2022建筑工地施工合同15篇_1.docx

《2022建筑工地施工合同15篇_1.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《2022建筑工地施工合同15篇_1.docx（72页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2022建筑工地施工合同15篇建筑工地施工合同1编号：甲方：地址：乙方：地址：甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定在原合同签定的总价基础上新增加装修项目。新增加项目由甲方在现场确定，乙方根据甲方要求进行施工。为保证工程顺利进行，根据国家有关法律规定及原合同条款规定基础上，特签订本合同，以便共同遵守。第一条 新增加工程概况1、 新增加工程名称：2、 新增加工程地址：3、 施工内容：甲方现场决定要求乙方增加装修项目内容。（附：增加装修项目清单）4、 委托方式：包工包料5、 开竣工日期：根据原合同签定的日期增加（即开工日期：_年_月日，竣工日期：_年_月_日）第二条 新增加装修工程价款1、新增加工程

2、价款：，详见增加装修工程项目报价。第三条 新增加装修项目事宜1、乙方应按原有合同条款内容规定施工，保证施工工期、工程质量。2、新增装修项目内容中甲乙双方责任、义务应按原有合同条款规定执行。3、甲方现场要求增加的装修项目，经双方现场确认，甲方不得以任何借口拒付新增加装修项目工程款。4、甲方要求乙方现场增加装修工程项目，乙方应保质保量严格施工，不得拒绝执行。5、全部工程完工，乙方向甲方提交新增装修项目清单，甲方确认；现场增加装修项目是甲方要求乙方施工的，甲方不得在完工后拒绝承认。6、新增装修项目中的材料、工艺要求、技要标准、验收标准按原合同条款执行。第四条 争议解决 双方如发生因新增装修项目有关的

3、任何争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商解决。如工程完工后，双方对新增装修项目内容有争议，当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解解决不成时，应向原合同签订地人民法院提起诉讼。 发生争议后，双方应首先对已完成新增装修项目工程量进行登记并盖章确认，如不能就已完工程量达成一致，双方以原合同附件（装修工程报价清单内容）为基础现场确认增加装修项目内容。第五条 合同生效1、 增加装修项目合同和附件是原合同补充，与原合同同样具有法律效力，加盖公章或合同专用章后生效。2、 新增加装修项目合同附件与新增加装修项目合同具有同等效力，但 附件内容与合同正文不一致时，以合同正文为准。3、 本合同（包括合同附

4、件）一式两份，甲乙双方各执壹份，各份具有 同等法律效力。甲方：乙方：授权代表：授权代表：签订日期：_年_月_日合同签订地建筑工地施工合同2甲方：乙方：经甲、乙双方共同协商，甲方决定将香格XXXX酒店装修工程委托乙方施工，现就有关装修事项签订本装修装修用工合同，具体条款如下：一、工程名称： 香格XXXX酒店承包方式半包。二、工期 天完工。_年_月_日至_年_月_日止。三、工程质量标准 按甲方的规定要求为准。四、安全责任1）乙方在施工期间，施工人员安全事故，由乙方全权承担一切费用，甲方不负任何责任。2）乙方在施工期间，施工人员造成甲方的利益损失，由乙方赔偿给甲方。五、付款方式 装修用工合同生效后，

5、进场施工15天后，甲方预付给乙方工程款0元整（人民币）。六、其他具体规定1）因工程施工而产生的垃圾，由乙方负责运出施工现场。2）施工期间，甲方提供房门钥匙给乙方保管，造成的损失由乙方赔偿。七、附则1）本装修用工合同由甲、乙双方直接签订，装修用工合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。本装修用工合同经甲、乙双方签字、盖章（手印）后生效。2）附件同样具有装修用工民法典律效力。3）装修用工合同履行完后自动终止，签订后期服务协议。甲方（签字）： 甲方签章（手印）：乙方（签字）： 乙方签章（手印）：签约地点：甲方联系方式： 乙方联系方式： _年_月_日建筑工地施工合同3发包方：（以下简称甲方）承包方：（以

