建筑安装工程招标书（）.docx

《建筑安装工程招标书（）.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《建筑安装工程招标书（）.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Word建筑安装工程招标书（） 许多人在写工程合同的时候总是会遇到许多的问题，只有把合同写好了心里的石头才能落地，那么怎么写合同才能够不消失错误呢？为您推举建筑安装工程招标书（最新），盼望能够关心您学习更多合同的格式。 为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经_（建设主管部门）批准，_（建设单位）对_建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有力量担当该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。 一、招标工程的预备条件

2、： 本工程的以下招标条件已经具备： 1本工程已列入国家（或部、委、或省、市、自治区）年度方案； 2已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算； 3建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水、电、路和通讯条件已经落实； 4资金、材料、设备安排方案和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工； 5已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证； 6本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。 二、工程内容、范围、工程量、工期、地质勘察单位和工程设计单位：_。 三、工程可供使用的场地、水、电、道路等状况：_。 四、工程质量等级、技术要求、对工程材料和投标单位的特别要求，

3、工程验收标准：_。 五、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算方法：_。 六、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点：_。 七、报名、投标日期、招标文件发送方式： 1报名日期：_年_月_日； 2投标期限：_年_月_日起至_年_月_日止。 3招标文件发送方式：_。 八、开标、评标时间及方式，中标依据和通知： 1开标时间：_年_月_日（发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月）。 2评标结束时间：_年_月_日（从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月）。 3开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，_等单位参与公开开标，审查证书，实行集体评议方式进行评标，定标工作。 4

4、中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不肯定中标。全部投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过两月）内与中标单位签订_建筑安装工程承包合同。 九、其他： 本招标方，本招标书一经发出，不得转变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失投标单位根据招标文件的要求，自费参与投标预备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字

5、迹必需清晰，必需加盖单位和代表人的印鉴。投标书必需密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。 建设单位（招标单位）（盖章）：_ 地址：_ 联系人：_ 电话：_ _年_月_日 精选阅读 最新建筑安装工程招标书范本 为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经_（建设主管部门）批准，_（建设单位）对_建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有力量担当该项工程的若干施工单位发出招标书，指

6、定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。 一、招标工程的预备条件： 本工程的以下招标条件已经具备： 1、本工程已列入国家（或部、委、或省、市、自治区）年度方案； 2、已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算； 3、建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水、电、路和通讯条件已经落实； 4、资金、材料、设备安排方案和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工； 5、已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证； 6、本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。 二、工程内容、范围、工程量、工期、地质勘察单位和工

7、程设计单位： 1、工程内容： 2、工程范围： 3、工程量： 4、工期：_年_月_日_年_月_日 5、地质勘察单位： 6、工程设计单位： 三、工程可供使用的场地、水、电、道路等状况：。 四、工程质量等级、技术要求、对工程材料和投标单位的特别要求，工程验收标准： 1、工程质量等级： 2、工程技术要求： 3、工程材料要求： 4、投标单位要求： 5、工程验收标准： 五、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算方法： 1、工程供料方式： 2、主要材料价格： 3、工程价款结算方法： 六、_年_月_日组织投标单位进行工程现场勘察，说明； 招标文件交底的时间_年_月_日，地点_。 七、报名、投标日期、招标文件

8、发送方式： 1、报名日期：_年_月_日； 2、投标期限：_年_月_日起_年_月_日止。 3、招标文件发送方式：_。 八、开标、评标时间及方式，中标依据和通知： 1、开标时间：_年_月_日（发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月）。 2、评标结束时间：_年_月_日（从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月）。 3、开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，_等单位参与公开开标，审查证书，实行集体评议方式进行评标，定标工作。 4、中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不肯定中标。全部投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错

9、误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过两月）内与中标单位签订_建筑安装工程承包合同。 九、其他： 本招标方承诺，本招标书一经发出，不得转变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失、投标单位根据招标文件的要求，自费参与投标预备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必需清晰，必需加盖单位和代表人的印鉴。投标书必需密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，

10、由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。 建设单位（招标单位）（盖章）：_ 地址： 联系人： 电话： _年_月_日 有关建筑安装工程招标书范本有关建筑安装工程招标书范本为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经_（建设主管部门）批准，_（建设单位）对_建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有力量担当该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。 一、招标工程的预备条件 本工程的以下招标条件已经具备：

11、1.本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度方案； 2.已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算； 3.建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实； 4.资金，材料，设备安排方案和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工； 5.已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证； 6.本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。 二、工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位： _。 二、工程可供使用的场地，水，电，道路等状况： _. 三、工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特别要求，工程验收标准： _.

12、 四、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算方法： _. 五、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点： _. 六、报名，投标日期，招标文件发送方式： 报名日期：一九_年_月_日； 投标期限：一九_年_月_日起至一九_年_月_日止。 招标文件发送方式： _。 七、开标、评标时间及方式，中标依据和通知： 开标时间：一九_年_月_日（发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月）。 评标结束时间：一九_年_月_日（从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月）。 开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行政管理部门）参与公开开标，审查证书，实行集体评议方

13、式进行评标，定标工作）。 中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不肯定中标。全部投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过两月）内与中标单位签订_建筑安装工程承包合同。 八、其他： _。 本招标方承诺，本招标书一经发出，不得转变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位根据招标文件的要求，自费参与投标预备工作和投标，

