2022建设工程承包合同(合集15篇).docx

《2022建设工程承包合同(合集15篇).docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建设工程承包合同(合集15篇).docx（62页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建设工程承包合同(合集15篇)建设工程承包合同1发包方（简称甲方）：承包方（简称乙方）：本着团结协作、紧密协作、分工负责的原则，根据中华人民共和国合同法和建筑合同承包条例的规定：结合工程详细状况，经双方充分协商达成如下协议。一、工程名称：二、工程地点：三、承包项目及主要工程量：四、承包方式：包工包料。五、开工时间：_年_月_日；竣工时间：_年_月_日。六、工程价款：_万元。七、工程质量保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳工程总投资的10%，即85.067万元作为质量保证金，待竣工验收一年后如数退还乙方。工程差额保证金：合同签订后，乙方向甲方缴纳20万元作为工程差额保证金，方可进行施工，待

2、乙方进场30天后如数退还乙方。八、工程付款方法：合同签订之日起20个工作日内乙方组织工作人员、机械设备进场，甲方支付给乙方工程总价的10%即85.067万元作为进场款，正式开工后每月按乙方所报工程月进度经核定后支付工程量的60%，工程竣工验收后，除按规定扣留工程总价10%即_万元，作为工程保修金（考验期一年）外剩余部分付给乙方，保修金待质量考验期满后付清给乙方。九、设计资料供应：合同签订后由甲方供应施工图纸二份；（包括配套说明和有关技术资料）。十、施工中甲方职责：1、负责建设期内协调土地占用、青苗、树木赔偿等以及其他需甲方协调的事宜。2、施工前向乙方进行技术和图纸交底及有关地址和地下埋设、设施

3、资料的交待。3、_工程管理（集团）有限公司协作乙方进行施工质量监督管理、技术指导、办理现场签证。4、工程竣工后，指导施工方编制工程竣工资料、组织竣工验收工程。5、甲方不按合同约定完成以上工作造成延误，担当由此造成的经济支出，赔偿乙方有关损失，工期相应顺延。6、因甲方供应的材料不到位而造成的工期延误，甲方应赔偿乙方的误工损失，工期相应顺延。十一、施工中乙方职责：1、严格按设计图纸施工，重要工序及隐藏工程完工后，需经甲方验证后方可进行下道工序施工。2、在施工过程中，须接受甲方的质量管理监督，听从甲方的合理化建议。3、施工所用各种建筑材料及设备等，须符合有关规范要求，并征得甲方认可，方能运用。十二、

4、材料供应方法：商品混凝土由甲方供应，其它材料乙方自行组织。十三、工程质量：1、乙方工程必需按甲方供应的设计图纸、施工技术要求以及有关技术规范进行施工。2、甲方施工技术负责人有权对施工质量进行监督、检查，对不合格的部分有权提出返工要求，乙方必需听从。十四、工程设计变更和增减：施工如需进行设计变更和工程数量增减，必需经甲方同意，并将工程量的增减改变计入工程决算，增减量大影响和延误的工期相应顺延。十五、竣工验收工程完工后，由乙方提出验收报告，施工总结和有关资料报请甲方组织验收。十六、竣工决算：竣工报告批准后，乙方按有关规定和协议规定和协议条款提交工程量改变签证、有关质量检验报告、工程结算书及编制说明

5、、施工总结、竣工图纸等，交由甲方审核，并协作甲方作好工程竣工资料整编，报请上级主管部门和审核部门审批，最终以审核部门审核为准。十七、违约的索赔：合同签字生效后，任何一方不履行合同，应付给对方违约金，违约金按预料工程总价的5%付给，计人民币_万元，如在施工过程中一方终止合同或违约给对方造成经济损失超过违约金时，违约方还应向对方赔偿超出违约的金额。十八、工程施工平安：乙方在施工过程中，应按有关规定，实行严格的平安防护措施，并担当由于自身措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。非乙方责任造成的伤亡、事故概由责任方担当和有关费用。十九、纠纷解决：承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成