6、下简称乙方）根据中华人民共和国合同法、中华人民共和国建筑法及其他相关法律、行政法规，为明确合同双方权利、义务和经济责任，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，经双方协商一致，订立本合同。一、工程概况1.1工程名称：1.2工程地点：金1.3工程内容：小区全部配电工程1、小区所有箱变的安装调试2、小区内高低压电缆敷设、制作、接线。3、小区内接地敷设、制作、安装、调试。4、小区内高压计量和分支箱、低压分箱、楼洞表箱、计量表箱制作安装。5、小区配电工程图纸设计的其他内容。并将已安装的1000A箱变迁移到图纸设计的指定位置。二、承包方式及合同价款2.1承包方式：包工、包料、包工期、包安全、包质量。2.2合

7、同价款：本合同的一次性固定总承包价款为人民币XXX元。金额（大写）：贰XX万元整元该合同价款为固定价格，不因国家政策、市场因素变动其他因素而调整，由乙方包干使用。阳光花园开工前期先上的一台1000A箱变，含高压配电系统及计量装置，作为甲方临时施工用电使用，施工结束后由乙方负责按设计要求迁移到指定位置，费用包含在本合同总承包价中。2.2付款方式：付款方式为银行支票或现金，货币种类为人民币。1、一期1000A箱变工程造价为397270元，由甲方在一期工程结束后一次性支付给乙方。2、二期工程在人员进场，小区_区电缆沟开挖完成、箱变基础完成、_区主设备（箱变）入场后甲方付给乙方剩余款项的20%。3、二

8、期工程在小区_区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成甲方付给乙方剩余款项的30%；小区_区电缆敷设完成、高低压分支箱和分电箱安装完成后甲方付给乙方剩余款项的20%。4、二期工程工程安装调试完成甲方支付乙方剩余款项的10%。5、二期工程竣工由供电管理部门验收合格后，乙方向甲方提供合格证明文件，并在得到供电管理部门明确的同意接收小区配电工程书面文件后_日内由甲方支付到本合同全部工程款的90%，剩余10%作为保证金，待全部配电工程接收后一次性付给乙方。6、工程进度由甲方现场代表确认后，按照甲方规定的拨款程序拨付。三、合同工期3.1合同工期总日历天数天，自开工至竣工。3.2如果甲方要求提前开工和

9、交工，乙方有义务提前工期，不得耽误甲方整个小区的建设和设入使用。四、配电工程要求4.1小区内全部高低压配电工程由乙方施工后，由乙方必须保证甲方将小区配电全部设备和线路的产权交由市供电管理部门，甲方不再承担小区交工后配电工程的管理维修维护责任。4.2小区各分户电表由用电管理部门集中抄表收费。4.3乙方必须向甲方提供市供电管理部门接收小区供电设备和线路的合法证明文件，并由甲方_市供电管理部门签定产权交接文件。4.4乙方配电工程施工时必须为甲方在供电设备上按甲方配套工程的设计预留小区的低压路灯、供热站、车棚等配套工程的用电接口并安装用电计量设备。具体留置位置和要求由甲方现场代表书面通知乙方。五、工程

10、施工要求5.1工程质量标准：乙方必须执行国家及原电力工业部现行相关标准、规范。工程质量达到国家或专业质量检验评定标准。5.2乙方在施工现场施工必须服从甲方现场代表的工地现场管理，配电工程作为本小区总体配套工程的一部分，必须无条件服从甲方现场代表作出对原工程设计进行的变更和对施工现场的总体安排，设计调整甲方现场代表应提前5天以书面形式向乙方发出变更和调整通知，变更不影响本合同总价款，但延误的工期相应顺延。5.3隐蔽工程和影响小区整体观感效果的验收要求。5.3.1配电工程的隐蔽工程通过小区的设计的道路时必须设置管道，并保证以后的维修维护不破坏小区建设好的道路和其他设施设备和环境。5.3.2甲方现场

11、代表在发现乙方的施工可能影响到甲方小区将来的使用和后期工程的进展时，有权要求乙方停止施工，双方协商解决后乙方才能进行下一步施工，否则甲方将停止拨付工程款项或根据影响扣除工程款项。5.3.3配电工程在小区其他配套工程未施工前，埋地的电缆线路位置由乙方自制混凝土标志桩露出室外地平面标示其走向和位置，在道路两侧各设一个，其他间距不大于30米。在小区路面及其他硬化地面施工时乙方负责引导甲方安排的施工队伍在面层标示线路位置。5.3.4配件电工程的外部设施不能影响小区整体观感效果，所有设备设施的安装位置和外观必须经过甲方现场代表的确认。5.5竣工资料5.5.1乙方必须整理并提供一套符合规范及甲方要求的竣工

