2022有关工程居间合同范文锦集六篇.docx

《2022有关工程居间合同范文锦集六篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022有关工程居间合同范文锦集六篇.docx（18页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022有关工程居间合同范文锦集六篇工程居间合同 篇1(以下简称甲方)(以下简称乙方)依据中华人民共和国合同法其次十三章、四百二十四条、四百二十六条之规定，经双方协商一样，订立条款，共同遵照执行。施工承包方：居间人：工程名称：工程总价：施工地点：一、 托付人与建设方或总承包方正式签订工程施工合同后，按本工程的总造价支付 给居间人作为酬金。二、 居间酬金付款方式分三交性付清，详细方式(承包方第一次拨款时给付中间费15%,其次次拨款付中间费60%，第三次全部付清中间费)。三、 居间人促成托付方与建设方或承包方合同成立的托付，应当根据约定支付酬金。四、 如托付人不按时支付酬金给居间人间，居间人可凭此

2、合同向人民法院起诉、仲裁或申请支付令，居间人也有权托付业主方或总承包方在施工承包方工程款中扣给居间人。五、 本居间酬金不担当交纳税金等一切费用。六、 本合同一式两份，经双方签字盖章后生效，酬金支付完毕后自动失效。注：1、该托付人托付以上居间人联系取得本工程项目。2、居间酬金以现金或转账支付。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程居间合同 篇2甲方（托付人）：_乙方（居间人）：_甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就

3、_省_工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察，2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实

4、牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约_百万元。3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而遭遇的损失。4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本

5、合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的_%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为工程施工合同金额的_%。2、居间胜利后，在甲方正常施工的一个月内，应向乙方支付_元整；在正常施工的两个月内，应支付_；剩余施工合同金额从正常施工的第三个

6、月起先，依据甲方每月取得的验工计价款，按_%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当_差_等_费用）。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付_元违约金；假如违约金不足以补偿甲因此而遭遇的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1

7、、本合同签字生效后，假如至_年_月_日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式_份，双方各持_份，双方签字盖章后生效。甲方（章）_乙方（章）_身份证号码：_身份证号码：_签订地点：_签订时间：_年_月_日工程居间合同 篇3甲方(托付人):合同编号：乙方(施工方):签订日期：一、装饰施工地点：二、依据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，

8、特签定以下协议，以便共同遵守。三、工程概况：1、工程总价：2、装修内容：四、关于工程付款方式的约定：1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币 元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即 _元整。质量保修_年。2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，假如因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。3、乙方工程结束后、甲方如在_日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。五、工程施工变更：1、施工中如因甲方缘由要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均须要签订由甲方需担当变更产生的施工人工费用协议。如因乙方缘由造成返

9、工的，由乙方担当责任，工期不变。2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。3、因不行抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。4、施工途中、甲方要求工程增加部分，必需根据预算要求，先付款后，乙方再施工。六、违约责任：1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。3、甲方未办理任何手续，须要乙方拆改原有建筑手续结

10、构及设备管线，乙方有权拒绝施工。七、合同的终止：1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。八、合同的生效：1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。2、补充合同与本合同有同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。九、解决合同纠纷方式： 本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交当地法院裁决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程居间合同 篇4甲方（托付人）： 联系地址： 联系电话：乙方（居间人）： 联系地址： 联系

11、电话：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就收购成都xxxxx公司（以下简称xxxx公司）100%股份，引荐甲方和xxxx公司单位干脆洽谈，向甲方供应xxxx公司的重要信息，并最终促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与xxxx公司单位未签订书面的股份转让合同，视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关xxxx公司的有关信息，内容包括但不限于公司的工商营业执照复印件、现有主要资产状况（主要资产有：）、股份转让价格为

12、元，大写：元等。乙方有义务帮助甲方对xxxx公司进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于xxxx公司的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳。3、乙方向甲方供应的营业执照复印件、现有主要资产状况，必需完全能够成为甲方与xxxx公司单位所签订股份转让的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳。4、乙方应保证xxxx公司及其主要资产状况真实牢靠、各种手续齐全。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。5、乙方在甲方与xxxx公司单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。促成xxxx公司将100%股份转让给甲方。三、甲方义务1

13、、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和xxxx公司单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和xxxx公司单位所签订的股份转让合同。甲方因履行股份转让合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间酬劳为万元。2、本协议签订后3个工作日内，甲方向乙方支付居间酬劳万元，存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。待甲方与xxxx公司签订股份转让协议并办 理工商变更登记手续后2个工作日内，甲方应为甲乙双方共管账户解除由甲方掌控的账户密码或印鉴，此款归乙方全部并可自由支取。3

