2022工程施工补充合同_2.docx

《2022工程施工补充合同_2.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022工程施工补充合同_2.docx（20页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022工程施工补充合同工程施工补充合同1甲方：乙方：甲方托付乙方增加成都苏宁广场咖啡之翼厨房自动灭火系统的选购、安装、调试，经双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。一、由乙方负责：为甲方供应一套自动厨房灭火系统的安装及系统调试、验收。二、甲方权利：（1）、甲方有权监督乙方按约定供应安装、调试服务。（2）、在安装、调试过程中需甲方义务供应协议的，甲方应当履行帮助义务。三、乙方权利义务：（1）、乙方应向甲方示明安装、调试时间收费标准，并保证具备与安装、调试以业务相适应的设施和技术力气。（2）、在安装质量保证二年内，承修安装设备出现质量问题，乙方应当免费返修。四、收付款条款：（1）、乙方须供应

2、收款地、公司名称、收款方式、收款发票。（2）合同签订，甲方一次性付清选购款￥26000。00元（大写：贰万陆仟元）。五、工期要求：按甲方现场施工进度进行。六、其他条款：本合同如发生争议，由甲乙双方协商解决，协商或协调不成的，可向有关管辖权的人民法院提起诉讼或依据另行达到的仲裁条款或仲裁申请仲裁。甲方（公章）：XXXXXXXXX 乙方（公章）：XXXXXXXXX法定代表人（签字）：XXXXXXXXX 法定代表人（签字）：XXXXXXXXXXXXXXXXXX年XXXX月XXXX日 XXXXXXXXX年XXXX月XXXX日工程施工补充合同2甲方：(发包方)乙方：(承包方)依据双方签署的建筑工程总承包

3、合同的约定，本着遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，就工程保证金的支付达成补充合同供双方遵守执行：一.乙方机械设备(包括塔吊安装)进场，支付首期保证金人民币100万元整。二.工程项目完成招投标程序，甲乙双方签署正式建筑工程施工合同后，支付剩余保证金人民币200万元整。本补充合同只是对工程保证金支付时间节点的补充说明，关于工程保证金的权利义务违约责任等内容仍以双方签署的建筑工程总承包合同为准，双方遵守执行。本补充合同双方签字盖章后正式生效，此合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，同等具有法律效力。甲方： 乙方：法定代表： 法定代表：托付代表： 托付代表：联系方式： 联系方式：签署时间：工程施工补充合

4、同3发包人：承包人：经发、承包人协商就*“御景华庭”商住楼工程事宜达成如下补充协议：一、承包人向发包人缴纳人民币壹仟万元工程保证金。二、承包人垫资修建该工程从平基土石方至地下室负三层钢筋混凝土底板上口处。三、发包人从承包人施工该工程地下室负三层底板上口以上工程时，按承包人当月完成产值（以发包人和监理人认可为准）的80%在次月10日内支付承包人工程进度款。四、承包人完成本工程主体（钢筋混凝土工程）至设计施工图正负零时，发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金叁佰万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层时（

5、含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层时（含地下室三层）发包人返还承包人所交工程保证金壹佰伍拾万元。承包人完成主体竣工发包人返还承包人所交工程保证金壹佰万元。此工程保证金按合同约定支付不计利息。五、承包人垫资修建部分工程款，发包人按垫资额（以发包人和监理人认可为准）的80%分五次支付承包人。第一次，承包人完成主体至正负零发包人支付30%。其次次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层发包人支付20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层发包人支付20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层发包人支付20%。第五

6、次，承包人完成主体竣工发包人支付10%。此款按合同约定支付不计利息。六、承包人垫资部分工程款，发包人支付工程款：第一次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至正负零发包人支付土石方工程款总款30%。其次次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第三次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至二十层（含地下室三层）发包人支付土石方工程款总款20%。第四次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）至三十层（含地下室3层）发包人支付土石方工程款总款20%。第五次，承包人完成主体（钢筋混凝土工程）竣工发包人支付土石方工程款总款10%。此款按合同约定支付不计利息。七、本工

7、程平安文明施工费按采纳定额或定额文件规定计取进入决算。八、质量保修期满两年，发包人返还承包人质量保证金45%。质量保修期满三年，发包人返还承包人质量保证金40%。质量保修期满五年，发包人返还承包人质量保证金15%，此款不计利息。保修工作产生的一切费用由承包人担当。（发包人返还质量保证金时，扣除已垫付的应由承包人担当的保修费用。）九、发包人每支付承包人工程款时，承包人供应支付款额的正规的发票给发包人。十、工程竣工验收合格承包人移交给发包人，审计报告双方认可后，发包人在4个月内完成工程余款的支付。十一、本工程平基土石方，土石比按该工程地勘报告供应的数据和双方实际仗量计算，土石方运距按双方认可运距计