12、资料，并提供一套完成的小区配电工程与现场情况相符合的竣工图，作为小区配套工程甲方留存。六、双方责任6.1甲方责任6.1.1甲方负责协助乙方办理破路、砍树等市政手续。6.1.2甲方负责审查乙方提供的电气设备安装图纸。6.1.3甲方负责指定施工现场代表，协调施工现场的有关问题及有关事宜。6.2乙方责任6.2.1乙方按照国家有关技术规范及有关规程进行施工，保证施工质量。6.2.2乙方作好管理施工工作，发生一切人身设备事故责任均由乙方自行承担。6.2.3乙方负责办理电业部门停电及有关手续。6.2.4乙方不得将本工程以任何形式转包，变卖给他人。6.2.5乙方负责施工中的地方关系处理，甲方必要时提供帮助和

13、协助。甲方(公章)：_乙方(公章)：_法定代表人(签字)：_法定代表人(签字)：_年_月_日_年_月_日建筑工地施工合同4发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）慈有委托层客房墙面铺贴墙纸工程，经双方友好协商达成一下协议：1，甲方负责处理墙面平整，干燥，打上基膜底漆，施工前乙方对墙面检查验收合格后方可施工，甲方负责提供施工时所需要的梯子凳子等施工物品。2，墙纸施工费：C0.5310每卷单价为每卷单价为无纺0.5310每卷单价为元，无纺0.710每卷单价为纯纸0.5310每卷单价为0.710每卷单价为注：施工时不包含任何辅料材料。如需要则另外附注。3，付款方式：合同签定起进场施工甲方应付

14、施工费总款的即元，施工进度到最后一层的时候应付施工费总款的即元施工完成后甲方应在_日内验收，甲方不得拖延验收时间，如果_日内不验收视为甲方验收合格，验收合格后甲方应付施工费剩余的即元。施工完毕后，因施工造成的质量问题，乙方提供半年的售后服务，如果因为甲方的人为原因破坏引起的墙纸问题，甲方需付人工费每工200元的维修费，4：施工期间必须文明施工，若发生一切工伤事故均由乙方负责。5：争议方法：有关本合同的一切争议，双方协商解决，双方若不能解决，则提交杭州劳动局仲裁。6：本合同一式两份双方各持一份，此合同具有法定效力。甲方代表（盖章）：乙方代表（盖章）：_日期：_日期建筑工地施工合同5甲方：乙方：甲

15、、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.工程地址：2.施工内容：外墙涂料粉刷 ，总面积约 立方米。3.工程开工日期：_年_月_日4.工程竣工日期：_年_月_日5.工程承包方式：包工包料。6.工程总天数：天,雨天顺延。第二条 工程价款工程价款按照每平方米元计算（大写）（元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。第三条质量要求1.工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。2.工程验收标准：所有外墙面1.2米高做咖啡色，1.2米以上用蓝色。老办公楼

16、和销售部办公楼全部做咖啡色墙面3.施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。4.凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负；包括施工质量由乙方负责。5、乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担任何责任。第四条材料供应乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。第五条付款方式合同签订后，甲方在工程开工时付的工程款；工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付%的工程款，剩余的%工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期（

17、自验收之日起_年）内没有质量问题，质量保证期满后_日内一次性付清。第六条工程工期乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。第七条工程验收双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。第八条其他事项本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。第九条违约责任合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。第十条争议解决

18、本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。第十一条本合同自双方盖章或签字后生效。第十二条本合同一式二份，甲乙双方各执壹份。甲方（盖章）：乙方：委托代理人：签约日期：_年_月_日建筑工地施工合同6甲方： XXX乙方： 张X领针对甲方办公楼网络工程，甲方委托乙方进行设计及施工，双方对工程的施工事项友好协商，达成如下协议：一、 工程内容：三座办公楼的局域网网络架设工程二、 主要工程量1、 乙方按照XXX网络工程项目采购相应的材料。2、 委托施工部分的产品应严格按照甲等规格进行采购，现场施工工具由乙方自备。3、 施工范围包括本工程线路的安装和网络调试。4、

