2022年2021年一级建造师《工程法规》真题 .pdf

《2022年2021年一级建造师《工程法规》真题 .pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022年2021年一级建造师《工程法规》真题 .pdf（29页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2018 年一级建造师工程法规真题一、单项选择题1 【题干】关于建设活动中的民事商事法律关系的说法，正确的是（） 。【选项】A建设活动中的民事商事法律关系不是平等主体之间的关系B建设活动中的民事商事关系主要是非财产关系C惩罚性责任是建设活动中的民事商事关系的主要责任形式D在建设活动中，建设单位与施工企业之间的合同关系属于民事商事法律关系【答案】 D 【解析】2 【题干】关于法的效力层级的说法，正确的是（） 。【选项】A当一般规定与特别规定不一致时，优先适用一般规定B地方性法规的效力高于本级地方政府规章C特殊情况下，法律、法规可以违背宪法D行政法规的法律地位仅次于宪法【答案】 B 【解析】3 【

2、题干】下列法人中，属于特别法人的是（） 。【选项】A基金会法人B事业单位法人C社会团体法人D机关法人【答案】 D 【解析】4 【题干】关于表见代理的说法，正确的是（） 。【选项】A表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B本人承担表见代理产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而遭受的损失C表见代理中，由行为人和本人承担连带责任D第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事行为，构成表见代理【答案】 B 【解析】【考点】建设工程代理制度5 【题干】关于委托代理的说法，正确的是（） 。【选项】名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选

3、学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 1 页，共 29 页 - - - - - - - - - A委托代理授权必须采用书面形式B数人为同一事项的代理人，若无特别约定，应当分别行使代理权C代理人明知代理事项违法仍然实施代理行为，应与被代理人承担连带责任D被代理人明知代理人的代理行为违法末作反对表示，应由被代理人单独承担责任【答案】 C 【解析】6 【题干】甲、乙两单位相邻，甲需经过乙的厂区道路出入，甲乙之间约定甲向乙支付一定的费用。该约定中甲享有的权力是（） 。【选项】A土地承包经营权B地役权C土地使用权D土地所有权【答案】 B 【解析】7 【题干】根据建设工

4、程质量管理条例 ，县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，其有权采取的措施是（） 。【选项】A要求被检查单位提供工程质量保证金B进入被检查单位的施工现场进行检查C发现有严重影响工程质量的问题时，责令停业整顿D调查建设单位和施工企业之间的银行往来账单【答案】 B 【解析】县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施：（1）要求被检查的单位提供有关工程质最的文件和资料；（2）进入被检查单位的施工现场进行检查；（3）发现有影响工程质量的问题时，责令改正。8 【题干】根据建设工程质量管理条例 ，建设工程竣工后，组织建设工程竣工验收的主体是

5、（） 。【选项】A建设单位B建设行政主管部门C工程质量监督站D施工企业【答案】 A 【解析】 建设工程质量管理条例规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。9 【题干】关于文物保护单位建设控制地带的说法，正确的是（） 。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 2 页，共 29 页 - - - - - - - - - 【选项】A文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位本体B文物保护单位建设控制地带是指文物保护单位

6、周围一定范围禁止建设项目的区域C全国重点文物保护单位的建设控制地带由省级人民政府城乡规划行政主管部门划定D全国重点文物保护单位的建设控制地带，应经省级人民政府批准【答案】 D 【解析】文物保护单位的建设控制地带，是指在文物保护单位的保护范围外，为保护文物保护单位的安全、环境、历史风貌对建设项目加以限制的区域。全国重点文物保护单位的建设控制地带，经省、自治区、直辖市人民政府批准，由省、自治区、直辖市人民政府的文物行政主管部门会同城乡规划行政主管部门划定并公布。【考点】施工文物保护制度10 【题干】关于人身保险合同的说法，正确的是（） 。【选项】A保险合同只能由被保险人和保险人签订B受益人由被保险

