工图出图后五天，内第三次付费

20、5%总图施工图出图后五天内说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。3.实际设计费按初步设计概算（施工图设计概算）核定，多退少补。实际设计费与估算设计费出现差额时，双方另行签订补充协议。4.本合同履行后，定金抵作设计费。第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时问内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性刚好限负责，发包人不得要求设讨人违反国家有关标准进行设计。发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计

21、人员有权重新确定提交设计文件的时问。6.1.2发包人变更托付设计项目、规模、条件或因提交的资料错误，或所提交资料作较大修改，以致造成设计人设计需返工时，双方除需另行协商签订补充协议（或另订合同）、重新明确有关条款外，发包人应按设计人所耗工作量向设计人增付设计费。在未签合同前发包人已同意，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.3发包人要求设计人比合同规定时间提前交付设计资料及文件时，假如设计人能够做到，发包人应依据设计人提前投入的工作量，向设计人支付赶工费。6.1.4发包人应为派赴现场处理有关设计问题的工作人员，供应必要的工作生活及交通等便利条件。6.1.5发包

22、人应爱护设计人的投标书、设计方案、文件、资料图纸、数据、计算软件和专利技术。未经设计人同意，发包人对设计人交付的设计资料及文件不得擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以上状况，发包人应负法律责任，设计人有权向发包人提出索赔。6.2设计人责任：6.2.1设计人应按国家技术规范、标准、规程及发包人提出的设计要求，进行工程设计，按合同规定的进度要求提交质量合格的设计资料，并对其负责。6.2.2设计人采纳的主要技术标准是：与本工程有关的现行国家设计规范通则及标准。6.2.3设计合理运用年限为XXX。6.2.4设计人按本合同其次条和第四条规定的内容、进度及份数向发包人交付资料及文件。

23、6.2.5设计人交付设计资料及文件后，按规定参与有关的设计审查，并依据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人按合同规定时限交付设计资料及文件，本年内项目起先施工，负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参与竣工验收。在_年内项目尚未起先施工，设计人仍负责上述工作，但应按所需工作量向发包人适当收取询问服务费，收费额由双方商定。6.2.6设计人应爱护发包人的学问产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上状况并给发包人造成经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，设计人未起先设计工

24、作的，不退还发包人已付的定金；已起先设计工作的，发包人应依据设计人已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的全部支付。7.2发包人应按本合同第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应担当支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面通知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文件不审批或本合同项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计人员错误造成工程质量事故损失，设计人除负责实行补救措施外，应免收干脆受损失部分的设计费。

25、损失严峻的依据损失的程度和设计人责任大小向发包人支付赔偿金，赔偿金由双方商定为实际损失的1.5。7.4由于设计人自身缘由，延误了按本合同第四条规定的设计资料及设计文件的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5合同生效后，设计人要求终止或解除合同，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人要求设计人派专人留驻施工现场进行协作与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术询问服务合同。8.2设计人为本合同项目所采纳的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本合同第四条规定设计人交付的设计资料及文件份数超过工程设计收费标准规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设

26、计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人须要设计人的设计人员协作加工定货时，所须要费用由发包人担当。8.4发包人托付设计协作引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应汲取担当有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人托付设计人担当本合同内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不行抗力因素致使合同无法履行时，双方应刚好协商解决。8.7本合同发生争议，双方当事人应刚好协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由_市仲

27、裁委员会仲裁。双方当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本合同一式五份，发包人贰份，设计人贰份，建设行政主管部门备案壹份。8.9本合同经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10本合同生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完合同规定的义务后，本合同即行终止。8.11本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。8.12其它约定事项：发包人名称：设计人名称：（盖章）（盖章）法

28、定代表人：（签字）法定代表人：（签字）托付代理人：（签字）托付代理人：（签字）居处：居处：XX编码：XX编码：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号：建设行政主管部门备案：鉴证看法：（盖章）（盖章）备案号：经办人：备案日期：_年_月_日鉴证日期：_年_月_日建筑合同 篇5甲 方(出租方)：XXXXXX乙 方(承租方)：鉴于:甲、乙双方于20xx年 月 日签署了劳务分包协议书。 依据中华人民共和国合同法及相关规定，在公允、自愿和诚恳信用原则的基础上，甲乙双方就乙方向甲方租赁劳务分包协议书项下工程施工所需机械、设备(此机械、设备包括配套的随机操作人员)等相关事宜协商一样，双

29、方达成如下协议：第一条 工程名称：详细以甲乙双方签署的劳务分包协议书中的规定为准。其次条 租赁机械、设备概况(参见乙方供应的附件)乙方租赁的机械设备为：完成甲乙双方签署的劳务分包协议书中桩基施工所需的全部机械设备，参见乙方供应的附件。第三条 租赁期限 租赁期限：截止到第一条项下工程验收合格之日为止。第四条 租金计算及支付本合同其次条中租赁机械、设备(包括随机操作人员的全部费用)的租金、操作人员工资，机械修理保养费，进出场费、油料、配件费等租赁机械设备及其进场施工所需的一切费用已包含在甲乙双方签署的劳务分包协议书中规定的合同价款内，此费用在合同履行期间不作任何调整，乙方亦不再支付其他任何费用。第