19、工程造价：以XXX网络工程综合布线工程预算书为依据，合同总金额： 即人民币（大写）： 整。 结算方式：甲方须在工程完工后，向乙方支付全部工程款项。三、 工程工期工程工期于_年_月_日前完工（若遇特殊情况工期顺延）。四、 双方责任和权利：1甲方责任和权利（1）甲方派同志为代表，到施工现场配合乙方工作，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证，完工后由甲、乙双方相关人员组成进行工程验收。（2）办理工程施工中有关手续，协助乙方处理工程对外联系、协调等问题。2、乙方责任和权利（1）乙方派同志为代表，到施工现场进行管理，对工程质量进行监督检查，做好工程变更签证。（2）按工程施工规范、规程进行施工，所有施

20、工人员必须做到严格执行安全操作规程，确保施工过程的人身及设备安全，做到安全文明施工，施工过程中出现的任何安全事故由乙方自行负责。五、未尽事宜，由双方友好协商解决，除协商的问题外其它部分仍按合同执行。六、本合同一式贰份，双方各执壹份。甲乙双方的授权代表在下面签字，表示同意本合同的所有条款及条件。 本合同自签定之日起生效。甲方代表签字：乙方代表签字：_年_月_日建筑工地施工合同7甲方：乙方：甲乙双方就完成_市广源停车场管理有限责任公司停车位钢结构加工、制作工程达成一致意见，根据中华人民共和国合同法以及相关法律，经甲乙双方友好协商，在平等互利的原则下，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方

21、共同执行，签订本合同。一、合同范围1.1范围：乙方严格按照甲方提供的钢结构图纸要求，进行停车位钢结构组件的材料购置、加工和制作。1.2加工材料严格按设计要求的质量进行采购，整理好材料质量档案。1.3加工数量：垂直升降横移停车位钢结构1800个。二、合同价款本合同总价款为大包干人民币：壹仟叁佰玖拾壹万叁仟元整（139XXXX3000.00元）。以上价格为停车位钢结构材料费、制作和安装的总费用（开具增值税发票）。三、付款方式及工程进度3.1第一期付款：合同签订生效后_日内，付合同总价的10%，即人民币：XXX元整（XXX.00元）。3.2第二期付款：清单中包括的所有项目工程材料加工制作完毕进入施工

22、场地后，经甲方验收质量合格，制作、安装后，付合同总价的40%，即人民币：伍XX万伍仟贰佰元整（XXX.00元）。3.3第三期付款：工程全部结束，经甲方验收合格，双方结算完毕，甲方预留合同总价款的5%作为质保金，剩余款项一次性付清。3.4第四期付款：从工程竣工验收合格之日起_年质保期满，经甲方确认工程无质量问题或其他与本合同有关的纠纷后，一次性支付清剩质保金。四、工程质量及验收4.1工程制作安装质量必须达到钢结构工程施工及验收规范（GB50205-20）的规定。焊接质量达到建筑钢结构焊接规程（G81-20）要求。钢结构涂装前应对构件表面进行处理,本设计构件表面处理方法为角磨机钢丝刷或手工钢丝刷除

23、锈、除焊杂、毛刺、倒角后,用布擦净后喷醇酸防锈底漆一边，（具体油漆颜色项目主管定）。施工按钢结构施工技术规范进行；4.2乙方承担合同内的工程质量的达标责任。五、甲方责任5.1甲方负责提供乙方加工所必须具备的图纸、加工要求。5.2甲方负责提供乙方材料进入安装工地的材料放置场地及看管。六、乙方责任6.1乙方负责按时完成合同内所有项目的材料采购、加工、制作和安装。6.2乙方应保证所有材料质量符合相应国家标准要求，不得低于国标偏差要求并出具合格证，所选购的材料符合本合同项下约定的使用目的，所有材料必须经甲方确认后方可使用。6.3乙方对承包项目工程提供为期_年的保修，保修期自工程竣工经甲方验收合格并书面

24、确认之日起计算。在保修期内工程出现质量问题由乙方负责修复或更换，但因甲方操作不当引起的损坏应由甲方承担相关维修费用，乙方必须在接到甲方要求维修或更换通知之时起8小时内到达指定地点进行维修或更换。若乙方未能在规定时间到达，或者同一问题经乙方两次维修仍未解决，则甲方有权利聘请专业的公司进行修复，所支付的相关费用由乙方承担。七、变更7.1甲方可对合同内工程内容提出变更，包括对技术条件或技术纪要，材料的增减或原材料的代替、增加、减少以及工厂发运时间等。变更应由甲方以书面形式向乙方提出，乙方应在收到甲方的变更请求后予以接受并以书面形式答复。7.2变更以双方书面确认为准。任何变更，甲方允许乙方延迟履行合同

