2022建设工程施工合同书9篇_1.docx
《2022建设工程施工合同书9篇_1.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《2022建设工程施工合同书9篇_1.docx(45页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、2022建设工程施工合同书9篇建设工程施工合同书1发包人(全称):(以下简称甲方)承包人(全称):(以下简称乙方)依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称: 黄金堡学府花园D栋 工程地点: 重庆市渝北区龙溪镇工程内容:建筑面积31200M2、结构类型:框架、剪力墙结构、地上二十九层,地下一层,全高99.6米。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 自筹。二、工程承包范围承包范围:土建及安装工程(发电机组、塑钢门窗、消防系
2、统 除外)和环境工程。三、合同工期开工日期:20xx年2月5日。 竣工日期:20xx年8月6日。 合同工期总日历天数548天。四、质量标准工程质量标准:优良。五、合同价款金额(大写):暂估贰仟叁佰陆拾万元(人民币) ¥:2360万元六、组成合同的文件组成本合同的文件包括:1、 本合同协议书2、 中标通知书3、 投标书及其附件4、 本合同专用条款5、 本合同通用条款6、 标准、规范及有关技术文件7、 图纸8、 工程量清单9、 工程报价单或预算书双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。七、本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中分别赋予它们的定义相同。八、承包人向发包
3、人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。十、合同生效合同订立时间:20xx年 月 日 合同订立地点:重庆市本合同双方约定 双方签字签章后生效。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建设工程施工合同书2发包人(简称甲方):承包方(简称乙方):根据中华人民共和国合同法及我国其他法律法规规定,并结合工程的具体情况,为明确双方责任、协作配合,确保工程施工质量,经甲乙双方平等、自愿协商,达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条:工程
4、概况1、工程名称:2、工程建设地:3、工程规模、特征:4、工程施工任务(内容)与技术要求:须符合建筑地基处理技术规范JGJ79-20xx要求。5、预计施工工作量:6、完成施工工作量测量方式:7、质量标准:第二条:甲方应向乙方提供下列文件资料,并对其准确性、可靠性负责:1、本工程批准文件、用地(附红线范围),以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务委托书,技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条:合同工期1、本工程定于于年月日竣工,总工期为 天。2、施工有效期限以合同约定的时间为准,若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况,经甲方同意,可顺延工期。第四条:计
5、费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费,每平方米固定价为 元,总价预计为元(大写: ) ,总价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内,甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项,计 元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时,甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项,计 元。剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付,计第五条:双方责任1、甲方委托任务时,必须以书面形式明确施工任务,并按第二条规定提供文件资料。2、甲方应为乙方提供基本的工作条件,如3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术,并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
6、4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则,对施工过程中发生的安全事故负责,并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条:违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件,致使乙方停工、窝工或延误工期的,甲方应补偿乙方停工、窝工损失,损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。2、因未满足技术要求,致使施工质量不能合格验收,由此造成的经济损失均由乙方承担。3、合同履行期间,若因工程停建甲方需要解除合同时,乙方尚未进行施工工作的,不退还甲方已付工程款,乙方已开始进行施工的,按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款,每超过一日,应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期
7、完成施工任务,每迟延一日,应减收工程款千分之一的违约金。第七条:其他事项1、本合同未尽事项,双方可协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议,双方及时协商解决,协商不成,应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同约定的约定的义务后,本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效,甲方持份,乙方持 份。甲方(公章):_ 乙方(公章):_法定代表人(签字):_ 法定代表人(签字):_年_月_日 _年_月_日建设工程施工合同书3大学(甲方)立合同单位:建筑公司(乙方)按照中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:
8、一、甲方委托乙方施工建造8000平方米教学大楼一座。二、全部建筑预算为人民币万元。甲方在本合同生效后的一个月内,付给乙方全部预算的,其余部分在验收后三个月内一次付清。三、建筑原料采购由乙方负责,甲方负责材料质量监督。四、从合同签订之日起。乙方保证一年时间内完成全部施工任务并交付使用。如到期未能完成施工任务,每月按建筑预算的实施赔偿。五、合同一式两份,双方各执一份作为检查督促的依据。六、合同自签订之日起生效。大学基建处(甲方)(盖章)建筑公司(乙方)(盖章)年月日建设工程施工合同书4发包人(全称):_ 承包人(全称):_根据中华人民共和国建筑法及有关法律规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则