6、时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向_人民法院起诉。二十、合同的生效与终止：本合同双方签字盖章后即行生效，工程竣工资料交清，费用结算付清后，除有关保修条款仍旧生效外，其余条款自行终止。二十一、合同份数：本合同一式_份，其中正本_份，甲方执_份，乙方执_份，具有同等效力。甲方：法定代表人：_年_月_日乙方：法定代表人：_年_月_日建设工程承包合同2发包方（甲方）：四川*集团有限公司承包方（乙方）：甲方已与*建筑安装有限公司就阳城心灵家园项目建筑安装工程a标段施工项目签订了建筑劳务分包合同。为了调动企业员工主动性，加强项目管理，提高工作效率，经乙方申请，甲方同意，甲方聘任乙方为该项目班组负责

7、人，并将该项目的部分劳务施工交由乙方组织人员进行内部承包。经双方依法同等协商，现就本次内部承包的有关事项达成如下协议，双方共同遵循诚恳信用原则予以履行。第一节 工程概况及目标1.11.2 工程名称： 阳城心灵家园项目a标段建设工程#楼。 建筑面积：暂定：。实际建筑面积竣工结算以施工图为准，建筑面积实行固定建筑面积包干，共 m2 。1.31.41.51.6 建筑层数： 工程地址：成都市青羊区培风村5/6/7组地块 平安、文明施工目标： 平安文明工地 进度目标：开工日期： 年 月 日；0.00以下工程竣工日期：年月 日；全部主体结构封顶， 年 月 日；全部装修完成并验收合格， 年 月 日； 年 月

8、 日，总日历工作天数为：380天。其次节 承包内容、范围及劳务承包方式2.1承包内容及范围：建筑物散水以内含散水、排水沟、坡道及台阶，从基础砼垫层起先到竣工为止的设计图纸范围内（除2.2内容外的）全部土建和水电安装工程内容及现场检查自检资料的整理2.2乙方工作范围中不包括以下内容：（1）土方开挖、土方回填、地基处理、基坑护壁及桩基础。（2）楼梯、阳台的铁制或玻璃栏杆。（3）腻子、内外墙涂料以及外阳台、公用部位外的地砖、墙砖、花岗石等二次装饰内容。（4）防水、保温分项工程（土建部分除外）。（5）设备、通风、消防、电梯、弱电等安装工程（土建与安装工程的协作费已包括在本合同范围内）。（6）门窗安装工

9、程。2.3 内部承包方式：人工费（含丝接人工及机具设备）+协助材料费（含铁丝、钉子、砂轮、锯片、封口胶、焊条、焊药、扎丝、砼垫块、对拉螺杆、拉片、钢筋垫块及水电安装辅材等）+周转材料费（含架管架料、扣件、模板、木材、阻燃平安网）+施工机械费（塔吊、施工电梯、大小型机械等）+措施费（含平安防护设施）+ 现场维护费及文明施工费（含办公区维护）+其他不行预见费，根据20xx年建筑工程建筑面积计算规范及相关规定进行计算，一次性平米价包干的劳务承包方式。第三节 合同价款3.1 合同单价按建筑面积：rmb元/（详见阳城心灵家园（a标段）劳务等承包费报价及组成表），合同总价约为￥ 元，（含出据0.8%的农夫

10、工工资的发票费用）。大写：零星签证用工技工单价： 120元/工日；零星签证用工普工单价： 80元/工日。3.2合同单价包括但不限于下列内容及费用：3.2.1 完成合同承包范围内工作：从施工打算、根据合理工序施工、质量检查、与其他分包商的协作直至工程验收达到合同要求所需付出的全部人工费用，并且无权收取甲方另行发包的承包单位的任何费用。3.2.2 完成合同承包范围内工作所需用的基本用工、协助用工、超运距用工及人工幅度差（运距指在施工现场内）3.2.3 乙方班组人员工资包括：基本工资、协助工资等。3.2.4 乙方人员在现场组织施工过程中所发生的人员工资、办公费用、差旅费用、低值易耗品的费用、劳动爱护

11、费用等；3.2.5 乙方在施工生产过程中，运用的机具、各型机械（例：丝接设备、电焊机、弯曲机、断筋机、调直机、对焊机、振动棒、塔吊、施工电梯等机械和机具）的费用等。3.2.6 完成承包范围内工作所需的协助材料费用等；3.2.7 为完成承包范围内工作所需额外付出的施工现场内的材料二次搬运、冬雨季施工及高温防暑所增加的人工费用等；3.2.8钢筋焊接及机械连接所需的全部费用等。3.2.9 施工现场内的材料等二次转运费（装卸车、清料、码放所需机械台班、人工费）已含在合同价款中，但不包括钢筋下车时的吊装费用。3.2.10 预制砼构件、预埋件的制作、安装费用等；3.2.12乙方生活及生产责任区的建设和清理