30、五条 机械进出场甲方负责租赁机械设备的进、出场及其运输并担当全部费用，甲方应在乙方规定的.时间内保证本合同其次条中所列机械、设备全部进场，逾期应按 元/天向乙方担当违约责任，逾期满 日的，视为根本性违约，乙方有权依据劳务分包协议书没收甲方向乙方交纳的履约保证金或者乙方也可将劳务分包协议书项下工程交由其他承包人完成，在不解除本合同规定的甲方责任和义务的同时，甲方应当担当由此所增加的一切费用和乙方因此所遭遇的损失。若甲乙双方签署的劳务分包协议书对甲方上述行为还约定有其他违约责任的，则同时适用。第六条 租赁机械设备交接与验收鉴于甲方作为本合同第一条项下项目的劳务承包人且本合同其次条项下机械、设备将由

31、甲方干脆运用并用于该工程施工，故本合同生效后，本合同其次条项下机械设备无需由甲方移交乙方，而由甲方在本合同约定的时间内干脆将机械、设备及随机操作人员进场施工即可。第七条 权利、义务 租赁机械设备由甲方负责操作与维护并担当费用。操作、维护方应按国家、行业对机械设备的相关规定进行操作和维护，并需配备符合国家、行业或地方相关规定上岗条件的操作、维护人员，相关费用由操作维护方担当。1.甲方权责(1)甲方应按合同约定按时保质保量供应机械设备，并根据乙方及其上级规定供应出租机械设备的产品合格证等乙方所需文件。(2)甲方应向乙方供应出租机械设备平安运用要求、操作维护留意事项及其他必要的技术资料或技术说明，并

32、根据前述相关要求及技术标准平安施工，租赁机械设备损毁灭失的法律及经济责任均由甲方担当，乙方对此不担当任何责任。(3)因故障造成租赁机械无法正常运行，甲方自行进行修理并担当修理不刚好导致的一切责任(包括但不限于因修理不刚好导致甲方按劳务分包协议书向乙方担当的违约责任及经济损失等)，前述的修理费用已包含在合同价款中，乙方不再另行支付。(4)甲方派出的随机操作人员必需持证上岗，听从乙方管理和调配，遵守乙方各项规章制度。(5)甲方应自行负责租赁机械设备的看护工作，无论任何缘由造成机械设备毁损灭失的，均由甲方自行担当损失和相关责任。(6)甲方自行担当机械设备的修理、保养及相关费用并自行担当租赁机械设备的

33、保险。(7)租赁机械设备随机操作人员及其他相关人员的工资、保险等相关费用由甲方自行担当。(8)尽管甲方已按本合同约定的设备数量进场，但若乙方认为这些施工机械设备仍不足以满意现场施工须要或不能保证工程进度时，乙方有权要求甲方接着增派施工机械设备，并书面通知甲方。在乙方发出上述通知后的7天内，甲方应马上按乙方要求执行、落实好乙方指示并担当相关费用，不得无故拖延，否则将按本合同第五条约定担当违约责任。若甲乙双方签署的劳务分包协议书对甲方上述行为还约定有其他违约责任的，则同时适用。(9)已进场的施工机械设备调离施工现场时必需经乙方书面批准方可退场。2.乙方的权利义务乙方应按本合同及劳务分包协议书的约定

34、向甲方支付相关费用。第八条 违约责任1.甲方的违约责任(1)若甲方没有供应合同约定的机械设备或供应的机械设备与合同约定的不符，甲方应在乙方规定时间内供应合格机械设备并赔偿乙方损失。经乙方书面催告仍不能按时履行或供应的替代机械设备达不到乙方要求，乙方有权解除合同并没收甲方依据双方签署的劳务分包协议书向乙方交纳的履约保证金，或者乙方也可将劳务分包协议书项下工程中的工作交由其他承包人完成，在不解除本合同规定的甲方责任和义务的同时，甲方应当担当由此所增加的一切费用和乙方因此所遭遇的损失。(2)租赁机械设备毁损灭失的，甲方应按乙方要求更换同等型号、性能的机械设备，乙方并有权就造成的一切损失要求甲方赔偿。(3)甲方不履行合同义务或者履行义务不符合合同约定的，除合同有其他明确规定外，甲方应当向乙方支付 万元的违约赔偿金。2.乙方违约责任(1)乙方未经甲方同意擅自将承租机械设备转租、抵押的，甲方可以解除合同并要求乙方赔偿损失。第九条 合同争议的解决本合同履行过程中双方发生争议的，应协商解决，协商不成的，甲、乙双方同意由工程所在地人民法院管辖。第十条 附则本合同自甲乙双方代表签字并加盖公章后生效。本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日