一级造价工程师《建设工程计价》试题及答案(最新)79.docx

《一级造价工程师《建设工程计价》试题及答案(最新)79.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《一级造价工程师《建设工程计价》试题及答案(最新)79.docx（47页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、一级造价工程师建设工程计价试题及答案(最新)79-正文内容开始- 一级造价工程师建设工程计价试题及答案(最新) 1、单选题若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序作业时间的4%。准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间定额为()工日/m3。 A.0.581 B.0.608 C.0.629 D.0.659 D 本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。工序作业时间=0.5/(1-4%)=0.521(工日/m3)，时间定额=0.521/(1-6%-3%-12%)=0.659(工日/m3)。 2、选择题关于材料单价的构成

2、和计算，下列说法中正确的有()。 A.材料单价指材料由其来源地运达工地仓库的入库价 B.运输损耗指材料在场外运输装卸及施工现场搬运发生的不可避免损耗 C.采购及保管费包括组织材料采购、供应过程中发生的费用 D.材料单价中包括材料仓储费和工地保管费E,材料生产成本的变动直接影响材料单价的波动 CDE 本题考查的是材料单价的组成和确定方法。选项A错误，材料单价是指材料从其来源地到达施工工地仓库，直至出库形成的综合平均单价;选项B错误，在材料的运输中应考虑一定的场外运输损耗费用，这是指材料在运输装卸过程中不可避免的损耗。 3、单选题施工合同履行期间出现现场签证事件时，现场签证应由()提出。 A.发包

3、人 B.监理人 C.设计人 D.承包人 D P253-254承包人应发包人要求完成合同以外的零星项目、非承包人责任事件等工作的，发包人应及时以书面形式向承包人发出指令，提供所需的相关资料;承包人在收到指令后，应及时向发包人提出现场签证要求。 4、选择题某施工企业承建某县城一住宅楼工程，工程税前造价为8000万元，其中包含800万进项税额，当采用简易计税方法时，该住宅楼建筑安装工程造价内的增值税额为()万元。 A.800.00B.68.20 C.216.00D.240.00 D 本题考查的是按费用构成要素划分建筑安装工程费用项目构成和计算。建筑安装工程造价内的增值税=80003%=240(万元)

4、。参见教材P14。 5、选择题关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是()。 A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据 B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得突破 C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据 D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据 D 本题考查的是投资估算的概念及其编制内容。投资估算的作用：(1)项目建议书阶段的投资估算，是项目主管部门审批项目建议书的依据之一，也是编制项目规划、确定建设规模的参考依据。(2)项目可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，也是研究、分析、计算项目投资经济效果的重要条件。当可行性研究报

5、告被批准后，其投资估算额将作为设计任务书中下达的投资限额，即建设项目投资的最髙限额，不能随意突破。(3)项目投资估算是设计阶段造价控制的依据，投资估算一经确定，即成为限额设计的依据，用以对各设计专业实行投资切块分配，作为控制和指导设计的尺度。(4)项目投资估算可作为项目资金筹措及制订建设贷款计划的依据，建设单位可根据批准的项目投资估算额，进行资金筹措和向银行申请贷款。(5)项目投资估算是核算建设项目固定资产投资需要额和编制固定资产投资计划的重要依据。(6)投资估算是建设工程设计招标、优选设计单位和设计方案的重要依据。在工程设计招标阶段，投标单位报送的投标书中包括项目设计方案、项目的投资估算和经

6、济性分析，招标单位根据投资估算对各项设计方案的经济合理性进行分析、衡量、比较，在此基础上，择优确定设计单位和设计方案。 6、单选题根据我国现行建设项目投资构成，下列费用项目中属于建设期利息包含内容的是()。 A.建设单位建设期后发生的利息 B.施工单位建设期长期贷款利息 C.国内代理机构收取的贷款管理费 D.国外贷款机构收取的转贷费 C 2022版教材P31利用国外贷款的利息计算中，年利率应综合考虑贷款协议中向贷款方加收的手续费、管理费、承诺费，以及国内代理机构向贷款方收取的转贷费、担保费和管理费等。 7、选择题在技术改造项目中，可采用生产能力平衡法来确定合理生产规模。下列属于生产能力平衡法的