14、投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必需清晰，必需加盖单位和代表人的印鉴。投标书必需密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。 在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。 建设单位（即招标单位）：_ 地址：_ 联系人：_ 电话：_ _年_月_日 有关建筑安装工程招标书新有关建筑安装工程招标书新 为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经_（建设主管部门）批准，_（建设单位）对_建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向

15、有力量担当该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。 一、招标工程的预备条件 本工程的以下招标条件已经具备： 本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度方案； 已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算； 建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实； 资金，材料，设备安排方案和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工； 已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证； 本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。 二、工程内容，范围，工程量，工

16、期，地质勘察单位和工程设计单位： _ _。 （此项也可用表格形式，见附表） 三、工程可供使用的场地，水，电，道路等状况： _ _。 四、工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特别要求，工程验收标准： _ _。 五、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算方法： _ _。 六、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点： 七、报名，投标日期，招标文件发送方式： 报名日期：一九_年_月_日； 投标期限：一九_年_月_日起至一九_年_月_日止。 招标文件发送方式： _。 八、开标、评标时间及方式，中标依据和通知： 开标时间：一九_年_月_日（发出招标文件至开标日期，一般不得

17、超过两个月）。 评标结束时间：一九_年_月_日（从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月）。 开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行政管理部门）参与公开开标，审查证书，实行集体评议方式进行评标，定标工作）。 中标依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不肯定中标。全部投标企业的标价 都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标 单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过

18、两月）内与中标单位签订_建筑安装工程承包合同。 九、其他： _ _。 本招标方承诺，本招标书一经发出，不得转变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位根据招标文件的要求，自费参与投标预备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必需清晰，必需加盖单位和代表人的印鉴。投标书必需密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。 在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。 建设单位（即招标单位）：_ 地址：_ 联系人：_ 电话：_ 一九_年_月_日 附：施工图纸，勘察，设计资料和设计说明书（

19、略）附表： 建筑安装工程内容一览表： _ 工程工工程建筑面积栋层结构地质勘察工程设计 地点期名称（或安装项目）数数形式单位单位 - _ 备注： _ 建筑安装工程招标书范文格式 建筑安装工程招标书为了提高建筑安装工程的建设速度，提高经济效益，经_（建设主管部门）批准，_（建设单位）对_建筑安装工程的全部工程（或单位工程，专业工程）进行招标（公开招标由建设单位在地区或全国性报纸上刊登招标广告，邀请招标由建设单位向有力量担当该项工程的若干施工单位发出招标书，指定招标由建设项目主管部门或提请基本建设主管部门向本地区所属的几个施工企业发出指令性招标书）。 一、招标工程的预备条件本工程的以下招标条件已经具

20、备：本工程已列入国家（或部，委，或省，市，自治区）年度方案；已有经国家批准的设计单位出的施工图和概算；建设用地已经征用，障碍物全部拆迁；现场施工的水，电，路和通讯条件已经落实；资金，材料，设备安排方案和协作配套条件均已分别落实，能够保证供应，使拟建工程能在预定的建设工期内，连续施工；已有当地建设主管部门颁发的建筑许可证；本工程的标底已报建设主管部门和建设银行复核。 二、工程内容，范围，工程量，工期，地质勘察单位和工程设计单位：_。（此项也可用表格形式，见附表） 三、工程可供使用的场地，水，电，道路等状况：_。 四、工程质量等级，技术要求，对工程材料和投标单位的特别要求，工程验收标准：_。 五、

21、工程供料方式和主要材料价格，工程价款结算方法：_。 六、组织投标单位进行工程现场勘察，说明和招标文件交底的时间，地点： 七、报名，投标日期，招标文件发送方式：报名日期：一九_年_月_日；投标期限：一九_年_月_日起至一九_年_月_日止。招标文件发送方式：_。 八、开标、评标时间及方式，中标依据和通知：开标时间：一九_年_月_日（发出招标文件至开标日期，一般不得超过两个月）。评标结束时间：一九_年_月_日（从开标之日起至评标结束，一般不得超过一个月）。开标、评标方式：建设单位邀请建设主管部门，建设银行和公证处（或工商行政管理部门）参与公开开标，审查证书，实行集体评议方式进行评标，定标工作）。中标

22、依据及通知：本工程评定中标单位的依据是工程质量优良，工期适当，标价合理，社会信誉好，最低标价的投报单位不肯定中标。全部投标企业的标价都高于标底时，如属标底计算错误，应按实予以调整；如标底无误，通过评标剔除不合理的部分，确定合理标价和中标企业。评定结束后五日内，招标单位通过邮寄（或专人送达）方式将中标通知书送发给中标单位，并与中标单位在一月（最多不超过两月）内与中标单位签订_建筑安装工程承包合同。 九、其他：_。本招标方承诺，本招标书一经发出，不得转变原定招标文件内容，否则，将赔偿由此给投标单位造成的损失。投标单位根据招标文件的要求，自费参与投标预备工作和投标，投标书（即标函）应按规定的格式填写，字迹必需清晰，必需加盖单位和代表人的印鉴。投标书必需密封，不得逾期寄达。投标书一经发出，不得以任何理由要求收回或更改。在招标过程中发生争议，如双方自行协商不成，由负责招标管理工作的部门调解仲裁，对仲裁不服，可诉诸法院。建设单位（即招标单位）：_地址：_联系人：_电话：_一九_年_月_日附：施工图纸，勘察，设计资料和设计说明书（略）附表： 建筑安装工程内容一览表：_ 工程工工程建筑面积栋层结构地质勘察工程设计 地点期名称（或安装项目）数数形式单位单位 - _ 备注： _ 20