9、,双方就工程施工及有关事项协商一致,共同达成如下协议:一、工程概况1、工程名称:_。2、工程地点:_。3、工程立项批准文号:_。4、资金来源:_。5、工程内容:_。群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1)。6、工程承包范围:_。二、合同工期计划开工日期:_年_月_日。计划竣工日期:_年_月_日。工期总日历天数:_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的,以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合_标准。四、签约合同价与合同价格形式1、签约合同价为:人民币(大写_)?(¥_元);其中:(1)安全文明施工费:人民币(大写_)?(¥_元);(2)材料和工程设备暂估价
10、金额:人民币(大写_)?(¥_元);(3)专业工程暂估价金额:人民币(大写_)?(¥_元);(4)暂列金额:人民币(大写_)?(¥_元);2、合同价格形式:_。五、项目经理承包人项目经理:_。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件:(1)中标通知书(如果有);(2)投标函及其附录(如果有);(3)专用合同条款及其附件;(4)通用合同条款;(5)技术标准和要求;(6)图纸;(7)已标价工程量清单或预算书;(8)其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以签署
11、的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1、发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2、承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3、发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于_年_月_日签订。十、签订地点本合同在_签订。十一、补充协议合同未尽事宜,合同当事人另行签订补
12、充协议,补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自_生效。十三、合同份数本合同一式_份,均具有同等法律效力,发包人执_份,承包人执_份。发包人:_(公章) 承包人:_(公章)法定代表人或其委托代理人: 法定代表人或其委托代理人:_(签字) _(签字)组织机构代码:_ 组织机构代码:_地址:_ 地址:_XX编码:_ XX编码:_法定代表人:_法定代表人:_委托代理人:_委托代理人:_电话:_ 电话:_传真:_ 传真:_电子信箱:_电子信箱:_开户银行:_开户银行:_账号:_ 账号:_建设工程施工合同书5甲方:乙方:受 (以下简称甲方)的委派, (以下简称乙方)全面负责该项目的施工组织和经营
13、管理工作,为明确甲、乙双方的责、权、利关系,经甲、乙双方充协商,特制订以下条款,供双方共同遵守履行。一、项目经理部主要负责人:二、经营承包主要内容1、乙方上缴公司综合管理费为项目总造价的%(不含税)。2、各项流转税及附加包括:印花税、营业税等税金乙方有义务按税务部门和有关部门的规定依法(规)缴纳。3、管理费缴纳方法:综合管理费在项目批复的首期工程款中(款到账后一周内)按项目中标价的 %由甲方扣缴,待业主最后一笔结算款到账后再作内部结算。4、本项目履约担保中的现金部分由乙方支付。履约保函(中标合同价的5%)由甲方办理,乙方须向甲方支付保函总额20%的银行现金质押金和承担1%的银行手续费,保函返还
14、后无息退还保函质押金。 如需甲方办理预付款保函,乙方需支付保函总额的20%的银行质押金(现金)和1%的银行手续费,预付款到项目账户后由甲方根据乙方完成项目施工实物工作量(现场评估)控制支付。保函返还后无息退还预付款保函质押金。5、项目部应严肃印章、账号的管理(甲方派驻人员管理),在使用项目章时应严格遵守甲方印章管理的规定,签订本项目有关的材料采购或专业分包合同时须甲方经营部备案。项目部公章不允许办理本项目部以外的经营性合同,否则视为违约并追究相关责任。三、甲、乙双方责任(一)甲方责任1、甲方应不定期对乙方项目施工管理和经营性活动进行检查、监督、指导,协助乙方解决管理中人、财、物的需求和其他实际
15、问题。2、甲方应对乙方的人事管理、资金使用、财务账目、工程质量、安全生产、施工进度等方面进行全面监督管理,定期或不定期对项目各方面管理进行全面检查,以使工程顺利完成。3、甲方应尽可能对乙方提供人、财、物等方面的便利。乙方所需材料、设备应按公司设备、材料管理办法和公司装备部签订租赁合同。(二)乙方责任1、乙方应全面履行甲方与建设单位签订的工程施工合同书、承诺书及其他合同相关文件的全部条款,并对其安全、质量、工期、环保及其风险全面承担责任,按业主最终确定的完工期限完成全部工程内容(项目部承包责任期为全部工程款及工程质保金到账、项目内外部往来账清算完成后止)。2、乙方必须服从甲方的管理,积极配合甲方
16、各职能部门认真做好工程施工管理工作;乙方在施工中应遵守甲方制定的各项管理规章制度,严格执行甲方制订的安全管理责任制和安全管理细则,确保工程质量和安全生产,做到文明施工。在本项目施工期间有义务配合甲方对执行制度情况所进行的不定期的常规检查和不少于两次的安全生产大检查。为强化施工资料管理,甲方在工程款支付过程中将逐步预留资料归档保证金累计至伍万元,待工程竣工验收资料递交合格后归还乙方。3、乙方有义务维护甲方的社会信誉,如因工程进度、质量或其它问题在用户造成恶劣影响,或发生召甲方法人代表训话受罚等情况,除赔偿用户的损失外,甲方可视影响程度对乙方处以每次伍万元以内的罚款并在当期工程款中扣除。4、乙方在
17、施工中应全面执行国家的环境保护法、水污染防治法、水利保护条例、矿产资源法等法律和法规,做好环境保护工作,避免由于施工引起的水利、农田、通讯等管线的破坏,避免由于施工引起不良后果。5、凡工程验收核实为不合格的工程或分项工程,上级管理部门罚款由乙方承担,甲方将再增加10000元/次的罚款。乙方应无条件返工、重建、维修直至工程合格并交付建设单位使用为止。四、工程款项的使用和管理1、项目工程款实行专款专用,任何一方都不得擅自挪用。工程款进入甲、乙方双控账户后,甲方按上述方式扣留管理费及税金、规费。工程款的使用须报请甲方同意批复后才能支付。2、项目如需甲方开具外经证,所需费用由项目承担。项目工程款的使用
18、应严格按现行施工企业财务制度要求建账管理,乙方所购的材料发票或分包项目的财务账目都应符合财务报账和发票管理的规定,如没有上述正规材料发票报账,甲方有权按规定税率扣留税款。项目结束后应将项目财务账簿交公司归档,经公司财务对项目财务检查验收后方能签订支付本项目的质量保证金。3、项目部应按国家对农民工工资管理的有关规定按月造表并由农民工本人签领(附领取本人身份证)发放民工工资,如甲方检查无发放资料,则项目户头的资金应优先发放民工工资并处壹万元以内数额的罚金。4、乙方必须严格遵守甲方资金的管理和使用规定,对擅自挪用工程款应视为违纪行为,甲方有权追究其违纪责任。五、项目经理部甲方委派人员基本工资标准1、
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 2022 建设 工程施工 合同书 _1
限制150内