7、人或投保人指定C被保险人或受益人必须是投保人D保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费【答案】 B 【解析】保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照保险合同负有支付保险费义务的人。人身保险的受益人由被保险人或者投保人指定。保险人对人身保险的保险费， 不得用诉讼方式要求投保人支付。【考点】建设工程保险制度11 【题干】下列法律责任中，属于民事责任承担方式的是（） 。【选项】A警告B吊销许可证C责令停产停业D停止侵害【答案】 D 【解析】 民法总则规定，承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；（4）返还财产；（5

8、）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）继续履行；（8）赔偿损失；名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 3 页，共 29 页 - - - - - - - - - （9）支付违约金；（10）消除影响、恢复名誉；（11）赔礼道歉。【考点】建设工程法律责任制度12 【题干】关于招标文件的说法，正确的是（） 。【选项】A招标文件的要求不得高于法律规定B潜在投标人对招标文件有异议的，招标人做出答复前，招标投标活动继续进行C招标文件中裁名的投标有效期从提交投标资格预

9、审文件之日起算D招标人修改已发出的招标文件，应当以书面形式通知所有招标文件收受人【答案】 D 【解析】【考点】建设工程招标投标制度13.【题干】根据建筑施工企业安全生产许可证管理规定，已经取得安全生产许可证的施工企业发生重大安全事故所产生的法律后果是（） 。【选项】A撤销安全生产许可证B吊销安全生产许可证C暂扣安全生产许可证并限期整改D责令停止生产，并处罚款【答案】 C 【解析】 建筑施工企业安全生产许可证管理规定中规定，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。建筑施工企业不再具备安全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，吊销安全生产

10、许可证。【考点】施工安全生产许可证制度14. 【题干】关于中标和签订合同的说法，正确的是（） 。【选项】A招标人应当授权评标委员会直接确定中标人B招标人与中标人签订合同的标的，价款，质量等主要条款应当与招标文件致，但履行期限可以另行协商确实C确定中标人的权利属于招标人D中标人应当自中标通知书送达之日起30 日内，按照招标文件与投标人订立书面合同【答案】 C 【解析】 招标投标法规定，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。 招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30 日内，按照招标文件和中标人的名师归纳总结 精品学习资料

11、- - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 4 页，共 29 页 - - - - - - - - - 投标文件订立书面合同。招标投标法实施条例 进一步规定， 招标人和中标人应当依照招标投标法和本条例的规定签订书面合同，合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。【考点】建设工程招标投标制度15. 【题干】企业说如总额中，不征收企业所得税的收入是（） 。【选项】A利思收入B接收捐款收入C财政拨款D租金收入【答案】 C 【解析】收入总额中的下列收入为不

12、征税收入：（1）财政拨款；（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金；（3）国务院规定的其他不征税收入。【考点】建设工程税收制度16. 【题干】根据企业所得税法下列纳税人中，属于企业所得税纳税人的是（） 。【选项】A私营企业B个体工商户C个人融资企业D合伙企业【答案】 A 【解析】个体工商户应当缴纳个人所得税。在中华人民共和国进内， 企业和其他取得收入的自主 （以下统称企业） 为企业所得税的纳税人， 依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、 合伙企业不适用本法。【考点】建设工程税收制度17.【题干】根据注册建造师执业管理办法 ，属于注册建造师不得担任两个及以上建设工程施工项目

13、负责人的情形是（） 。【选项】A同一工程相邻分段发包的B合同约定的工程验收合格的C因非承包方原因致使工程项目停工超过120 天（含） ，经建设单位同意的D合同约定的工程提交竣工验收报告的【答案】 D 【解析】注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形之一的除外：名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 5 页，共 29 页 - - - - - - - - - （1）同一工程相邻分段发包或分期施工的；（2）合同约定的工程验收合格的；（3