12、，承包工程所运用的材料堆放保管等；3.2.13为达到合同约定的质量、工期、平安及文明施工指标所需额外支出的费用等；3.2.14本合同价已包含了施工过程中全部可能会涉及到的费用的总和，应包括人工、协助材料（或设备）、中小型机械及生产工具、维护、政策性文件规定、风险、责任等全部费用及不行预见的因素发生的全部费用。3.2.15外脚手架：本工程采纳一般钢管悬挑式脚手架或整体提升架，其全部材料及人工包含在合同单价之中，运用时间为主体结构及外墙装饰全部验收合格、方可拆除脚手架。外脚手架搭设必需满意以下要求：（1）外架搭设方案必需符合规范要求，并经监理和发包人审核批准后方能实施，验收合格后方能运用。（2）外

13、架材料的材质必需符合规范要求。（3）外架临街面要求用钢丝网或竹胶板密封主体上升时最上部的四层。3.2.16全部进入施工现场的脚手架钢管必需进行油漆处理。3.2.17全部进入施工现场的平安网（密目网、尼龙水平网）必需是阻燃的、经检验合格的产品，且必需是全新的。3.2.18全部进入施工现场的机械设备必需进行翻新处理。3.2.19甲方劳务合同里面针对乙方包含的全部工作内容及考核内容及费用。第四节 甲方供应的施工条件及资源4.1商品砼由甲方运至施工现场（二次结构砼为自搅砼），卸料、加压泵及浇筑设备、施工作业人员全由乙方负责。4.2生产、生活等临时用房：甲方只为乙方供应活动板房，乙方运用和管理，费用乙方

14、自理。工人的日常管理及用品等由乙方自理。4.3甲方不对劳务人员设职工食堂，由乙方自行解决食堂问题。4.4施工用水、用电状况供应：甲方负责将水和一、二级配电箱接至施工现场，并安装计量表；场地内的临时用水和二级配电箱后用电设施及其安装由乙方负责；施工现场用电的电费由甲方负责。4.5其他临时设施：乙方进场后，甲方指定地点搭建，材料由甲方供应，搭设人工费由乙方担当（板房由专业单位搭建除外）。4.6用于工程实体的主要材料（商品砼、钢材、水泥、石灰膏、砂、石、标砖、空心砖、墙与砼界面处所用的钢丝网以及外墙面砖、室内墙砖、地板砖、电缆、电线、线管、线盒、给排水管及管件、配电箱）由甲方供应。第五节 乙方应供应

15、的资源5.1为保证本工程的实施，除本合同第四节约定的甲方供应的资源外的全部实施工程所必需的各型机械、施工工具、平安防护设施的材料等都应由乙方自己供应，乙方有责任且必需实行有效措施保证其全部设备及工具处于良好状态，以满意施工须要。5.2在承包工程范围内，乙方自行选购的全部材料必需符合工程设计和施工规范及甲方的要求，因乙方选购的材料不合格造成的一切损失及后果由乙方自行负责，甲方不担当因材料不合格而引致的连带责任。本工程严禁运用不合格材料。5.3乙方供应的全部设备及工具应符合成都市关于外来施工单位机械设备的各项规定及甲方对于乙方供应设备及工具的各项规定及要求。5.4乙方必需供应进场工人的三级教化卡、

16、身份证复印件及平安责任书。第六节 双方的权利及义务6.1甲方的权利及义务6.1.1甲方派驻工地代表：暂定由包利剑全权负责工程施工中的一切事宜（但不超过其托付权限），签证用工必需由甲方或托付负责人签证方为有效（详细托付人员由甲方总负责人届时确定），签证用工必需是甲方另行支配与本合同无关的工作内容。6.1.2负责对乙方承建工程的质量、平安、进度、文明施工等进行全面监督、指导和管理。如有迹象表明乙方已无履行承包合同的实力或严峻损害了甲方的利益、信誉等，甲方有权单方面终止工程施工劳务内部承包合同。另外组织施工班组接替施工，同时保留追究乙方全部责任的权利。6.1.3负责向乙方进行技术、质量、平安、场容、