14、、在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起，20个工作日内，乙方没有促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议，视为乙方居间不胜利，乙方应将居间酬劳万元退还甲方。4、甲方可以转帐或现金的方式存入或者转让乙方名义开设的甲乙双方共管账户。双方约定：甲方负责保管账户的法人专用章，乙方负责保管财务专用章。在甲方保管印章期间，甲方不得将印章用于其他任何活动；在乙方未完成居间任务之前，乙方不得对法人专用章进行挂失处理。5、乙方在甲方将前述款项存入或转入以乙方名义开设的甲乙双方共管账户后应当为甲方出具收条；乙方完成居间任务，实际取得居间酬劳后，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自行担当。五、居间酬劳的担当

15、居间酬劳是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用。六、诚信原则1、假如甲方与xxxx公司在本合同托付期内，未能达成股份转让协议，没有征得居间方的书面同意，甲方不应再与xxxx公司进行协商并签订股份转让协议否则居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。2、假如甲方以相关企业或在四川当地成立的子公司及一切转投资公司的名义与xxxx公司签订股份转让合同，居间方有权恳求甲方按本合同第四条支付居间酬劳。3、本合同的有效期（托付期）为20个工作日（自甲方将居间酬劳转入乙方账户之日起计算）。居间方在此期间必需主动推动xxxx公司与

16、甲方进行实质性洽谈并帮助甲方和xxxx公司达成实质性成交合同。七、本合同解除的条件1.当事人就解除合同协商一样；2.因不行抗力致使不能实现合同目的；3.在托付期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务；4.当事人一方拖延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行；5.当事人一方拖延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。八、合同终止1、本合同签字生效后，在甲方向乙方支付居间酬劳万元之日起，20个工作日内，乙方仍未完成居间任务促成甲方与xxxx公司签订股份转让协议的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事

17、项时，本合同终止。九、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地法院处理。十、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。十一、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人或托付代理人：法定代表人或托付代理人：合同签订地：合同签订日：年月工程居间合同 篇5甲方（托付人）：居处地：甲方法定代表人：职务：甲方法定代表人身份证号码：联系电话：乙方（居间人

18、）：居处地：联系电话：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就甘肃省高楼山隧道工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列的托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息。2、乙方承诺向甲方供应的关

19、于该工程项目的信息真实牢靠。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目高楼山隧道总长约伍千多米，每米捌万壹仟元，项目居间费用甲方支付乙方金总壹仟陆佰万元整。甲方施工时遇到金矿甲方得20%，剩余的与甲方无关由乙方支配。2、居间胜利后，甲方签订合约胜利首付壹佰万元整，设备进场支付捌佰万元整，开工支付叁佰万元整，剩下的开工两个月内付清。3、甲方可以转帐或现金的方式支付居间酬劳。五、居间费用的

20、担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。六、保密事项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。七、违约责任居间胜利后，假如甲方未按本合同第四条的约定刚好全额向乙方支付居间酬劳，则甲方除应马上全额付清该居间酬劳外，还应从逾期之日起每日按拖欠金额的5%向乙方支付逾期付款违约金。八、合同终止1、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。2、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。九、争议解决方式凡因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，各方应友好协商解决；协商不能解决的，乙方所在地法院，即甘肃人民法院起诉（或任何一方可向有管辖权的人民法院起诉）。十、其他事项1、本

21、合同经甲、乙双方签字或者盖章后生效。2、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等的法律效力。合同签订地：合同签订日：甲方：（盖章）：乙方：法定代表人或托付代理人：工程居间合同 篇6托付人： 以下简称甲方居间人：以下简称乙方依据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共赢，诚信自愿的原则就居间合作事项，经双方友好协商达成本合同如下条款，以资各方共同遵照实行。第一条乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商，开发的吉首市城区商住楼，该小区规划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现托付乙

22、方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立；详细细微环节均在正式签订设计合同中体现。其次条 酬劳计算：居间人促成合同成立的居间酬劳服务费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间酬劳服务费。本酬劳包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。笫三条 居间服务费的支付设计合同成立生效后，伴同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。第四条 相关责任事项1、甲方假如没有与开发商签订该项目设计合同的，甲方不需支付本酬劳服务费；甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间酬劳服务费。2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成马上视为完成甲方所托付事项，本合同即随之生效。3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付酬劳服务费；如延付乙方可凭本合同干脆向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方担当全部经济法律责任。第五条 本合同自双方签字伴同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。托付人签字： 居间人签字：年月日：