7、是()。 A.盈亏平衡产量分析法 B.平均成本法 C.最小公倍数 D.最大工序生产能力法E,设备系数法 CD 本题考查的是项目决策阶段影响工程造价的主要因素。选项AB是与生产能力平衡法平行的方法，选项E属于投资估算的编制方法。参见教材P121。 8、单选题根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列关于施工企业管理费中工具用具使用费的说法正确的是() A.指企业管理使用，而非施工生产使用的工具用具费用 B.指企业施工生产使用，而非企业管理使用的工具用具费用 C.采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额可以抵扣 D.包括各类资产标准的工具用具的购置、维修和摊销费用 C 工具用具使用费是指

8、企业施工生产和管理使用的不属于固定资产的工具、器具、家具、交通工具和检验、试验、测绘、消防用具等的购置、维修和摊销费。当一般纳税人采用一般计税方法时，工具用具使用费中增值税进项税额的抵扣原则：以购进货物或接受修理修配劳务适用的税率扣减，均为17%。 9、选择题干混地面砂浆DSM20贴600mm600mm石材楼面，灰缝宽2mm，石材损耗率2%。每100平米需()块 A.281.46B.281.57 C.283.33D.283.45 A 10、选择题下列各项费用，应计人建筑工程企业管理费的是()。 A.现场施工工人的工伤保险费 B.夜间施工劳动降效费 C.施工现场工人教育经费 D.劳动安全卫生评价

9、费 C 选项A属于规费;选项B属于措施费;选项D属于工程建设其他费。 11、选择题在工程计价标准和依据中，直接用于工程计价的定额或指标是指()。 A.工程定额 B.工程消耗量定额 C.工程计价定额 D.工期定额 C 12、多选题流动资产的构成要素一般包括()。 A.存货 B.库存现金 C.应收账款 D.应付账款E,预付账款 ABCE 流动资产=应收账款+预付账款+存货+库存现金 13、单选题当承发包双方的合同价款纠纷提交仲裁时，如果仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由()承担。 A.发包人 B.承包人 C.发包人和承包人 D.败诉方 D 2

10、022版教材P266本题考查的是合同价款纠纷的处理。“当仲裁是在仲裁机构要求停止施工的情况下进行时，承包人应对合同工程采取保护措施，由此增加的费用由败诉方承担。” 14、单选题招标控制价中暂列金额一般按分部分项工程费的一定比率参考计算，这一比率的范围是()。 A.3%5% B.5%10% C.10%15% D.15%20% C 该题主要考察的是：招标控制价的编制“暂列金额。暂列金额由招标人根据工程特点、工期长短，按有关计价规定进行估算，一般可以分部分项工程费的10%-15%为参考。” 15、单选题投资估算的主要工作包括：估算预备费;估算工程建设其他费;估算工程费用;估算设备购置费。其正确的工作

11、步骤是()。 A. B. C. D. C 本题考查的是投资估算的编制。投资估算编制的具傩体流程图如下 16、选择题关于无形资产价值确定的说法中，正确的有()。 A.无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销 B.专利权转让价格必须按成本估价 C.自创专利权的价值为开发过程中的实际支出 D.自创的非专利技术一般作为无形资产入账E,通过行政划拨的土地，其土地使用权作为无形资产核算 AC 选项A正确，无形资产计价入账后，应在其有效使用期内分期摊销。选项B错误，专利权转让价格不按成本估价，而是按照其所能带来的超额收益计价。选项C正确，自创专利权的价值为开发过程中的实际支出。选项D错误，如果非专利技