14、）因非承包方原因致使工程项目停工超过120 天（含） ，经建设单位同意的。【考点】建造师注册执业制度18【题干】根据环境噪声污染防治法 ，关于建设项目环境噪声污染防治的说法，正确的是（） 。【选项】A建设项目可能产生环境噪声污染的，施工企业必须提出环境影响报告书B环境影响报告书中应当有施工企业的意见C环境影响报告书应当报环境保护行政主管部门批准D环境影响报告书，应当征得该建设项目所在地单位和居民的同意【答案】 C 【解析】 建设项目可能产生环境噪声污染的， 建设单位必须提出环境影响报告书，规定环境噪声污染的防治措施， 并按照国家规定的程序报环境保护行政主管部门批准。环境影响报告书中，应当有该建

15、设项目所在地单位和居民的意见。【考点】施工现场环境保护制度19【题干】关于质量保证金预留的说法，正确的是（） 。【选项】A缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金必须预留在财政部门B缺陷责任期内，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按照国库集中支付的有C缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交给当地建设行政主管部门统一管理D社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方必须将保证金交由第三方金融机构托管【答案】 B 【解析】保证金可以预留在财政部门或发包方。缺陷责任期内，如发包方被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单位管理，由使用单位代行发包人职责。

16、社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证及交由第三方金融机构托管。【考点】建设工程质量保修制度20. 【题干】下列法律文书中不具有强制执行效力的是（） 。【选项】A由仲裁机构作出的仲裁调解书B经过司法确认的人民调解委员会作出的调解协议书C由国家行政机关作出的调解书D由人民法院对民事纠纷案件作出的调解书【答案】 C 名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 6 页，共 29 页 - - - - - - - - - 【解析】【考点】调解、和解制

17、度与争议评审21. 【题干】根据文物保护法 ，下列文物中不属于国家所有文物的是（） 。【选项】A遗存于中国领海起源于外国的文物B古文化遗址，古墓C某公民收藏的古玩字画D国有企业收藏的文物【答案】 C 【解析】 文物保护法规定，属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权受法律保护。 文物的所有者必须遵守国家有关文物保护的法律、法规的规定。【考点】施工文物保护制度22. 【题干】甲将其房屋卖给乙，并就房屋买卖订立合同，但未进行房屋产权变更登记，房屋也未实际交付。 关于该买卖合同效力和房屋所有权的说法，正确的是（） 。【选项】A买卖合同有效，房屋所有权不发生

18、变动B买卖合同无效，房屋所有权不发生变动C买卖合同有效，房屋所有权归乙所有，不能对抗善意第三人D买卖合同效力待定，房屋所有权不发生变动【答案】 A 【解析】物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权的转让。需要注意的是，当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立时生效； 未办理物权登记的， 不影响合同效力。不动产物权的设立、变更、转让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登记簿时发生效力。【考点】建设工程物权制度23. 【题干】某工程夜间施工产生的噪声严重影响相邻小区居民的休息，小区居民与该工程施工企业谈判， 要求其停止夜

19、间施工， 并给予赔偿。 该施工企业与小区居民之间关系根据是（） 。【选项】A侵权B不当得利C无因管理D合同【答案】 A 【解析】在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施工噪声，有可能产生侵权之债。【考点】建设工程债权制度名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 7 页，共 29 页 - - - - - - - - - 24. 【题干】在安装工程一切险中，保险人应当赔偿损失的是（） 。【选项】A自然磨损B维修保养C意外事故D盘点时发生的短缺【答案】

20、C 【解析】【考点】25.【题干】根据企业安全生产费用提取和使用管理办法，关于建设工程施工企业安全费用的说法，正确的是（） 。【选项】A各建设工程类别安全费用提取标准无差别B施工企业提取的安全费用不列入工程造价C施工企业以建筑安装工程造价为计提依据D施工企业不得提高安全费用的提取标准【答案】 C 【解析】【考点】施工现场安全防护制度26. 【题干】关于施工企业返修义务的说法，正确的是（） 。【选项】A施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修B施工企业仅对竣工验收不合格的工程负责返修C非施工企业原因造成的质量问题，相应的损失和返修费用由责任方承担D对于非施工企业原因造成的质量问题，施工企