17、进度的交底。6.1.4负责向乙方供应施工图 1 套，如需增加施工图份数，乙方可自行加晒，费用自理。6.1.5负责组织施工图纸会审，施工组织设计交底，审查乙方编制的具体施工作业安排。6.1.6负责供应商品砼，但乙方负责泵站前、后台管理并取样。6.1.7负责本工程的对外联系工作。6.1.8负责组织工程竣工验收工作，协作协调乙方组织中间验收及分部分项验收工作。6.1.9负责把钢筋原材料运至施工现场（首次汽车吊卸车费用由甲方负责）。6.1.10定期组织召开生产例会，定期组织综合大检查。6.1.11图纸变更以甲方书面通知为准。6.1.12负责技术管理和技术资料收集整理，但自检资料和强制性检验测试资料由乙

18、方按时检验后供应给甲方。6.1.13有权对乙方的班组民工工资发放方式进行审查及监管。6.2乙方的权利及义务：6.2.1乙方驻工地代表： 全权负责承包范围内施工的一切事宜。乙方还应配备其他13名项目管理人员，其配备的数量如下（名单由乙方进场时一并供应）：班组执行负责人（1人）、施工员（3人）、测量员（2人）；平安员（2人）；质检员（2人）；水电工长（1人）；大门口门卫（2人）以上人员须持证上岗，岗位证书由甲方压证管理。以上人员的工作考勤由甲方项目部统一管理，每个月的出勤天数必需和项目部全部人员一样不得少于28天（2月份不得少于26天）。6.2.2乙方必需保证项目管理成员的完整及至工程竣工不得随意

19、更换上述人员，因除甲方要求更换的不作为人员、不行抗力或个人特别缘由需书面报经甲方同意后方可以更换外，否则甲方有权对乙方予以5万元/人、次的经济惩罚。6.2.3乙方保证工程不得以任何方式进行再次转包，否则视为违约，乙方必需担当全部违约惩罚。6.2.4乙方必需听从甲方、总承包方、业主及监理单位的指令。6.2.5严格执行攀枝花钢城建安公司、四川蜀龙建筑劳务集团有限公司及各职能部门制定的各项管理规定。6.2.6乙方须保证节假日及农忙期间的连续施工。6.2.7现场全部施工人员必需遵守现场有关质量、平安、文明施工、后勤卫生、环保、消防、保卫的各种规章制度，设置专职的质量检查员、平安员，负责质量、平安。担当

20、因违反上述规定而造成的一切责任及损失。乙方应听从甲方有关部门组织的综合大检查。6.2.8按成都市建委规定办理好施工的各种许可证（包括施工人员的各种许可证），如违反规定，由乙方担当一切责任。自备各种特别工种施工人员（包括测量工、大型机械操作工）且特别工种须要持证上岗。6.2.9保证按每月的工程安排进度、质量、平安文明施工的要求完成。因乙方缘由每月完不成其中一项将视为违约，并按违约赐予惩罚，甲方保留劝其退场的权利，因退场造成的损失乙方自行担当。6.2.10将许可证和施工的人员登记造册，交甲方备案，参与施工的人员必需持有身份证、做工卡。并将身份证、做工卡复印件交工程承包人备案。6.2.11在施工过程

21、中，乙方有责任和义务与甲方共同协商并主动协作实行合理施工方案，降低工程成本。6.2.12供应钢筋焊接、机械连接试件和混凝土试件，同条件养护的试块，按规范及发包人见证由承包人现场制作，强度等级必需满意设计要求。检验试验费用由发包人担当，制作及送样所需的费用及重检费用由乙方担当。6.2.13本工程钢筋配筋（包括预埋铁件、穿墙杆等）由乙方负责，其配筋单安排应提前10天交予甲方审核，经甲方审核后进行加工。6.2.14根据甲方通知的时间准时入场。6.2.15严格根据总体施工组织设计和专项施工方案进行施工，未经同意不得擅自更改施工方案并对施工过程中涉及的先进工艺和技术保密。6.2.16乙方在施工中必需满意