12、术是自创的，一般不作为无形资产入账，自创过程中发生的费用，按当期费用处理。选项E错误，当建设单位获得土地使用权是通过行政划拨的，这时土地使用权就不能作为无形资产核算。 17、选择题根据现行建设工程工程量清单计价规范，关于工程量清单的特点和应用，下列说法正确的有()。 A.分为招标工程量清单和已标价工程量清单 B.以单位(项)工程为单位编制 C.是招标文件的组成部分 D.是载明发包工程内容和数量的清单，不涉及金额E,仅用于最高投标限价和投标报价的编制 AB 18、单选题对于招标控制价及其规定，以下理解正确的是(?)。 A.招标控制价超过批准的概算时，需要将其报原概算审批部门审核 B.招标控制价是

13、招标人在工程招标时能接受投标人报价的最低限价 C.招标人在招标文件中只公布招标控制价的总价即可 D.当招标人不具编制招标控制价的能力时，可委托有资质的专业人员编制 A 19、单选题关于暂列金额，下列说法中正确的是()。 A.用于必须要发生但暂时不能确定价格的项目 B.由承包人支配，按签证价格结算 C.不能用于因工程变更而发生的索赔支付 D.不同专业预留的暂列金额应分别列项 D 暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项。用于工程合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的合同价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。

14、暂估价是招标人在招标文件中提供的用于支付必然要发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备的单价以及专业工程的金额。由于暂列金额由招标人支配，实际发生后才得以支付。 20、单选题根据现行标准设计施工总承包招标文件，关于合同价格和签约合同价下列说法正确的是()。 A.合同价格是指签约合同价 B.签约合同价中包括了专业工程暂估价 C.合同价格不包括按合同约定进行的变更价款 D.签约合同价一般高于中标价 B P220-228标准设计施工总承包招标文件合同协议书中称合同价格为“签约合同价”，即指中标通知书明确的并在签订合同时于合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，而合同价格是指承包人按合同

15、约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。 21、选择题下列各类时间中属于工序作业时间的有()。 A.基本工作时间 B.辅助工作时间 C.准备与结束工作时间 D.不可避免的中断时间E,休息时间 AB 22、单选题关于工程建设其他费中的市政公用配套设施费及其构成，下列说法正确的是()。 A.包含在用地与工程准备费中 B.包括界区内水、电、路、电信等设施建设费 C.包括界区外绿化、人防等配套设施建设费 D.包括项目配套建设的产权不归本单位的专用铁路、公路建设费 C P26市政公用配套设施可以是界区外配套的水、电、路、信等，

16、包括绿化、人防等配套设施。 23、选择题根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目属于按造价形成划分的是()。 A.人工费 B.企业管理费 C.利润 D.税金 D 24、单选题若完成1m3墙体砌筑工作的基本工时为0.5工日，辅助工作时间占工序时间的4%，准备与结束工作时间、不可避免的中断时间、休息时间分别占工作时间的6%、3%和12%，该工程时间定额为()工日/m3。 A.0.581 B.0.608 C.0.629 D.0.659 D 工序作业时间=基本工作时间+辅助工作时间=基本工作时间/(1-辅助时间%)=0.5/(1-4%)=0.521，规范时间=准备与结束工作时间+不可避免的中

17、断时间+休息时间，定额时间=工序作业时间/(1-规范时间%)=0.521/(1-6%-3%-12%)=0.659 25、选择题建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2022)规定，招标时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入()中。 A.分部分项综合单价 B.暂列金额 C.材料暂估价 D.总承包服务费 B 暂列金额是指招标人在工程量清单中暂定并包括在合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用。因此，选项B正确。 26、单选题某

18、应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为20%，消费税税率为10%。增值税税率为16%，则该台设备进口环节增值税额为()万元。 A.316.80 B.345.60 C.380.16 D.384.00 D P4-9关税完税价格=到岸价=1800万元;关税=1800*20%=360万元;消费税=(1800+360)/(1-10%)*10%=240万元;增值税=(1800+360+240)*16%=384万元 27、单选题某工业项目及其总装车间的各项费用如下表所示(单位：万元)，则总装车间分摊的建设单位管理费为()万元。 A.18.67 B.18.29 C.17.14 D.17.21 D

