2022精选工程居间合同范文汇编6篇.docx

《2022精选工程居间合同范文汇编6篇.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022精选工程居间合同范文汇编6篇.docx（21页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022精选工程居间合同范文汇编6篇工程居间合同 篇1托付人： 以下简称甲方居间人：以下简称乙方依据合同法相关居间条文，双方遵循资源共享、合作共赢，诚信自愿的原则就居间合作事项，经双方友好协商达成本合同如下条款，以资各方共同遵照实行。第一条乙方向甲方以下简称设计方介绍湖南丽泰投资开发有限公司周竹波以下简称开发商，开发的吉首市城区商住楼，该小区规划总用地近百亩，总建筑面积20多万平方，其中一期有9万多平方的建筑设计任务，甲方有意承揽该建筑设计勘探业务的诚意，故现托付乙方进行搭桥媒介服务、促成该小区的设计合同成立；详细细微环节均在正式签订设计合同中体现。其次条 酬劳计算：居间人促成合同成立的居间酬

2、劳服务费计算方式是按实际设计的建筑面积每平方壹元作为居间酬劳服务费。本酬劳包括信息资源、乙方工资、交通通讯和业务涉及隐形开支。笫三条 居间服务费的支付设计合同成立生效后，伴同开发商的付款金额每预付一次同时按比例支付一次，如此类推。第四条 相关责任事项1、甲方假如没有与开发商签订该项目设计合同的，甲方不需支付本酬劳服务费；甲方如私自与开发商进行协商签订本项目设计合同或介绍给他方，无论甲方挂靠或变更何种设计单位名称或单位相关人员变更均应支付本居间酬劳服务费。2、本合同签订后乙方应尽快联系开发商与甲方见面洽谈业务事宜，乙方促成甲方与开发商签订的设计承包合同成马上视为完成甲方所托付事项，本合同即随之生

3、效。3、甲方向乙方承诺本项目设计合同成立后，保证不得以任何理由拒付或延付酬劳服务费；如延付乙方可凭本合同干脆向开发等单位申请保全，由此造成的后果均由甲方担当全部经济法律责任。第五条 本合同自双方签字伴同建筑设计合同同步生效，本合同一式二份，双方各执一份。托付人签字： 居间人签字：年月日：工程居间合同 篇2甲方(托付人):合同编号：乙方(施工方):签订日期：一、装饰施工地点：二、依据国家有关法律规定，明确双方的权利义务，特签定以下协议，以便共同遵守。三、工程概况：1、工程总价：2、装修内容：四、关于工程付款方式的约定：1、自本合同双方签字生效后，甲方应付给乙方工程预付款人民币(60%)即人民币

4、元整，工程施工到油漆工进场时，甲方付乙方工程总造价人民币即 _元整。质量保修_年。2、本合同生效后，甲方按以上付款约定支付乙方工程款，假如因甲方拖延付款时间造成停工及工期延误，一切后果由甲方负责。3、乙方工程结束后、甲方如在_日内不验收、乙方自行验收、甲方应以承认。五、工程施工变更：1、施工中如因甲方缘由要求重新返工的或因甲方更改施工内容而延误工期的，均须要签订由甲方需担当变更产生的施工人工费用协议。如因乙方缘由造成返工的，由乙方担当责任，工期不变。2、凡私自与工人商定更改施工内容引起的一切后果，由甲方负责，给乙方造成的损失甲方还应赔偿。3、因不行抗拒因素造成的施工延误，甲乙双方协商解决。4、

5、施工途中、甲方要求工程增加部分，必需根据预算要求，先付款后，乙方再施工。六、违约责任：1、合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同按合同总金额的10%作为违约金付给对方。因擅自解除合同使对方造成实际损失超过违约金的，应进行补偿。2、甲方未按合同的约定付款，每逾期一天，按逾期款付款的10%支付违约金。乙方未按合同的约定期限完工，每逾期一天，按工程总价款的10%支付违约金。3、甲方未办理任何手续，须要乙方拆改原有建筑手续结构及设备管线，乙方有权拒绝施工。七、合同的终止：1、本合同解除或本合同履行完毕，本合同即自行终止。八、合同的生效：1、合同和合同附件由双方签字或盖章后生效。2、补充合同与本合同有

6、同等的法律效力。3、本合同(包括合同附件、补充合同)一式三份，甲方持二份，乙方持一份。九、解决合同纠纷方式： 本合同履行期间，双方发生争议，双方协商解决，协商不成时，双方同意由仲裁委员会进行了仲裁，若未达成，仲裁协议交当地法院裁决。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日工程居间合同 篇3甲方（托付人） 乙方（居间人）联系地址 联系地址本着优势互补，互惠互利的宗旨。依据中华人民共和国合同法。经双方充分协商。依同等自愿，等价有偿的原则。达成如下协议。一 托付事项。1，乙方接受甲方托付，负责就沅江市水立方大酒店室内装修工程项目。引荐甲方参与