25、义务和并按双方协商意见变更合同价款，对变更前的材料及其原材料如已投入生产或完成采购，按中途退货处理。无双方书面确认的变更不得作为最终合同价款结算的依据。八、工期8.1本合同工期为100天，自_年_月_日至_年_月_日。材料按甲方要求分批次进入工地时间：第一批不晚于_年_月1_日。8.2乙方应严格按照合同规定的时间进度完工。因甲方变更和施工条件不具备或不可抗力因素造成乙方不能正常施工，则工期按照双方书面确认的实际延误的时间顺延。若由于乙方自身原因造成不能按期施工，买方有权利将工程的全部或部分外包，相应造成的损失全部由乙方承担。九、违约责任9.1合同任何一方不履行本合同义务或者履行义务不符合本合同

26、之约定的均属违约。除本合同另有规定外，违约方应承担因此给相对方造成的损失。9.2因甲，乙双方任意一方造成违约、逾期开工或工程完工日期晚于约定工期的，每逾期_日，违约方应按合同总价的千分之五的比例向另一方支付逾期违约金。违约方逾期超过原定工期_日的，甲，乙双方任意一方有权利解除合同并要求违约方按合同总价的10%支付违约金。9.3乙方交付的材料如存在质量缺陷，应由乙方负责更换所需的材料；如少于合同数量，应由乙方负责补齐；乙方的工程质量如不符合国家标准和合同约定标准的，甲方有权解除本合同，乙方应按合同总价的10%支付违约金，另外，违约金不足以弥补因工程质量不合格给甲方造成的损失的，乙方继续赔偿给甲方

27、造成的损失。9.4如果甲方不能按照本合同的约定按期付款，甲方应按照本热门版合同.2条承担相应的责任。9.5如甲乙双方无正当理由擅自解除本合同，违约方应向守约方支付合同总价的30%作为违约金，赔偿另一方因此而遭受的损失。十、争议解决凡因合同引起的或与合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。双方未能就争议事项达成协议，则任何一方有权将该争议提交当地人民法院仲裁委员会按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁。十一、其他条款11.1合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。未尽事宜，经双方共同协商签订书面补充协议，补充协议签字盖章后与本合同具有同等效力。其他未尽事宜，按中华人民共和国合同法的有关规定执行

28、。11.2本合同一式陆份，甲乙双方各执叄份，每份具有同等法律效力，由双方签字盖章后生效，甲方：乙方：法定代表人：法定代表人：签字日期：年_月建筑工地施工合同8合同编号：出租人：签订地点：承租人：签订时间：年月日根据中华人民共和国合同法的有关规定，按照平等互利的原则，为明确出租人与承租人的权利义务，经双方协商一致，签订本合同。第一条租赁物资的品名、规格、数量、质量（详见合同附件）：第二条租赁物资的用途及使用方法：第三条租赁期限：自年月日至年月日，共计天。承租人因工程需要延长租期，应在合同届满前日内，重新签订合同。第四条租金、租金支付方式和期限收取租金的标准：租金的支付方式和期限：第五条押金（保证

29、金）经双方协商，出租人收取承租人押金元。承租人交纳押金后办理提货手续。租赁期间不得以押金抵作租金；租赁期满，承租人返还租赁物资后，押金退还承租人。第六条租赁物资交付的时间、地点及验收方法：。第七条租赁物资的保管与维修一、承租人对租赁物资要妥善保管。租赁物资返还时，双方检查验收，如因保管不善造成租赁物资损坏、丢失的，要按照双方议定的租赁物资缺损赔偿办法，由承租人向出租人偿付赔偿金。二、租赁期间，租赁物资的维修及费用由人承担。第八条出租人变更一、在租赁期间，出租人如将租赁物资所有权转移给第三人，应正式通知承租人，租赁物资新的所有权人即成为本合同的当然出租人。二、在租赁期间，承租人未经出租人同意，不