19、 本题考查的是新增资产价值的确定。建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊。本题应为(350+120+240)/(1500+600+1200)80=17.21(万元)。 28、单选题关于施工图预算的含义，下列说法中正确的是()。 A.是设计阶段对工程建设所需资金的粗略计算 B.其成果文件一般不属于设计文件的组成部分 C.可以由施工企业根据企业定额考虑自身实力计算 D.其价格性质为预期，不具有市场性质 C 施工图预算的成果文件称作施工图预算书，也简称施工图预算,它是在施工图设计阶段对工程建设所需资金做出较精确计算的设计文件。施工图预算价格既可以是按照政府统一规定的预算单

20、价、取费标准、计价程序计算而得到的属于计划或预期性质的施工图预算价格，也可以是通过招标投标法定程序后施工企业根据自身的实力即企业定额资源市场单价以及市场供求及竞争状况计算得到的反映市场性质的施工图预算价格。 29、单选题某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元，基本预备费率为8%，年均投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备费应为()万元。 A.160.02 B.227.79 C.246.01 D.326.02 C 基本预备费=(5000+1000)8%=480(万元)静态投资=5000+1000+480=6480(万元)建设期第

21、二年完成投资648050%=3240(万元)第二年涨价预备费 30、单选题根据计时观察资料测得某工序工人工作时间有关数据如下：准备与结束工作时间12min。基本工作时间68min，休息时间10min，辅助工作时间11min，不可避免中断时间6min，则该工序的规范时间为()min。 A.33 B.29 C.28 D.27 C 本题考查的是确定人工定额消耗量的基本方法。规范时间=准备与结束工作时间+不可避免中断时间+休息时间=12+10+6=28(min)。 31、选择题工程在施工合同履行期间发生共同延误时间，正确的处理方式是()。 A.按照延误时间的长短，由责任方共同分担延误带来的损失 B.发

22、包人是初始延误者，承包人可得到工期和费用补偿，但得不到利润补偿 C.承包人是初始延误者，承包人只能得到工期的补偿，但得不到费用补偿 D.客观原因造成的初始延误，承包人可得到工期补偿，但很难到费用补偿 D 选项A错误，首先判断造成拖期的哪一种原因是最先发生的，即确定“初始延误”者，它应对工程拖期负责。在初始延误发生作用期间，其他并发的延误者不承担拖期责任。选项B错误，如果初始延误者是发包人原因，则在发包人原因造成的延误期内，承包人既可得到工期延长，又可得到经济补偿。选项C错误，如果初始延误者是承包人原因，则在承包人原因造成的延误期内，承包人既不能得到工期补偿，也不能得到费用补偿。选项D正确，如果

23、初始延误者是客观原因，则在客观因素发生影响的延误期内，承包人可以得到工期延长，但很难得到费用补偿。 32、选择题根据现行建筑安装工程费用项目组成规定，下列费用项目已包括在人工日工资单价内的()。 A.节约奖 B.流动施工津贴 C.高温作业临时津贴 D.劳动保护费E,探亲假期间工资 ABCE 33、选择题在国外某地建设一座化工厂，已知设备到达工地的费用(E)为3000万美元，该项目的朗格系数(K)及包含的内容如下表所示。则该工厂的总投资为()万美元。 A.9009B.6930C.2079D.1350 A 本题考查的是投资估算的编制。该工厂的总投资=30001.41.11.51.3=9009(万美

24、元)。参见教材P134。 34、单选题招标工程清单编制时，在总承包服务费计价表中，应由招标人填写的内容是()。 A.服务内容 B.项目价值 C.费率 D.金额 A 总承包服务费计价表中的项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定;投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 35、单选题某地拟于2022年新建一年产60万吨产品的生产线，该地区2022年建成的年产50万吨相同产品的生产线的建设投资额为5000万元。假定2022年至2022年该地区工程造价年均递增5%。则该生产线的建设投资为()万元。 A.6000 B.6300 C.6600 D