7、该项目一标或分期多标的装饰工作，向甲方供应该工程项目的重要信息，并最终促进甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包合同。2，“居间胜利”是指甲方与建设单位就该工程项目的任一工程标段签订了专业 承包施工合同。二 乙方责任和义务。1，乙方应刚好向甲方供应有关该工程项目的招标信息及文件，并有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2，乙方应保证该工程项目真实牢靠，各种施工手续齐全，并能正常施工。3，乙方在甲方参加洽谈期间，应尽到作为居间人的谨慎和诚恳义务。帮助甲方做好谈判工作、若居间胜利，在施工过程中，乙方仍有义务负责协调甲方与建设单位的关系。三 甲方责任和义务。1，甲方应根据建设单位的要求，供应甲方作

8、为投标人证明其具备担当该工程项目的实力，及符合国家或者招标文件对投标人资格条件规定的证明材料，包括但不限于资质证书，营业执照与相关资料，负责合同的起草。2，假如居间胜利，则由甲方负责全面履行和建设单位所签订的专业施工合同甲方因履行施工合同而产生的权利与义务，与乙方无关，甲方应在施工过程中保证质量，进度，并得到建设单位的签字认可。3，假如居间胜利，则由甲方应按合同约定向乙方支付居间酬劳，如未刚好支付，则按未支付金额的 8% 1天向乙方担当违约金。4，甲方须自行担当在投标过程中有关履约保证金，标书制作，联终运作等全部费用。四 居间酬劳的计算方法，支付时间和支付方式。1，甲方应按该工程项目一标或多标

9、合同与建设单位竣工结算总金额的6支付居间费用。2，居间胜利后，施工队进场后十日支付合同款的40 %居间费用，其余随建设单位拨付工程进度款，按60 %比例支付居间费用，在甲方施工完工7天内，应全部支付完合同居间费用，余下合同款外，待甲方与建设方结算完后一次性支付完。3，甲方以现金支付居间费用。五 居间费用。居间费用是指乙方为甲方付去的劳务费用。六 保密事项。1，甲乙双方均充分保守本协议所涉及的商业隐私。2，双方不得以其在居间过程中获得的商业隐私作出不利对方的任何行为，否则有权要求对方担当违约责任。七 合同终止。1，本合同签字生效2，居间胜利后，本合同完全履行完毕后终止。3，甲乙双方协议解除合同或

10、由其他法定事项时，本合同终止。八 争议解决方式，如发生合同争议，协议不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九 其他事项。1，乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2，本合同一式二份，双方各持一份，双方签字盖章生效。甲方 乙方法定代表合同签订地 合同签订日工程居间合同 篇4甲方(托付人)：乙方(居间人)：工程名称：甲乙双方为了发挥各自的优势，依据中华人民共和国合同法，及相关法律法规，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1.1乙方接受甲方托付，负责就(以下称该工程项目)，引荐甲方，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与总承包单位签订该工程项目的专

11、业分包合同，取得施工权。1.2“居间胜利”是指完成甲方与总承包单位签订专业分包合同，即视为乙方全部完成居间服务托付事项。甲方未签订专业分包合同以取得实质性施工权，则视为托付事项未完成。二、乙方的义务2.1乙方必需向甲方供应有关该工程项目前期的主要信息，并供应相关的业务询问服务，开展与总承包方有效的协调，并促成甲方取得工程施工分包权。2.2乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目基本信息真实牢靠。在乙方促成甲方与总承包方见面沟通后，由甲方自行向总承包方询问，乙方对其完整性、真实性等不具进一步核实义务，不担当连带责任，最终促成甲方能够如约进场进行实质性施工。否则，视为乙方供应信息不真实，居间服务不胜利，

12、甲方不予支付任何居间服务酬劳。2.3乙方应尽到作为居间人的谨慎和诚恳义务，帮助甲方做好各项前期打算工作。为甲方协调争取并达成专业分包合同后，乙方仍有义务帮助甲方协调好与建设单位、总承包单位的关系(前提是甲方已经刚好的履行了本合同约定的义务，向乙方足额支付了相应的居间服务酬劳。且如需乙方出差，其差旅费、交通费、食宿费等一切费用均由甲方担当，否则乙方有权不予协调。2.4在居间服务过程中，乙方详细开展的渠道、方式、人物、过程等细微环节，不必向甲方汇报沟通，不属于本合同履行之前提条件。三、甲方义务3.1甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料;负责施工所需的各类资金的筹措，并做好签订合同前所需的手续打