21、业不承担返修的义务【答案】 C 【解析】【考点】施工单位的质量责任和义务27. 【题干】甲为某事业单位的技术人员，取得级建造师资格证书后，正确的做法是（） 。【选项】A甲不辞职，即可受聘并注册于一个施工企业B甲辞职后，可以受聘并注册于一个勘察企业C甲不辞职，即可受聘并注册于一个设计企业D甲辞职后，只能受聘并注册于一个施工企业【答案】 B 【解析】申请初始注册时应当具备以下条件：（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘一个相关单位；名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - -

22、 - - - - 第 8 页，共 29 页 - - - - - - - - - （3）达到继续教育要求；（4）没有注册建造师管理规定中规定不予注册的情形。【考点】建造师注册执业制度28. 【题干】甲施工企业与乙预制构件加工厂签订了承揽合同，合同约定由甲提供所需材料和图纸。关于该合同主体权利义务的说法，正确的是（） 。【选项】A未经甲许可，乙不得留存复制品或技术资料B没有约定报酬支付期限的，甲应当先行预付C因甲提供的图纸不合理导致损失的，甲与乙承担连带责任D乙发现甲提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料【答案】 A 【解析】承揽人发现定作人提供的图纸或者技术要求不合理的，应当及时通知定

23、作人。承揽人应当按照定作人的要求保守秘密，未经定作人许可， 不得留存复制品或者技术资料。【考点】相关合同制度29. 【题干】李某研发了一种混凝土添加剂，向国家专利局提出实用新型专利申请 2010 年 5 月 12 日国家专利局收到李某的专利申请文件，经过审查，2013 年 8月 16 日国家专利局授予李某专利权。该专利权届满的期限是（） 。【选项】A2033年 8 月 16日B2030年 5 月 12日C2023年 8 月 16日D2020年 5 月 12日【答案】 D 【解析】专利权的期限。发明专利权的期限为20 年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10 年，均自申请日起计算。【考点】

24、建设工程知识产权制度30. 【题干】保证合同的当事人为（） 。【选项】A债权人与保证人B债权人与债务人C债务人与保证人D保证人与被保证人【答案】 A 【解析】【考点】31 【题干】根据民法总则 向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间（） 。【选项】A1 年B2 年名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 9 页，共 29 页 - - - - - - - - - C3 年D4 年【答案】 C 【解析】【考点】32. 【题干】根据最高人民法院关于审理建设工程施工

25、合同纠纷案件适用法律问题的解释关于竣工工程质量责任的说法，正确的是（） 。【选项】A发包人指定分包人分包专业工程，应由分包人对承包人承担责任B建设工程未经竣工验收投入使用后，承包人在合理使用寿命内对地基基础工程质量承担民事责任C建设工程未经竣工验收投入使用，不免除承包人的保修责任D建设工程竣工时发现的质量问题，如果不是承包人的原因导致的，承包人有权拒绝修复【答案】 B 【解析】【考点】33. 【题干】关于建设工程合同纠纷和解的说法，正确的是（） 。【选项】A诉前和解成立后，当事人不得任意反悔要求撤销B诉中和解达成协议的，即可结束全部或部分诉讼程序C执行中和解达成协议的，即可结束执行程序，且不可

26、恢复D仲裁中达成和解协议的，视为撤回仲裁申请，且不可反悔【答案】 B 【解析】【考点】34. 【题干】关于规划许可证的说法正确的是（） 。【选项】A在乡村规划区内进行公益事业建设无须办理规划许可B出让土地的建设用地规划许可证由县级少人民政府审批C以划拨方式取得土地后应当力理用地规划许可D建设工程规划类许可证可以向省级人民攻府确定的镇人民政攻府串请办理【答案】 D 【解析】【考点】35. 【题干】关于工程总承包的说法，正确的是（） 。【选项】A工程总承包企业经建设单位同意或根据合同约定，可以直接将工程项目的设计或者施工业务择优分包给具有相应资质的企业名师归纳总结 精品学习资料 - - - - -