8、算，其他按定额及文件规定计算。十二、承包人完成该工程至主体工程验收合格后，其施工期达到或提前施工组织设计规定工期，发包人可另支付承包人已完工程款的5%。十三、本工程竣工验收前15日，承包人供应该工程全套竣工验收资料。十四、本工程计价依据只采纳、20xx版和该定额同期的定额配套文件计价，其他计价定额和调差文件本工程均不采纳。发包人（盖章）：法人代表（盖章）：年 月 日承包人（盖章）：法人代表（盖章）：年 月 日工程施工补充合同4甲方：_乙方：_协议标的：甲方位于“_”的居室，以下简称标的。经双方友好协商，就甲乙双方针对标的居室所签定的家庭居室装饰装修工程施工合同（合同编号：_，以下简称装修合同）

9、中的未尽事宜，签订以下补充协议。本补充协议作为装修合同的附件，与装修合同具有同等法律效力。一、施工人员准则：1施工过程中，乙方施工人员应仔细施工，不在标的居室内饮酒、随地吐痰，如施工人员吸烟必需远离易燃易爆物品。2乙方施工人员不得运用标的居室内已安装好的设施、设备（如炊具、洁具及其他设施、设备）（水、电、施工人员自备炊具、洁具除外）。3乙方施工人员不得运用明火做饭，不得在材料上堆放餐具，剩饭菜及弃物，应于餐后马上整理餐具，剩饭菜及弃物。4乙方应设置特地的垃圾堆放处，刚好清运垃圾，并保持居室内的清洁和卫生。5安装地板、地砖后，乙方施工人员须着软底鞋在标的居室内施工，并严禁将尖利或腐蚀性或易造成地

10、板、地砖染色的物品干脆放置在地板、地砖上，全部物品均轻拿轻放，严禁在地板、地砖上拖动物品。6有违反以上第一条1、2、3、4、5项，甲方经过提示、警告，乙方仍违反的，甲方可以每次扣除乙方_元的工程款；假如因违反以上第一条1、2、3、4、5项给甲方造成损失的，乙方应赔偿损失。7如由于乙方或其施工人员过失，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并担当全部责任。8乙方在施工中要留意平安，如因乙方操作不当造成人员伤亡的，甲方不负任何责任。二、材料9凡运抵甲方标的居室的合同规定由乙方

11、供应的全部材料不得在验收合格前拆封（不需拆封的材料除外），必需在运抵标的居室时当场由甲方，乙方比照装修合同附表5（乙方供应装饰材料明细表）中规定的品名、质量、数量、规格、等级等验收，由甲方认可签字后方可拆封、运用。假如乙方运抵材料与合同不符，乙方必需实行更换，补救措施。10乙方应当就其供应的材料向甲方出示购买凭证（发票或者购物票据）、环保证明、保修证明、材料来源、说明书等相关材料，甲方有权向厂商或者经销商核实材料的真实性，假如发觉系假冒伪劣材料，乙方必需更换为合同中标定的产品，并根据合同标定价格的双倍对甲方进行赔偿；假如乙方能提出法律上认可的证据充分证明是由于供应商的责任，甲方可以依据详细状况

12、适当降低要求赔偿的额度，乙方可以向材料供应商追究相应的责任。11由于乙方供应材料质量、规格等缘由，造成工程质量出现问题时，乙方须实行更换、补齐、修理等方式弥补，如不能弥补，乙方须以其他方式补偿乙方，甲方可以依不怜悯况扣除支付工程款项；由于乙方供应材料质量，规格等缘由，造成甲方设施、设备、居室已施工完成的部位的损坏或造成邻里，物业管理公司等第三方的设施、设备、居室的损坏以及其他因此带来的任何损失，由乙方负责赔偿或从工程款中扣除，并担当全部责任。12由乙方购买的材料，乙方承诺对其质量负责，并负责在装修工程保修期内进行修理和更换。在甲方正常运用的状况下，因为乙方供应材料的质量问题而导致甲方的任何损失

13、，乙方应负全部责任。13对于乙方在装修合同中约定的材料，因市场断货等特别状况无法购买或无法运抵标的居室，乙方必需更换相同或更高质量、等级、规格的材料，且必需经过甲方的签字同意。14甲、乙方供应的材料进入标的居室后，乙方必需在适当的位置平整堆放材料，并妥当保管，因未妥当保管造成材料变质、变形、损坏、损耗、丢失的，乙方必需依据甲方要求更换、补齐、赔偿。15乙方无权擅自更换甲方供应的材料，假如发觉问题应刚好向甲方提出，甲方实行更换、补齐等补救措施。如乙方已确认并运用了甲方供应的材料，之后因工程质量出现争议时，乙方不得以甲方供应的材料不合格为理由，拒绝修理或赔偿。16乙方对甲方供应的材料假如造成正常损