13、算。3.2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和总包单位所签订专业分包合同。甲方履行专业分包合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3.3假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间服务酬劳。如遇下列情形(包括但不限于)，均不影响甲方对第3.2和3.3条的执行，甲方已支付给乙方的居间服务酬劳不得索还。3.3.1甲方将此工程予以转包、分包或与第三方公司/个人合作的;3.3.2因甲方技术、资金等缘由，导致甲方无法接着履行专业分包合同的;3.3.3因施工过程中出现平安事故、工程质量等问题，被业主方或总包方勒令停工、中止专业分包合同;3.3.4其它非不行抗力缘由导致的停工、中止。四、居间酬劳的计算方法、

14、支付时间和支付方式4.1依据中华人民共和国合同法第426条关于“居间人促成合同成立的，托付人应当根据约定支付酬劳”的规定，甲方完成签订该工程项目专业分包合同时，本合同马上生效。合同生效后甲方必需按如下方式支付居间服务费：4.1.1本项目居间服务酬劳合同金额为人民币(大写)：万元，小写：元(税后)，作为甲方支付给乙方的居间服务酬劳。4.1.2本合同签字生效，甲方与总承包方签订专业分包合同后，总承包方第一次支付甲方工程款的同时，一次性全部支付清乙方的间服务酬劳万元，特别状况延迟支付不得超过3日。4.1.3甲方支付乙方居间服务酬劳时不须要居间人开具任何发票，详细账号、方式等，由乙方指定，甲方无条件听

15、从。五、特殊约定5.1甲方承诺向乙方、建设方及总包方供应的相关资料是真实、有效、合法的，是可查询、可验证的。5.2甲方支付给乙方的居间服务酬劳如需纳税，由甲方担当，乙方所得居间服务酬劳为税后的合法资金，拥有永久性支配和运用权。5.3甲方取得工程项目专业分包合同后，若恶意躲避或有意拖延支付居间服务酬劳，本合同自动转为甲方公司欠居间人居间服务酬劳的欠条;追回应兑现的居间服务酬劳并按该笔费用总额加收滞纳金3(2/日);按所欠居间服务酬劳部分的二倍收取罚金;追索期间所产生的一切费用(含律师费、诉讼费、执行费、财产保全费、公证费、违约金、罚金、差旅费等)均由甲方担当。5.4居间服务胜利完成后，在工程建设

16、期间，若建设方、总包方与甲方发生实施过程中一切执行纠纷或资金纠纷等，与居间人无关，居间人不担当任何责任，一切法律责任和经济风险由甲方全部担当。53.5本居间合同为不行撤销、不行更改的无条件合同、保证兑现的见索即付凭证，与甲方其他相关义务不相抵触，独立执行，不受甲方企业改制、更名或更换法人代表或股东而影响，具有永久法律效力。六、保密事项6.1甲、乙双方均应充分保守本合同所涉及的商业隐私，包括甲方的财务信息、技术专利、经营信息等，也包括乙方对居间服务酬劳的支配权等。任何一方以任何形式泄露本合同内容，由泄密方担当一切后果。但法律法规另有规定或双方另有书面约定的除外。6.2保密期为五年。七、合同终止7

17、.1本合同签字生效后，本工程项目专业分包合同由第三方获得，乙方未完成居间任务的，本合同自动终止。7.2假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。7.3甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式8.1有关本合同或在执行本合同中发生的一切争吵，双方应通过友好协商解决;如协商不成，双方同意提交乙方所在地仲裁委员会或当地法院提起诉讼解决。九、其他事项9.1乙方不得将本合同托付事项进行转托付。9.2本合同一式贰份，双方各持一份，均具有同等法律效力。9.3本合同不得作任何修改，如其中一方合同有涂改、破损等，均以另一方完好的合同为准。如有未尽事宜，双方可通过协商，达成一样后签订书面协

18、议予以补充，与本合同具有同等法律效力。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_月_日工程居间合同 篇5甲方（托付人）：法定代表人：联系地址：联系电话：乙方（居间人）：法定代表人：联系地址：联系电话：甲乙双方为了依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就_省_市_装修工程项目（以下称该工程项目），引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该装修工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所

19、列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的装修工程合同，乙方仅为甲方供应信息，或仅为甲方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价等。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察。2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金_万元。3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订装修合同的组成部分。否

20、则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而遭遇的损失。4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成装修工程合同，那么在甲方的装修工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。6、乙方领取本合同酬劳时，须向甲方开具有效的税务发票，相关的所得税由乙方自担当。三、甲方义务1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位

21、所签订的专业装修工程合同。甲方因履行装修工程合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时支付金额的1%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为装修工程合同金额的_%。2、乙方帮甲方胜利介绍客户，签约装修合同后。建设单位首付定金40%时，甲方将支付乙方全部装修工程5%佣金。3、甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的担当居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动费用（或甲方同意担当_费用）。六、保密事