25、.6615 D 该生产线的建设投资=5000(60/50)(1+5%)2=6615万元。 36、单选题预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算应是()。 A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法 B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法 C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法 D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法 D 本题考查的是预备费。价差预备费一般根据国家规定的投资综合价格指数，按估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法计算。 37、单选题某出料容量750L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、装料、搅拌、卸料、终端需要的时间分别为1

26、50s、40s、250s、50s、40s，运料和其他时间的交叠时间为50s，机械利用系数为0.8。该机械的台班产量定额为()m3/台班。 A.29.79 B.32.60 C.36.00 D.39.27 C 该搅拌机一次循环的正常延续时间=150+40+250+50+40-50=480s,该搅拌机纯工作lh循环次数=3600/480=7.5h,该搅拌机纯工作lh正常生产率=7.5750=5625L=5.625m3,该搅拌机台班产量定额=5.62580.8=36m3. 38、选择题建筑安装工程费用项目组成的规定，大型机械设备进出场及安拆费中的辅助设施费用应计入()。 A.直接费 B.间接费 C.施

27、工机械使用费 D.措施费 D 39、单选题单位建筑工程预算的费用项目包括()。 A.建筑安装工程费用、设备及工器具购置费、建设单位管理费 B.人、才、机费用及企业管理费、利润、规费、税金 C.人、才、机费用及企业管理费、工程建设其他费用 D.分部分项工程费、措施费、规费、税金、工程建设其他费用 B 本题考查的是施工图预算的概念及其编制内容。单位工程施工图预算包括：建筑工程费、安装工程费和设备及工器具购置费。单位工程施工图预算中的建筑安装工程费应根据施工图设计文件、预算定额(或综合单价)以及人工材料及施工机具台班等价格资料进行计算。不论是按照单价法还是全费用综合单价法，都包含：企业管理费、利润、

28、税金和规费。简单点说，单位建筑工程预算的费用项目包括人、材、机费用及企业管理费、利润、规费、税金。 40、单选题投标人针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，可以采取的正确做法是()。 A.即向招标人提出异议，要求招标人修改 B.不向招标人提出异议，风险自留 C.是否向招标人提出修改意见取决于投标策略 D.等中标后，要求招标人按实调整 C (3)针对工程量清单中工程量的遗漏或错误，是否向招标人提出修改意见取决于投标策略。投标人可以运用一些报价的技巧提高报价的质量，争取在中标后能获得更大的收益。 41、选择题根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2022)，下列费用项目中需纳入分部分项工程

29、项目综合单价的是()。 A.工程设备暂估价 B.专业工程暂估价 C.暂列金额 D.计日工费 A 需要纳入分部分项工程项目清单综合单价中的暂估价应只是材料、工程设备暂估单价，以方便投标人组价，选项A正确。 42、单选题根据建标准设计施工总承包招标文件2022年规定，变更程序不包括() A.变更的提出 B.变更估价 C.反索赔 D.变更指示 C 2022版教材P275变更程序包括变更的提出，变更估价和变更指示。 43、单选题关于投标报价，下列说法中正确的是()。 A.总价措施项目由投标人自主报价 B.暂列金额依据招标工程量清单总说明，结合项目管理规划自主填报 C.暂估价依据询价情况填报 D.投标人

30、对投标报价的任何优惠均应反映在相应清单项目的综合单价中 D 该题主要考察的是：投标报价的编制。选项A：措施项目费由投标人自主确定，但其中安全文明施工费必须按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价，不得作为竞争性费用;选项B：暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的金额填写，不得变动.。选项C：材料、工程设备暂估单价和专业工程暂估价均由招标人提供。 44、单选题对共同费用进行分摊时，土地征用费按照()比例分摊。 A.工程费用 B.建筑工程造价 C.建筑安装工程费用 D.工程费用+基本预备费 B 2022版教材P308新增固定资产的其他费用，如果是属于整个建设项目或两个以上单项工程的，在计