27、 - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 10 页，共 29 页 - - - - - - - - - B建没单位选择工程总承包企业必须依法招标C工程总承包评标应当采用综合评估法，评审的主要因素包括工程总承包报价、项目管理组织方案、设计方案和工程业绩等D工程总承包项目经理必须具备工程建设类注册执业资格和高级工程师技术职称【答案】 A 【解析】【考点】36. 【题干】在招标投标中，关于履约保证金的说法，正确的是（） 。【选项】A招标文件中不得要求中标人提交履约保证金B履约保证金是为了保证中标人按照合同约定履行

28、义务，完成中标项目而设立的C履约保证金的金额没有法律规定的限制，招标人可要求中标人提交任意金额的履约保证金D不鼓励施工企业以银行保函形式向建设单位提供履约担保【答案】 B 【解析】【考点】37. 【题干】关于仲裁审理的说法，正确的是（） 。【选项】A仲裁审理，必须开庭审理作出裁决B涉及当事人商业秘密的案件，当事人不得协议公开审理C申请人在开庭审理时未经仲裁庭许可中途退庭的，仲裁庭可以缺席裁决D被申请人提出了反请求，却无正当理由开庭时不到庭的视为撤回反请求【答案】 D 【解析】【考点】38.【题干】根据建设工程安全生产管理条例 ，关于出租单位出租未经安全性能检测的施工机具及配件的行政责任的说法，

29、正确的是（） 。【选项】A责令限期改正，并处合同价款1 倍以上 3 倍以下的罚款B责令停业整顿，降低资质等级C责令限期改正，情节严重的，吊销资质证书D责令停业整顿，并处5 万以上 10 万元以下的罚款【答案】 D 【解析】【考点】39.【题干】2017年 7 月 1 日，某工程施工过程中发生坍塌事故，造成人员伤亡，次日在救援中找到2 具尸体，另有 10 人受伤。根据生产安全事故报告和调查名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 11 页，共 29 页 - -

30、- - - - - - - 处理条例，该事故造成的伤亡人数发生变化应当补报的最迟日期为（） 。【选项】A2017年 7 月 6曰B2017年 7 月 8曰C2017年 7 月 15日D2017年 7 月 31日【答案】 D 【解析】【考点】40. 【题干】某工程施工中某水泥厂为施工企业供应水泥，延迟交货一周，延迟交货导致施工企业每天损失0.4 万元，第一天晚上施工企业为减少损失，采取紧急措施共花费 1 万元，使剩余 6 天共损失 0.7 万元。则水泥厂因违约应向施工企业赔偿的损失为（） 。【选项】A11 万元B17 万元C2.1 万元D28 万元【答案】 C 【解析】【考点】41. 【题干】某

31、建筑施工企业的安全生产许可证遗失，正确的做法是（） 。【选项】A向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废并申请补办B向原安全生产许可证颁发管理机关申请注销后补办C向原安全生产许可证颁发管理机关声明作废，缴纳罚款后补办D向原安全生产许可证颁发管理机关报告，并在公众媒体上声明作废后，申请补办【答案】 D 【解析】【考点】42 【题干】根据 建没工程质量管理条例 ， 下列情形中，属于违法分包的是 （） 。【选项】A施工企业将其承包的全部工程转给其他单位施工的B分包单位特其承包的建设工程再分包给具有相应资质条牛的施工企业的C总承包单位将工程分包给具备相应资质条件的单位的D施工总承包单位不履行管理义务，只