14、耗外的损失，乙方负责赔偿。17装修合同附件中，全部的_改为_（_厚），每张板（均为标准尺寸_）补交_元的材料费，金额按实际工程量结算。三、施工18乙方必需在工程交底日，即_年_月_日，向甲方供应书面的工程进度表和甲方选购材料进度表。19进行施工工程前，乙方和其设计师应当就设计思路，工程要点对工长、工人进行培训。20起先施工后，乙方质检人员应当随时了解工程状况和进展状况，至少每三天到甲方标的居室检查工程状况，并作书面登记。乙方质检人员必需严格履行质检的制度，相关验收单必需齐全，作为甲方各项验收的参考之一。21在进行施工时，乙方有义务向甲方说明施工方式，并经过甲方确认后方可进行施工。如未经甲方确认

15、，施工后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进行整改，并赔偿由此而带来的损失。22假如工程质量出现问题，甲方提出后，乙方应当马上改正。乙方未根据甲方要求刚好改正的，依不怜悯况扣除支付工程款项。23如施工人员违反装修合同和本补充协议，状况严峻的，甲方有权提出更换工长或工人，乙方应当在甲方提出要求的其次天更换。24在进行设施、设备安装时，应经过甲方确认安装位置后方可进行。如未经甲方确认，在安装后发生不符合甲方要求的问题时，乙方应无条件进行整改。25合同签订后如在施工过程中甲方提出设计修改看法及削减工程项目时，须提前与乙方联系并通知乙方，在双方签订家庭居室装饰装修工程变更单，并确定变更金额及相关

16、手续后，方能进行该项目的变更和施工。26装修垃圾，乙方施工人员必需清运至物业指定地点。垃圾清运费用已经含在工程款中，乙方不再单收。27在乙方进行电路施工时，应合理布线，经过相同位置的线路应采纳同一管材或护套线包袱，施工长度按单条管线计算，不分别计算。28瓷砖在铺装前必需完全浸泡12小时方可运用。29地砖采纳勾缝剂勾缝，勾缝剂为_牌_型，由乙方供应且不再单独收费。30涂刷标的居室内全部部位（包括客厅、主卧房、辅卧房、书房、储物间、过道和凉台）的墙漆、顶漆时，需铲除原表面腻子的，乙方不再单独收费；刷与面漆同品牌的底漆1遍，刷面漆2遍。31全部墙漆用_色，色号_，全部顶漆用_色，色号_。32在刷漆前

17、，乙方应由甲方书面确认兑水比例，如未经甲方确认进行刷漆或技术运用不当，兑水超过_，甲方有权要求重新购买同样型号的油漆重刷，有关一切费用均由乙方自行负责。33全部门及门套采纳的原子灰为_牌。四、工程验收34对于全部隐藏工程，需甲方验收签字后，乙方施工人员才能进行后续施工。35工程的质量验收根据_家庭装饰工程质量验收规定、家庭居室装饰工程质量验收标准执行。在工程质量保证期内，如因乙方的缘由发生质量问题，乙方应负责完全修复。不能完全修复的，乙方应按相应部分的工程造价赔偿损失。36甲方有权在乙方完工后对房屋进行空气质量检测，由国家认定的居室环境质量检测单位独立对甲方标的居室进行室内空气质量检测，并提交

18、由该单位出具的检测报告（包括甲醛，voc等）给甲方。如检测结果不合格，由乙方负责在规定的_天内改善不合格项直至达到合格标准，所涉及的费用由乙方担当。五、付款37物业收取的装修押金_元由甲方垫付。甲方将从工程中期款中暂扣_元，若物业无罚款扣除则甲方全额返还；物业从押金中扣除的罚款，甲方将相应地从暂扣的_元中扣除，剩余的返还乙方，不足的由乙方向物业补齐。甲方从工程中期款中暂扣的_元与_的工程尾款相互独立。38物业收取的装修管理费_。由于乙方责任延期造成的管理费增加部分应完全由乙方支付。同时，乙方应当交纳办理施工人员出入证的费用等。39乙方所做预算书应充分考虑甲方工程的各种实际工作量，工程款项的结算