30、得将租赁物资转让、转租给第三人使用，也不得变卖或作抵押品。第九条租赁期满租赁物资的返还时间为：。第十条本合同解除的条件：。第十一条违约责任一、出租人违约责任：未按时间提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金的违约金。未按质量提供租赁物资，应向承租人偿付违约期租金的违约金。未按数量提供租赁物资，致使承租人不能如期正常使用的，除按规定如数补齐外，还应偿付违约期租金的违约金。其他违约行为：。二、承租人违约责任：不按时交纳租金，应向出租人偿付违约期租金的违约金。逾期不返还租赁物资，应向出租人偿付违约期租金的违约金。如有转让、转租或将租赁物资变卖、抵押等行为，除出租人有权解除合同，限期如数收回租赁物资外，

31、承租人还应向出租人偿付违约期租金的违约金。其他违约行为：。欢迎您访问,第十二条本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。第十三条其他约定事项：。第十四条本合同未作规定的，按照中华人民共和国合同法的规定执行。第十五条本合同一式份，合同双方各执份。本合同附件份都是合同的组成部分，与合同具有同等效力。出租人承租人鉴（公）证意见：出租人（章）：承租人（章）：住所：住所：法定代表人（签名）：法定代表人（签名）：委托代理人（签名）：委托代理人（签名）：电话：电话：传真：传真：

32、开户银行：开户银行：鉴（公）证机关（章）账号：账号：经办人：邮政编码：邮政编码：年月日建筑工地施工合同9甲方： (以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)甲方因工程施工的需要，现将刘XX战备公路段道路工程承包给乙方组织实施。甲乙双方本着公平、自愿、平等的原则，经协商达成如下协议：第一条、 工程项目名称和工程内容1、 工程地点：_省_市_县。2、 工程范围：第二条、 质量要求、安全要求、文明施工、工期要求1、 乙方应当严格按照本工程技术规范及施工图设计和变更补充设计文件的要求进行精心施工，工程内、外质量达到业主的质量标准。2、 乙方应当严格按照国家现行的法律法规和条例，认真合理安排组织施工，确保本工

33、程安全伤亡和财产损失零事故。3、 的完工日期为准。4、 乙方应当确保在甲方与业主签订的合同工期内，将其实施范围的工程按期完工，且一次性的交工验收合格。5、 在施工期间乙方必须无条件配合甲方对所有参与工程施工的人员定期进行安全生产教育。6、 乙方必须按甲方安全专职人员的要求对工地配备必要的安全标志、设置必要的防护措施，对施工人员配备必不可少的安全防护用品。7、 工程施工中如因乙方自身的原因造成安全事故，乙方承担因此带来的一切损失费用，造成重大安全事故，甲方有权对乙方进行强制性清退处理，并由乙方承担一切损失。第三条施工内容 本项目施工内容为：施工图设计图纸范围内的所有工程项目，具体内容为：(1)老

34、路面破处、(2)道路路基、路面施工(包含：6%石灰土18厘米厚，水稳25厘米厚，C30砼路面22厘米厚)、(3)边沟、盖板、路肩、道牙等、(4)施工图设计图纸范围内的其它明示或暗示的工程项目。第四条 工程变更 双方约定：超出以上施工内容(本合同第三条)的工程项目均为变更工程，变更工程量按实际工程量为准结算。第五条承包方式和工程价款结算方法与履约保证金1、 承包方式 本工程实行：按照每公里固定总价综合承包，每公里固定总价为每公里170万元，该每公里固定总价为：乙方(承包方)为完成以上施工内容(本合同第三条)所需的一切义务、责任、风险等费用。2、 工程价款结算方法(1) 、本工程无预付款。(2)、

35、 施工期间工程款支付： 每月25-_日乙方向甲方上报，经过监理检测验收合格并得到业主认可后的本月实物工程数量，甲方根据乙方上报的实物工程数量进行核算其实际完成的工程产值，并在次月_日前由甲方向乙方支付核算的完成产值的80%工程款。(3)、工程完工后工程款支付： 本工程完工且交工验收合格后3个月内，甲方按照本合同约定的每公里固定总价(170万元公里)支付给乙方工程结算总价的95%，完工后_年内甲方将乙方工程结算总价剩余的5% 结清。3、履约保证金(农民工工资保证金)： 根据双方协商，一致同意乙方需向甲方缴纳履约保证金(农民工工资保证金)乙方进场正常施工后，甲方不计利息按照乙方每完成其承包工程产值