32、向实际施工企业收取费用，主要建筑材料、构配件及工程设备的采购由其他单位实施的【答案】 B 【解析】【考点】名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 12 页，共 29 页 - - - - - - - - - 43. 【题干】根据绿色施工导则 ，临时用电照明设计以满足最低照度为原则，照度不应超过最低照度的（） 。【选项】A10% B15% C20% D30% 【答案】 C 【解析】【考点】44. 【题干】关于工程合理使用年限的说法，正确的是（） 。【选项】A工程

33、合理使用年限是指工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限B设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，但不必注明工程合理使用年限C工程合理使用年限是从工程实际转移占有之日起算D工程合理使用年限与合同法中工程合理使用期限的内涵不一致【答案】 A 【解析】【考点】45.【题干】 2017 年 8 月，乙施工企业向甲建设单位主张支付工程款，甲以施工质量不合格为由拒绝支付， 2017 年 10 月 15 日，乙与丙协商将其50 万工程款债权转让给丙公司， 同年 10月 25日，甲接到乙转让债权的通知， 关于该债权转让的说法，正确的是（） 。【选项】A乙和丙之间的债权转让必须经甲同意B甲对乙

34、 50 万债权的抗辩权不得向丙柱状C甲拒绝支付 50 万工程款，丙可以要求甲和乙承担连带责任D乙和丙之间的债权转让于2017 年 10 月 25 日对甲发生效力【答案】 D 【解析】【考点】46. 【题干】关于仲裁庭组成的说法，正确的是（） 。【选项】A首席仲裁员应当由仲裁委员会指定B当事人双方必须各自选定合议仲裁庭中的一名仲裁员C当事人未在规定期限内选定仲裁员的，由仲裁委员会主任指定D仲裁庭应当由 3 名仲裁员组成【答案】 C 【解析】名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - -

35、- - - - 第 13 页，共 29 页 - - - - - - - - - 【考点】47. 【题干】根据标准化法关于企业标准的说法，正确的是（） 。【选项】A企业标准的制定应当经过行业主管部门批准B企业标准可以高于国家标准的C企业标准应当高于行业标准D企业标准应当与团体标准相符【答案】 B 【解析】【考点】48.【题干】根据艻动合同法 ，下列情形中，用人单位不得解除劳动者劳动合同的是（） 。【选项】A在本单位连续工作满15 年，且距法定退休年龄不足5 年的B在试用期间被证明不符合录用条件的C严重违反用人单位的规章制度的D因公负伤，不在规定的医疗期内的【答案】 A 【解析】【考点】49. 【

36、题干】关于仲裁协议效力的说法，正确的是（） 。【选项】A仲裁协议独立存在，不受合同变更、撤销、终止、无效等的景响B口头的仲裁协议对当事人同样有法律约束力C仲裁协议并不排除法院的司法管辖权D当事人对仲裁协议效力有异议的，应当请求仲裁委员会作出决定【答案】 A 【解析】【考点】50. 【题干】报据行政诉讼法人民法院不受理行政诉讼的情形是（） 。【选项】A对行政拘留、暂扣或者吊销许可证和执照的行政处罚不满B申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复C行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定的D认为行政机关滥用行政权力，排除或者限制竞争的【答案】 C 【解析】【考点】51. 【题干】关于借

37、款合同的说法，正确的是（） 。名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 14 页，共 29 页 - - - - - - - - - 【选项】A借款合同是实践合同B对支付利息的期限没有约定的，借款期限年的应当在每届满1 年时支付C自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或约定不明确的，视为支付利息D借贷双方约定的利率超过年利率24% ，则该借款的利息约定无效【答案】 B 【解析】【考点】52. 【题干】根据建筑市场诚信行为信息管理办法建筑市场诚信行为记录信息的公布