31、算新增固定资产价值时，应在各单项工程中按比例分摊。一般情况下，建设单位管理费按建筑工程、安装工程、需安装设备价值总额等按比例分摊，而土地征用费、地质勘察和建筑工程设计费等费用则按建筑工程造价比例分摊，生产工艺流程系统设计费按安装工程造价比例分摊。 45、选择题某地2022年拟建一座年产40万吨某产品的化工厂。根据调查，该地区2022年已建年产30万吨相同产品项目的建筑工程费为4000万元，安装工程费为2000万元，设备购置费为8000万元。已知按2022年该地区价格计算的拟建项目设备购置费为9500万元，征地拆迁等其他费用为1000万元，且该区2022年至2022年建筑安装工程费平均每年递增4

32、%，则该拟建项目的静态投资估算为()万元。 A.16989.6 B.17910.0 C.18206.4 D.19152.8 D P131-147若已建类似项目规模和拟建项目规模的比值在0.52之间时，X的取值近似为1，40/30=1.333，故X=1。静态投资估算=(40/30)*(1+4%)*(1+4%)*(4000+2000)+9500+1000=19152.8万元 46、选择题采取()的，招标人应当在招标文件中载明对投标人资格要求的条件、标准和方法。 A.资格预审 B.资格检查 C.资格后审 D.综合评标 C 47、选择题国内派出参与国际工程的工人工资构成中应包括()。 A.国内标准工资

33、，不包括国内附加工资和补贴 B.国内、国际差旅费，不包括派出工人的企业收取的管理费 C.按当地市场预测的工资预涨费 D.按当地工人保险费标准计算的保险费 D 48、单选题关于建筑安装工程费用中的规费，下列说法中正确的是() A.规费是指由县级及以上有关权利部门规定必须缴纳或计取的费用 B.规费包括住房公积金 C.投标人在投标报价时填写的规费可高于规定的标准 D.社会保险费中包括建筑安装工程一切险的投保费用 B 规费是指按国家法律、法规规定，由省级政府和省级有关权力部门规定施工单位必须缴纳或计取，应计人建筑安装工程造价的费用。主要包括社会保脸费、住房公积金和。社会保险费：养老保险费、失业保险费、

34、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费。 49、单选题下列初步评审标准中属于响应性评审标准的是()。 A.工程进度计划与措施 B.投标报价校核 C.投标文件格式符合要求 D.联合体投标人已提交联合体协议书 B 响应性评审标准，主要的评审内容包括投标报价校核，审查全部报价数据计算的正确性，分析报价构成的合理性，并与招标控制价进行对比分析，还有工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已标价工程量清单、技术标准和要求、分包计划等，均应符合招标文件的有关要求。 50、单选题根据我国现行建筑安装工程费项目组成的规定，下列费用应列入暂列金额的是()。 A.施工过程中可能发生的工程变更及索赔、现场签证

35、等费用 B.应建设单位要求，完成建设项目之外的零星项目费用 C.对建设单位自行采购的材料进行保管所发生的费用 D.施工用电、用水的开办费 A 该题主要考察的是：暂列金额所包含的内容，“暂列金额是指建设单位在工程量清单中暂定并包括在工程合同价款中的一笔款项。用于施工合同签订时尚未确定或者不可预见的所需材料、工程设备、服务的采购，施工中可能发生的工程变更、合同约定调整因素出现时的工程价款调整以及发生的索赔、现场签证确认等的费用” 51、选择题下列费用项目中，计入工程建设其他费中专利及专有技术使用费的是()。 A.专利及专有技术在项目全寿命期的使用费 B.在生产期支付的商标权费 C.技术经济标准使用