19、应实际发生的工程长度（面积、体积）为准，而不是按工料运用量结算。按实际工程长度（面积、体积）发生的工程款在每项工程完工后经甲方验收合格，以甲方的对质量和面积的书面签字验收做为支付工程款的依据。40如支付中期款时工程量发生改变，变更项目阅历收合格的在中期款中结算，其余的在竣工验收时结算。如因施工工程质量或其他问题需与乙方共同进行检验或就双方争议的问题进行磋商，则可适当顺延结款日期。41甲方在签定合同时向乙方支付的订金人民币_元计入装修总费用，相应款项在支付首期款时扣除。六、保修及其他42乙方承诺对整个工程进行3年的保修和终身维护，时间从工程竣工验收日起计。乙方应在接到甲方报修电话的2小时内做出响

20、应，在48小时内到达现场。假如由于乙方施工或供应的材料质量问题而导致报修，在甲方报修以后48小时内仍未能提出解决方案的，如甲方自行解决，则甲方支出的全部费用均由乙方支付。43工程完工后乙方必需交付甲方电气竣工简图和上下水管线简图，标明导线规格、暗管走向和上下水管线、阀门、接口走向和位置，甲方签收后方进行竣工结算。44未尽事宜，由双方友好协商解决，协商不成的，提请相关部门仲裁解决。45本补充协议由甲、乙双方与_年_月_日在_签署。正本三份，甲乙双方各执一份， _一份，均具同等法律效应。双方共同签署起即日生效。甲方（签字）：_乙方（盖章）：_乙方代表（签字）：_年_月_日_年_月_工程施工补充合同

21、5发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的自然气安装工程施工合同达成以下补充协议：一、甲乙双方于 年 月 日签订的 自然气安装工程施工合同。合同第四条原内容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须根据施工图设计要求进行材料选购，各种材料必需有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能运用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方担当。”经甲乙双方协商一样，更改为：（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程全部材料根据施

22、工图设计要求由甲方进行材料选购，各种材料必需有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能运用。（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方担当。二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方：乙方：负责人：现场代表：乙方代表：年 月 日 年 月 日工程施工补充合同6发包方（甲方）：承包方（乙方）：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及有关法律规定、行政法规，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，经充分协商，就甲方和乙方签订的 自然气安装工程施工合同达成以下补充协议：一、甲乙双方于 年 月 日签订的 自然气安装工程施工合同，合同第四条原内

23、容：“承包方式及材料供应：本工程由乙方包工包料统一管理。乙方须根据施工图设计要求进行材料选购，各种材料必需有出厂合格证和相关质量检验报告，并经甲方现场代表及监理认可后方能运用。施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方担当。”经甲乙双方协商一样，更改为：（1）本工程由乙方包工不包料方式承包，本工程全部材料根据施工图设计要求由甲方进行材料选购，各种材料必需有出厂合格证和相关质量检验报告，并经监理认可后方能运用。（2）施工机械、机具及辅料乙方自行解决，费用由乙方担当。二、本协议一式四份，双方各执两份，每份具有同等效力，经甲乙双方签字盖章后生效。甲方： 乙方：负责人：现场代表： 乙方代表：年 月

24、日 年 月 日工程施工补充合同7发包人： 承包人：依照中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法和其他有关法律、行政法规、文件及原施工合同，遵循同等、自愿、公允和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工合同外相关补充施工内容有关事项协商一样，订立本补充协议。一、工程概况工程名称：工程内容：二、工期及质量增加工作内容在施工安排进度关键线路上的监理签证相应顺延总工期，不影响工期的不顺延工期。工程质量必需达到合格标准。三、工程价款补充施工内容工程价款为 万元整(其中：泵房：万元、危急品库房：万元、凹凸压变配电房(开闭所)： 万元、挡土墙： 万元)。以财政审核造价为结算价。补充施工内容工程价款的确定。补充

25、工程内容结算价一律套用当地现行相关定额及相应取费标准和平安文明施工措施费率确定，主材价格按施工期间当地发布的信息价，结合监理、发包方签证进行调整。四、其它补充工程施工过程中涉及的相关问题一律按原施工合同约定执行。本补充协议一式肆份，甲、乙双方各执贰份，经双方签字盖章后生效。补充协议订立时间：年 月 日发包方(章)：承包方(章)：法定代表人： 法定代表人：年 月 日年月 日工程施工补充合同8补充协议工程名称：_工程地点：_发包人：_承包人：_签订日期：_补充协议发包人：_(以下简称：_甲方)承包人：_(以下简称：_乙方)经甲乙双方自愿、公允、友好协商，双方就年月日签订的就工程合同(以下简称为原合同)作如下补充协议：_一、写明详细补充的内容。二、如有未尽事宜，双方另行协商。三、此协议经双方签字盖章后生效，一式陆份，双方各执叁份，具有同等法律效力。四、本协议生效后，即成为原合同不行分割的组成部分，除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全接着有效。甲方：_乙方：_(盖章)(盖章)法人代表或代理人：_法人代表或代理人：_年_月_日 _年_月_日