22、甲方关于形象工作的要求，完成甲方关于企业形象宣扬有关的工作；自备符合甲方形象工作及平安要求的防护用品，费用自付。6.2.17根据甲方要求的日期供应满意甲方要求的月形象进度报表。建设工程承包合同3XX县甲方：XX人民政府（以下简称甲方） 乙方：XX建筑安装工程有限公司（以下简称乙方） XX村马路砼路面改造工程经过公开招标评标，由乙方中标承建。为明确甲、乙双方的权利和义务，经双方协商一样，特签订如下合同，共同遵照执行。一、工程总价及结算依据该工程承包价为： 2362173.00元 （人民币 贰佰叁拾陆万贰仟壹佰柒拾叁元整含税费），本工程采纳总价承包合同形式计算工程承包合同总价（合同价不包括浆砌片石

23、水沟，片石水沟按县有关补助政策以实际施工量结算）。施工单位按图施工，以合同中的总价进行决算，建设方供应的工程量清单中的工程量及工程造价仅作为编制标底和投标书参考。二、工程内容XX村马路砼路面改造工程长 4.37216 公里，对路基进行整治，铺筑水泥稳定层（底基层水稳层可用片石补强），新铺水泥砼路面。改造为四级水泥砼路面，路基宽5.0米，C30水泥砼路面宽3.5米，C20水泥砼路肩0.75米2，增设部分涵洞、防护设施、排水沟等附属设施，详见设计文件。三、材料供应及要求1、本工程所需水泥按县马路指挥部单价290元/吨由甲方选购，乙方自行运输，在运输施工中乙方只能用于该路段修建，否则，发觉一次，扣乙

24、方工程款壹万元；其他材料由乙方自购。2、材料质量要求（1）河沙：河沙或机械吸沙；（2）片石：300号强度以上；（3）碎石：正规产地碎石；（4）条石：300号强度以上；（5）水泥：32.5级一般水泥，须有厂家质检部门的合格证书或质检书。3、凡经质量监督小组的监督员或县质检站或农村马路建设指挥部建管处现场人员抽验发觉不合格材料,一律不得运用，并限期运出现场，否则由监理工程师或建设单位组织运出，产生的费用由施工单位担当，并在工程进度款中扣除。四、工期1、本标段工期6个月（日历工期），自20xx年9月3日至20xx年3月2日（详细工期起先时间以指挥部开工令为准）。2、工期允许延长的条件：（1）建设单位

25、变更设计，阻碍了施工进度；（2）异样恶劣的气候条件，影响施工平安或工程质量；（3）建设单位通知短暂停工。3、工期延长的确定，若发生第2条规定的状况之一，施工单位应书面报请甲方同意后，方可顺延工期。4、除第条规定的允许延长工期的条件外，施工单位签订施工合同后连续15天不进场动工，视为违约，甲方有权收取施工单位缴纳的履约保证金作为违约金。若施工单位连续20天停工，甲方除收缴履约保证金外，有权清场，干脆解除与施工单位签订的施工合同，并追究施工单位的违约责任，同时按施工单位所完工程量结算，工程款在二年内支付，不计息。5、施工单位每延误一天惩500元，提前完工一天奖500元。6、该工程以竣工验收合格之日

26、为竣工日期。五、甲方的一般义务1、开工前为乙方办理属甲方完善的施工所需的各种手续。2、帮助乙方落实施工所需砼拌合场水、电管网，以保证施工须要，费用由乙方担当。3、派驻现场质量监督人员，监督乙方施工质量。4、帮助解决施工管理以外的可能影响施工的有关事宜。5、依据乙方的竣工报告，组织有关部门检查验收。六、乙方的一般义务1、严格根据合同规定的承包范围及内容组织施工，保证质量，按期完成工程任务。2、做到施工现场符合平安文明施工有关规定。3、接受甲方、铜梁县马路质量监督检测站、县农村马路建设指挥部建管处对施工现场的质量监督。4、工程完工后，按交通部马路工程交（竣）工方法编制工程竣工资料及决算报告，一式六

27、份并送交甲方归档。七、工程质量检查验收及标准1、乙方必需按图施工，几何尺寸不得擅自改动。2、本合同工程质量，按交通部80-20xx马路工程质量检验评定标准执行，必需达到合格工程或优良工程。3、工程所需各种建材乙方须自行抽查、验收。经自检或甲方、质检站检验不合格材料，一律不准运用，并限三天内自行运出施工现场。4、施工中，乙方必需根据施工设计图和交通部现行马路工程技术规范进行施工，各个工序的试验、检验乙方应做到原始记录齐全，数据真实牢靠，各个工序完结后，经监理、甲方、质检站检验验收合格后，方可进行下一个工序施工。否则，将不予计量。5、砌筑的砂浆、路面砼协作比应符合设计要求，必需试压件，拌和匀称，随