36、费 D.设计及技术资料费 D 52、选择题在定额测定中，关于写实记录法，下列说法正确的有()。 A.是一种研究各种性质的工作时间消耗的方法 B.写实记录法比较简便、易于掌握，并能保证必需的精确度 C.采用图示法精确度可达5S D.混合法适用于5个以上工人工资时间的集体写实记录E,采用数示法可以同时对两个工人进行观察 ABE 53、选择题下列费用项目中，不属于施工机械台班单价构成的有()。 A.机械设备在规定的耐用总台班内，按规定的检修间隔进行必要的检修所需的费用 B.施工机械在规定的的耐用总台班内，按规定的维护间隔进行各级维护和临时故障排除所需的费用 C.施工机械在运转作业中所耗用的燃料及水、

37、电等费用 D.施工机械的非强制性保险费 D 54、选择题某施工企业承建某高校科技楼工程，该工程的主要建筑材料甲方提供，工程税前造价为8500万元，若本工程采用简易计税方法，该企业承建该科技楼工程的应纳增值税额为()万元。 A.1021.25 B.1021.55 C.707.02 D.255 D 本题考查的是增值税。应纳增值税额=85003%=255万元。参见教材P14。 55、单选题根据建设工程工程量清单计价规范(GB50500-2022)中对招标控制价的相关规定，下列说法正确的是()。 A.招标控制价公布后根据需要可以上浮或下调 B.招标人可以只公布招标控制价总价，也可以只公布单价 C.招标

38、控制价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布 D.高于招标控制价的投标报价应被拒绝 D 招标控制价应在招标文件中公布，对所编制的招标控制价不得进行上浮或下调，AC错;招标人应当在招标时公布招标控制价的总价，以及各单位工程的分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金，B错 56、选择题施工仪器仪表台班单价的组成包括()。 A.折旧费 B.安拆费及场外运费 C.检修费 D.校验费E,维护费 ADE 57、单选题某工程施工合同对工程款付款时间约定不明，工程尚未交付、工程价款也未结算，现承包人起诉，发包人工程欠款的利息应从()之日计付。 A.工程计划交付 B.提交竣工结算文件 C.当事人起诉

39、 D.监理工程师暂定付款 C 2022版教材P269本题考查的是合同价款纠纷的处理。“建设工程未交付、工程款也未结算的，其计息日为当事人起诉之日。” 58、单选题项目决策阶段对环境治理方案进行技术经济比较时，不作为比较内容的是()。 A.技术水平对比 B.管理及监测方式对比 C.安全生产条件对比 D.环境效益对比 C 环境治理方案比选的主要内容包括：1)技术水平对比;2)治理效果对比;3)管理及监测方式对比;4)环境效益对比。 59、选择题关于项目决策和工程造价的关系，下列说法中正确的是()。 A.工程造价的正确性是项目决策合理性的前提 B.项目决策的内容是决定工程造价的基础 C.投资估算的深

40、度影响项目决策的精确度 D.投资决策阶段对工程造价的影响程度不大 B 选项A错误，项目决策的正确性是工程造价合理性的前提。选项B正确，项目决策的内容是决定工程造价的基础。选项C错误，项目决策的深度影响投资估算的精确度。选项D错误，在项目建设各阶段中，投资决策阶段影响工程造价的程度最高，达到70%90%。 60、单选题根据工程工程量清单计划规范GB50500-2022，下列关于计日工的说法中正确的是()。 A.招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费不计入投标总价 B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行 C.计日工表的费用项目包括人工费、材料费、施工机械使用费、企业管理费和利润 D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付 C 本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。选项A错误，招标工程量清单计日工数量为暂定，计日工费计入投标总价;选项B错误，发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人应予执行;选项D错误，每个支付期末，承包人应与进度款同期向发包人提交本期间所有计日工记录的签证汇总表，以说明本期间自己认为有权得到的计日工金额，调整合同价款，列入进度款支付。 61、选择题项目决策阶段进行设备选用时，应处理好的问题包括()。 A.进口设备与国产设备费用的比例关系问题 B.进口设备的备件供应与维修能