38、期限一般为（） 。【选项】A3 个月B6 个月至 3年C3 个月至 6个月D6 个月至 1年【答案】 B 【解析】【考点】53. 【题干】关于债的说法，正确的是（） 。【选项】A债的内容是债的主体之间的权利义务B债权人是特定的，债务人是不特定的C债权是权利人请求义务人为一定行为的权利D债的客体具有相对性【答案】 A 【解析】【考点】54. 【题干】根据建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行力法关于施工企业负责任人施工现场带班制度的说法，正确的是（） 。【选项】A建筑施工企业负责人，是指企业的法定代表人、总经理，不包括主管质量安全和生产工作的副总工程师B建筑施工企业负责人要定期带班检查，

39、每月检查时间不少于其工作日的20% C有分公司的企业集团负责人因故不能到现场的，可口头委托工程所在地的分公司负责人对施工现场进行带班检查D建筑拖工企业负责人带班检查时，应认真做好检查记录，并分别在企业和工程项目存档备查【答案】 D 【解析】【考点】名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 15 页，共 29 页 - - - - - - - - - 55. 【题干】根据标准化法关于团体标准的说法，正确的是（） 。【选项】A仅供本团体成员约定采用B由社会团体协调相

40、关市场主体共同制定C技术要求不得高于强制性国家标准D应当免费向社会公开标准文本【答案】 B 【解析】【考点】56.【题干】 2014 年 2 月 1 日，某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为 5 月 1 日。2 月 10 日该施工企业与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。为保证工期，施工企业于4 月 20 日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日期为5 月 10日。该建筑工程一切险的保险生效日为 （） 。【选项】A2014年 2 月 10日B2014年 4 月 20 C2014年 5 月 1日D2014年 5 月 10日【答案】 B 【解析】【考点】57. 【题干】

41、甲租赁公司和乙施工企业签订了融资租赁合同，合同约定甲根据乙的要求向丙施工机械厂购买两台大型塔吊，关于该合同中当事人义务的说法正确的是（） 。【选项】A甲向乙承担交付塔吊的义务B丙向甲承担塔吊的瑕疵担保义务C甲承担塔吊租赁期间的维修义务D乙向甲履行交付租金的义务【答案】 D 【解析】【考点】58.【题干】根据 建筑法以欺骗手段取得资质证书的需承担的法律责任是（） 。【选项】A资质许可由原资质许可机关予以撤回B吊销资质证书，并处罚款C给予警告，或处罚款D申请企业 5 年内不得再次申请建筑业企业资质【答案】 B 【解析】【考点】名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - -

42、- - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 16 页，共 29 页 - - - - - - - - - 59. 【题干】在建设工程知识产权侵权的民事责任中，确定赔偿损失数额，首选的方法是（） 。【选项】A参照该知识产权许可使用费的数额合理确定B由人民法院确定给予一定数额的赔偿C按照权利人因被侵权所受到的实际损失确定D按照侵权人因侵权所获得的利益确定【答案】 C 【解析】【考点】60.【题干】某施工合同约定，工程通过竣工验收后2 个月内，结清所有工程款。2017年 9 月 1日工程通过竣工验收，但直到2017年 9 月 20 日施工企

43、业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年 5 月 1 日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（） 。【选项】A2017年 9 月 21日B2017年 11月 21 日C2018年 5 月 2日D2017年 11月 2 日【答案】 D 【解析】【考点】61. 【题干】关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的是（） 。【选项】A当事人未提出管辖异议，并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖规定的除外B人民法院受理案件后，当是人对管辖权有异议的，可以在诉讼进行的任何阶段提出C人民法院审查后，认为异议成立的，判决将案件

44、移送有管害权的人民法院D对人民法院就级别管辖异议作出的裁定，当事人不得上诉【答案】 A 【解析】【考点】62. 【题干】对建设用地范围内房屋及附属物的征收，是（）取得所有权的方式之一。【选项】A建设单位B施工总承包方C建设工程教名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 17 页，共 29 页 - - - - - - - - - D国家【答案】 D 【解析】【考点】63.【题干】根据劳务派遣暂行规定 ，被派遣劳动者在用工单位因正作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的