28、拌随用。6、凡经甲方、质检站检查指出质量不符合要求的，乙方必需无条件返工，直到达到设计要求，所发生的返工费用由乙方担当。7、乙方在施工中不接受甲方、质检站整改看法的，甲方有权终止乙方承包合同，所造成的损失由乙方担当。8、工程完工后，乙方应采纳书面通知甲方验收。甲方在接到通知后1015日内组织有关部门检查验收。9、阅历收若是乙方缘由造成工程质量达不到设计要求，乙方必需无条件在限期内返工直至达到合格工程。由此造成逾期交付的，应担当工期延误责任。若在限期内不返工，建设单位有权另行组织其他施工单位施工，所产生的费用在承包方工程款中扣除。10、本工程质保期从竣工验收合格之日起计算，质保为两年。保修期内若

29、发生质量缺陷，乙方应无偿返工达到合格工程，若乙方不履行返工义务，则由甲方组织他人修复，所产生的修复费用在乙方工程余款和质保金中扣除。八、施工平安1、乙方在施工过程中，应切实加强平安管理，做到平安施工、文明施工。施工时需设立平安警示标记，必需确保车辆和行人平安。若发生平安责任事故概由乙方全部担当法律及经济责任，甲方不负任何责任和费用。2、在施工作业中，因施工行为造成施工现场以外的房屋、青苗、地上地下管网损害及人身损害赔偿由乙方负责。九、工程款结付与履约保证金的返还1、本工程分四次支付镇自筹部分工程款（县补助资金按县相关政策支付），路基完工付20万元、水稳层完工付40万元、20混凝土路肩完工付10

30、万元、全部工程完工付10万元，余款除质保金外从工程完工验收之日起二年内付清，不计息，如未付清余下工程款按信用社同期贷款利率计算。完工完成50%时，退还50%履约保证金；全部工程交工验收合格后，退还余下履约保证金。2、该工程质保期二年，质保金为合同总价的5%，质保期满无工程质量缺陷，甲方如数返还。十、本工程奖惩本工程验收达到优良工程建设方奖承包方工程总价的1%，合格工程不奖不惩。十一、违约与争议的解决1、违约金按承包总价的5%计算。2、违约金支付不足损失部分，守约方有权追偿不足部分损失。3、发生争议双方应在监理组主持下协调解决，协商不一样时，任何一方可向工程所在地人民法院起诉。4、协商或起诉期间

31、不得影响或停止施工，除诉讼保全以外。 十二、合同的变更与解除1、合同履行中，因未尽事宜或变更设计增加工程量，双方可签订补充合同，补充合同与主合同具有同等效力。2、合同履行中，因乙方无力接着履行施工合同所规定的义务。发包人（公章）： 承包人（公章）：法定代表人（签字）： 法定代表人（签字）：年 月 日 年 月 日建设工程承包合同4依据中华人民共和国合同法和建筑安装工程承包合同条例以及相关法律法规遵循同等、自愿、公允和诚信的原则，甲乙双方经友好协商，就钢结构厂房工程建设达成如下协议：一、 工程概况：本工程位于跃进路58号，钢结构招牌工程造价按70元每平方米结算(按正面封板面积计算)，增加部分甲乙双

32、方另行协商，建设工程承包合同范本。(注：本造价包括制作安装和施工用机具，不包括全部施工用料)。二、 双方责任：1、 甲方供应施工现场的坐标和有关资料给乙方，甲方供应工程所需水、电源费用由甲方支付。2、 乙方自行组织人员进行施工，甲方允许乙方支配人员看工具和材料，乙方人员要严格遵守甲方规章制度，听从甲方人员支配。3、 乙方应本着平安第一的原则，严守国家有关操作规程，做到平安生产，文明施工，甲方有权提出平安施工要求和监督。4、 如甲方毁约，乙方有权组织人员进行拆除全部钢结构。三、 工程质量和施工期限：1、 乙方应保质保量按甲方方案工程施工，凡因乙方违反操作规范而造成返工的，返工所须要的费用由乙方担