22、项1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。3、乙方违反保密义务的，应向甲方支付元违约金；假如违约金不足以补偿甲因此而遭遇的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止1、本合同签字生效后，假如至年月日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。八、争议解决方式如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。九、其他事项1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。2、本

23、合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。甲方：（盖章）：法定代表人：合同签订日：乙方（盖章）：法定代表人：合同签订日：工程居间合同 篇6工程居间合同范本甲方（托付人）：乙方（居间人）：甲乙方为了发挥双方的优势，依据中华人民共和国合同法，经双方充分协商，依同等自愿、等价有偿的原则，达成如下协议：一、托付事项1、乙方接受甲方托付，负责就（）工程项目，引荐甲方和该项目的建设单位干脆洽谈，向甲方供应关于该工程项目的重要信息，并最终促成甲方与建设单位签订该工程项目的专业承包施工合同。2、“居间胜利”是指完成本条所列全部托付事项。甲方与建设单位未签订书面的工程施工合同，乙方仅为甲方供应信息，或为甲

24、方供应的联络、帮助、撮合等服务的，均视为托付事项未完成。二、乙方的义务1、乙方必需向甲方供应有关该工程项目的信息，内容包括但不限于中标通知书、合同条件、工程量清单总价、工程量子目单价、建设单位供应材料品种及单价、弃渣运距等。乙方有义务帮助甲方对该工程项目进行实地考察，2、乙方承诺向甲方供应的关于该工程项目的上述信息真实牢靠。假如乙方供应的信息不真实，乙方无权取得居间酬劳，并同意向甲方支付违约金壹百万元。3、乙方向甲方供应的图纸、工程量清单，业主供应的各种材料单价，必需完全能够成为甲方与建设单位所签订施工合同的组成部分。否则视为乙方没有完成托付事项，无权取得居间酬劳，并且赔偿甲方因此而遭遇的损失

25、。4、乙方应保证该工程项目真实牢靠、资金到位、各种施工手续齐全，并能够正常施工。否则，视为乙方供应信息不真实，根据本合同其次条第2款执行。5、乙方在甲方与建设单位进行合同谈判期间，应尽到作为居间人的慎谨和诚恳义务。假如能够达成施工合同，那么在甲方的工程施工过程中，乙方仍有义务负责协调好甲方与建设单位的关系。三、甲方义务 1、甲方负责供应资质证书、营业执照等相关资料；负责和建设单位进行合同谈判。 2、假如居间胜利，则由甲方全面履行和建设单位所签订的专业施工合同。甲方因履行施工合同而产生的权利和义务，与乙方无关。3、假如居间胜利，则甲方应按本合同约定，向乙方支付居间酬劳。假如未刚好支付，则按未按时

26、支付金额的10%向乙方担当违约金。四、居间酬劳的计算方法、支付时间和支付方式1、本项目居间费用为为工程施工合同金额的 %。小写： 元，大写： 元（人民币） 。2、居间胜利后，在甲方收到建设单位预付款的当日按比例，应向乙方支付 元整；在甲方在收到建设单位备料款的当日，应向乙方支付 元；剩余施工合同金额从正常施工的第三个月起先，依据甲方每月取得的验工计价款，按*%的比例支付；竣工结算完毕，甲方取得全部工程款后五日内全部结清。 3、 甲方可以转帐或现金的方式支付。五、居间费用的担当 居间费用是指乙方为完成托付事项实际支出的必要费用。乙方无论是否完成本合同所包含的托付事项，乙方同意全部自行担当居间活动

27、费用（或甲方同意担当*差*等*费用）。六、保密事项 1、甲乙双方均应充分保守本协议所涉及的商业隐私。 2、乙方不得以其在居间过程中获得的甲方商业隐私而作出不利甲方的任何行为，否则甲方有权拒绝支付乙方的居间酬劳。 3、乙方违反保密义务的，应向甲支支付 元违约金；假如违约金不足以补偿甲因此而遭遇的损失，乙方应负责赔偿。七、合同终止 1、本合同签字生效后，假如至年月 日，乙方仍未完成居间任务的，本合同自动终止。 2、假如居间胜利，本合同完全履行完毕后终止。 3、甲乙双方协议解除合同或有其他法定事项时，本合同终止。 八、争议解决方式 如发生合同争议，双方协商解决；协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会仲裁。 九、其他事项 1、乙方不得将本合同托付事项进行转托付。 2、本合同一式贰份，双方各持一份，双方签字盖章后生效。 合同签订地： 合同签订日： 甲方：（盖章）：乙方（盖章）： 法定代表人或托付代理人： 法定代表人或托付代理人：