45、说法，正确的是（） 。【选项】A用工单位申请，劳务派遣单位协助B被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助C劳务派遣单位申请，用工单位协助D被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助【答案】 C 【解析】【考点】64. 【题干】关于缺陷责任期确定的说法，正确的是（） 。【选项】A施工合同可以约定缺陷责任期为26 个月B由于承包人的原因导致工程无法进行竣工验收，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日开始计算C某工程 208 年 6 月 11 日完成建设工程验收备案， 该工程缺陷责任期起算时间为 2018 年 6 月 11 日D由于发包人的原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收，在承包人提交验收报告 60 天后，工程自

46、动进入缺陷责任期【答案】 B 【解析】【考点】65.【题干】根据全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准，下列施工企业的行为中，属于工程安全不良行为认定标准的是（） 。【选项】A未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的B在施工中偷工减料的C使用未经验收的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的D拖延履行保修义务的【答案】 C 【解析】【考点】66.【题干】报据建设工程安全生产管理条例 ，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15 日内，将（）报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。名师归纳总结 精品学习资料 - -

47、 - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 18 页，共 29 页 - - - - - - - - - 【选项】A保证安全施工的措施B施工组织方案C拆除建筑物的措施D建设单位编制的工程概要【答案】 A 【解析】【考点】67. 【题干】甲建设单位与乙设计院签订了设计合同，合同约定，设计费为200万元，定金为设计费的15% ，甲已支付定金。如果乙在规定期限内不履行合同，应该返还给甲（）万元。【选项】A30 B40 C60 D70 【答案】 C 【解析】【考点】68. 【题干】根据城镇污水排入排水管网

48、许可管理力法关于城镇污水排入排水管网许可的说法，正确的是（） 。【选项】A城镇排污许可报据排放的污染物浓度收费的B因施工作业需要排水的，排水许可证有效期不得超过施工期限C排水户可根据需要向城镇排水设施加压排放污水D施工作业时，施工单位应当申请领取排水许可证【答案】 B 【解析】【考点】69. 【题干】分包工程总承包发生质量问题时，关于总分包质量责任的说法，正确的是（） 。【选项】A建设单位必须先向总承包单位请求赔偿，不足部分再向分包单位请求赔偿B建设单位应当在分包合同价款限额内向分包单位求偿C其他受害人可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿D其他受害人必须先向分包单位请求赔偿，不足

49、部分再向总承包单位请求赔偿【答案】 C 【解析】【考点】70. 【题干】报据最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定名师归纳总结 精品学习资料 - - - - - - - - - - - - - - -精心整理归纳 精选学习资料 - - - - - - - - - - - - - - - 第 19 页，共 29 页 - - - - - - - - - 关于承担工伤保险责任单位的说法，正确的是（） 。【选项】A职工与两个单位建立劳动关系，工伤事故发生时，该两个单位共同为承担工伤保险责任的B劳务派遣单位派遣的职工在用工单位工作期间因工伤亡的，用工单位为承担工伤保险责任C单位指派到其他单位

50、工作的职工因工伤亡的，职工为之工作的单位为承担工伤保险责任的单位D个人挂靠其他单位对外经营，其聘用人员因工伤亡的，被挂靠单位为承担工伤保险责任的单位【答案】 D 【解析】【考点】71.【题干】根据城市建设档案管理规定 ，施工企业一般应提交的档案资料有（） 。【选项】A工程技术档案资料B竣工图C工程检验评定资料D工程结算资料E材料采购合同【答案】 ABC 【解析】【考点】72.【题干】根据建设工程质量检测管理方法 ，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（） 。【选项】A检测机构和检测人员不得推荐或监制建筑材料、构配件和设备B检测机构的资质分为综合检测资质和专项检测资质C检测机构不得转包检测业务D