33、当。因不行抗力因素和自然灾难导致损失的费用乙方不负责，假如是乙方施工的责任，质量由乙方负责，假如是人为的因素造成的甲方应付乙方修理费和材料费。2、 乙方施工工期从20xx年7月10日至20xx年8月5日止。共计25天，将该工程交给甲方验收。四、 工程款支付方式：在工程开工三天后，甲方支付生活费两千元给乙方，待吊装后再支付三千元给乙方，工程完工后经双方验收，甲方支付工程款的百分之九十给乙方，招牌全部完工后10天内甲方一次性付清余款给乙方。五、 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经双方签字之日起生效。甲方(公章)：_ 乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_ 法定代表人(签字)：_年_月_日 _年_

34、月_日建设工程承包合同5发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：因建设工程须要，甲方托付乙方以包工包料方式承包 工程(不含土建工程)。为明确双方责任，确保工程顺当完工，双方在同等、自愿、公允的基础上，经协商达成并签订本合同。一、工程概况：1、工程名称：2、工程地点：3、承包方式：4、工程内容：详细工程内容和范围以 设计的施工图纸内乙方报价单所含施工项目为准。二、建设工期及开、竣工时间1、建设工期自合同签订后，乙方收到定金和图纸确认并具备全部开工条件之日起共 天(雨天不计入建设工期之内)。2、因甲方缘由(包括变更、增加工程内容、停水、停电等不具备施工条件或第三人行为及不行抗力等，含政府行

35、为)而引起停工的，则工期相应顺延。三、工程质量工程质量等级为合格，符合工程施工图纸及技术要求。四、工程造价1、工程建筑面积为m2，工程不含税总造价为人民币 元整(￥： 元)，工程税金由甲方自负。2、本工程报建手续由甲方负责办理并担当全部费用，工程造价为干脆工程费，不含防火涂料、税金、材料检测费、报建费及政府应收费用等。中途增加或削减工程量则另计工程款。五、拨款和结算1、在合同签订之日支付定金为工程总价款的，计￥：元。钢架进场支付工程总价款的 %，计￥： 元。C型钢进场支付工程总价款的 %，计￥： 元彩瓦进场支付工程总价款的 %，计￥： 元。工程完工支付工程总价款的 %，计￥： 元。余款 %，计

36、￥： 元于工程竣工之日起 个月的保修期满之日付清。2、全部款项必需汇入本合同指定帐户或开具支票注明收款单位为乙方。如现金支付，甲方必需凭乙方的收款托付书和乙方的正式收据支付，否则乙方对该付款行为不担当责任。3、甲方未按合同约定支付工程款的，乙方有权停止施工，施工工期相应顺延，甲方同时担当乙方损失及人员窝工工资、材料周转等费用。六、竣工验收1、工程完工后，甲方应在收到乙方通知之日起五天内组织有关部门进行竣工验收，甲方未按期组织竣工验收的，工程完工后五天期满之日为工程竣工时间。2、竣工验收以工程施工图纸及技术资料为标准。3、甲方拒不验收或未阅历收提前运用或者擅自动用的，视为工程质量验收合格，所发觉

37、的质量问题由甲方自行担当责任。七、质量保修乙方对所施工的全项工程进行保修，保修期限自工程竣工之日起计为 个月。因甲方运用维护不当、人为损坏等缘由以及不行抗力引起的工程质量问题，不在乙方的保修范围之内。保修期满后如仍需乙方修理的修理费用由甲方担当。八、甲方的权利义务1、于施工前办理施工相关手续，保证工程的合法性和正常施工，并供应施工资料给乙方。2、保证施工现场水源、电源和运输道路及清除施工现场障碍等，达到进场开工应具备的条件。3、组织有关单位对施工图等技术资料进行审定，并在合同签订之日起内提交给乙方。4、委派为工地管理代表，负责工程进度、工程质量的检查监督，办理中间交工工程的验收手续，协调工程内

38、外关系及其他有关施工事项。5、刚好组织工程验收和办理竣工验收结算手续。6、应由甲方担当的其他施工合同义务。九、乙方的权利义务1、按合同规定的开工日期按时开工，严格根据施工图及说明书等技术资料进行施工，发觉设计错误或严峻不合理的状况应刚好书面通知甲方。2、接受甲方在不影响施工状况下的必要监督，刚好向甲方提交开工通知书，在工程完工刚好发出验收通知，作好施工进度报表并与甲方工地代表会签。3、委派生产等管理及有关其它施工事项。4、按合同规定的建设工期和质量完工并交付工程。5、严格按施工现场管理，施工平安生产操作规范施工，否则所发生的平安事故由乙方负担。6、按合同约定担当工程质量的保修责任。7、应由乙方