36、100万元返还其履约保证金(农民工工资保证金) 10 万元的方法，分为3次返还给乙方，履约保证金(农民工工资保证金)累计返还达到 30 万元后，剩余 10 万元的履约保证金待乙方工程完工交工验收合格后一次性返还给乙方。第六条双方权利和义务一、甲方的权利和义务1、甲方负责本项目现场各项管理，负责一切地方问题协调，如负责处理与本项目相关的一切地方征拆问题，解决与本项目相关的各种地方矛盾。2、为乙方提供相关的图纸、技术规范、有关测量资料、相关表格格式。及时组织人员对乙方进行技术交底，并在合同协议生效后根据项目总体计划安排向乙方移交施工区段。3、甲方负责为乙方提供施工中的水、电、土源、拌合站场地以及本

37、项目产生的建筑垃圾所需要的弃渣场。拌合站场地征地拆迁费由甲方承担，场地平整硬化由乙方自行承担。4、甲方应按照合同条款及时结算乙方工程产值及时支付工程款，如甲方未能按照合同约定及时支付工程款需承担相应的违约责任。二、乙方的权利和义务1、按甲方提供相关图纸、技术规范组织施工，确保质量目标、安全目标、工期目标的实现。2、根据承担工程的工程量及甲方提出的进度计划，投入足够的工程管理人员、工程技术人员、机械设备和物资，确保其所承包工程的顺利实施。3、服从甲方的各项管理，执行甲方及监理、业主的文件、作业指导书、安全和文明施工管理的规定。保质保量按时完成甲方下达的生产任务。4、由于不可抗拒因素，致使乙方在合

38、同工期以内不能完成合同约定的工程项目内容，工期自然顺延。5、乙方不得将本工程分包、转包，一经发现并核实，甲方有权单方面终止合同，由此引起的一切损失由乙方自负。第七条违约责任1、 因乙方责任造成工程质量不符合施工图纸设计和规范与协议所规定的，乙方负责无偿修理或返工。2、 因甲方原因不能按月定支付工程款所造成的损失由甲方承担。第八条合同协议争议的解决办法 本合同协议在履行过程中，不论何种原因产生的争议甲乙双方均应当首先协商解决，当甲乙双方协商不一致时，约定向甲方公司(企业)登记注册地的人民法院提起诉讼解决。第九条其他约定1、 本项目甲方承担建筑营业税、_市维护建设税、教育附加税等税收，其他一切费用

39、均由乙方承担。2、 本协议未尽事宜，甲乙双方协商解决。3、 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。 本协议在甲乙双方签字后生效，工程结束、结清费用后失效。甲方(盖章)：乙方(盖章)：甲方代表(签字)：乙方代表(签字)：日期：年_月_日建筑工地施工合同10发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）依照中华人民共和国合同法 、中华人民共和国建筑法及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容和承包范围：地块至市政公路之间段临时道路工程（包括道路土方开挖、塘渣回填、混凝土路面等工程），道路总

40、长暂定为200米。4、承包方式：包工包料。所有材料均由乙方自行采购，但材料质量必须符合有关规定，并具备产品合格证书等。5、合同造价：暂定为人民币 元整。6、工期：合同签订并生效后 天内完成。工期每延迟一天，乙方需向甲方支付违约金人民币 元。上述逾期违约金，甲方可在本工程造价中直接扣除。7、合同履约保证金本工程不设置履约保证金。8、结算办法8.1 按以下原则结算：8.1.1 按_省市政工程预算定额结算，具体单价及费率详见附后清单。8.1.2 根据附后清单约定的价格及现场签证的工程量按实结算。8.2 土方开挖费用按挖机台班及短驳运输费用单独计取，单独土方短驳运输（运距1000米内）按40元车（5吨

41、车）计，此单价均已包括管理费税金等所有费用。8.3 挖土机采用200型挖机，挖土机费用按230元小时单价包干，此单价已包括管理费、利润、税金等所有费用。9、工程质量9.1 道路工程质量按水泥混凝土路面施工及验收规范（GB97-87）和市政道路工程质量检验评定标准（C1-90）执行，要求保证达到合格等级。并达到以下要求：9.1.1 混凝土层混凝土采用设计规定的商品混凝土。厚度误差：177;10%厚度。平整度误差：小于10。宽度：不小于设计规定。9.1.2 塘渣基层塘渣层的高度、宽度、纵横坡度和边坡等均应符合设计要求，路基开挖应至老土，当局部为淤泥土时，应保证回填厚度应经甲方确认。路基应有良好的排水系统；路基应碾压密实、均匀坚实、稳定，压