39、担当的其他施工合同义务。十、合同生效及文本。1、本合同自双方签字(盖章)之日起生效，至合同履行完毕后失效。2、合同生效后，任何一方单方终止本合同，应向对方赔偿本合同的工程总价款 %的违约金。3、本合同一式六份，双方各执三份。十一、合同附件本合同附件包括但不限于施工图、说明书等技术资料，施工许可证，派驻工地代表委派书，有关工程施工内容的通知、会议记要、报告、记录等，均为本合同组成部分。十二、补充约定：甲方(盖章)： 乙方(盖章)：代表人(签字)： 代表人(签字)：联系地址： 联系地址：联系电话(传真)： 联系电话(传真)：年日 日建设工程承包合同6发包人(全称)：大连XX房地产开发有限公司承包人

40、(全称)：大连XX建设集团有限公司经双方协商达成一样，XX房地产开发大连新视界铭城项目由承包方总承包管理。工程内容包括土建、装饰、电气、给排水、采暖、消防、燃气、机电安装、景观园林及外管网等全部内容。如上水，燃气、机电安装等专业工程，需发包人通过招标等形式确定专业承包商后，纳入本合同承包人的总承包施工范围，承包方计取总承包管理费，费率为工程造价的3%。凡发包人另行招标的其他项目，在同等条件下优先选用本合同承包人。结算方式如下1、本工程结算执行20xx辽宁省定额，材料及人工费均执行施工期间大连市造价信息网网刊价。2、本工程为总承包形式，如发包人将专业施工项目分包给其他单位的，承包人应收取总承包管

41、理费费率为3%。3、如本工程需承包方垫资施工，发包方赐予垫付工程款利率，按月息0.8%计算。本框架协议一式六份，自双方签订之日起生效，双方各执三份。发包人：_(公章)居处：_法定代表人：_托付代表人：_电话：_传真：_日期：_20xx年9月_ 承包人：_(公章) 居处：_ 法定代表人：_ 托付代表人：_ 电话：_ 传真：_20xx年9月_ 日期：建设工程承包合同7甲方：_乙方：_依照中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法及其他法律，行政法规，遵循同等、自愿、公允和信用的原则，甲方同意将承包给乙方施工，经协商一样，订立本合同。一、工程概况工程名称：_建筑面积：_合同价款：_开竣工日期：_承包范

42、围：_二、管理费及税金提取：1、甲方按工程价款竣工后据实调整。2、定额管理费、交易费、平安保险、环保费、平安保证金、履约保证等一切费用由乙方交纳。三、责任：1、乙方应听从领导，思想上、行动上与甲方保持一样，遵守建设单位工程项目管理方法等一切规章制度，听从甲方的调度与支配。2、本合同有效期内，乙方不得退出甲方管理，强行退出者，视其情节和经济损失状况，予以经济索赔，并担当相应合同法律责任。3、乙方为工程承包责任人，对工程施工全过程负责，对建设单位签订的建设工程承包合同的履约全面负责。4、应接受省市组织的质量、平安检查及达标活动，并听从甲方的统一组织支配。5、为确保工程的顺当完成，甲方有权对质量、平

43、安、进度等进行检查监督，并依据有关文件规定确定奖罚，乙方必需帮助、听从检查，对甲方提出的建议马上改进。四、质量：1、乙方应健全质量管理制度和保证体系，仔细履行职责，贯彻执行公司关于加强工程质量管理的暂行规定，质量等级必需达到“合格”标准。2、在施工过程中，要严格执行强制性标准，细心施工，主动推广应用新技术、新材料、新工艺。五、平安1、乙方应仔细执行公司关于加强平安生产管理的暂行规定，严格“一标、五规范”，确保平安生产无事故，强化现场管理，确保合格标准。2、项目经理为项目平安生产工作第一责任人，对工程平安生产负责，施工过程中发生的一切工伤事故由项目部自行处理，费用由乙方担当，甲方不担当任何责任。六、工期：不能按合同工期竣工，建设单位赐予的工期拖延惩罚费用由乙方全部担当。七、工程款：1、乙方对该工程单独核算，自负盈亏，因工程所发生的一切经济往来，经济纠纷、债权债务，甲方不负任何责任，由乙